建筑工程安全防护文明施工措施费
四方监管协议书
工程项目名称:星河国际住宅区三期项目四标段
工程地点:岳阳市十五中对面
甲方(建设单位:湖南和立东升实业集团有限公司
地址:
法定代表人(委托代理人:
乙方(施工单位:湖南银湖建设工程有限公司
法定代表人(委托代理人:
地址:南湖天赋大厦186号
文
丙方(安全明费专用帐户银行:中国工商银行岳阳建湘路支行地址:建湘路
法定代表人(委托代理人:
丁方(建设工程安全生产监督机构:岳阳市质量安全监督处
湖南省住房和城乡建设厅监制
根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建〔2010〕111号规定,湖南和立东升实业集团有限公司(以下简称“甲方”、湖南银湖建设工程有限公司(以下简称“乙方”、中国工商银行岳阳建湘路支行(以下简称“丙方”、岳阳市质量安全监督处(以下简称“丁方”四方在协商一致的基础
上,就星河国际住宅区三期项目四标段工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。
第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户(以下简称“专用帐户”,该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料:
(一营业执照(正本、机构代码证(正本、资质证书、税务登记证等;
(二存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批
文、、等;
(三法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。
第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。
第四条乙方在从专用帐户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。
第五条丙方应根据丁方的支取意见,通过专用帐户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。
第六条甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。
第七条丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。
第八条丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其
他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。
第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用帐户资金用于其他开支。
第十条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。
第十一条乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。
第十二条丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户,并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理:
(一不及时划拨安全文明费的;
(二不按协议约定履行相关义务的;
(三监督不力,致使专用帐户资金挪为他用的;
(四与甲、乙方合谋违反本协议约定的;
(五其他违反本协议约定内容的。
第十三条丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时,应告知法院办案工作人员该帐户的性质,并及时通知丁方,必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。
第十四条四方约定的其他内容:
第十五条乙方已经完成施工合同约定的工程任务,经甲方书面同意并经丁方确认后,可结清专用帐户余额,做好专用帐户销户,本协议关系终止。
第十六条本协议自四方签字并盖章后生效。
安全文明施工措施费包含了哪些内容 安全文明施工措施费包含了哪些内容安全文明施工措施费包含了哪些内容文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费四项 1、文明施工与环境保护 （1）安全警示标志牌; 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 （2）现场围挡; 现场采用封闭围挡, 高度不小于1.8 米, 围挡材料可采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体。 （3）牌图; 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板、施工现场总平面图。 （4）企业标志; 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标示。 （5）场容场貌; 道路畅通、排水沟、排水设施通畅、工地地面硬化处理、绿化。（6）材料堆放; 材料、构件、料具等堆放是, 悬挂有名称、品种、规格等标牌,水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 （7）现场放火; 消防器材配置合理, 符合消防要求。 （8）垃圾清运; 施工现场应设置密闭式垃圾站, 施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2、临时设施 （1）现场办公生活设施; 施工现场办公、生活区与作业区域分开设置, 保持安全距离。