滴灌工程施工合同
甲方：万紫园旅游开发
乙方：
甲乙双方经过友好协商，在平等互利的基础上，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关有关法律、法规，就迎宾大道滴灌工程施工甲、乙双方达成以下意见，特签订本合同，双方共同遵守：
第一条、工程概况
1、工程名称：迎宾大道滴灌工程
2、工程地址：
第二条工程容及承包方式
1.工作容：滴灌工程主材、辅材、设备供应及安装、调试、维修等
2.承包方式：大包工程
第三条工程期限
1.工程施工期限：自年月日起，至年月日止。
2.如开工日期变化，以甲方书面通知为准。
3.由于甲方原因或不可抗力的自然因素造成的工期延误，可进行工期签证，通过书面形式确定顺延期限。
第四条双方驻工地负责人
1.甲方负责人：仲亮
2.乙方现场负责人：董家强
第五条合同价款、工程结算方式及工程款支付方式
1.合同价款
本工程合同价款一口价： 0000.00 元（大写：）
2、工程结算方式
（1）、迎宾大道滴灌工程结算总造价为：42000.00元（大写：肆万贰仟元整）。
（2）、竣工验收合格，将结算资料一式4份报送甲方合同与预结算办公室审核，甲方应在10审核完毕，乙方提供总额发票付至造价的90%，剩余10%使用一年后一次付清（付款时提供发票）。
第六条甲方工作
甲方应按约定的容和时间完成以下工作：
（1）、确认乙方施工方案及审核乙方图纸（详见附件）。
（2）、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用。
第七条乙方工作
乙方应按约定的容和时间完成以下工作：
1、工程中所用材料、设备须经甲方认可，并在方案中注明主要材料、设备的规格，材质、性能及品牌等，所有用于工程的物质、设备均须有合格证明书，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、严格执行施工规、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工工艺作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
3、承担现场的安全保卫工作，提供非夜间施工使用的照明、围栏设
施。遵守地方政府和有关部门对施工现场文明、交通、环卫和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，并且承担由于违反规定引起的罚款。做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
4、乙方必须爱护甲方的一切财产，不得擅自动用甲方的财产，否则造成的损失均由乙方赔偿，且必须做好原有绿化的保护工作，进场前，清点甲方绿化现状（所有苗木清单、绿地面积等），竣工验收时，若有损坏，按其需修复的费用赔偿。、
5、乙方必须服从甲方的管理，如不服从管理或乙方在质量、进度、服务等方面存在问题，甲方有权对乙方进行罚款，在甲方提出后仍达不到甲方的要求时得不到改进时，甲方有权随时终止协议，并由乙方承担一切损失。
6、当乙方出现施工拖期、劳动力不到位时，且已收到甲方的督促指令2日后仍未见明显效果时，甲方有权动用其他劳动力完成应由乙方完成的剩余、未施工工作量，费用由乙方承担。
7、乙方不履行上述各项义务造成工程延误和损失的应对甲方的损失给予赔偿。
第八条质量与验收
1、各分部分项工程质量应符合国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。分部分项工程达不到合格标准，甲方代表一经发现，必须要求乙方返工，乙方应按要求的时间返工，直到符合标准。因乙方原因达不到合格标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。竣工验收后，
乙方必须在一天，做好场地清退工作。
2、相关规为《节水滴灌技术规SL201-98》和《微滴灌工程技术规SL103-95》。
3、本工程所用管材采用国标PE材料。
4、质量保修：竣工验收合格一年免费保修(除人为及自然灾害，包括材料、设备)，并跟踪服务甲方承担材料及人费。
第九条安全施工
1、乙方对施工人员应经常进行安全教育，采取严格的安全防护措施，应安排专人看护和维护秩序，防患于未然，承担由于自己安全措施不力造成的伤亡事故的责任。
2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时，按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，一切事故均由乙方负责处理，并由事故责任方承担发生的费用。
第十条违约责任
1、任何一方不履行或擅自单方面解除合同导致本合同无法履行的，应向守约方支付合同总价款的20%的违约金。
2、乙方未按合同规定的日期完工或者因乙方原因造成工程拖期时，乙方向甲方支付的每日千分之十的违约金。
第十一条解决合同纠纷的方法
如有争议，双方协商解决，协商不成时，可向工程所在地法院申诉。第十二条合同生效
合同订立时间：年 10 月 7 日
本合同双方约定签字盖章后生效。
第十三条其它约定事项
1、本合同未尽事宜双方协商签订补充协议。
2、本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份。
3、合同附件：主要材料设备及图纸
甲方签章：乙方签章：
法定代表人：法定代表人：年月日年月日
