委托施工协议书
甲方：曲靖市麒麟区大地广告装饰有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装承包条例》结合本工程具体情况，本着平等、自愿、公平、公正、诚信、互利的原则，为明确双方权利、责任和义务，经双方共同协商如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：门头广告项目安装施工【含外墙原残留即时贴清洗处理】
2、工程内容：详见效果图
3、承包形式：
4、工程工期：
二、工程总价：
三、质量标准及管理：
1、乙方确保严格按照甲方的要求施工；
2、若在施工过程中出现质量问题或未按甲方的要求制作的，甲方有权要求乙方
进行整改，整改期间延误的工期所产生的费用，由乙方负责；
3、乙方对甲方提出的整改意见未及时整改的，由乙方承担所造成的一切后果；
四、双方责任：
甲方责任：
1、做好安全质量等检查和监督工作，按时支付给乙方工程费用；
2、甲方发现乙方在施工中有不安全的情况出现，有权纠正或要求乙方立即停止
工作。
乙方责任：
1、严格按照甲方的要求和工程进度计划进行施工；
2、认真做好安全防护工作，严格执行安全操作防护规程，做好预防为主；对现
场的一切安全问题进行检查、监察、审核，由此造成的一切责任及事故，由乙方自行处理和负责；
3、项目实施期间，乙方的人员及工具的安全及保险由乙方自行负责；因乙方现
场指挥或施工不当，出现过往行人伤亡等其他现象存在，理赔及后续法律纠纷由乙方自行解决；
4、严格把好质量关，勤于检查、严格执行质量管理条例；
5、乙方在承包工程时必须执行有关规程和施工现场的一切安全技术措施，认真
执行国家、省、市建委、劳动局及甲方关于文明施工和人身安全等有关规定并应设置各种安全标志；
6、乙方必须指派一名领导为安全责任人，应对施工人员，施工现场的安全负责；
7、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残等人员进行
施工；
8、开工前应对所有施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，所使用的
电动工具必须合格，确保符合安全规定并不超过检查周期；
五、付款方式：
六、违约责任：
1、任何一方违约，应支付守约方违约金，违约金为工程总金额的5%，违约情形如下：
①、因乙方原因导致工程无法如期开工，且愈时超过一个工作日，视为故意延
误开工工期，构成违约行为（因甲方原因，乙方无法如期开工，乙方不构成该违约行为）；
②、施工期间，因乙方原因导致工程中途停工（人力不可抗力及自然灾害因素
除外）且停工时长超过一个工作日，经甲方现场代表口头警告仍未到达现场继续施工的，构成违约行为；
③、因乙方原因导致工程无法如期竣工，且愈时超过一个工作日（排除本协议
第六项第一条第二点的情况），视为逾期竣工，构成违约行为；
④、乙方在施工期间，未按照甲方现场代表的要求进行施工，擅自拆、改项目
工程并导致损失的或其他安全事故出现的，构成违约行为；
2、施工期间如遇人力不可抗力及自然灾害等因素造成的工程停工，乙方应以书
面形式告知甲方，可免除责任，工期相应顺延。
七、合同履行期间，双方发生争议的，在不影响工程进度的前提下，双方可协商
解决或提请相关部门调解，调解不成的双方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
八、协议有效期内，未经双方书面许可，任何一方不得单方面违反、终止或更改
本协议，否则，由此产生的经济损失、法律责任均由违约方承担，受损一方有权向违约方索取赔款。
九、本协议一式贰份，经双方签字确认后生效，甲、乙双方各执壹份。
甲方代表（签章）：乙方代表（签章）：
联系方式：联系方式：
身份证号码：
年月日
内部编号：AN-QP-HT306 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 发包合同通用范本
发包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发(总)包单位：_____(甲方) 承(分)包单位：_____(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：锚杆工程 建设地点：_____ 第二条建设规模、面积(工程量)和承发包工程的范围及内容： 1.基坑锚杆_____条，包括现场已浇注_____条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_____延米。 2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规
工程承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就xx-xx(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：2013年8月，计划完工日期：2014年10月25日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序 解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解 决。
第六条甲方责任和义务 1. 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实 施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。 2. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底 劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 5. 协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1. 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安 全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组 织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质 量向甲方负责; 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组 织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身 责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3. 应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术 工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。 特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% 4. 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进 度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检 查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
