厂区排水管道工程劳务承包合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为规范项目法施工，实现工程管理目标，依照建筑法、合同法有关规定，按照“谁施工、谁负责”的原则，在平等自愿、互惠互利的基础上，甲方与乙方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、项目名称：
2、工程地点
3、承包内容：
4、承包方式：包工不包料（人工费承包，乙方自带自配施工常用小型机具，大型机具由甲方提供如挖掘机，装载机等）
二、承包范围与工作内容
1、承包范围：
2、单项工程应包括的工作内容：
图纸和规范中包括及隐藏应包括的所有工作内容，包括但不限于：
●放线：放线过程中由乙方全程配合，并达到甲方要求等全部工作；
●材料进场：材料进场时配合甲方机械进行材料卸车，并按照指定区域进行整齐码放等全部
工作；
●管道沟槽开挖：管槽开挖过程中测量控制槽底标高、垫层标高点定位、沟槽内清理等全部
工作；
●成品保护：管道施工过程中及施工完成后至工程验收前成品保护工作。
包括所用料具的出库、二次倒运及回收码放与现场保管。
三、承包费用与结算
1、承包费用：
采用综合单价，综合单价为完成该段管道工程全部工作的所有费用，部分施工作业困难区域适当考虑进行调整。（单价）
混凝土管道：
混凝土管DN1200：
混凝土管DN1000：
混凝土管DN800：
混凝土管DN600：
混凝土管DN500：
混凝土管DN400：
混凝土管DN300：
混凝土管DN200：
砖砌圆形雨水检查井：
直径1500：
直径1250：
直径1000：
直径700：
砖砌矩形雨水检查井：
直通矩形检查井
三通矩形检查井：
混凝土矩形雨水消能井：
矩形混凝土井：
浇注砼井盖：
砼井盖：
砖砌圆形污水检查井：
直径700：
按实际完成工程量结算，结算工程量指按图纸、变更确定的并经甲方计量和验收的工程量）。
2、结算方式：按月按实际完成量的80%结算，竣工时付至承包费的95％，留5％质量保修金在质保期满后支付。
四、工期要求
开工日期：年月日，完工日期：年月日
施工进度执行甲方总体进度安排。甲方安排各分项工程计划，月、周施工进度计划，乙方应按计划要求完成其承包范围内的施工进度。
乙方按本合同约定的工作内容承担主合同工期责任，乙方必须服从甲方施工进度安排，需要时必须加班加点抢工期，因乙方原因造成进度拖延的责任和处罚均由乙方承担。
工期每延误一天按承包总价的1%承担违约责任，延误超过5天的，每天按承包总价的5%承担违约责任，延误超过10天的，甲方有权将乙方清除退场并不予结算。
非乙方原因（如材料供应延误，施工条件限制）影响工期的，按实际影响的工期顺延。
五、质量要求
工程质量标准：分部分项工程合格率100％，达到国家规范“合格”标准。
乙方必须严格执行甲方项目经理部质量管理制度，施工中若发生质量问题和质量事故，按以下要求处理：
质量问题：因乙方施工造成的质量问题，责任自负，承担一切经济损失并在限期内无偿返工或
厂区道路硬化施工承包合同 厂区道路硬化施工承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保 工程进度和工程质量，经甲、乙双方平等友好协商，特签订本合同。 一、工程名称：××××建设项目厂区道路水泥硬化。 二、承包形式：采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责（基础层由甲方负责）。 三、工期：全期工程15天，即年月日至年月日。 四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方，20公分350元/立方计算。 五、工程质量：乙方必须严格按工程质量标准施工，水泥一定要采用冀东水泥32.5的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过5年。并用油膏进行充填。路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必须返工，并由乙方承担全部返工损失。工程质量保质期1年。在一年内出现的质量问题需进行处理，由乙方无偿的负责处理。
六、安全责任：乙方必须严格按标准规程进行施工，保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并承担全部经济损失。 七、付款方式：采取分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成经验收后，乙方除留下全部工程5%的保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，一年之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。 八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。 九、本合同经甲、乙双方签字后生效。 十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 年月日
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 环境卫生及绿化养护承包合同 甲方：（下称甲方） 乙方：（下称乙方） 甲方委托乙方承包 XXX道路清洁及绿化保养工作。 为配合各项工作任务顺利进行并达到优质管理，甲、乙双方达成如下协议，并自觉履行。 一、工作范围与要求 1、乙方清洁人员每天清扫园区XXX路面垃圾，及绿化带垃圾、树叶，甲方提供垃圾堆放点及清运，乙方保证卫生质量达到甲方企业主管单位检评要求。 2、乙方清洁人员负责园区XXX绿化带各类植物的修剪和养护。 3、本合同规定之工作，乙方必须严格依照工作内容和工作要求进行，并每月定期向甲方汇报所完成的工作情况，征询甲方意见，及时纠正不足之处，甲方应指定主管人员负责日常工作的监督，同时协助乙方工作，以便发生问题及时磋商解决。 4、乙方清洁人员在甲方厂区工作而受到非甲方故意造成的工伤损害或其它人身伤害，所有的赔偿和责任由乙方承担。 二、工具和材料 乙方负责一切清洁及绿化的设备、工具。甲方负责提供用水、电和存放工具，工人中午休息的场所。 三、清洁人员安排 乙方采取定员定岗的管理办法，驻场清洁人员1人，乙方部门经理应经常亲临现场了解情况处理投诉、解决问题，确保卫生高质量、管理高标准。 四、工作时间 日常工作每天早上XXX节假日按甲方休息时间执行。如因卫生检查或其它突发性事件急需加班工作的，甲方应及时联系乙方做出调整。 五、项目确认金额