工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 （2）施工现场临时用电; 按照TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯 电缆; 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等, 或电缆埋地的地沟; 对靠近施工现场的外电线路, 设置木质、塑料等绝缘体的防护设施; 按三级配电要求, 配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品; 按两级保护的要求, 选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器;施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 3、安全施工 （1）楼板, 屋面、阳台灯临边防护; 用密目式安全立网全封闭, 作业层另加两边防护栏杆和450px 的踢脚板。 （2）通道口防护; 设防护棚, 防护棚应为不小于5cn 厚的木板或两道相距1250px的竹耙。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 （3）预留洞口防护; 用木板全封闭, 短边超1.5m 米长的洞口, 除封闭外四周还应设有防护栏杆。 （4）电梯井口防护; 设置定型化、工具化、标准化的防护门, 在电梯井内每隔两层（不大于10 米）设置一道安全网。 （5）楼梯边防护; 设1.2 米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆, 450px 的踢脚板。（6）垂直方向交叉作业防护; 设置防护隔离棚或其他设施。 （7）高空作业防护; 有悬挂安全带的悬索或其他设施, 有操作平台, 有上下的梯子或其他形式的通道。
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑工程安全防护设施方案(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
建筑工程安全防护设施方案(标准版) 一、防护用品的购置计划 1、安全带（20条） 2、安全帽（200项） 3、安全密目网：ML-1.5×6（250片） 4、安全防护标志牌（全套） 5、对讲机（6部） 6、漏电保护器250A100A63A40A250A20A（24个） 7、隔离开关250A（3个）60A（21个） 8、安全平网P-3×6（200片） 9、以上用品必须有出厂合格证，并经检验合格方可购置入库使用。 二、基坑防护
1、基坑开挖应使用验收合格的机械作业，必须按操作规程操作。 2、挖掘机应在边坡稳定处作业，非操作人员不得进入作业区。 3、夜间施工要设置镝灯照明，施工中工厂，安全员必须监视检查，必现隐患及时排除后方能作业。 4、基坑挖后必须把周边壁土进行支护并要牢固，坑边上离1.5m 设置栏杆几安全网四周维护，以防人坠落坑内。 三、“三宝”“四口”“临边”的防护 1、“三宝”用品购置时必须进行验收并有安检合格证 2、进场施工人员进行安全教育，作业必须戴安全帽，非工作人员不得进场。 3、“四口”：1.出入口：搭设钢管式防护棚，棚长为距外侧6m。棚宽4m，顶铺5cm厚木版，两侧用密目网封闭；2.楼梯口：在每施工层楼梯口采用安全网遮盖，四周设可移动钢管式防护拦。3.电梯口：洞口周边采用钢管密目网围护，洞口顶设脚手板。4.预留洞口：对于15cm×15cm以上洞口，采用统一制作的木制盖板遮盖，用砂架固定。
建设单位法定代表人及项目负责人 安全生产和文明施工承诺书 我公司（单位）的法定代表人委托项目负责人 在_________________________________ 工程实施过程中履行安全文明施工职 责，并承诺具体履行以下责任： 1、遵守安全生产法律法规、规章制度，格执行基本建设程序，依法承担安全生产责任。 2、及时向施工单位提供与工程有关的各类资料，保证工程资料真实、准确、完整，并组织相关单位进行现场核查和管线保护交底。 3、不明示或暗示施工单位购买、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施及器材。 4、按规定编制安全防护、文明施工措施费用支付计划书，及时向施工单位支付措施费用，督促施工单位落实安全生产和文明施工措施。工程开工前，预付不少于措施费中基本费60%，其他费用按照规定时间节点支付到位。 5、在签订的合同文本中载明工程文明施工和扬尘管控责任，明确一家施工单位为总负责单位。 本项目建立以 _________________________ （主体）施工单位为总负责、各参建单位配合的扬尘治理、工地保洁的责任体系。 6、组织开展工程安全开工条件进行审查，符合条件后开工；并完成现场围挡、施工现场道路硬化、冲洗平台的设置，按规定取得硬件设施达标证明。
7、督促施工、监理单位按安全生产管理标准做好现场管理，特别在工 程开工、收尾、拆围、绿化等施工阶段，做好组织协调工作，不允出现降低文明施工标准行为。 8、建设工程因故中止施工的，按规定办理中止安全监督手续，并与监理、施工等单位签订停工期间管理协议，明确停工期间安全生产和文明施工管理责任；在工程恢复施工前，组织相关部门复工验收，验收合格后办 理恢复施工安全监督。 9、对施工单位开展工程项目安全生产标准化自评工作进行监督检查，格审核其自评材料。 10、确保影响道路交通的工程在施工期间道路交通设施完善，施工结束后及时按要求恢复或增设交通设施。 11、法律法规及标准规规定的其他安全生产和文明施工责任。 注：本承诺书一式二份，一份在办理安全监督手续前，报安全监督机构备案；一份由建设单位收集建档。