工 程 合 同编制时间:二零一八年十月二十日
工程承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》与其她有关法律、法规以及建设单位的要求,甲方决定将工程承包给乙方,本着平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商签订如下合同并共同遵守。第一条、工程项目及内容 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围:施工图纸(附图)。 四、工程质量标准:合格。 五、合同价款:固定单价合同:店招,人民币元(大写: 元整)。此价格 仅包含材料费用及人工工资,不包含规费税金等其它费用。 六、合同工期:总工期为天,开工日期年月日。如遇 不可抗力因素,工期相应延长。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场,并保证施工使用,所产生的水、电费用 由甲方承担支付。 八、结算方式:固定单价合同。 九、主材进场:该工程项目所有的材料必须使用合格产品,如不合格的产品进入 工地,造成甲方损失,其费用由乙方负责。 十、付款方式:开工材料进场前支付材料款50％预付款,待工程完工后支付 100 %工程款。 第二条、双方的权利与义务
一、甲方的权利与义务 1、负责联系监理,向乙方提供施工备料场地及施工现场政策处理。 2、向乙方提供所需施工图纸,负责与现场工程师等有关部门的联系。如遇图纸需要改动,待图纸优化完成交于乙方。 3、甲方负责施工现场保险,施工人员保险。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查与指导,对工程质量、进度、安全、环境保护与现场文明施工等方面具有否决权,并根据工程实际情况采取相应的处理。 5、在施工过程中,根据乙方的施工能力与进度有权调整乙方的工程范围与工程数量。 6、甲方编制实施性施工组织设计,绘制分项工程施工图与上报开工报告,施工资料及工程联系单由甲方完成,甲方自行完成测量、试验工作。 7、施工过程中因甲方原因造成的工期延误,甲方承担一切责任与损失。 二、乙方的权利与义务 1、根据甲方要求,确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场,完成工程的施工。 2、对所承担工程的质量、进度、环境保护、负主要责任,接受甲方、现场工程师等的监督、检查、指导与处理。 3、单项工程完工后要及时清理场地,费用自理。 4、按建设单位的要求,及时提供合格的施工材料。 5、竖立甲方规定的各种标志标识,保证现场文明施工形象。 6、施工过程中因乙方原因造成的工期延误,乙方承担一切责任与损失。 三、双方共同的责任与义务:
土石方工程发包合同示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
土石方工程发包合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工 程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下: 一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。 二、工程地点: 三、工程量:土石方约万立方米左右,在线内组织施工,工 程结算按实际完成工程量计算。 四、承包方式:采用包工的方式,单价以元/m3基数。本 工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费 用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。 五、结算方法:乙方进场后,甲方先付元给乙方进场费,以
后按立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。 六、税收由甲方承担。 七、甲方责任 1、水、电源由甲方提供。 2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。 3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。 八、施工日期:从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。
YOUR LOGO 发包合同新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
发包合同新范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，依照合同法及有关规定本着平等互利、公平公正的原则，工程由乙方承包施工。就工程相关事项，双方达成以下协议共同遵守： 一、承包方式： 二、施工内容： 三、工程要求： 四、工期：201xx年xx月xx日开工，201xx年xx月xx日竣工。 五、工程造价： 六、付款方式： 七、甲方责任： 1、负责工程设计、指导、施工质量、工程进度、用材标准的监督管理及验收。 2、按合同约定支付工程款。 八、乙方责任： 1、按甲方工程设计要求，严格按建筑规范施工，如验收不
合格承担一切返工责任。 2、按预算书计划材料规格标准用材，未按要求用材承担一切返工责任。 3、在施工中严格加强施工安全管理，如出现一切不安全事故由乙方承担，与甲方无关。 4、在施工过程中如损坏原建筑部位或对他人造成的损失由乙方承担全部责任。 5、保证质量，负责保修，按图纸设计、合同约定和甲方要求规范操作，保证工程质量和用材达标，若因乙方人为造成质量问题，乙方自负，注：年内乙方无条件免费保修。 6、保证如期竣工，自合同签订之日起，日内保证承包工程竣工，否则，每延期一天罚款元。 7、食宿自理。 九、未尽事宜双方另行协商。 十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包合同范文2 甲方：
编号：________ 简单工程承包合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共5 页