本项目甲方支付乙方卫生清洁及绿化养护费为每月人民币元（￥元）（含税票）。 六、结算方式 每月号至号，乙方提供正规合法税务发票给甲方，甲方在每月号前以支票支付给乙方。 七、工资发放和其它福利待遇 由乙方负责向清洁人员发放约定的工资及加班费，如出现乙方拖欠员工工资引起的相关责任由乙方自行承担，与甲方无关。其它福利待遇，包括社保、公积金等，由乙方自行承担，与甲方无关。 八、合同期限 合同期限为年，自年月日至年月日止。 九、争议的解决 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议和纠纷时，应及时协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉，并适用于中华人民共和国相关法律法规。 十、其他 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力，自双方盖章签字起生效。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 年月日年月日
物业管理承包经营合同书 甲方： 乙方： 为了提高物业小区的服务质量，根据《合同法》、《物业管理条例》及相关规定，甲、乙双方经过友好商谈，就乙方以甲方名义承接并经营【小区】一事达成如下协议，共同遵照执行。 第一条：承包的内容、面积、地点 甲方将位于共计平方米的物业承包给乙方管理。 第二条：承包经营方式 本协议生效后，乙方可以甲方名义进行小区的物业管理和物业服务，甲方不干涉乙方的具体经营和管理。乙方负责小区物业费用的收缴、代收水电费、日常维护、维修等工作；在物业管理经营中所产生的管理费、维修费、材料费等相关费用由乙方自行承担。第三条：承包期限 承包期限为一年，年月日从起至年月日止。承包期满，双方无异议可以顺延，但需在承包期满前一个月另行订立书面协议。 第四条：承包费及承包费的支付方式 承包费为人民币_________元/月整，按年付费，乙方一次性交于甲方。
第四条：承包期间相关经营管理事项的约定 1.乙方实行独立核算，自付赢亏。 2.承包期内乙方必须守法经营，设法规避经营风险，独立承担民事责任和刑事责任，在物业管理活动中如发生丢失、盗抢、火灾等过失责任事故，造成人身或财产损失，甲方均不予承担任何责任。 3.无论在何种情况下乙方均不得以甲方名义从事与物业管理、物业服务无关的任何经营活动，亦不得擅自对外签约、出据证明等。 4.乙方在经营活动中不得影响到甲方声誉,若给甲方造成经济损失或声誉损失应酌情予以赔偿，挽回影响。 5.乙方代收小区水、电费。在每月的25号前按甲方水、电总表计量数额，向甲方财务缴纳费用。 第五条：未尽事宜约定 甲、乙双方就本协议书未尽事宜，可另行协商作出补充协议，补充协议与本协议书具有同等效力。甲、乙双方在履行本协议发生的所有纠纷，应当协商解决，协商不成时，均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章之后即为生效。 甲方：乙方：年月日年月日
木工单项工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2 4、施工工期：自2017 年10月15日起至2018年10月15日止 5、工程质量等级：合格工程 二、合同约定的内容 1、承包方式: 按实际建筑面积平方米实行单价包干，一次性包死（不涉及任何因素费用调整），包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责单项工程的施工管理。 2、承包内容： （1）基础工程（承台、地梁、电梯井、水池、预留洞口）的模板制作、安装、支撑、加固、拆除、工作面木屑清理及场地内所需材料转运、清理（方木、模板钉子拔除）；
（2）主体工程、机房、水池、楼梯顶、构架（梁、板、柱、剪力墙、筒体、楼梯、预留洞口）的模板制作、安装、支撑、加固、拆除、工作面楼层木屑清理、楼层上下材料及场地内所需材料转运、清理（方木、模板钉子拔除）； （3）二次结构的模板制作、安装、支撑、加固、拆除、工作面木屑清理及场地内所需材料转运、清理（方木、模板钉子拔除）； （4）乙方承包工程范围内所需小型机具（手提电锯、电扳手等）及辅助材料（铁钉、铁线)及地拖线。 3、合同价包括的其他工作内容： （1）乙方派专人配合甲方放主控线。分线控制线由乙方自行完成；（2）熟悉施工图纸，布置施工现场，工程自检，施工条件创建，协调组织与其他班组配合，材料机械工具的保管工作； （3）施工现场2天以内停电。停水待料造成的停工、工期予以顺延，但乙方不计取任何费用； （4）乙方所需材料根据进度计划提前5天向甲方提供材料计划报告，甲方协调乙方按进度计划将所需材料运抵施工现场，由此造成的后果，由责任方承担。 （5）混凝土浇筑时出现因模板封闭不严引起混凝土出模现象的收捡，未及时清理造成砼浪费，按甲方购买砼价格赔偿，并处罚200元/次，清理干净。 三、质量要求： 板面平整度最大误差10mm，墙、柱垂直度最大误差5mm。
工程编号： 合同编号： 建设工程施工合同 工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司工程地点：佛山市南海丹灶金沙 发包人：李满星 承包人：张日成
发包单位：李满星（简称“甲方”） 承包单位：张日成（简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，双方经充分协商一致，双方签订本《建设工程施工合同》，以便双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司厂房宿舍。 2、工程概况：总建筑面积为：52490.94M2（其中：办公楼面积3942.9 M2、宿舍楼面积 1990.76 M2、车间A面积9218.77 M2、车间B面积5868.68 M2、车间C面积14301.14 M2、车间D面积9166.45、车间E面积8002.23 M2），结构形式：框架结构。 3、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。 4、新建工程全厂的室外路面道路、室外市政排水工程。 5、现场条件：基本完成“三通一平”（红线以外20m通水、通电、通道路及红线范围 内场地基本平整） 6、工程地点：佛山市南海丹灶金沙。 二、工程承包内容及施工范围 1、新建工程的基础工程包括：桩基础工程（工程桩检测所有费用由甲方负责）、土方开挖、基础工程。 2、新建的主体及装饰工程包括：报建施工图纸和报价的全部土建工程项目（详工程报价表项目内容），含地面装饰、厕所沉池及管道口的防水、天面防水、天面隔热层、内外墙体及装饰、变形缝、楼梯扶手。（本工程合同不包含：消防、水电，旧厂区原有室外路面修复、原厂区室内工程及钢结构部分、绿化等） 3、新建工程的装饰标准。 现暂定室内装饰标准为：室内墙身及天花一般抹灰并刮塑二次，卫生间地面铺600×600防滑砖，墙身1500高贴300×450瓷片砖。楼梯间装饰标准为：楼梯级铺砖；楼梯扶手不锈钢201，墙身及天棚一般抹灰，脚线扫水泥浆。C、D车间地面水泥色水磨石。办公楼地面铺1000×1000抛光砖，厂房、宿舍楼地面铺800×800抛光砖（除C、D厂房）。铝合金窗材料