安全文明施工措施费支付协议书 甲方: 乙方: 安全是人类最基本的需求,是人类社会文明进步的标志,也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定,甲乙双方协商一致,特制定本协议书。 一、安全文明施工措施费的计取 根据规定安全文明施工措施费中(定额费用,按时计算费用已在招投标时计取,进入标底,专项费用标准按合同约定记取,即为该工程金额为￥:元(大写:元 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、每季度末按标准和对乙方进行考核,作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据,严禁借考核吃拿卡要。 5、每月召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。
7、根据现场的检查记录,确定该标段安全生产、文明施工是否合格。根据有关规定,不合格者,不计取安全文明施工措施费。 三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行南充市工程项目安全生产、文明施工有关规定,并接受甲方和市建设管理部门的检查考核。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案,若遇险情,及时启动。 ④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定(从业人员300人以下乙方应配备专职或兼职的安全管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工 程技术人员提供安全生产管理服务,但保证安全生产的责任仍由本单位负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力,并由职能部门考核合格后方可任职。
四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，防止扬尘污染，保护施工现场环境，根据《安全生产法》、《建筑法》、《大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境、防止施工过程对环境造成污染所需要的费用。建设工程安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。具体内容详见附件1。 第四条建设工程安全文明施工费为不可竞争费用。在编制设计概算、施工图预算、招标控制价时应足额计取，即安全文明施工费费率按基本费费率加现场评价费最高费率计列。
环境保护费费率=环境保护基本费费率×2 文明施工费费率=文明施工基本费费率×2 安全施工费费率=安全施工基本费费率×2 临时设施费费率=临时设施基本费费率×2 第五条对安全防护、文明施工、保护环境、临时设施有特殊要求和危险性较大的工程，超过本办法规定的标准，需增加安全文明施工费的，招标人在编制工程量清单、招标控制价时，应单独列项和计算费用，投标人投标时根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案在措施项目中单独报价。 第六条安全文明施工费分基本费、现场评价费两部分计取。 1.基本费 基本费为承包人在施工过程中发生的安全文明施工措施的基本保障费用，根据工程所在位置分别执行工程在市区时，工程在县城、镇时，工程不在市区、县城、镇时三种标准。具体标准详见附件2。 2.现场评价费 现场评价费是指承包人执行有关安全文明施工规定，经发包人、监理人、承包人共同依据相关标准和规范性文件规定对施工现场承包人执行有关安全文明施工规定情况进行自评，并经住房城乡建设行政主管部门施工安全监督机构（以下简称施工安全监督机构）核定安全文明施工措施最终综合评价得分，由承包人自
建筑工程安全防护方案1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了工程项目基础施工、脚手架工程、洞口临边作业、高处作业、料具存放及化学危险品存放、机械、用电的安全防护要求。 1.2本标准适用于特勤三中队执勤楼项目范围内一切土建、安装、装饰施工等工程项目。 2引用标准 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-88 《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 3基础施工安全防护 3.1土石方工程安全防护 3.1.1挖掘土方应从上而下施工，禁止采用挖空底脚的操作方法。 当采用机械挖土时，机械旋转半径内不得有人。 当采用人工挖土时，人与人之间的操作间距不得小于2M。并应设人观察边坡有无坍塌危险。 3.1.2开挖槽、坑、沟深度超过1.5M，应按规定放坡或加可靠支撑。
3.1.3开挖深度超过2M，必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护，危险处，夜间应设红色标志灯。 3.1.4槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5M。 3.1.5槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。 4脚手架作业安全防护 4.1脚手架的材质要求 4.1.1钢管脚手架应用外径48～51mm，壁厚3～3.5mm，无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。 4.1.2木脚手架应用小头有效直径不小于8cm、无腐枯、折裂、枯节 的杉篙。脚手杆件不得钢木混搭。