简单工程承包合同范本 简单工程承包合同范本 合同编号： 发包方：________ 承包方：________ 签约时间： 签约地点： 为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：______ 二、建筑面积(工程形式)______ 三、施工地点：________ 四、工期：1、开工：__年_月_日;2、竣工：__年_月_日;3、合同工期总共历时__天。 五、承包形式：____ 六、工程质量标准：____ 第 2 页共 5 页
七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计__元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计__元;质保金__元，质保期满后支付。 九、质保期：__年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; 第 3 页共 5 页
工程合同协议书直接发 包 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
工 程 合 同 编制时间：二零一八年十月二十日
工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将工程承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：施工图纸(附图）。 四、工程质量标准：合格。 五、合同价款：固定单价合同：店招，人民币元（大写：元整）。此 价格仅包含材料费用及人工工资，不包含规费税金等其它费用。 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日。如遇 不可抗力因素，工期相应延长。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，所产生的水、电费用由 甲方承担支付。 八、结算方式：固定单价合同。 九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用合格产品，如不合格的产品进入工 地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。 十、付款方式：开工材料进场前支付材料款50％预付款,待工程完工后支付 100 % 工程款。 第二条、双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务 1、负责联系监理，向乙方提供施工备料场地及施工现场政策处理。 2、向乙方提供所需施工图纸，负责与现场工程师等有关部门的联系。如遇图纸需要改动，待图纸优化完成交于乙方。 3、甲方负责施工现场保险，施工人员保险。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。 6、甲方编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，施工资料及工程联系单由甲方完成，甲方自行完成测量、试验工作。 7、施工过程中因甲方原因造成的工期延误，甲方承担一切责任和损失。 二、乙方的权利和义务 1、根据甲方要求，确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场，完成工程的施工。 2、对所承担工程的质量、进度、环境保护、负主要责任，接受甲方、现场工程师等的监督、检查、指导和处理。 3、单项工程完工后要及时清理场地，费用自理。 4、按建设单位的要求，及时提供合格的施工材料。 5、竖立甲方规定的各种标志标识，保证现场文明施工形象。 6、施工过程中因乙方原因造成的工期延误，乙方承担一切责任和损失。 三、双方共同的责任和义务：
公司承包经营合同范本 发包方: X有限公司 承包方: X有限公司 发包方与承包方经协商一致，且经发包方股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章总则 第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏。第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事 经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第三条承包经营的期限为五年,即从二零一一年一月一日起至二零 一五年十二月三十日止. 第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权 提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币万元为第一年基数，以后每年承包费在上年基数上递增10%。在每年的12月25日一次性缴清当年承包费。 第五条发包方在二零一一年一月一日的固定资产净值必须在五年折完。 第六条承包经营期间的债权、债务由承包经营这负责。 第七条二零一零年底发包方留存120万元为承包基金。
第三章 承包方的权利与义务 承包方的权利 第八条 承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的 法定代表人,行使总经理的职权。 第九条承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下: 1 有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体. 2有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。3有权根据实际需要购置新设备和资产。 第十条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入. 第十一条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 第十二条承包方在承包期间应尽义务如下: 1 必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2在承包期间,应保证公司各项资产的完好（合理损耗除外）,. 第十三条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款. 第四章发包方的权利与义务 第十四条发包方的权利如下:
【精品】工程发包/承包合同范本 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 资金来源:____________ 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 年月日 竣工日期: 年月日 合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量: 五、合同价款 金额（大写）元（人民币） ￥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同一式份,双方各执份 合同订立时间:年月日 合同订立地点:
