电气工程施工合同
合同编号：
工程名称：xxx县正东新蓝湾住宅小区高、低压外网工程建设单位：唐山市xxx开发有限公司
施工单位：唐山xxx工程有限公司
签订时间：2013 年10 月10 日
电气工程施工合同
发包方：唐山市xxx开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：唐山xxx工有限公司（以下简称甲方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：xxx县正东新蓝湾住宅小区高低压配电工程。
2、工程地点：xxx县喜峰路中段。
第二条：工程承包范围
1、高、低压进线电缆敷设安装，高、低压配电柜，变压器及电缆保护管安装敷设，土建施工（电缆井、电缆沟、高低压配电柜变压器基础等）
2、接地系统安装和接地电阻测试。
第三条：承包方式
1、本工程采用包工包料方式承包。执行河北省08定额。
2、甲方供应材料包括：变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、
高压电缆套管。
3、甲方原因设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。
4、发生增加工程时，甲方需作书面通知乙方。
第四条：工程工期及交付成果
1、本工程工期定为天。
2、计划开工日期：年月日。
3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电日为工程竣工日）。
第五条：质量合格要求
质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建
筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。
第六条：工程价款的支付与结算
1、本合同签订后甲方向乙方支付预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备(高低压配电柜、变压器等)到达施工现场，经验收合格并开始安装后支付元
3、正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的97 %。
4、剩余 3 %工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。
5、每期付款乙方须开收据，最终提供有效发票。
第七条：材料、设备供应
1、本工程所需的材料、设备（除变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管）等物资的供应均由乙方根据图纸自行采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准。
第八条：设计变更及工程结算
1、施工设计修改变更单必须经甲方签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。其它任何未经甲方签字的变更，甲方均不予以认可。
2、工程竣工验收报告经甲方书面认可后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
第九条：双方责任与义务
一、甲方责任及义务
1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
6、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务
1、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划。
2、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。
3、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。
4、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。
5、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。
6、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。
7、在施工期间，应服从甲方的管理。
8、甲方如不按合同支付工程款，乙方有权停止供电，造成损失由甲方负责。第十条：工程保修
1、本工程整体保修期为年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属安装质量问题均由乙方负责无偿维修。
3、若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。
第十四条：违约责任
一、甲方违约责任
（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。
（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责，并赔偿乙方的经济损失。
（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，则需支付工程总价的20%作赔偿金。
二、乙方违约责任
1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
第十六条：争议处理方式
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。当事人双方协商不成时，可向市人民法院提起诉讼。
第十七条：其它
1、本合同一式份，甲乙双方各执份，每份均具有同等的法律效力，在双方代表签字盖章后生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。
2、双方因工程质量问题双方发生争执的，由市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。
3、合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的
基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。
附加协议条款
1、
。
2、
。
3、
。（以下无合同条款正文）
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
授权委托人：授权委托人：
地址：地址：
开户名称：
开户行：
银行帐号：
联系人：
办公电话：
合同签订日期：年月日
合同签订地：
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
安装工程施工合同 发包方（甲方）：____________ 合同编号：________________ 承包方（乙方）：____________ 签订地点：________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点：____________。 承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 承包方式：____________。 工期：本工程自20____年____月____日开工，于20____年____月____日竣工。 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。
合同价款：人民币￥________________元。 第二条甲方工作 开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条乙方工作 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
高低压配电工程施工合同 篇一：室外 合同编号： ×××·××× 供配电工程 发包方： 承包方： 施工安装合同 ×××××× ×××·×××供配电工程 施工安装合同 发包方：×××有限公司 承包方：有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就×××·×××供配电工程建设施工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：×××·×××供配电工程。 2、工程地点：×××。 3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、
调试及验收。 二、承包范围和内容 1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。 2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填；电缆穿越地下室的开孔及修复；高压驳接设备的安装调试；低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点（含进线端的电缆头）；高低压系统调试；本工程施工范围内一切技术资料；办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。 三、工期 1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。 2、竣工日期：1#、3#号楼于20XX年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于20XX 年01月25日竣工并正式通电。 四、质量要求 质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。 五、合同价款 1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：元整）。合同总价签订后，除非双方协商一致，