青岛立信建筑安装工程有限公司 工程承包合同 发包方：青岛立信建筑安装工程有限公司（以下称甲方） 法定代表人： 联系地址： 承包方：（以下称乙方） 法定代表人： 联系地址： 为确保工程进度、质量、安全及文明施工，依据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》以及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，现甲乙双方就工程承包施工事宜，本着质量第一，安全至上的原则，明确双方权利和责任，经双方友好协商达成如下一致意见，供双方遵守。 第一条工程概况及施工范围 工程名称： 工程地点： 施工范围： 工程内容包括： 第二条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总工期日历天数：天。 合同暂定总价款：万元 第四条付款方式 1、付款方式：。 2在拨付最后工程款时，乙方需提供用工人员工资发放表给甲方审阅，工资发放表需领取工资本人签字。如因乙方拖欠工人工资引起工程停工或上访事件，由乙方自行解决，甲方有权解除合同，乙方应负担由此而给甲方造成的一切经济损失及其他法律责任。 第五条工程管理要求及安全文明施工 1、乙方管理人员和施工人员进入施工现场后，必须服从工地统一管理，根据本工程工作环境，乙方需组织足够的施工操作人员，工程进度需按照甲方排定的总施工计划和每周的工程进度计划执行，做到每周有目标，每天工程量有计划，并按照计划及时顺利完成。 2、乙方应提前天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，甲方按计划要求组织货源并及时交付。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 3、乙方保证所有进场工人戴安全帽上班，安全帽由甲方提供（丢失或损坏安全帽每顶按30元收取），特殊工种必须持特殊操作证上岗，必须按照各项操作规程进行操作，严格执行公司及甲方的安全要求进行作业。 4、乙方需定期对场内工人进行现场安全等方面的教育以提高工人的安全意识，做到安全用电，安全使用各种机械，如发生安全事故或质量事故，应由乙方承担全部责任。禁止酒后作业及违反操作规程由此造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方免费提供住宿，若因乙方私自外出居住而发生意外事故等，责任和费用由乙方全部承担。 第六条质量标准及工程验收 1、工程施工须严格按照设计文件及现行国家施工规范质量验收标准、现行地方强制性质量验收标准要求进行施工，工程质量标准达到合格。 2、施工过程中，乙方若不按照设计文件或现行国家相关规定施工，或经相关部门检查不合格而引起的罚款由乙方全部承担，由此引起的工期延误由乙方负责。 3、乙方全部施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，经甲方验收合格后报监理单位验收，如发现问题，乙方应严格按照甲方及监理部门提出的意见及时进行整改，直至甲方及监理方验收合格，因此造成的工期延误责任由乙方承担。 4、若整体工程竣工验收结果表明乙方施工内容存在问题时，乙方应负责无偿修复，不顺延工期，并承担由此导致的相关损失。 第七条施工变更 1、施工中如建设单位、设计单位或工程承包单位对原工作内容进行变更，甲方应及时通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明。 2、因上述变更导致工程量变动，或因上述变更导致工期延误的，按照甲方与相关单位的结算原则确认。 3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更发生的费用和由此导致的相关损失，由乙方自行承担，延误的工期不予顺延。
爆破施工安全协议样本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-087389
爆破施工安全协议样本 甲方：________________ 乙方：________________ 从开工到施工的过程中，为保证生产安全，保障施工人员及财产安全，将紧紧围绕安全为中心，精心组织，精心施工，按期保质保量完成生产任务，特制定以下协议，并双方严格履行： 一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。 二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。 三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地点后，始
准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，才能解除警戒信号。 四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库。 五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。 六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。 七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的打架、斗殴事件，乙方负全部责任。 八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。 九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。 十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计