4.1.3钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件，不得使用铅丝和其它材料绑扎。 4.1.4杉篙脚手架的杆件绑扎应使用8＃铅丝，搭设高度在6m以下的杉篙脚手架可使用直径不小于10mm的专用绑扎绳。 4.1.5脚手板的材质要求： 木脚手板应用杉木或松木制成，厚度不小于5cm，宽度20～25cm，板长3～6mm，有腐朽、劈裂的不能使用。 钢脚手板用2～3mm厚的钢板压制而成，厚度5cm，宽25cm，长度3～4m，脚手板端头有连接卡；钢板厚度小于2mm，不是用I级钢板制做的不能使用。 4.2脚手架搭设
文明施工承诺书范文 一、严格遵守国家法律、法规，坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，切实落实各级人员安全生产责任制，努力实现安全生产可控、在控和能控。 二、建立健全生产安全保证体系和监督体系，完善生产安全指挥系统，健全安全管理与考核制度，制定实现年度安全生产工作目标的工作重点要求和措施并跟踪检查执行情况。 三、认真做好危险点分析和预控，大力开展标准化作业，对工程现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取有效的防范措施。 四、确保安全生产所需资金的足额投入，重点保证反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（“两措”计划）所需经费的提取和使用，建立安全生产奖励基金，保证安全奖励所需费用的提取和使用。 五、按照《建设工程安全生产管理条例》等法规及有关行业安全标准、规范的要求，制定施工方案和防范措施，施工现场的危险部位实施有效防护，杜绝违章指挥和违章作业现象，保障施工现场各种部位、各环节符合安全要求。 六、定期组织召开安全工作例会，对安全工作中存在的不足和问题进行分析，制定相应的整改措施和管理方案；定期组织内部安全检查，对上级单位、业主方、监理单位及内
部检查时发现的问题及时组织进行整改。 七、定期组织从业人员参加安全生产教育和培训，提高从业人员的安全意识，保证从业人员熟悉有关安全生产的规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 八、制订重大人员伤亡、设备损坏等安全事故应急处理预案，建立有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调的安全事故应急处理体系，并组织实施。 九、严肃事故的调查处理，严格执行“四不放过”的原则。对性质严重或典型的事故，及时掌握事故情况，召开专题事故分析会，提出防止事故重复发生的措施并认真落实。 十、加强企业安全文化建设，紧密围绕企业的安全生产形势，开展思想政治工作，采用各种生动有效的形式，对职工进行安全思想、敬业精神和遵章守纪等教育，使职工树立起牢固的“安全第一”思想。 承诺单位（公章）： 第一安全责任人签名： 领导班子其他成员签名： 承诺时间：年月日 承诺认可单位（公章）： 第一安全责任人签名： 认可时间：年月日 中泰来装饰的安全文明施工承诺书
成都新天府广场.天堂岛海洋乐园 中区中央游艺区工程 安全文明施工补充协议书 甲方：成都世纪城新国际会展中心有限公司 乙方：四川省高标建设工程有限公司 根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2010年7月20日签订的主合同，特制定本补充协议如下： 一、安全文明施工措施费的计取 本工程暂定价位2500万元（大写：贰仟伍佰万元），其中应计取安全文明措施费用为210万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。 5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。 ④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。 7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
安全文明施工措施费内容 1.临时设施费 序号项目名称工程内容 1 临时建筑大门及附属设施、门卫岗亭、办公用房、生活用房、施工用房、旗台等临时建筑的建设（含基础）、维护及拆除 2 现场临时用电设施现场电源接入点之后的临时用电设备、设施、配电室及配电线路等安装、维护及拆除 3 现场临时用水、排水设施现场施工供排水连接点之后的临时用水、排水及消防设备、设施和管线安装、维护及拆除 4 智慧工地1.车辆进出管理设施2.实名制管理3.视频监控4.电子信息公示牌5.建筑废弃物监管6.危险源监测 2.安全施工费 序号项目名称工程内容 1 安全警示牌、标语1.危险处设置警示牌2.设置安全标语 2 危险处防护措施一、安全防护（一）临边防护1.基坑临边防护2.建筑与外架间防护3.楼层悬挑外挑网4.楼梯临边防护5.材料堆场隔离防护6.地下连续墙导墙防护7.渣土池防护8.盾构隧道人行通道、平台、开仓气体检测防护9.矿山法施工便道、台架及台车防护（二）洞口防护1.洞口防护2.电梯井口临边防护3.人工挖孔桩桩口防护4.后浇带防护5.竖向洞口防护（三）临边及洞口防护动态管理二、施工外立面防护（安全网另行计算） 三、安全通道及作业防护棚1.钢筋加工棚（钢筋集中加工场）2.木工加工棚3.配电箱防护棚 4.安全通道、施工电梯防护棚 5.泥浆池与泥浆防护棚 6.搅拌站防护 7.管片防护棚 8.竖井厂棚 9.隧道工程风水管防护10.基坑防护棚11.隧道通风降温设施四、高处作业防护1.移动式操作平台2.钢筋工程高处作业3.模板工程高处作业4.高处动火作业5.幕墙工程高处作业6.钢结构工程高处作业7.吊篮高处作业五、起重机械防护六、消防安全1.消防栓与消防管网2.消防水泵3.消防器材4.微型消防室5.吸烟休息室6.液化气瓶存储间7.易燃易爆品管理8.