合同编号：
建设工程勘察合同
工程名称：
工程地点：
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
.
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程建设地点：
1.3 工程规模、特征：
1.4 工程勘察任务委托文号、日期：
1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：
1.6 承接方式：
1.7 勘察工作包括以下内容：
[]1.7.1 场地工程地质条件勘察。
[]1.7.1.1自然地理及区域地质概况分析。
[]1.7.1.2地层岩性及土的物理力学性质。
[]1.7.1.3土的原位测试。
[]1.7.1.4水文地质分析、水和土对建筑材料的腐蚀性评价。
[]1.7.2 岩土工程分析与评价。
[]1.7.2.1场地稳定性分析。
[]1.7.2.2场地的地震效应评价。
[]1.7.2.3岩土的工程特性分析与评价。
[]1.7.2.4地基评价及基础选型建议。
[]1.7.2.5提出工程施工注意事项。
[]1.7.3 绘制勘察图表。
[]1.7.4. 提供完整的、符合规范要求的勘察报告及岩土试验报告清单并提供光盘。
[]1.7.5 与工程设计、施工等单位的配合工作。
[]1.7.6 其他：
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
[]2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
[]2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
[]2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
[]2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
[]2.5双方约定的其他资料：
[]2.6发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，相关费用由
[]发包人承担。
[]勘察人承担。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份，发包人要求增加的份数须另行支付工本费。
第四条：勘察成果要求
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作开工时间：，提交勘察成果资料时间：
。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，当
开工通知书和合同规定的时间不一致时，以开工通知书为准。如发包人不下达开工通知书，则以合同规定的开工时间为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工等）时，经发包人书面确认，工期顺延。
4.2本工程勘察收费标准及合同价款
4.2.1收费标准及合同价款
[]（1）实行固定单价（不含增值税)合同：按发包人确认的工作量进行结算，合同暂定总价为：
（小写）不含税价人民币：元，增值税人民币：元，增值税率：%，含税价人民币：元。
（大写）：不含税价人民币：，增值税人民币：，含税价人民币：元。
其中：
[]本工程勘察综合单价为，暂定工程量为；
[]其他：。
[] （2）按预算包干，本工程勘察合同价款（即预算价款）为：
（小写）不含税价人民币：元，增值税人民币：元，增值税率：%，含税价人民币：元。
（大写）：不含税价人民币：，增值税人民币：，含税价人民币：元。
[] （3）按国家规定的现行收费标准下浮%计取收费，本工程勘察合同价款为：
（小写）不含税价人民币：元，增值税人民币：元，增值税率：%，含税价人民币：元。
（大写）：不含税价人民币：，增值税人民币：，含税价人民币：元。
[] （4）其他：
4.2.2合同价款指发包人、勘察人双方在本合同中约定，发包人支付勘察人按照合
同约定完成勘察人承包范围内的全部工作内容和相应服务的款项。
4.2.3勘察人在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说
明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。
4.2.4合同价款及综合单价中已包括了勘察人为完成勘察和相应服务的人员、材
料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工、试验、取样、工程测量、勘察人在现场使用的水电费等可能发生的一切费用和利润。勘察
人承诺如有错漏，概由勘察人负责。
4.2.5按国家及地方规定由勘察人缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价
款内，由勘察人负责向相关部门缴纳。
4.3 勘察费支付方式
[]4.3.1分两次支付
勘察成果经设计院和发包人确认后30日内，由发包人向勘察人支付经审查确认的勘察费的 %计元； %的余款计元待桩基工程验收通过、回填完工，并完成勘察结算后一次性支付。支付时需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票，支付勘察结算款时需提供勘察结算价款的全额增值税专用发票（下同）。
[]4.3.2按月支付
勘察工程进度款按每月实际完成的勘察工程量分月度支付。勘察人在每月25日前向发包人现场工程师提交上月度工程报告和中间支付申请报告，发包人现场工程师在15个天内完成审核，并在审核确认后的次月25日前向勘察人支付经审查确认的勘察进度款的%计元；%计元的余款待桩基工程验收通过并完成勘察结算后一次性支付。
4.3.3发包人可以支票、银行承兑汇票、银行网银、商业承兑汇票、国内保理或国
内信用证等形式支付工程款，开票人（开证人）包括发包人或招商局蛇口工业区控股股份有限公司。勘察人必须在开票人指定银行办理贴现，贴现利息由发包人承担，否则贴现利息由勘察人自行承担。
4.3.4发票开具
(1) 勘察人应保证其具有增值税一般纳税人资质，具体开票信息如下：
A) 发包人开票信息
公司名称：
纳税人识别号：
税务登记地址：
电话号码：
开户银行：
银行账号：
B)勘察人开票信息
公司名称：
纳税人识别号：
税务登记地址：
电话号码：
开户银行：
银行账号：
（2）勘察人每次就付款金额与发包人进行确认，勘察人就确认的金额向发包人开具增值税专用发票。勘察人不得在付款金额尚未确认时就提前开具专用发票。
（3）勘察人应在每次增值税专用发票开具后的30个工作日内向发包人提交相应增值税专用发票，否则发包人有权拒收发票。
（4）发包人支付工程款时，勘察人应事先提交经发包人确认的合法的增值税专用发票等付款证明文件，发包人应在收到勘察人付款证明文件后的20个工作日内，且增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后支付款项给勘察人。