灌溉工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。 工程名称：节水灌溉工程改造 建设地点：五里岗 工程项目承包范围：俣合种植专业合作社范围内的水肥一体化整体建设。增加主管道、支管道、出水桩，对现有管道不合理处、不上水处进行改造。 一、设备选型：潜水泵、过滤器、PVC管、PVC管件、PE管件、增节口、球阀等所需材料，材料必须符合标准。 二、工程造价，付款与结算： 1、本工程预算清单总造价暂定为人民币元，大写：元整。 2、合同生效后，甲方预付乙方本工程预算清单总造价的50%即人币币元，大写：元整。材料到场水泵过滤器安装完后，二日内，甲方于付给乙方工程预算清单总造价的20%即人币币元，大写：元整。工程完工甲方验收合格后3日内，甲方再付给乙方工
程预算清单总造价的30%即人币币元，大写：元整。 工期要求：合同签订后日内进场地，工期年月日起到年月日。总工期天。阴雨天及不可抗力的因素或非乙方责任造成的工期延续其总工期予以顺沿。因甲方协调及其它人为原因造成的窝工，甲、乙双方协调处理。 三、双方责任： 1、甲方应派人员进行协调施工中出现的问题，并对工程安全，进度和质量进行监督。对于乙方进场的材料甲方应协助保管。 2、乙方应按照国家有关工程施工和验收规范进行施工，并服从甲方的指导和监督。 3、因乙方供应的管材质量和施工工艺等原因造成的返工，材料的消耗由乙方自行承担。 4、乙方应遵守安全生产的有关规程、规范和规定，确保施工安全，一切安全事故由乙方自行承担。 四、工程施工 1、乙方应按国家办法的施工验收规范和质量检验标准组织施工，工程质量应符合国家标准《滴灌工程技术规范》。确保滴灌系统稳定安全运行。 2、乙方应按甲方要求增加主管道、支管道，按实际所
龙源电力集团股份有限公司 云南龙源风电项目 云南陆良仕官（49.5MW）风电项目 打井承包合同
承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协条商量在云南省龙源风力发电有限公司打深井一眼，按照《中华人民共和国合同法》的要求，结合本工程具体情况，双方达以下协议： 一、工程内容与质量要求： （一）乙方负责施工供水井一眼，包含敷设管道，井深为米左右，该井出水量按10m3/天，（±1 m3/天）进行设计和施工。 （二）成井质量要求 1、供水井竣工后抽出的水量原则上不小于10 m3/天（按常规抽水检测方法检测）。以日出水量10 m3/天为标准。 2、甲方不管乙方井深（根据岩石含水情况，乙方可以增减孔深），只要水量，但必须保证清澈、透明、无杂质，乙方不包水质量。（拟建变电站，位置较高，高差在450米左右，且钻井比较深，岩石是含矿物质不是人为因素能抗拒的）。 3、设计钻孔孔径、孔深、止水位置，根据岩石的变化，下入相应规格的套管、滤管。 4、钻井设计结构按10 m3/天出水量进行设计，开孔口径
Φ146mm套管，安泵段口径Φ130mm滤管，终孔口径110mm，全孔均下入相应口径套管或滤管护壁。 5、水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测。但乙方不包水质，不包检测后饮用水标准。 6、乙方安装深水泵抽水至井口及配带控制箱。 7、如乙方无法按质量要求按时完成打井施工，甲方将不支付乙方任何费用。 二、施工地点： 陆良仕官风电场升压站，要求打井位置为风场升压站三公里内施工。 三、合同价款与付款方式： （一）合同价款 按照国家现行收费标准优惠收费，本工程款为包干价： 1、冷水井按10 m3/天（±1 m3/天）设计与施工，当抽出的水量为10 m3/天时，价款为￥260000.00元（大写：贰拾陆万元整）。 （二）付款方式 合同生效，供水井施工初步验收合格后七日内，付工程款的60%，即￥156000.00 元（大写：壹拾伍万陆仟元整）给乙方，水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测后，付工程款的
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 单项工程施工合同协议书范本-(优质文档) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
单项工程施工合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
发包方（以下称甲方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或项工程项目的工作内容，具体为：S分工程。 二、工程期限 1、工期总天数 ; 开工日期：年月日； 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
编号：______________ 爆破工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：__________ 年______ 月_______ 日 甲方: 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《民爆物品管理条例》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就爆破施工工程，经协商达成一致，订立本合同。 1合同总则 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程类别： 1.4作业内容： 1.5合同期限：本合同自年月日至止。 