集中充电房与集中开水房七、外电防护八、人车分流及交通引导 3 作业人员防护安全帽、安全带等劳保防护用具 4 安全培训、教育及检测1.安全教育培训2.特种设备检验检测3.应急管理，包含应急体系、应急储备、应急演练、应急响应4.危险性较大项目论证5.起重吊装警戒措施6.班前讲评台7.安全培训室 3.文明施工费 序号项目名称工程内容 1 标识标牌七牌一图、导向标、安全标志、场内交通引导标志、现场围挡墙面美化（包括内外墙面粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰 2 现场围挡1.办公及生活区围挡制作、安装、美化及拆除2.与外部环境隔离而设置的施工临时围挡（另行计算） 3 场地硬地化1.场地铺筑硬地化材料、维护及拆除（基坑内场地硬地化另行计算）2.场地绿化3.保持现场整洁 4 材料堆放1.保持材料堆放有序2.易燃易爆有毒有害物品分类存放 5 环境卫生1.除四害消杀2.食堂卫生措施3.防暑降温措施4.施工现场垃圾的收集处理 6 生活区布置住宿、文娱、食堂、茶水间、医务室、卫生间、淋浴等设施设置
整体解决方案系列 建筑装饰工程施工现场安 全防护措施 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-76434建筑装饰工程施工现场安全防护措 施 Safety protection measures at construction site of building decoration project 说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化，特此制定 建筑装饰工程施工现场安全防护 建筑装饰工程施工由于高处作业多、立体交叉作业多、作业面变化作业多、受气候变化影响多等特点，极易发生堕落和受物体打击等事故，再加上安全生产管理和安全防护技术落后于其他行业，施工中的大量手工操作，也阻碍了相关的防护技术和安全管理措施的施行，使很多事故隐患还不能真正的做到防患于未然。因此安全防护技术在安全生产中具有十分重要的意义，对提高企业的施工技术水平和管理水平、降低事故发生率、提高企业经济效益和推动企业的施工现代化建设都有深远的意义。 1脚手架及其安全防护:在建筑装饰工程中，脚手架是具
有特殊的重要性的。无论是结构施工还是外装幕墙施工，一般都离不了脚手架，它的搭设质量和安全验收，关系到施工人员的人身安全，关系到工程进度，质量与企业的经济效益，一定要引起重视。 1.1安全使用的"十二道关": ①人员关:有高血压、心脏病、癫病、晕高、视力差等不适合进行高处作业的人员，未取得高空特种作业上岗证的人员，均不得从事脚手架的高空作业施工。 ②材质关:脚手架使用的材料、扣件等必须符合国家规定，经验收合格后才能使用，杜绝钢、木、钢竹混合使用，杜绝假冒伪劣和不合格的产品。 ③尺寸关:架子的搭设，必须按规定的立杆、横杆、剪刀撑、护身栏等间距尺寸搭设。各杆件接头的错开长度，不能低于要求的搭设要求长度。 ④地基关:地基必须为夯实硬地坪，立杆垂直地面下垫50mm厚的通板加绑扫地杆，有排水沟防止积水，高层脚手架的基础要经过正确计算，采取加固措施。 ⑤防护关:架子内侧与墙的距离必须符合要求，外侧必
安全文明施工承诺书模板 我公司有幸中标承建由投资兴建的工程，为实现安全生产、文明施工，保证该工程顺利进行，我公司及项目经理向相关方郑重承诺： 一、认真贯彻执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，并使之正常有效运转； 二、按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全员，建立安全生产监督管理网络； 三、对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用； 四、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业人员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗； 五、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计和专项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作； 六、公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消
除各类事故隐患将按照有关规定及时上报； 七、加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求； 八、接受建设行政主管部门及建设、监理、勘察设计和社会相关方的监督，认真对待所提出的指令或意见、建议，及时消除各类隐患； 九、发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行政主管部门、地方安全生产监管部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告。 以上承诺为本企业及项目经理真实意识的表示，如有违反，愿接受相关方依法或依照依定给予的处罚。 承诺人：项目经理： 日期：日期： 为了顺利的完成2010年校舍安全工程第二批次第六标段(丰台八中)的施工任务,特承诺如下: 第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控