配电工程施工合同范本 篇一：配电工程施工合同范本 甲方：郴州XX房地产开发有限公司 乙方： 甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：XX配电工程 2、地点： 第二条承包方式 乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。 第三条乙方的施工范围和主要工程量 1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。 第四条工程价款结算及付款方式 1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。 第五条双方的权利义务 1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
安装工程施工合同范本 发包人全称：____________以下简称：甲方 承包人全称：____________以下简称：乙方 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行 政管理局的《建设工程施工合同示范文本》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省 ________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双 方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：________市公路局办公新区项目水电安装工程________以下简称：本工程; 工程地点：________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星 构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留 预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留 孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米含接口起至所有用水末端的给水工 程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所 有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工 及电器元件的安装包括弱电的预埋、预留，以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小 区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第 一个配电箱后的电缆敷设;弱电包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等依设计图纸将线 管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工
电气工程施工承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容：强电安装 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。 2.2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装） 2.3机具供应：施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期：开工日期为年月日；竣工日期为年月日。 四、工程质量
4.1 工程质量标准：合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。 六、付款方式 乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%（除材料款），剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。 七、甲方责任 7.1甲方满足施工用电量的需求。 7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。 7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。 7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。 八、乙方责任 8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 工程概况 工程名称：-------------------。 施工地点：-------------- @ 施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。 安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任
因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 ： 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： | 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真：传真： 、 住所：住所： 证件号：证件号：
施工合同书 甲方：建设单位（以下简称甲方） 乙方：施工单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 1.工程名称： 2.工程内容： a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及￠100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83.6m，柱距为7.6m，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面——单面，维护墙。 b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。 c.材料的规格 墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm 房面水平支撑：114×3cm焊管 细杆：114×壁厚3cm 墙面剪刀叉：￠16的圆钢 墙面套管：￠32镀锌焊管140×40×2.0×20 注：（所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作）3.工程单价及造价：单价为208元/m2（不含税），其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用，具体结算按甲方现场实际收
方结算。 4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款（除质保金外）在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款 第二条工程质保 该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金；如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。 第三条施工工期及施工措施 1、合同签订后，甲方基础工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素（如下雨）工期可适当顺延。 2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。 第四条甲方责任和义务 1、甲方派为现场代表，联系电话 2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。 3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。 第五条乙方责任和义务 1、乙方派为现场负责人，联系电话 2、乙方严格按照规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到安全生产， 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。 3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。 4、乙方在施工中应及时清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。第六条工程验收 1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。