2双方一般工作和义务 2.1甲方的工作和义务 （1）甲方须对爆破周围建筑物进行拍照和记录，明确书面告知乙方施工时需要保护的管网、线、建（构）筑物等的具体位置及保护要求。 （2）甲方提供爆破施工所必须的施工场地和通道，负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它方之间的交叉配合，确保乙方正常爆破作业。 （3）甲方负责协调和处理与工程施工有关的各项事宜（包括政府相关职能部门、周边群众及单位等），负责搞好爆破施工时的安全警戒工作。 （4）甲方负责钻孔（钻孔费用及钻孔人员的管理由甲方负责）和除装药、爆破以外的其他所有施工任务，在施工过程中（包括钻孔作业）及施工作业前后所有人员、财产（属乙方单位的人员、 财产除外）的安全均由甲方负责，如有损失，由甲方全部承担。 （5）协助乙方办理民爆物品购买审批手续，协助乙方搞好民爆器材的管理工作，提供经公安部门认可的民爆器材临时储存点，期间由此发生的费用由甲方承担。 (6)甲方应如实提供项目建设的有关审批手续(包括但不限于立项或中标通知、营业执照、安 全生产许可证、村社或政府的决议意见、主管部门的项目建设意见) 。提供的审批手续须能充分 证明需要进行爆破施工的合法性，并经公安机关审查确认其生产活动的合法性。 (7)负责提供具备安全施工条件的作业面，防止作业现场岀现安全事故。对爆破前后的各类边
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 疏通灌溉渠及引水渠工程合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：邳州永振农副产品有限公司 乙方(施工责任方)： _________________________ 甲方疏通基地引水渠和灌溉渠(其中：灌溉渠4000米和引水渠800米工程总造价65万元)现委托乙方 采取全包工、乙方提供机械、设备、安全生产及安全设施等包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 乙方按甲方指定地点、设计方案、(10000方工程约造价65万元含开票税金)进行组织施工。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主结算价对乙方进行结算(乙方提供国税和地税正式发票并 且提共总价结算清单)，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1. 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2. 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3. 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、等工作。 四、双方责任 1. 甲方责任： (1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 (2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 (3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2. 乙方责任： (1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行〈〈施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 (2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插 座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 (3) 工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 (4) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安 排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 (5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 (6) 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。 (7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、 严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将 不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 (8) 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不 承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 (9) 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施