本合同双方约定盖章签字后生效。 发包人:（公章）___________承包人:（公章）_________ 住所:_________________住所: 法定代表人:_________法定代表人:____________ 委托代表人:_________委托代表人:_____________ 电话:_______________电话: 传真:_______________传真: 开户银行:____________开户银行:__________ 账号:________________账号:__________ 邮政编码:___________邮政编码: 服务中心确认:
工 程 合 同 编制时间：二零一八年十月二十日
工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将工程承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：施工图纸(附图）。 四、工程质量标准：合格。 五、合同价款：固定单价合同：店招，人民币元（大写：元整）。 此价格仅包含材料费用及人工工资，不包含规费税金等其它费用。 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日。 如遇不可抗力因素，工期相应延长。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，所产生的水、电费 用由甲方承担支付。 八、结算方式：固定单价合同。
九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用合格产品，如不合格的产品进 入工地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。 十、付款方式：开工材料进场前支付材料款50％预付款,待工程完工后支付 100 %工程款。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系监理，向乙方提供施工备料场地及施工现场政策处理。 2、向乙方提供所需施工图纸，负责与现场工程师等有关部门的联系。如遇图 纸需要改动，待图纸优化完成交于乙方。 3、甲方负责施工现场保险，施工人员保险。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、 安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工 程数量。 6、甲方编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，施 工资料及工程联系单由甲方完成，甲方自行完成测量、试验工作。 7、施工过程中因甲方原因造成的工期延误，甲方承担一切责任和损失。
发包的合同模板范文 发包合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，依照合同法及有关规定本着平等互利、公平公正的原则，工程由乙方承包施工。就工程相关事项，双方达成以下协议共同遵守： 一、承包方式： 二、施工内容： 三、工程要求： 四、工期：201 年月日开工，201 年月日竣工。 五、工程造价： 六、付款方式： 七、甲方责任： 1 、负责工程设计、指导、施工质量、工程进度、用材标准的监督管理及验收。 2 、按合同约定支付工程款。 八、乙方责任： 1 、按甲方工程设计要求，严格按建筑规范施工，如验收不合格承担一切返工责任。 2 、按预算书计划材料规格标准用材，未按要求用材承担一切返工责任 3 、在施工中严格加强施工安全管理，如出现一切不安全事故由乙方
承担，与甲方无关。 4 、在施工过程中如损坏原建筑部位或对他人造成的损失由乙方承担全部责任。 5 、保证质量，负责保修，按图纸设计、合同约定和甲方要求规范操作，保证工程质量和用材达标，若因乙方人为造成质量问题，乙方自负，注：年内乙方无条件保修。 6 、保证如期竣工，自合同签订之日起，日内保证承包工程竣工，否则，每延期一天罚款元。 7 、食宿自理。 九、未尽事宜双方另行协商。 十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。 甲方（公章）： _______ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_______ 法定代表人（签字）： ________ ________ 年_____ 月____ 日 _________ 年 ___ 月___ 日 发包合同范文2 甲方： 乙方： 甲乙双方于xx 年元月11 日上午，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、甲方日光菜棚上顶焊作部分工程量发包给乙方，上顶焊作量全部完成每架钢梁加工费为56.00 元，大写伍拾陆圆整。 二、工期从元月12 日起计算，乙方每天保证安装齐五座棚焊作工程
发包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
发包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发(总)包单位：_____(甲方) 承(分)包单位：_____(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：锚杆工程 建设地点：_____ 第二条建设规模、面积(工程量)和承发包工程的范围及内容： 1.基坑锚杆_____条，包括现场已浇
工程施工合同发包方范本2018 最新 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包方： 法定住址： 法定代表人： 身份证号码： 电话： 承包方： 法定住址： 法定代表人： 身份证号码： 电话： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，按照本工程主合同（甲方所签合同）的要求，结合本工程施工具体情况，经双方充分协商，就工程施工事宜达成如下协议，以资共同信守。第一条合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同； 2、本合同附件。 第二条图纸和文件的保管与提供 1、图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。 2、承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任
合同编号：WU-PO-281-79 发包合同新标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