（5）勘察人开具的增值税专用发票在送达发包人前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达发包人的，勘察人应负责按相关税收法律法规的规定向发包人提供相应资料，以保证发包人顺利获得抵扣，否则，发包人有权拒绝支付货款。
（6）勘察人必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法的增值税专用发票。如因勘察人开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定而给发包人造成经济损失的，勘察人负责赔偿发包人一切损失，包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金和法律费用。
（7）勘察人开具的增值税专用发票送达并经发包人签收后，若发生丢失，勘察人应积极协助发包人，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料，以保证发包人顺利获得抵扣。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并
按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下
埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任，但双方如选择了本合同第2.6款的话，则由勘察人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的水电接驳点。
5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、
特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2 勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进
行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完
善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。发包人保留对损失进一步追偿的权利。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人一起验收发包
人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文
地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的
意见，并办理正式变更手续。
5.2.5勘察人的现场工作人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，
承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条：违约责任
6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工
勘察费用由勘察人承担。
6.2发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一天，应偿付应付未付
勘察费的万分之三逾期违约金。
6.3勘察人未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一天，应减收勘
察费的万分之三作为逾期违约金。超过天仍未提供时，发包人有权单方解除本合同，勘察人应将已收取的费用退还给发包人，并赔偿因此而给发包人造成的损失。
第七条：合同文件及解释顺序
组成合同的各个文件应该是一个整体,彼此相互解释，互为说明。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
[]（l）发包人、勘察人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充合同、补充协议；
[]（2）本合同书；
[]（3）中标通知书；
[]（4）招标文件(包括招标答疑、招标会议纪要)及其附件；
[]（5）工程勘察任务委托书、技术要求；
[]（6）勘察人的投标文件、承诺函件；
[]（7）勘察人的报价单或预算书；
[]（8）图纸；
第八条：工程变更与现场签证
8.1工程变更
8.1.1 发包人如认为有必要时，可对本勘察工程或其任何部分的形式、质量或数
量做出变更，并有权指令勘察人进行下述任何工作，勘察人不得以任何理由拒绝实施：
（1）合同包括的任何工作内容的数量改变；
（2）合同包括的任何工作内容的质量或其他特征改变；
（3）合同不包括的勘察工作内容增加；
（4）本工程任何部分勘察的规定顺序或时间安排改变。
8.1.2 发包人如需进行工程变更，应提前以书面形式通知勘察人。勘察人接到书
面通知后，必须按照变更通知的内容和要求实施工程变更。
8.1.3 勘察人不得擅自进行工程变更。任何勘察人擅自变更导致的费用增加和由
此导致发包人的损失，由勘察人承担，延误的工期不予顺延。
8.2现场签证
8.2.1 勘察人须每周及时向发包人申请计量本周完成的勘察工程量，以《现场签
证单》（见附件1）形式确认，凡是不经过发包人确认的工程量不给予结算。
8.2.2 《现场签证单》具备如下全部条件方为有效：
（1）《现场签证单》上有本项目勘察单位项目负责人签字并加盖单位公章；
（2）《工程现场签证单》上有发包人专业工程师、成本工程师、发包人代表的签字；
（3）《工程现场签证单》须列明具体实施位置、尺寸、型号、具体工程量，必要时附计算算式，签人工必须依据充分，不允许签价格；
8.2.3 《工程联系单》只能作为项目工程发包人、勘察人双方联系的书面依据，
必须办理现场签证手续后才能作为计量的依据。
第九条：竣工结算
9.1勘察人提交经发包人确认的勘察成果后，发包人、勘察人双方进行结算。
9.2勘察人应在提交经发包人确认的勘察成果后28日内向发包人提交工程结算资
料。勘察人若不按时申报结算资料，则发包人可自行结算，勘察人须无条件接受结算结果。
9.3发包人在收到勘察人提交的工程结算资料或其后提交的补充资料后90天内进
行核实，给予确认或提出修改意见。
9.4勘察人提交的结算资料应盖有勘察人公章，且有注册造价工程师签字盖章。第十条：争议处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列方式解决：
[]（一）提交仲裁；
[]（二）依法向发包人住所地人民法院起诉。
第十一条：其他
11.1本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。
11.2条款前带“[ ]”的为针对不同项目的特定条款，用“√”选择方为本项目适
用条款。
11.3本合同一式份，发包人份、勘察人份。
11.4其他约定事项：
发包人名称：勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
电话：电话：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
附件1
现场签证单