打水井施工合同 甲方: 乙方: 因甲方因设备空调制冷需要，需要打水井，乙方在甲方现场勘察后，自愿承接打井任务。依据《中华人民共和国合同法》的规定，本着公平、公正的原则，双方达成如下协议：第一条：工程地点、内容及范围 1、工期：该工程定于2018年4 月 9 日前进场，约定于2018年 4 月12 日前竣工。如果逾期，乙方承担违约责任。 2、工程地点：公司车间内厂区内。 3、工作内容：钻井、清洗、水管安装及与其相关的全部工作内容。 4、承包方式：包工包料。 5、数量及单价：口径200毫米的水井含税价130元/米；每口井深度60米，未达到60米深度 的按实际下管深度结算，超过60米的仍按60米结算（包含PVC管道费用、不包括深水泵）。以后需要打口径200毫米的水井，均按此价格执行。 第二条：质量及其他要求 1、质量标准：深度60米，口径200毫米，出水量6－8吨/小时，含盐量不超过千分之二，含砂量不超过万分之二。室温20度以上时，出水温度不高于15度,确保每口井可以为12台水冷空调提供制冷水源。 2、井内放置管材要求：直径200的PVC波纹管，壁厚 mm。PVC管外包尼龙网，外围填黄砂过滤（黄砂由乙方提供）。 第三条：双方的责任 甲方责任： 1、按合同约定支付工程款。 2、钻井施工期间，甲方对打井施工过程进行监督。 乙方责任： 1、自合同签订后，乙方施工所需的各种设备、材料开始进场须报甲方登记备案和检查。 2、乙方必须在甲方指定位置范围内进行勘探、施工。 3、水井成孔后，必须经甲方指定人员验收；施工质量及出水量、水质、水温等达不到合同约定或规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。 4、乙方负责保持施工现场的环境卫生，负责清理好施工场地，施工中排出的泥浆由乙方负责处理干净，
单项工程施工协议书_合同范本 单项工程施工协议书 甲方：乙方（施工责任方）：甲方承建之××××××，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任：1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。共2页，当前第1页12 单项工程施工协议书相关内容:建筑安装工程承包合同(样式二) 工程名称：建设单位：施工单位：审查单位：工程编号：一九_____年_____月_____日建筑安装工程承包合同签订合同双方：建设单位：________________________________________________________，以下简称甲方；施工单位：___________________...
爆破工程承包合同书 甲方： 乙方： 工程名称：石方光面爆破工程，位于，现甲方将石方爆破工程承包给乙方爆破，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议并共同遵守。 一、工程承包价格：按实方捌元/立方米承包价结算给乙方，结算方数由双方测量为准，以下为暂估数量： 二、付款方式：甲方先预付部分柴油钱、人工钱，工程结束后一个月内后结清工程余款。 三、甲方先提供炸药雷管、电，以后从承包款扣回给甲方，价格按高速公路收取价格结算（炸药每吨9000元，雷管一只2.9/3.3元，电费每度约0.95元）。爆破后的石头与乙方无关。 四、乙方施工中需要甲方钩机配合，甲方须提供现场施工，甲方管理人员配合乙方顺利施工。 五、乙方的责任义务： 1、乙方必须服从甲方规章制度。工程施工中，乙方必须保证安全作业，如有飞沙、飞石伤到人、农作物、家禽或出现安全事故等，由乙方全部负责，与甲方无关。 2、乙方施工人员需具备合格爆破作业证。 3、打孔机械由乙方自行自备，在施工中有人阻碍和打伤工人，打坏机械由甲方协助处理。 4、乙方需按高速公路图纸及甲方的作业要求完成给甲方。 5、石头规格如钩机炮头无法破碎，由乙方进行介炮处理，乙方爆破出的规格石料甲方要及时清理。 6、工期为叁个月，即从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害除外，工期相应延长。如乙方有意拖延工期，所造成的一切经济损失由乙方负责。 六、违约 双方应遵守此协议，如有一方违约，将承担影响工程及个人利益的全部责任。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商。如半途停工10天以上，乙方有权终止合同（如遇人力不可抗拒的自然灾害或其他客观原因除外），结清工程款。 甲方签字：乙方签字： 日期：日期：
滴灌工程施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
滴灌工程施工合同 甲方：山东万紫园旅游开发有限公司 乙方： 甲乙双方经过友好协商，在平等互利的基础上，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关有关法律、法规，就迎宾大道滴灌工程施工甲、乙双方达成以下意见，特签订本合同，双方共同遵守： 第一条、工程概况 1、工程名称：迎宾大道滴灌工程 2、工程地址： 第二条工程内容及承包方式 1.工作内容：滴灌工程主材、辅材、设备供应及安装、调试、维修等 2.承包方式：大包工程 第三条工程期限 1.工程施工期限：自年月日起，至年月日止。 2.如开工日期变化，以甲方书面通知为准。
3.由于甲方原因或不可抗力的自然因素造成的工期延误，可进行工期签证，通过书面形式确定顺延期限。 第四条双方驻工地负责人 1.甲方负责人：陈仲亮 2.乙方现场负责人：董家强 第五条合同价款、工程结算方式及工程款支付方式 1.合同价款 本工程合同价款一口价：0000.00元（大写：） 2、工程结算方式 （1）、迎宾大道滴灌工程结算总造价为：42000.00元（大写：肆万贰仟元整）。 （2）、竣工验收合格，将结算资料一式4份报送甲方合同与预结算办公室审核，甲方应在10内审核完毕，乙方提供总额发票付至造价的90%，剩余10%使用一年后一次付清（付款时提供发票）。 第六条甲方工作