工程安全文明施工措施费 计取合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-256210工程安全文明施工措施费计取合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包人（全称）：_________ 承包人（全称）：_________ 发包人、承包人就_________工程，为达到安全文明施工的要求。经双方协商，现达成如下协议。 一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。 二、安全文明施工措施费及其支付方式 1.安全文明施工措施费按工程总造价的________计取。 2.在合同签订后支付给承包方措施费的________，其余费用在支付工程进度款时一并支付。 3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的
国盛·飞越金溪三期四期工程 安全文明施工措施费管理制度 第一章总则 其有效实施，根据国家《安全生产法》、国家财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[] 2006478号）、国家建设部《关于印发<建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定>的通知》（建办[] 200589号）。 第二章安全文明施工措施费用的定义和费用项目 第二条：定义 按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（建设单位对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他要求的,所发生费用一并计入安全防护、文明施工措施费）。 第三条：安全文明施工费组成（详见附表1） 安全防护、文明施工措施费用包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费组成。其中安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费危险性较大工程安全措施费及其他费用组成。危险性较大工程安全措施费及其他费用项目组成由各地建设行政主管部门结合本地区实际自行确定。 第三章安全文明施工措施费使用与管理 第四条安全文明施工费用应当按照以下规定范围使用。
二、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 三、安全文明生产检查与评价支出。 四、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出(已单列的除外)。 五、安全技能、文明施工、培训及进行应急救援演练支出。 六、其他与安全文明生产直接相关的支出。 第五条在本办法规定的使用范围内，分部应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对项目部安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。 第六条分部提取安全费用设立专户核算，按规定范围安排使用。年度结余结转下年度使用，当年计提安全文明施工费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 第七条主体施工或专业施工清包工的工程项目，安全文明施工用品应由总包单位统一采购和调拨。 第八条专业工程分包，分包工程款中含安全生产技术、文明施工措施费的，总包单位应要求分包单位按照总包批准的安全文明施工措施（方案）确保安全生产文明施工措施费的投入。 第九条分部技术部门或专业技术人员，根据工程特点，按照技术管理和安全生产有关规定，编制安全文明施工措施；特殊和危险性大的工程及设备，须编制专项安全技术方案。安全文明措施（方案）应有计算、详图、文字说明，能够详细指导工程项目的安全管理和控制。安全文明施工措施（方案）应按管理职责进行审核，经技术负责人批准。工程主体施工和涉及现场总体安全的技术措施（方案）应由总包单位负责编制，专业施工安全文明施工措施（方案）可由专业分包单位编制，总包单位负责审批。
施工安全防护措施 一、建立健全安全保护保护 1、制定安全岗位责任制，成立安全领导小组，将安全措施目标分解到人。 2、加强对全体施工人员进行安全教育，强化安全意识，先培训后上岗。 3、制定机具设备安全操作规程、施工操作规程，施工现场设置照明、护栏、安全警示标志，配备安全巡视员，避免各种原因造成人身伤害和财产损失。 4、制定安全检查制度及安全文明工地评比活动，对于不安全隐患要限期整改并跟踪调查，坚决制止违章作业和“野蛮”施工，实行严格的安全奖罚制度。 5、加强施工现场的用电用水管理，不允许私拉电线，用火要经许可。 6、进入沟槽底部要戴好安全帽，施工机械要定期检查，消除不安全隐患，严禁带病机具设备运转。 7、由专职电工操作电力设施，安装漏电保护器，且备有消防器材，场内架设线路，必须符合电业部门的安全规定。 8、做到综合治理的落实，杜绝劣迹人员进入施工现场。 1) 明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、技术人员、施工员、专职安全员等，明确其应承担的安全责任和应做的工作，并打印成册，人手一册，互相监督。