合同编号：高低压变配电工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包单位： 承包单位：
发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 鉴于甲方采取邀请招标方式选择城市明珠花园一期高低压变配电工程施工单位，乙方自愿投标并对招标内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同条款及义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为中标单位。结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。 甲方以邀请招标方式确定乙方为中标单位，故乙方对本合同及相关文件的全部内容已经充分知悉，投标及签订本合同的行为是其真实意思表示，不存在本合同无效或者被撤销的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的施工单位。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模及特征：框架-剪力墙；层/幢：12层/ 11 幢、18层/1幢；B幢商铺；建筑面积：约为7.22万m2。 工程承包方式及范围： 1、工程承包方式 ①本工程采用承包全部人工、机械设备和部分材料的大包干方式。 即包全部人工、全部机械设备、部分材料，同时要包质量、包 工期、包安全文明施工、包所有的工程资料、包验收、包一次 性竣工验收及取得“竣工验收合格证明书”。 ②本工程采用按总价一次性包干，固定不变，在任何情况下都不 做调整的方式。已经包含所有的直接费、管理费、规费、利润、 税金等可能发生的一切费用。除规费中的保险费外还包含了第 三者意外伤害险。
2、工程承包范围 乙方承包全部高低压变配电工程按施工图施工所应完成的一切工作内容，具体承包的范围包括但不限于下列项目： ⑴高低压变配电施工组织和管理，包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。 ⑵所有预埋件的制作和预埋。 ⑶所有暗管、暗盒、暗箱及各种洞口的预留预埋。 ⑷所有孔、洞的封阻和修复工程。 ⑸所有的场内运输，包含垂直运输、水平运输和二次运输的杂料包扎、装卸、转运、堆臵和分配所涉及的一切工作内容。 ⑹其它所有的配套高低压变配电工程， ⑺所有的施工机械设备，包括垂直及水平运输机械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。 ⑻所有的试验、检验和验收工作，包括取样、做试样试块、送检和收集所有的工程资料，达到一次性通过验收的要求(甲供材料有质量问题除外)。 4、甲方采购供应的材料和设备有高压外线电缆、高压配电柜、室内高压电缆、变低器、母线槽、低压配电柜。除此以外所有的材料包括辅材和周转材料全部由乙方采购。 二、质量标准 工程质量标准：按照国家验收标准达到一次性验收合格。 三、合同价款 1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格，固定不变。 2、合同总价款约为： 金额（大写）元整（人民币） （小写）元（人民币）
电力安装工程施工合同书 甲方： 乙方： 根据甲方要求以及乙方在现场勘查情况决定的方案，甲方委托乙方承担本工程的安装施工任务。为明确双方职责，确保该工程的顺利进行，经双方共同协商，特签订本合同，作为工程施工、验收及结算的依据，双方必须共同遵守。 一、工程名称： 襄城县滨河花园一期工程临时配电安装工程 二、工程地点：襄城县迎宾路东段路南（滨河花园一期项目内） 三、承包范围和内容： 施工内容：安装干式变压器一台，高压IC卡计量一套，高压开关柜一台；低压柜三台；按容量敷设高压电缆VV22-1KV-4*1202——230米。 承包范围：本工程由乙方负责电缆、管道的购置安装土建，电缆管道外的电气设备就位安装、调试。代为甲方办理报装等手续，负责协调电力部门办好整个工程验收，交付送电等手续。 四、施工工期： 1、合同签订后，第三天为开工之日。开工日期至竣工日期期间为本工 程工期，工期暂定为30天。 2、工程完成后，乙方应及时会同有关部门组织进行工程竣工验收与送 电，验收合格后送电之日即为本工程全部竣工，即为竣工日期。五、施工及质量：
1、工程施工必须严格按照国家现行规范要求进行施工及验收，并经当 地电力部门验收合格。 2、隐蔽工程须经甲方现场施工代表认可签证后方可隐蔽。 六、设备、材料供应： 1、工程所需的材料必须是国家和电力部门认可的合格产品，按设备供应 的要求采购。 七、合同价格及结算： 1、工程总价：整个工程总包价为贰拾陆万元整（不含税） 2、付款方式： 协议签订后付工程总价的50%既人民币壹拾叁万元整（￥：130000元），在电力部门验收合格资料交付甲方送电之日后七天内付款45%既人民币壹拾壹万柒仟元整（￥：117000元），预留5%质保金既人民币壹万叁仟元整（￥：13000元），没有质量问题壹年后的十天内付清。 八、安全责任： 乙方在组织施工过程中必须严格按照《电业安全工作规定》的要求进行施工，确保安全。如发生人身、设备事故，责任由乙方负责。 九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 年月日
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
配电工程施工合同 （NO:20080032号） 甲方:安徽省电力公司宿州供电公司 乙方:宿州市明达电力服务有限公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《环境保护法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：金泰路配电线路工程。 2.工程地点：市区 工程内容：配电线路 承包范围：建筑、安装工程 1.2开工日期：2008年9月1日 竣工日期：2008年11月1日 总日历日期：2008.9.1-2008.11.1 1.3质量等级：合格 1.4合同价款：120万 第2条合同文件适用的法律和标准规范。 2.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》、《安徽省建设工程合同监督管理办法》。 2.2适用标准、规范 GB 50150-91、GB 50169-92、GB 50168-92、GB 50171-92、GB 50173-92、GBJ 147-90、GBJ 149-90、《安徽省电力公司中低压城网技术导则》、《安徽省电力公司电缆敷设（直埋）典型设计》、《宿州电业局中低压配电网技术原则》、《宿州电业局10KV配网工程验收规范》。 第3条图纸 3.1图纸提供日期：2008年7月18日 3.2图纸提供套数：叁套 第4条甲方驻工地代表。 4.1甲方驻工地代表及委派人员名单：乔庭银、张杰、张刚毅、李淮生 第5条乙方驻工地代表：樊书峰、余国栋、刘桂祥 第6条成品保护的要求：已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方应保证成品不致被盗或损坏。保护期间发生损坏，乙方应自费予以修复。第三方原因造成损坏， １
合同编号：YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装承包合同协议书范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时
到齐，以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲
浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 （2011版范本） 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 签订日期：
填写说明： 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本） 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其 余均须严格遵照填写，不得修改，变动；若填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分，为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分，请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本，执行中若有意见或建议，可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。
第一部分、合同协议书 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期 开工日期：年月日（以正式开工报告为准） 竣工日期：年月日（按开工报告日期顺延） 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准：国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元整