甲方应按约定的内容和时间完成以下工作： （1）、确认乙方施工方案及审核乙方图纸（详见附件）。 （2）、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用。 第七条乙方工作 乙方应按约定的内容和时间完成以下工作： 1、工程中所用材料、设备须经甲方认可，并在方案中注明主要材料、设备的规格，材质、性能及品牌等，所有用于工程的物质、设备均须有合格证明书，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工工艺作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 3、承担现场的安全保卫工作，提供非夜间施工使用的照明、围栏设施。遵守地方政府和有关部门对施工现场文明、交通、环卫和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，并且承担由于违反规定引起的罚款。做好施
打井工程协议书3篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面WTT小雅给大家带来打井工程协议书，供大家参考! 打井工程协议书范文一 甲方： 乙方： 监证方： 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设内容： 1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作; 2、安装φ 井壁管米，滤水管米及滤料回填; 3、配套安装型潜水电泵一台; 4、3 4米井房一座; 5、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。
五、各方职责： (一)甲方职责 1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案; 2、负责工程监督检查及有关协调工作; 3、负责组织工程的验收工作; 4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作; (二)乙方职责： 1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准; 2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务; 3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作; 4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效; 5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。 (三)监证方职责： 1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料; 2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作; 3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作;
正文： 模板单项工程承包施工合同模板单项工程承包施工合同 发包方（已下简称甲方）：公司工程经理部 承包方（已下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建地模板单项工程, 於 ___ 年_____ 月_____ 日, 由甲方发包给乙方采以包工方式进行施工.为了明确工程内容及双方责任, 本着互相协助及分工负责等原则, 根据本工程地情况, 特商定如下条款, 共同遵守执行： . 工程内容：按益施工图纸中基础分部± 0．000 已下所有模板工程工 程 与设计变更单地所有工作内容 二. ______________________________________________________________ 承包造价：已模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制. 安. 拆. 运及现场 文明施工中地工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋地安装, 每平方M ____ 元（该承包单价已含乙方管理费.各类补贴费以及制安模板所以地铁丝. 铁钉再内）. 三. 组织领导 1）甲. 乙双方必须指定专职管理人员, 负责安排施工. 升产.人员调动.技术安全. 工程质量已及升活. 计升等工作. 2）乙方必须确保进场人员地政治素质及身体.技术素质,严禁使以童工.女工.特殊工种必须持有上岗证.操作证. 经批准进场地工人须持有效证件. 进场時, 每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份. 再合同期内,未经甲方允许,乙方否得随意更换施工人员, 已保证本组技术实力和队伍地稳定性. 3）乙方应服从甲方地统一指挥.调配. 指导及管理,遵守甲方现场地各项管理制度,如质量. 安全. 进度文明施工制度及宿舍. 伙房纪律. 4）合同期内, 未经双方商妥并正式办理解除合同手续, 乙方否得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场升产停顿. 延误工期等造成地一切经济损失均由乙方单方负责, 同時, 甲方有权单方面冻结乙方地承包工程款. 四. 双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员地升活住宿条件, 负责申报临時户口 2）负责工地现场地工程质量.安全升产. 工程进度.配料以料及各项规 章制度地指挥.监督与管理. 3）提供施工必要地机械设备, 负责机械地一次性调试运转（已后由乙方负责）, 小型工具由乙方自备. 4）保证材料供应（材料运至现场 ____ M内，但否提供塔吊运输）,如确 因