厂区绿化协议书 厂区绿化协议书范文篇一 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：1、甲方厂区内绿篱、草地、乔灌木的修剪：其中绿篱和灌木每月修剪2次，乔木每年修剪一次，草皮根据季节来修剪(春季一次，夏季两到三次，秋冬一次)。2、厂区内农药及植物病虫害防护：当发现病虫害时有针对性的使用农药，使用前提前1-2天通知甲方做好防护工作。 3、杂草的清除：按季节进行不定期的清除。 4、按照季节进行植物的施肥工作：春季一次基肥(复合肥和蘑菇非)，夏季多次少量进行追肥(每月一次)，秋季一次施草木灰肥。 5、乙方自行承担养护中机械、工具(包括水管)等。 6、乙方负责养护工人的工资及社会福利。 7、甲方负责为乙方提供养护所需水、电。第二条养护期限一、根据甲方需求，商定养护期限为年，即从年月日起至年月日止。第三条养护款的支付与结算一、费用：每月的绿化养护费用为二、养护款支付：甲方需按每季度支付乙方养护费。第四条附则一、本合同一式两份，甲乙双方各执正本一份。二、本合同自双方代表签字即生效。三、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 甲方委托责任人签字(盖章)： 年月日 乙方委托代理人签字(盖章)： 年月日 厂区绿化协议书范文篇二 1 厂区绿化工程合同书甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就绿化施工、道路改建、养护事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况1、工程名称：_______________________________________ 2、工程内容：_______________________________________ 二、质量与技术要求按照国家园林绿化工程要求，组织栽植和施工。 三、工程造价工程合同造价为人民币(大写：元)，工程包含绿化范围内的管线和地面铺设、树木栽植等施工项目。对甲方增加或调整的原规划设计的施工项目，按实际计量的工程量和工程齐整变更，与乙方进行结算。四、乙方将苗木运送甲方指定地点，并由乙方安排专人栽植，由甲方提供水电，乙方负责机械设备、人工的安排及费用。五、付款方式本工程合同签订后，由甲方向乙方先预付合同价款的______;工程完工后，甲方一次性付清剩余工程款，具体金额以实际工程量进行结算。 六、工期_____个月。时间从______年___月___日起至_____年___月___日止。遇恶劣天气或不可抗拒的自然因素，工期顺延。2 七、双方责任1、甲方委派同
物业承包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
物业承包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 甲方系xx人企业，为xx工作提供综合性的劳动服务;乙方系以xx为主的独立劳动者合伙组织，为社会提供劳动服务。甲方为了更好的为xx提供优质的服务，促进xx事业的发展，甲方将xx物业管理工作承包给乙方，乙方同意集体承包该物业的管理工作。为了保护双方的合法权益，明确双方的权利与义务，现就乙方承包xx物业管理的相关
单项工程承包合同书 甲方： 乙方： 根据工程建设需要，甲、乙双方就工程单项工程承包事宜，达成协议如下： 一、工程名称：垫江县工程 二、承包范围及内容： 三、承包价格及结算方式： 四、质量及工期要求： —1—
1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。 六、付款方式： 甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下： 经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留%的工程款 —2—
作为保修金。保修期为年，保修期满，甲方结清余款给乙方。 七、其它事项： 1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具： 2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。 3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。 4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。 5、双方需约定的事项： 八、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。 九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。 甲方：乙方： 在场人： —3—
上锐电气厂区道路、管网工程施工承包合同 合同编号：
签约日期：年月日 合同协议书第一章 ：发包人（又称甲方）：承包人（又称乙方）为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关经发包人与承包人友好协商，行，法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于年月日在签署本合同。1.工程概况室外管网配套工程工程名称：厂区道路、1.1 1.2工程地点：禹城市高新技术开发区创新街1.3工程内容：砼道路，给水消防、雨污排水、强弱电路灯监控管网承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的1.3.1 施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增1.3.2承包由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，，加或减少工程范围等）人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。2.工程的承包范围及承包方式 2.1本合同工程的承包范围：七个标段图纸所包含的内容。本工程性质为交钥匙承包工程，其