发包合同新标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，依照合同法及有关规定本着平等互利、公平公正的原则，工程由乙方承包施工。就工程相关事项，双方达成以下协议共同遵守： 一、承包方式： 二、施工内容： 三、工程要求： 四、工期：201xx年xx月xx日开工，201xx 年xx月xx日竣工。
五、工程造价： 六、付款方式： 七、甲方责任： 1、负责工程设计、指导、施工质量、工程进度、用材标准的监督管理及验收。 2、按合同约定支付工程款。 八、乙方责任： 1、按甲方工程设计要求，严格按建筑规范施工，如验收不合格承担一切返工责任。 2、按预算书计划材料规格标准用材，未按要求用材承担一切返工责任。 3、在施工中严格加强施工安全管理，如出现一切不安全事故由乙方承担，与甲方无关。 4、在施工过程中如损坏原建筑部位或对他人造成的损失由乙方承担全部责任。
合同编号：YT-FS-8428-65 工程发包合同书范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程发包合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 经双方协商同意，此项工程由乙方承包，为明确双方的责任和义务，特签订此合同供双方信守。 甲方责任： 一、负责监督管理工程质量; 二、在乙方开工前预付部分启动资金; 三、在全部任务结束后应及时结算全部工程款共计15000.00元。乙方责任： 一、此项任务由乙方包工包料(大包干); 二、施工期限自20xx年4月8日起，到20xx年4月28日前竣工; 三、乙方必须依照双方商定条款进行施工，做到保质量、保进度，如出现质量问题，由乙方承担一切
责任; 四、在施工过程中出现的一切安全问题，全部责任由乙方负责。此合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，如在施工中有所调整，必须经双方同意方可实施，并附有文字说明。 发包单位(章)：承包单位(章)： 年月日： 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
合同条款及格式 工程合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江安县阳春新区保障房及附属设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源：投资人自筹 5.工程容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包围： 6.1建筑工程： 6.1.1地基与基础分部【子分部】分项工程【含桩基础，天然地基基础按施工图设计埋置深度超深0.5（含0.5米）米围】。 其中：1号、2号地下室及3号地下室有支护土方子分部、土钉墙【锚喷】分项工程除外。 6.1.2主体分部分项工程 6.1.3装饰装修分部【子分部】分项工程【入户防火防盗门、需要有设计资质的设计单位进行二次装饰装修设计的分部分项工程（如幕墙）等除外】 6.1.4屋面分部【子分部】分项工程【防水分项工程含厨房、卫生间及其它有防水、防潮要求的部位，隔热及保温分项工程含其它有隔热及保温要求
的部位】 6.2安装工程 6.2.1建筑给水排水分部【子分部】工程 6.2.1.1建筑给水分部含室给水子分部中给水管道及配件安装分项工程【含室消火栓系统（含喷淋）分项工程中的预留、预埋工作】，与室外给水系统分部【子分部】工程以室外第一个检查（阀门）井或手孔井（含阀门）为界；无负压供水系统以泵进水口第一个阀门（含阀门）为界，设备出水连接管（连箱）第一个阀门为界;户以截止阀出水侧外加一个水嘴为界。 其中：室消火栓【含喷淋】系统除外。 6.2.1.2建筑排水分部含室排水子分部中排水管道及配件安装分项工程、雨水管道及配件安装分项工程，与室外排水系统分部【子分部】工程以室外第一个检查井为界。 其中：卫生器具安装子分部除外。 6.2.2建筑电气分部【子分部】工程 6.2.2.1室电气动力子分部 所含分项工程：成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装；桥架安装和桥架电缆敷设；电线、电缆导管敷设；电线、电缆穿管敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，箱盒安装。 材料供应 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜、电力电缆由招标人供应。 6.2.3室电气照明子分部 6.2.3.1所含分项工程：成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管敷设，电线、电缆穿管敷线，电缆头制作，导线连接和线路气试验，普通灯具安装，专用灯具安装【如果有】，箱盒安装，建筑照明通电试运行。
合同编号： 承包经营合同范本通用版 签订地点： 签订日期：年月日
承包经营合同范本通用版 承包经营合同 发包方(甲方): 有限责任公司 承包方(乙方): 鉴于 甲方基于公司(以下简称公司)发展及管理需要，与乙方协商一致，将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务，特于签订此合同。 第一章总则 第一条承包事项：公司所有与经营管理相关的事宜。 第二条承包经营的方式：发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 第三条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。 第二章承包的期限、费用 第四条承包经营的期限为年,即从年月日起至年月日止。 第五条承包费为元/年(大写：人民币每 年 )，五年共计元(大写：人民币 )。承包费用在本合同签订后5日内支付完毕。 第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、
房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 第三章承包方的权利与义务 第六条承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利： 6.1有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 6.2 有权决定公司的管理机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 6.3有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后，由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 第九条承包方在承包期间应尽的义务 9.1必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚，发包方可向承包方追偿，并可解除承包合同。 9.2承包方需维护公司形象、保护公司资产，不得作出损害公司权益的行为。若承包方作出损害公司权益的行为，发包方有权解除承包合