编号：_______________ 高低压电力工程合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：
乙方： 结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，本着长期合作的意愿达成如下协议： 一、工程名称：甲方公司范围内的所有电缆、高低压柜等工程的维修、维护、安装、调试、定值输入等。 接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。 三、工程价款：根据工程实际进展情况结算（包含本工程施工所需的全部费用）。 四、施工工期：乙方在甲方规定的时间内竣工通电，供电手续完备。工程施工完毕，乙方必须 提请当地电力部门对本工程进行验收（验收合格），此费用由乙方承担。 五、使用材料要求：本工程必须按双方确认的施工材料要求施工，材料规格及材质必须符合国 家相应标准。 六、质量要求： 本工程必须经供电局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由 乙方承担。 七、工程保修期：工程保修期为两年。自工程经当地电力部门等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方验收之日另行起算两年保修期。 八、工程款支付：
供配电工程施工承包合同 合 同 书 建设发包方（甲方）： 承包施工方（乙方）：
供配电工程施工承包总合同 合同编号：建设发包方（下称甲方）： 承包施工方（下称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款： 一、工程概况和承包范围 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容范围： 4、承包方式：包工包料 5、质量等级：合格 6、合同价款：京惠花园站点配电工程施工预算价为人民币（含税）；双方约定，本合同为固定含税总价包干合同，不做调整，详见附件《预算书》。 二、施工进场条件和开、竣工日期 1、施工进场条件。 下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕； （1）甲方负责工程施工图交底会审，并做好有关方签署的交底会审纪要、分送有关单位；（2）甲方负责办理用电手续。乙方协助甲方办理电气设计图审批手续； （3）甲方需向乙方提供电气施工图、土建施工图； （4）乙方负责绘制电缆路径图； （5）乙方协助甲方按相应规范进行本工程施工图设计（指电缆接入系统），办理报审，提供有关技术资料，提交施工方案。 如有地下设施，甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料和出具处理意见。 2、开、竣工日期。
该配电工程施工工期共计日，自合同签订之后次日起计算，但如遇下列情况之一的，在甲方书面同意后工期可相应顺延： A、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度； B、因不可抗力而延误施工的； C、其他非乙方的过失造成的。 三、材料设备供应 1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的形式试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C证书）。 2、设备材料的采购承包方式：设备、材料由乙方组织采购。 3、根据乙方包工包料的承包方式，乙方应对其供应的设备材料负责，如对工程造成损失的，由乙方承担赔偿责任。 四、工程质量 1、工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方应承担违约责任。 2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。 五、甲方权利和义务 1、委派甲方代表。甲方确定为甲方代表，履行本合同项下的甲方责任，该代表应是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方实施本合同，决定对双方工作进行协调的程序。 2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在开工前进行必要的交底。 3、负责取得与工程建设有关的许可与批文（包括负责政策处理工作）。 4、配合乙方协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。
电气设备安装工程施工合 同新完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电气设备安装工程施工合同新完整 版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：xx有限公司（以下简称甲方） 承包方：xx安装有限公司（以下简称乙方） 甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。
第一条工程概况 1.1工程名称：石英砂加工一线电气安装。 1.2工程地点： 1.3工程内容：详见合同附件。 1.4承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。 1.5工程性质：设备材料的安装施工工程。 1.6安装工期： l.6.1安装工程开工日期： 1.6.2安装工程竣工日期： 第二条合同文件 施工图纸以及经双方授权工地代表
竭诚为您提供优质文档/双击可除机电设备安装工程施工合同 篇一：机电设备安装工程施工承包合同 机电设备安装工程施工承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：×××电站机电设备安装工程 二、工程地点： 三、工程内容：详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式： （1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 （2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室外高低压配电工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
X X X ? X X X 供配电工程 施 工 安 装 合 同 发包方：XXX 承包方：XXX
X X X ? X X X供配电工程 施工安装合同 发包方：_xxx有限公司 承包方：*xx有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_x X x _xx X供配电工程建设施工事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：XXX ? X X X供配电工程。 2、工程地点：XXX。 3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。 二、承包范围和内容 1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量活单报价（工程费用汇总表和工程预算表）0 2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填；电缆穿越地下室的开孔及修复；高压驳接设备的安装调试；低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点（含进线端的电缆头）；高低压系统调试；本工程施工范围内一切技术资料；办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。 三、工期 1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。 2、竣工日期：1#、3#号楼丁2013年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5##楼和所有商铺丁2014年01月25日竣工并正式通电。 四、质量要求 质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气 安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。 五、合同价款 1、本工程合同总价为人民币：参佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥:3992600.00元整）。合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。 本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾活运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。本工程价款为固定总价合同，合同总价