中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。． 承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。2.2 厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路牙石安铺、给排水管网、给水消施工过程中产生的多防管网、强弱电管网、路灯监控管网铺设及配套设施施工等。() 余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人2.3 的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材2.4 料设备范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。包工期、、本工程采用总承包方式，包人工、包材料包机械、（发包人供货材料除外）2.5 包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。合同工期：3. 3.1开工日期为年月日 竣工日期为年月日3.2 合同总工期共计为日历天，即保证在年月日前完成，如实际开工日与本合同确定的3.3开工日不一致时，各节点工期顺延，实际开工日以发包人书面确认承包人进场开工日为准。 项目总工期及具体的标段工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同3.4的规定执行。如因承包人原因，导致上述标段工期不能实现，工期每延误，给发包方造成损失，乙方负全部责任；发包方有权另行分包，承包方无权干扰。交通困难、除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰、3.5 现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方将厂区草坪绿化工程承包给乙方施工，为保质保量完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点： 2、工程造价： 3、工期：工程标准达到验收合格标准。 4、工程款结算：施工结束验收合格后，支付全部工程款，同时乙方向甲方提供发票。 5、工程质量： （1）、所栽草坪质量必须符合工程要求，不得擅自改变草坪品种、规格及质量，所有草坪必须到达甲方现场经甲方验收合格后方可栽植； （2）、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责； （3）、乙方在施工中精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负。 6、违约责任： 甲方责任： （1）、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方违约金元。 （2）、甲方如未按合同规定时间和数额支付工程款，期间每推迟一天按工程款的千分之一赔付给
乙方违约金。 乙方责任： （1）、工程质量不符合合同的规定，乙方负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 （2）、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款元。 7、合同的生效与终止： 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。 8、合同份数： 本合同一式四份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其他由甲乙双方分别送有关部门存档。 9、本合同未尽事宜，由双方通过友好协商解决。如果协商不成的，双方可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提请诉讼。 甲方（盖章）乙方（盖章） 授权代表：授权代表： 日期：日期：
工厂物业合同的范本 委托方(以下简称甲方)：______________________ 受委托方(以下简称乙方)：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《城市新建住宅小区管理办法》(建设部第33 号令)、《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及《实施细则》等国家、地方有关法律、 法规和规章，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对_______实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。 第一条物业基本情况 座落位置：_____________________________________________;占地面积：_______ 平方米;建筑面积：_______平方米;其中地上建筑面积_______平方米，地下建筑面积 _______平方米，绿化覆盖率为_______%;物业类型：_______. 第二条委托管理事项 (一)房屋建筑本体共用部位(外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等)的维修、养护和管理; (二)房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用 照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设 施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务; (三)本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场等)的维修、养护和管理; (四)本物业规划红线内的属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点等)的维修、养 护和管理; (五)公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运; (六)车辆行驶及停泊; (七)配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作(但不含人身、财产保 险保管责任); (八)社区文化娱乐活动; (九)物业及物业管理档案、资料; 3.2 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见 附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);