注：1、此单须在变更实施后7天内办理完毕有效。
2、此单需勘察人项目经理、总监理工程师，发包人专业工程师、成本工程师及发包人代表签字并盖章。
合同编号： 工程勘察设计合同 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式： / 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责 2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察中间成果报告，年月日提交经审查通过的最终勘察报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇不可抗力影响时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准，以①预算包干( );②以综合单价包干，按实际完成工作量(需经发包人现场工作人员审核确认)结算( )方式计取收费。本合同未约定及国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费的综合单价为元/m，预算总价为人民币￥元(大写 )。在勘查人提交经有资质的审查机构审查通过的勘察成果资料后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;主体结构验收通过后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;竣工备案通过后14天内，发包人付清余下的勘察费用。 4.2.3勘察过程中，如发包人书面通知勘察人委托任务变更导致工作量发生变化的，经
工程勘察合同范本 工程勘察合同范本 建设工程勘察是指为满足工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等的需要，对地形、地质及水文等状况进行测绘、勘探测试，并提供相应成果和资料的活动，一起来看看工程勘察合同，仅供大家参考！谢谢！ 工程勘察合同1 工程名称：____________ 工程地点：____________ 合同编号：____________ 勘察证书等级：__________ 发包人：_____________ 勘察人：_____________ 签订日期：____________ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人：___________________________ 勘察人：___________________________
发包人委托勘察人承担__________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称：____________ 1.2 工程建设地点：____________ 1.3 工程规模、特征：____________ 1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________ 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：____________ 1.6 承接方式：____________ 1.7 预计勘察工作量：______ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本
建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形
工程承包简易协议书 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ; 2、工程地点： ; 3、工程范围： 4、承包方式：。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担; 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的`技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等
合作勘查合同 甲方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》、《矿业权出让转让管理暂行规定》和其他法律法规及政策的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，就甲方以（填入探矿权工作区域名称）探矿权作为合作条件，乙方以现金作为合作条件，合作勘查矿产资源事宜签订本协议。 一、合作矿权情况 本协议项下探矿权的基本情况： 1、甲方拟作为合作条件提供的本协议项下的探矿权（以下简称合作矿权），其勘查许可证编号为：（填入编号），审批发证机关为（填入审批发证机关的名称）（以下简称发证机关）。勘查许可证的复印件见本协议附件。 2、合作矿权系甲方通过以下第种方式获得的：
（1）合作矿权系发证机关以（招标/拍卖/挂牌/协商/申请在先）的方式，于年月日向甲方授予的，甲方（未/已）缴纳探矿权价款； （2）合作矿权系甲方于年月日通过转让方式，从受让的，甲方已支付了全部转让价款。 3、合作矿权的地理位置为：；勘查区块面积为：平方公里；勘查矿 种为：；勘查区块范围坐标为：（具体位置见本协议所附矿区范围图）；勘查许可证有效期自年月日 至年月日。 4、在本协议签署之日，合作矿权的勘查程度为（预查/普查/详查/勘探）。 二、合作方式 1、甲乙双方采用非法人型、合同型的方式进行合作矿权勘查区块内（以下简称目标区块）矿产资源的合作勘查，双方不设立合作矿业企业； 2、甲方提供本协议项下的合作矿权作为合作条件，乙方提供金额为人民 币万元的现金（以下简称合作资金）作为合作条件；在双方此后未继续追加合作投入的情况下，甲乙双方按照比例，对本协议项下的合作勘查项目享有相应的权益，并承担相应的风险。如果在合作期间，合作资金不能满足本协议项下的勘查需要的，由双方协商确定需要追加的投资额，并共同按照前述比例追加投入。如任何一方不能按照该比例追加投入，而另一方追加投入的，双方同意按照以下方式调整双方在本勘查项目中所享有的权益比例：。 三、合作款项监管
文件编号：RHD-QB-K8620 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同 标准版本
建设工程勘察设计合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名
称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，
编号: 2020最新建设工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：_______ 以下简称甲方； 勘察单位：_______ 勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点____________ 第二条勘察的范围、进度和质量___________________ 。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必须在_____ 年____ 月 ___ 日向
乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在 ____ 年___ 月___ 日以前做好现场勘察 工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作 （所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 4.甲方必须在年月日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6 .乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。 第四条乙方的义务 1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
内部编号：AN-QP-HT156 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建设工程勘察设计合同通用范本
建设工程勘察设计合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 委托方(甲方)：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 承包方(乙方)：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主
YOUR LOGO 简单工程承包合同格式新范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
简单工程承包合同格式新范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 简单工程承包合同范文一 发包人：(简称甲方) 承包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点：; 3、工程范围： 4、承包方式：。 二、合同工期 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验
收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式 付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名
称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
文件编号：RHD-QB-K2713 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建筑施工勘察设计合同 标准版本
建筑施工勘察设计合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 工程名称： 委托单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号： 一九____年____月______日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：___________，以下简称甲方； 设计单位：___________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项
目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________ 二甲方的义务 1甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察
建设工程勘察合同 ［岩土工程勘查、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工 程物探］ 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 合同编号：____________________________________ （由勘查人编填） 勘查证书等级：_______________ 级 _________________ 发包人：公司 勘查人：公司 签订日期：2010 年月日
中华人民共和国建设部 监制 中国工商行政管理局 发包人：公司 勘察人：公司 发包人委托勘察人承担路地块（约亩） 地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工 验收等——切配合月艮务工作任务。 根据〈〈中华任命共和国合同法》及国家有关法规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_____________________________ 1.2工程建设地点：____________________________ 1.3工程规模、特征：按图纸说明范围等。 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求：严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求（类型、件数、次数）等。 1.6承接方式：包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。 1.7预计勘察工作量：承包范围自行现场勘杳确宋。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1担供本工程批准文件〈复印件〉，以及用地〈附红线范围〉、施工、 勘察许可等批件〈复印件〉2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑 总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资 料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人予以协调帮 助。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： 4.1开工及提交勘察成果资料的时间： 4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工，2010年月日 提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时 间为准，如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘
最新勘察设计合同范本 编号：勘字__________号 订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 第三条工程地点 第四条工程范围 第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于________年____月____日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联