编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。 一、概况： 工程名称： 工程地点： 工程量： 单价： 工程计量： 结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。 二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。 三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。
5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。 四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。 五、补充条款。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日
农业节水工程施工合同 发包方:（以下简称甲方）_______________________________ 承包方：（以下简称乙方）______________________________ 为加快推广农业高新节水技术、顺利实现滴灌节水项目工程依照《中华人民共和国合法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：节水工程 工程地点：___________________________________ 工程内容：乙方负责所有地下地上的安装及材料。（包括水池） 工程造价每亩地—元总造价约为人民币：_______________ 元（以实际测量为准） 二、地下部分合同工期 开工日期：以甲方给乙方打入第一笔资金为开工日期。 三、地面部分合同工期 开工日期：以甲方播种的第三天起开工，乙方负责把水带铺好，甲方自行承担接毛管。 竣工日期：开工起一个月内完工。 四、工程款的结算
待地里地下部分回填甲方支付乙方工程总造价的30%工程 款其余部分待地面完工滴完第一水，甲方支付工程总造价的20%工程款，剩余10%作为保证金，工程无质量问题于秋收完后一次性付清。 五、双方的责任 甲方责任： 1、甲方必须按合同约定及时支付工程款； 2、甲方必须提供调解好水池的占地和主管好占地。 3、甲方应配合乙方及时施工，如乙方人员紧张的情况下，甲方应协调乙方调配人员（由乙方支付人员工资）乙方责任： 1、乙方必须确保材料无质量问题； 2、乙方在双方约定的时间内完成节水工程项目； 3、乙方有责任提供技术服务，并无偿教会甲方人员正确使用及维护滴灌设备。 六、违约责任 1、双方必须严格按照合同条款履行义务，如有单方违约，由违约方支付对方工程总造价的30%为违约金； 2、由甲方原因造成乙方不能按期完工的，甲方承担延期费用，工期可顺延。 3、如有不可抗拒因素或自然灾害造成乙方不能按期完
水井施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了解决生产、生活用水需要，甲方委托乙方在指定场地施工水井一口，经双方平等协商，就打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 甲方建厂场地内，由甲方指定大体位置，乙方根据经验确定具体位置，但不能影响甲方生产或施工。 二、施工相关要求 1、技术要求：保证枯水期正常用水，最小出水量为4立方米/小时，出水不能间断。 2、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 3、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、工期要求 开工日期为12月22日，完工日期为12月27日，在工程结束后一周内提交成井报告。 四、双方责任 1、甲方负责提供用电接口，其他所有事项如：打井设备、建井材料及施工人员、打井施工等由乙方负责。 2、乙方应承担打井过程中的风险，若打水失败（未出水或中途停
工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，损失由乙方自行承担。 五、工程价款 采用总价承包，总价款为人民币元（含税），大写：。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含设备进出场费、深水泵、辅助材料费、人工费、运杂费、打井风险费等全部费用。 六、付款方式 乙方工程完工，并试抽水48小时，保证甲方要求出水量，经双方确认合格，并由乙方出具工程正规发票后，由山东电力管道工程公司7 天内向乙方一次性付清全款。 七、工程验收 工程完工后，当乙方向甲方提出工程验收，甲方应积极配合联系有关人员在完工当天组织验收。经确认合格后，乙方即可清场退出。 八、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自行承担损失。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自行承担损失。 九、合同生效与终止： 本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商处理，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