单项工程承包合同 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 根据工程建设要求，甲、乙双方就＿＿＿＿＿＿工程＿＿＿＿＿单项工程承包事宜，达成协议如下： 一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、承包范围及内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、承包价格及结算方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、质量及工期要求： 1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工程质量一次检验合格，否则，由此产生的返工损失一切由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方
无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 五、乙方必须按照操作规程施工、安全文明施工、随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程造成的大小安全事故负全部经济责任及法律责任，以确保工程进度和工程质量。 六、付款方式： 甲方根据乙方完成工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿经甲、乙双方约定，工程完成后，乙方应留＿＿%工程款作为保修金。保修期为＿＿年，保修期满，甲方结清余款给乙方。 七、其他事项： 1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 道路硬化施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质虽，经甲、乙双方平等友好协商，特签订本合同。 一、工程名称：XXXX建设项目厂区道路水泥硕化。 二、承包形式：采取包工包料施工承包方式。道路水泥硕化所需人工、材料全部由承包方负责。 三、工期：全期工程15天，即年月日至年月曰。 四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硕化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方，20公分350元/ 立方计算。 五、工程质虽：乙方必须严格按工程质虽标准施工，水 泥一定要采用冀东水泥的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过5年。并用油膏进行充填道路硕化施工合同5篇道路硕化施工合同5篇。路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必须返工，并由乙方承担全部返工损失。工程质虽保质期1年。在一年内出现的质虽问题需进行处理，由乙方无偿的负责处理。 六、安全责任：乙方必须严格按标准规程进行施工，保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并承担全部经济损失
七、付款方式：采取分期付款方式，工程完成30%寸由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成经验收后，乙方除留下全部工程5%勺保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，一年之内工程没有任何质虽问题，甲方付清乙方的保证金。 八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。 九、本合同经甲、乙双方签字后生效。 十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日
物业公司内部承包协议 甲方：某某物业管理有限公司 乙方：张某某 鉴于： 甲方是依法成立的物业服务企业，取得了级物业服务企业资质。 乙方是具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民，系甲方 依法聘请的员工。 甲方于2011年月日与位于长沙市区路号的“某某空间”小区 的业主委员会依法签订了为期年的物业服务合同，约定由甲方为“某某空间” 小区提供物业服务。 为提高项目管理人员责任心和绩效意识，甲方同意将“某某空间”的物业 服务按照本协议约定的条件承包给乙方经营管理。 现甲乙双方在平等自愿的基础上协商一致，就乙方承包经营“某某空间” 的物业服务中双方各自的权利义务责任达成如下条款： 项目概况 项目名称：（应当填写房屋产权管理机关记载的全称） 项目位置： 项目建筑面积： 项目占地面积： 二、承包的方式 1、甲方任命乙方为“某某空间”物业服务项目部经理，乙方在整个物业服务过程中均以甲方的名义从事物业服务及相关活动。 2、乙方每年向甲方支付固定额度的承包费，甲方与“某某空间”业主委员会签订的《物业服务合同》中约定的甲方（即某某物业公司）的权利和义务全 部由乙方（即张某某）享有和承担。由乙方自负盈亏对“某某空间”小区的物业 服务进行承包经营。 三、承包期限 本协议项下的承包经营期限为年，自年月日至年月日。 四、承包费用及其支付方式 承包费为人民币元/年。 乙方应当于每年的月日前向甲方一次性支付当年的承包费。