2) 建立安全教育制度。对所有进场的作业人员进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种作业人员（如机械设备操作工、电焊工、电工等）必须持证上岗，大型机械设备应挂牌专人操作，专人指挥。各工班每天上班前，应由工班长做班前安全施工教育。 3) 坚持安全检查制度。每月由项目经理牵头对工地进行两次安全检查，质安组要不定期地组织人员进行检查，专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人限期整改完毕；对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题，在整改完毕后都要由安全员进行验证。公司工程技术部每月组织一次安全、防火、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。 4) 坚持安全交底制度。施工技术人员在编制支护等施工作业方案时，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可。 5) 安全事故处理制度。现场发生安全事故，都要本着“三不放过”的原则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大安全事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查和处理。 二、落实防护措施： 1、落实“三宝”防护措施 安全帽、安全带、安全网是建筑行业广大职工公认的安全“三宝”，挽救过千万职工的生命，必须正确使用劳保鞋。
安全文明施工承诺书 为了顺利完成,特承诺如下： 第一条：施工现场围挡要整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 第二条：施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工废水未处理合格，不得排入湖内及环境保护区域；不得破坏已建好的道路及标示和绿化；土方外运过程中，严格按照程序操作，不得在场外内遗洒，同时避免扬尘的措施。 第三条：外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和当地居民发生冲突。 第四条：施工车辆进出施工现场时注意附近交通安全，
必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。 第五条：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。 第六条：现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。 第七条：现场施工人员须统一着装、佩戴胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场须佩戴安全帽（红色为甲方专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高出作业严禁向下抛掷物品。 第八条：脚手架搭设、基坑支护及吊塔、升降机等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。 第九条：工人食堂无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工
安全文明施工措施费用实施方案中建七局四公司承建的济南军区商丘天伦国际广场1#楼工程，为了保障建筑施工现场的安全文明生产和文明施工，确保工程质量和施工企业职工的安全与健康，按照《建筑施工检查标准》的要求，施工现场所采取的安全防护、安全标志、施工场地及道路硬修、摊销等费用，根据豫建建（2004）161号文件，安全文明施工措施费用应当按照河南省建设厅主管部门颁发的计价办法足额进行计价（其费用包括在脚手架、综合费用、安全文明施工增加费用等项目费中）。 一、工程施工措施费中，现场围档、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场临时设施、综合治理、施工标牌、生活设施、保健急救、现场消防、社区服务等合计373250元。 其分期各需费用如下： （一）现场围栏、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场临时设施、综合治理、施工标牌、生活设施、保健急救、现场消防、社区服务等合计 193250元。 1、现场围墙： 现场围墙按建筑总平面图、施工现场平面布置图所示位置布置。 2、封闭管理：封闭管理既指对施工现场进行封闭式管理又指对在建工程使用密目安全网进行封闭式管理。 （1）大门：按总平面布置设备，设置一个大门。一个位于临时道路上，主要用于对进出现场的车辆使用及现场施工人员进出施工现场使用，宽8m，高6.5m，大门上设门楣，并有企业标志、企业名称及施工项目名称标注。 （2）临时道路处大门北侧设有治安室。治安室外悬有治安保卫制度、治安食品卫生责任人及联系方式。治安室外摆放桌椅、值班人员交接记录及来访人员登记记录。 （3）进入施工现场的所有人员必须戴工作卡，卡上注明姓名、职务、工程、编号等内容。 3、施工现场 （1）现场场地硬化：进出现场的主要临时道路用碎石垫铺，道路宽度不少于4米，向东放坡水，坡度为3‰。东侧作排水沟并作沉淀池，积水经沉淀后排入现场统一设置的排水管。其他临时道路均采用三七灰土夯实，上铺20cm厚二八砂石夯实。 砂石料场用20cmC10砼硬化，砂石料场向东放坡排水，排入路面排
建筑施工安全防护措施 总体规定 1、机械设备应按其技术性能的要求正确使用，不得使用缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备。 2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构，力矩、限位器等安全装置和信号装置，其调试和故障的排除应由专业人员进行。 3、设备安装结束后，应做好调试记录，严格遵守ISO9000质量检查标准中，4．9过程控制的有关要求，所有设备进场、安装结束，自检合格后，申报总公司安全主管部门检测，合格后，开准用证，注册、登记方能投入生产。 4、机械设备应按时进行检修、保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时。管理人员应停止其使用。严禁对正在运行和运转中的机械进行维修、保养或调整等作业。 5、机械操作人员必须身体健康，并经过专业培训考核，合格后取得有关部门颁发的上岗证、操作证、特殊工种操作证后，方可独立操作。