建设工程承发包安全管理协议范文(协议示范模板) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053899
建设工程承发包安全管理协议范文(协议 示范模板) 发包单位：_________ 承包单位：_________ 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据_________和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。 一、承包工程项目： 1．工程项目名称：_________ 2．工程地址：_________ 3．承包范围：_________ 二、工程项目期限： _________年_________月_________日至_________年
_________月_________日。 三、协议内容： 1．甲乙双方必须认真贯彻国家、_________和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2．甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。 3．甲乙双方在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 （1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。 （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施工计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 4．甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制
供电局对外发包工程安全协议 甲方委托乙方自____年____月____日至__ ___年_ __月____日止完成hh10kV11线新（改）工程（工程施工合同号：_dxbgfh11008___）。为切实保证现场施工安全，防止事故发生，经甲、乙双发协商，明确安全责任，并同意共同严格遵守和认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》和中国南方电网有限责任公司《安全生产工作规定》、《电气工作票技术规范》及《11供电局对外发包工程安全管理制度》、《11供电局现场安全生产管理规定》等规定，并达成以下合同条款：一、甲方应承担的安全责任：1.对乙方资质进行审查，确定其符合中国南方电网公司《安全生产工作规定》第8.3条所列的条件，审验乙方单位持有进入11供电局管辖电网安全施工资质证及相应的工作票签发人、工作负责人资格。2.开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的技术交底，并应有完整的记录或资料。3.在有危险的电力生产区域作业，例如：在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方工程项目管理部门应事先进行安全技术交底，并要求乙方制订安全措施并经审查合格后监督实施。4.本工程施工合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护及其他事宜。5.在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神，尽力协助伤员及处于危险地人员，但所需费用由乙方承担。
二、乙方应承担的安全责任1.乙方应有健全的安全管理机构并认真落实各级岗位安全生产责任制 公司安全第一责任人：_____ 联系电话：_ __ 公司专职安全机构负责人：_ 联系电话：___ _ _公司技术负责人:_____________ 联系电话：__ 工程项目负责人:__ _ 联系电话：_ 工程施工现场负责人： 联系电话：__________工程施工现场防火负责人：联系电话：________________工程施工现场安全员： 联系电话：________________ 2.认真执行国家和省、市电力管理部门及电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，进入11供电局现场必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》和中国南方电网有限责任公司《安全生产工作规定》、《电气工作票技术规范》及《11供电局对外发包工程安全管理制度》、《11供电局现场安全生产工作管理规定》、“两票”管理制度及现场劳动纪律等规章制度，确保安全施工，保持施工现场环境整洁、道路畅通、采光充
项目 ________________工程发包合同 甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________
甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依据《中华人民共和国合同法》和建设部颁发的《建设工程施工合同管理办法》，经双方友好协商，达成以下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包面积： 1.5承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包运输（含保险）、 包成品保护、包现场安全与文明施工、包验收、包检测费及其 他相关手续等。 1.6乙方保证各项验收顺利通过。 第2条合同工期 2.1 本工程历时_______日。定于年月日开工，工程竣工完成移交日期：________年月日。本工程开工日期若有调整，以甲方的书面通知为准，并根据甲方的施工进度计划完成整个工程的施工、验收等工作。 2.2工期参照甲方总进度控制，依据现场甲方详细的周、月进度计划的要求进行有组织的施工，每道工序的分项工期必须满足甲方现场的要求，无条件服从。2.3非乙方原因导致工期拖延，乙方工期相应顺延，乙方不得以此向甲方计取任何损失和费用。如果因乙方原因不能按甲方通知供货、施工时，由乙方承担延误工期的一切经济损失和责任。 第3条合同价款 3.1本工程为固定总价合同，合同价款人民币元（小写）， ________________________元（大写）。 3.2 本工程由乙方进行深化图纸设计，并于开工前一周提供经甲方认可的乙方 盖章的施工图纸套，该费用包含在合同总价之中。乙方对设计负责。