五、共有设施设备的管理 承包经营期间，乙方应当按照甲方与“某某空间”业主委员会签订的《物 业服务合同》的约定、甲方或甲方授权乙方就物业服务作出的承诺、制定的物 业服务细则及相关法律法规的规定对“某某空间”小区的共有设施设备（包括但 不限于电梯、水泵房、配电间、地下车库、蓄水池、热水管道、给排水管道、 消防设施设备、公共区域配置休闲设施设备）进行运行、维护、保养、维修和 管理。 乙方应当聘用足够数量且具备相应职业资格证书和技术能力的专业人员 对共有设施设备进行维护、保养和维修。 乙方应当杜绝因对共有设施设备不规范的操作行为给共有设施设备造成 损害或者给业主或其他第三者的人身和财产造成损害，否则因此产生的赔偿责 任由乙方全部承担。 乙方应当积极履行对共有设施设备的维护、保养和维修的义务，避免因 怠于履行前述义务而造成共有设施设备损坏或致使共有设施设备的运行给业主 或其他第三者的人身和财产造成损害，否则因此产生的赔偿责任由乙方全部承担。 六、公共区域和公共秩序的管理 承包经营期间，乙方应当按照甲方与“某某空间”业主委员会签订的《物 业服务合同》的约定、甲方或甲方授权乙方就物业服务作出的承诺、制定的物 业服务细则及相关法律法规的规定对“某某空间”小区的共用部位（包括但不限 于房屋承重墙、主体结构、公共门厅、走廊、楼梯间、内天井、外墙面、屋面）进行维护、保养、维修和管理；做好共用部位和相关场地的清洁卫生、垃圾收 集清运及雨水污水管道的疏通工作；积极履行公共绿化的养护和管理义务及车 辆停放管理义务；积极履行公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理职责及《物业服务合同》约定的其他义务。 乙方应当聘用足够数量且具备相应职业资格证书和技术能力的专业人员 履行前款规定的义务。 、乙方应当杜绝因不规范的操作行为给共用部位及公共绿化造成损害或 者给业主或其他第三者的人身和财产造成损害，否则因此产生的赔偿责任由乙 方全部承担。 乙方应当积极履行本条第1款规定的义务，避免因怠于履行该等义务造 成业主共有财产的损害及业主或其他第三者人身和财产损害，否则因此产生的 赔偿责任由乙方全部承担。 七、水电费的代收代缴 乙方应当按照甲方与“某某空间”签订的《物业服务合同》的约定或双方 的其他约定，以及相关法律法规的规定履行水电费代收代缴义务。对于水电费
单项工程承包合同书范本3篇 单项工程承包合同书范本1 发包方(甲方)：________________________________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务____________ 承包方(乙方)：________________________________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表) 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者; 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者; 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理： 1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4.其他方式：
道路施工工程承包合同 江苏永创建设有限公司 日期：2015年 3 月15 日
道路施工工程承包合同 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 根据工程施工进度需要，现将昆山协多利金属有限公司新建厂厂区道路工程由乙方施工。为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿、平等、公平公正以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，签署本合同。 1. 工程概况 1.1 工程名称：昆山协多利金属有限公司新建厂区 1.2 工程地点：昆山市陆家镇华阳路东白杨路南 1.3 工程内容：昆山协多利金属有限公司新建厂区内道路施工 1.3.1 乙方应按照甲方的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2甲方有权根据实际情况的需要调整乙方的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，乙方不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2. 工程的承包范围及承包方式 2.1 本合同工程的承包范围：昆山协多利金属有限公司新建厂区内道路施工。 2.2 本工程性质为合格工程，其中的工程造价为完成工程竣工验收并合格的固定总价。 2.3 乙方应做好合同工程范围内的施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。具体包括但不限于：厂区内道路垫层施工、基层施工、原道路清理、钢模支设（含钢模材料）、砼面层施工、路面养生、切缝、路面刻纹、路边平侧石安铺、汽车和自相车停车场的垫层、草坪砖铺设以及过路管道切除原路面和市政道路连接等工作。 2.4 本工程采用总承包方式，包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。 3. 合同工期： 3.1 开工日期为2015年 4 月 10 日。 3.2 竣工日期为2015年 5 月 25 日。 4. 技术要求 4.1 路面层体结构要求（从下至上顺序依次为）：路基碾压密实（200mm分层来回夯实3次，压实系数不小于0.94）、400厚3:7灰土夯实、200厚级配碎石灌M2.5水泥砂浆、250厚C30混凝土面层。 4.2 施工基层厚度允许偏差：路基层300mm±20mm，灰土层为400mm±20mm；碎石层200mm±20mm；混凝土面层250mm±5mm；如果达不到以上要求，每发现一处，乙方应按本合同总价款0.5%支付违约金。 4.3 乙方在确保甲方及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到合格，符合《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路的施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》标准。 4.4 如因工程质量问题给甲方造成损失时，乙方应承担赔偿责任，甲方有权保留进一步追偿的权利。 5. 合同工程量、合同价款及计价结算方式
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工厂物业合同的