6、机械作业时，操作员人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非机械人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。 7、操作人员有权拒绝执行违反安全操作规程的命令，管理人员违章指挥造成事故者，应追究直接责任，直至追究刑事责任。 8、机械设备使用前，施工技术人员和安全员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底，操作人员应熟知作业环境和施工条件，听从指挥、遵守现场安全规则。 9、夜间作业必须设置有充足的照明。 10、在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。搭设机械设备防护棚（要求做硬性防护和防雨），焊机操作人员工作中，必须配备适用的安全防护用品。 11、当使用机械设备与安全发生予盾对，必须服从安全的要求。 12、当机械设备发生事故或未逐事故时，必须及时保护好现场，及时抢救，并立即报告领导和有关部门听候处理。对事故应按“三不
施工合同协议书中约定的安全防护文明施工措施费用支付计划 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
丰县凤城老年养护院建设项目1#、 2#养护单元及入住服务中心 施工合同中约定的安全防护 文明施工措施费用支付计划 安全防护、文明施工措施费用支付计划 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心综合后勤服务中心主体一层，局部二层，框架结构，建筑面积为2963.9平方米，建筑高度为8.7米； 多功能厅主体地上一层，结构形式为框架结构，以属单层公共建筑，建筑面积为446平方米，建筑高度6.9米； 3#养护单元楼主体地上三层，功能为养护单元楼，共162床位，结构形式为框架，属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米，建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度，建筑设计使用年限50年。 根据建设部?建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定?特制定本工程项目环境保护、文明施工费、安全防护施工方案及临时设施费支付计划书,具体内容如下; 一、工程概况 建设单位：丰县凤城街道办事处 监理单位：徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位：江苏光华建设有限公司
设计单位：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 二、支付安全防护、文明施工措施费用计划 工程开工前,支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 基础完工时,支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 主体完工时,支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 装修工程开始前,全部支付完毕. 三、费用清单 安全文明施工措施费使用计划
工程安全防范措施 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
工程安全防范措施一、严格执行有关安全标准 严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及国家和四川省、布暑有关安全生产的法律、法规、规范、规章及规范性文件等的要求和规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，保障建筑物及周边财产的安全，严防各类事故发生。 二、层层落实安全生产责任制 安全生产责任制中明确项目经理、项目总工程师、项目副经理、安全责任人、分包经理及其下属各类管理人员的安全生产责任，其中项目部管理人员安全生产责任是整个安全生产责任制的核心。 三、严格执行施工现场安全管理制度 本公司针对本工程制订了完善的安全管理制度，施工过程中严格按要求执行各项安全管理制度，及时发现隐患及时整改，能有效保证施工的安全。
四、安全应急预案 （一）施工临时用电应急预案 （二）脚手架搭拆应急预案 （三）垂直运输机械安拆应急预案 （四）高处作业应急预案 （五）消防安全应急预案 五、劳动保护措施 （一）在建设工程开工前总包负责为施工现场作业人员办理意外伤害保险并负责支付保险费； （二）在整个工程履约期严格遵守有关工人劳动保护、身心健康、预防传染病和施工现场安全生产的法律、法规、规章和规定等等，保证工人人身安全、身心健康。
（三）工地配备装备良好的临时急救站，配备称职的医护人员，为一切必要的福利和卫生要求做好应急安排和资金准备。当万一出现紧急情况及传染病时，严格遵守布暑政府和当地医疗卫生当局的规定和要求。 （四）强化施工人员的管理。用工手续齐全有效，严禁私招乱雇。 （五）工人在生产过程中正确合理地使用安全网、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、绝缘手套以及防护口罩和防护衣等。 六、实行安全奖惩 施工现场由总包对各专业施工单位安全制度的执行情况和安全责任的落实情况进行全面考核、检评，对在施工现场安全工作中作出成绩者给予表彰、奖励。违反现场安全管理规定或施工现场存在安全隐患，经检查指出后，不按期整改的，责令其停止施工，立即改进。 七、安全生产的经济保证 （一）由总会计师组织落实公司财务工作的安全生产责任制，认真执行安全生产奖惩规定；