系工作。 3.负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。 5.测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。 第八条勘测单位应承担的事项和责任 1.填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。 2.遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。 第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。 第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。 建设单位：_______________(盖章) 设计单位：_______________(盖章) ________年____月____日 温馨提醒：本文档仅供参考，具体请结合实际情况为准；本文档发布者不承担任何法律责任。
保险合同典型案例 作者：天润华邦阅读次数：804次更新时间：2009-5-31 [案情简介] 2004年5月，原告刘某某通过银行按揭的方法购买了一台“神钢牌”液压挖掘机。随后刘某某在被告中国太平洋财产保险股份有限公司成都分公司（以下简称“太保公司成都分公司”）处购买了车辆损失险和第三者责任险。其中车辆损失保险金额为96万元，保险期限从2004年5月15日至2006年5月15日止。原告刘某某按保险合同的约定向被告太保公司成都分公司支付了保费，被告也依约定向原告出具了保险单。2004年8月27日，原告刘某某投保的挖掘机在四川九寨沟县城至沟口公路改扩建工程中从事按掘机作业时，因挖掘土石方的下部导致了上部土石方的垮塌，造成挖掘机受损。2004年8月30日，原告向被告提出索赔申请，被告太保公司成都分公司未到事故现场勘验，在审查了原告刘某某提交的保险事故的相关资料后，太保公司成都分公司的查勘人员在保险索赔申请书中，初步确认了该保险事故属保险责任。原告刘某某按照被告的指示对受损车辆进行了修复。经被告核定，挖掘机的车损为177702元，施救费38000元，共计215702元。随后原告刘某某找被告，要求其履行保险义务。 2005年1月13日，被告以保险事故属于《机动车综合险条款》第三条（二）项即除雷击、暴风、暴雨、洪水、龙卷风、雹灾以外的其他自然灾害造成保险车辆的损失，保险人不负责赔偿的规定为由出具《拒赔通知书》，拒绝履行保险赔付义务。为此，原告委托四川天润华邦律师事务所黄晓波律师、谢步强律师代理该案。 [被告太保成都分公司答辩] 一、根据原告提交的驾驶员余某某的描述，引起事故发生系山体滑坡，所造成的损失属于《机动车综合险条款》第三条（二）项即除雷击、暴风、暴雨、洪水、龙卷风、雹灾以外的其他自然灾害造成保险车辆的损失，保险人不负责赔偿。 二、山体滑坡属附加险中的地质灾害险，原告刘某某未投保，保险公司无义务进行理赔。 [原告律师代理意见] 原告代理律师针对被告的答辩及庭审争议焦点发表以下代理意见： 一、本案被告的拒赔理由没有任何事实依据和法律依据，即本案投保标的物挖掘机的受损不属于《机动车辆综合险条款》（2004版）第三条第二款约定的免赔范围。 （一）、通过庭审审理确认了：2004年8月27日，原告刘某某投保的挖掘机在四川省九寨沟沟口实施挖掘作业时，在挖掘机挖掘土石方的下部时导致了上部土石方的垮踏将投保挖掘机砸坏。事发后，原告刘某某当即通知了被告太保成都分公司，并按照被告的指示对事发现场进行了拍照取证等工作。并及时地向被告太保成都分公司提出了索赔申请。被告太保成都分公司审查了原告提交的保险事故的相关资料后，确认了该保险事故属保险责任（见被告的证据附件第7页），也正因为如此，在事发后保险公司也从未派人到事发现场调查了解。因被告太保成都分公司当时就认可了该保险事故及造成该保险事故的原因。随后原告按照被告的指示对受损车辆进行了车损核定及修复。作为投保人的原告已经按照被告太保成都分公司的要求履行了自己的全部义务，其提供给被告的相关资料业已得到被告的认可，证实了此次保险事故属被告太保成都分公司应当负责赔偿的保险责任范围。 （二）、被告太保成都分公司在除去原告提交的保险索赔资料外，在没有任何其他证据支持的情况下，仅根据一份讯问笔录中的“山体突然滑坡”就认定属《机动车辆综合险条款》中规定的免责范围，进而作出拒赔的决定是不能成立的。前已论述被告太保成都分公司在发生保险事故后根据原告提供的索赔申请的相关资料已初步认定本次保险事故属保险责，依法应当赔偿。但被告却在现场已被破坏多日后，没有任何现场勘察了解，没有任何证据支持的情况下仅根据一分讯问笔录作出了拒赔决定。被告的上述行为违反了保险活动中应当遵循的“禁反言”原则,是不能发生法律效力的。
设计服务合作框架协议书 甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 为了扩大甲方和乙方的咨询设计能力，保证设计质量，本着团结、合作、互惠、互利的原则，经过友好协商，决定进行技术合作，现将有关事宜协议如下： 甲方和乙方根据建设部印发的《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察设计合同》文本，结合工程的实际情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经双方协商一致，签订本协议。 一、协议的内容及有效期 1.1协议标的内容 1.1.1区域：全国。 1.1.2合作领域：传输、移动、数据、交换等通信专业的工程设计、勘察 等。 1.1.3协议有效期：签订协议即日起1年。 1.2 费用 ①由我院承接设计任务，外协单位完成全部设计，我院负责审核盖章
出版的，根据不同的专业和任务情况，付给外协单位项目合同签订额70%—75%。（完成关联交易额150万以下按合同签订额70%结算，150万（含）以上按合同签订额75%结算） ②由外协单位承接设计任务，我院完成全部设计并审核出版的，我院根据该项目合同签订额付外协单位20%市场开发费。 ③对于在合作项目上发生的特殊情况，双方协商解决。 二、本协议签订论据 2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 三、甲方职责： 3.1、甲方对合作的工程项目实行全面、综合管理，保证出版的设计文件符合相关规定，满足客户的要求，保证工程质量及进度。 3.2、甲方严格按照已有的质量体系程序文件要求组织合同和质量评审，确保设计质量。布置工程任务时对可能出现的技术关键问题、设计深度等进行事先指导。 3.3、甲方负责签订设计合同和各项外部协议。 四、乙方职责： 4.1、乙方以甲方名义对外联系任何项目时，须事前上报甲方，由甲方出面承接（或授权乙方承接）。 4.2、合作项目经由甲方业务管理部下达，并接受甲方质量、生产方面