编号：FS-DY-20431 工厂物业合同的 委托方(以下简称甲方)：____ 受委托方(以下简称乙方)：_____ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《城市新建住宅小区管理办法》(建设部第33号令)、《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及《实施细则》等国家、地方有关法律、法规和规章，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对_____实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。 第一条物业基本情况 座落位置：_________;占地面积：_____平方米;建筑面积：_____平方米;其中地上建筑面积_____平方米，地下建筑面积_____平方米，绿化覆盖率为_____%;物业类型：_____. 第二条委托管理事项 (一)房屋建筑本体共用部位(外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等)的维修、养护和管理;
(二)房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务; (三)本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场等)的维修、养护和管理; (四)本物业规划红线内的属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点等)的维修、养护和管理; (五)公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运; (六)车辆行驶及停泊; (七)配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作(但不含人身、财产保险保管责任); (八)社区文化娱乐活动; (九)物业及物业管理档案、资料; (十)法规和政策规定由物业管理公司管理的其他事项。 第三条合同期限
单项工程承包合同书 甲方：__________________________________________ 乙方：__________________________________________ 根据工程建设需要，甲、乙双方就工程单项工程承包事宜，达成协议如下： 一、工程名称： 二、承包范围及内容： 三、承包价格及结算方式： 四、质量及工期要求： 1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择 —1—
班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。 六、付款方式： 甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下： 经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留%的工程款作为保修金。保修期为年，保修期满，甲方结清余款给乙方。 七、其它事项： 1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具： 2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。 3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。 4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。 —2—
道路施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，由一方城堡甲方厂内道路铺设工程，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权力义务，经双方协商一致，达成如下协议： 一、工程地点： 二、承包范围：厂内道路工程，包公，包机器设备，保质 量，保安全。负责保修。 三、材料供给：甲方提供：石片、混凝土，其他材料由乙 方提供。 四、工程内容：乙方负责厂区道路路面硬化及养护厂区。 五、道路要求及质量：厂区道路20cm,中间主道路25cm； 质量必须符合国家规定的道路质量标准。 六、工程期限：2018年月日至2018年月日， 保修期1年。 七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为元 /立方米，按实际施工最后结算。另附加道路地基土方转运费壹万伍仟元。 八、结算方式：在竣工验收合格后，拨款至总价款的90%，剩余工程款作为质保金，在竣工后1年后付清。 九、双方责任承担：
1、甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量问题，乙方应该无偿及时修复。 2、乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。 3、乙方不得以任何理由停工，怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。 十、违约责任：、 1因成本人原因，未按本合同约定的时间竣工，每耽误一天，承包人向发包人支付元作为违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。 2、因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工，整改，修复或采取其他补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需要费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿工程项目总造价的的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人，总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失由承包人承担。 3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工至合格外，还应付元作为违约金赔偿给发包方。