单项工程施工合同/协议书范本 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）: 法定代表人： 一一身份还号码' _____________________________________________ 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《屮华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它仃关法 律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本
一、工程内容 按施工图纸设计方案务站点、区间交通设施或单项工程项目的工作内 容，具体为：部分工程。 二、工程期限 1、工期总天数天； XB期:一____ 空旦_______________ 日; __________________________ 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之口为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：年月日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： 在施工中如因停电、停水小时以上或连续冋歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电天以
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
土石方爆破施工合同新整理版 爆破施工技术是工程施工中常用的一种技术,对于工程施工进度和成本有着较大的影响。土石方爆破施工合同是怎样的以下是小编为大家整理的土石方爆破施工合同范文，欢迎参考阅读。 土石方爆破施工合同范文1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务及经济责任，经双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称：福建省闽江女子监狱平整场地石方爆破工程。 第二条：工程地点：闽侯县南通镇南屿桐南村女子戒毒所。 第三条：工程范围：平整场地爆破按土零起为标高，工程量按现场测量为准。每立方米单价为13.5元正。 第四条：合同工期：总爆破方量在月内(除不可抗拒自然灾害除外)季节期间工期顺延。如方量超出部分工期继续顺延。 第五条：乙方机械设备进场施工，甲方先付五万元正，工人住宿甲方免费提供。 第六条：火工材料按物资局定价提供，配送乙方负责。四员证、监理费用由甲方全部负责，费用与乙方无关。柴油甲方提供，每升按市场价结算。工程结束扣回。
第七条：付款与决算：按工程进度款付85%，中途乙方机械购配件和工人生活费用甲方先预付。工程完成后扣回，施工结束甲方七天内付清尾款。 第八条：甲方在施工爆破后的出方量，乙方必须在当天及时将出方量清理干净。如因乙方没能及时把当天的出方量及时清除而导致甲方无法正常施工。乙方须补贴甲方包括伙食费每人每天200元，潜孔钻每天每台2000元 第九条：乙方必须让挖掘机配合甲方清理当天的道路以及场地保证甲方正常施工。 第十条：在爆破施工现场，万一与周边的群众发生纠纷而导致机械受损，乙方须按照第八条进行处理赔偿。机械维修费用由乙方承担。 第十一条：乙方必须每天提供甲方炸药和导爆管雷管，具体数量由甲方决定后通知乙方。 第十二条：其他事项： 1. 本合同未尽事宜，双方协商解决。 2. 附件作为本合同的补充，具有同等法律效力。 3. 本合同一式两份甲乙双方各执一份。 4. 本合同经双方单位及代表签字盖章后生效。 5. 工程结束七个工作日内款付清，本合同作废。 补充协议; 1. 经甲乙双方协商。以上误工所产生的误工费，由甲方一次性补贴人民币伍万元整。乙方潜孔钻进场，甲方既当日先付贰万元整。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 单项工程施工合同协议书范本最新 The purpose of a contract is to protect the legitimate rights and interests of the parties in case of breach of contract.
单项工程施工合同协议书 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，具体为：_________部分工程。 二、工程期限 1、工期总天数_______天； 开工日期：______ 年______ 月______ 日； 竣工日期：______年______月______日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： 在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 三、工程价款、结算及付款方式 1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。 2、质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 四、建筑材料、设备的供应和采购 1、工程材料、设备由乙方采购。 2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。