GF—2000—0203 建设工程勘察合同（一） 工程名称：龙苑澜岸（39#、40#、41#、42#楼） 项目岩土施工勘察（超前钻） 工程地点：龙苑澜岸（栗庙路） 合同编号： （由勘察人编填） 勘察证书等级：综合甲级（170109-kj） 发包人：湖北省房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 勘察人：中南勘察设计院（湖北）有限责任公司 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人湖北省房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 勘察人中南勘察设计院（湖北）有限责任公司 发包人委托勘察人承担湖北省房地产投资集团怡龙苑项目有限公司龙苑澜岸（39#、40#、41#、42#楼）项目岩土施工勘察（超前钻）任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：龙苑澜岸（39#、40#、41#、42#楼）项目岩土施工勘察（超 前钻）1.2工程建设地点：龙苑澜岸（栗庙路） 1.2工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：执行以下规范：1）《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）；2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；4）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；5）《岩土工程勘察工作规程》（DB42/169-2003）；6）《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2003）。 1.6承接方式委托，包工、包质量。 1.7预计勘察工作量：四栋楼共计310个施工勘察（超前钻）孔位，进尺暂估7000m，以实际完成工作量作为结算依据，据实结算。 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间
最新建设工程勘察合同 3．1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。 3．2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4．1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。 4．2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费)；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。 4．3双方委托银行代付、代收有关费用。 第五条双方责任 5．1甲方 5．1．1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方责任。 5．1．2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。 5．1．3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。 如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。 5．1．4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。 5．1．5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。 5．1．6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 勘察设计合同(合同范本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
勘察设计合同(合同范本) 编号：勘字__________号 订立合同建设单位（____________________）与勘测单位（__________建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 __________________________________________________________ ______________________ 第三条工程地点
__________________________________________________________ ______________________ 第四条工程范围 __________________________________________________________ ______________________ 第五条取费标准按中财委（__________）财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。
项目合作协议书 甲方：XXXXXXX公司 乙方：XXXXXXX公司 为更好的开拓恩施州地区易地扶贫搬迁勘察项目，遵循互惠互利、合作经营、协作分工和诚实信用的原则，经友好协商，甲、乙双方就共同开拓、完成恩施地区易地扶贫搬迁勘察项目达成如下协议。 一、乙方充分利用自身熟悉当地勘察市场和甲方已入围恩施市易地扶贫搬迁项目勘察供应商的有利条件，积极开拓市属各乡镇的易地扶贫搬迁勘察项目，做好勘察项目的跟踪、勘察合同的谈判和合同签订。 二、甲方在乙方对外经营中，予以积极配合。 三、乙方在合同洽谈中，应自觉遵守甲方的内部管理制度，合同须经甲方审查通过并授权后方可办理。 四、合同签订生效或业主委托后，甲方充分利用乙方在恩施有自己钻探设备和工人队伍的便利条件，委托乙方承担相关项目的钻探外业工作。外业期间，甲方须委派地质工程师对钻探外业工作进行全过程质量控制，确保外业质量满足相关规程规范和甲方内控要求。 五、甲方承担勘察项目的技术工作及后期验收服务工作。乙方负责勘察费用的清收工作。 六、项目成本开支原则 项目执行过程中，按照上述分工，双方各自承担完成本职工作所有的费用开支。乙方须及时支付工人工资。发现有拖欠工人工资投诉而不能及时解决的，本合作协议自动解除。 七、主合同分割原则 根据双方分工及职责，对勘察主合同金额分割比例为甲方45%，
乙方55%。乙方须向乙方开具增值税专用发票。到款支付时，按到款比例进行划分支付。 八、安全生产原则 乙方负责为机台工作人员购置相应的人身安全保险，在钻探过程中做到安全文明生产，杜绝安全责任事故的发生，对项目作业期间所雇用人员的安全责任事故负责。 甲方现场技术人员应注项目安全安全，加强对现场乙方工作人员进行安全教育、培训。 九、项目成果履行完毕或者（能够代表项目履行完毕的节点），协议终止，双方权利义务消灭。 十、本协议有效期两年，自双方签字盖章之日起生效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 联系人：联系人： 电话：电话：