工程款延期支付协议书
甲方：
乙方：
一、甲乙双方于年月日签订合同。双方在
合同中约定，该合同总价为
二、合同规定付款方式：
1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元
（大写：元整），作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款
的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。
3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办
理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。
三、应付金额
实付金额
逾期金额
四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；
五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、根据公司实际确定具体的支付时间：
3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，
中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，
协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份，双方各执二份。本协议自双方签字盖章之
日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方：
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
结算协议书 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲乙双方于年月日签订及相应补充协议、附件（以下合称原合同），由乙方承包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方基于平等自愿，协商一致的基本上，就本工程结算及工程款支付等相关事宜达成如下条款，以资双方共同遵守： 第一条根据原合同约定的原则，经双方审核后共同确认本工程结算总价款为元（大写： (含工程奖励元，本协议所载价款单位均为人民币)，该价款为最终结算价款，双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算，甲乙双方以前所签的原合同、会议纪要、签证单、图纸变更资料以及其它相关依据等，凡影响本工程结算造价的凭证均自行失效，无论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第二条甲乙双方一致认可，应自第一条结算总价款中扣除如下款项： 超报违约金元（大写：），竣工图与现场不符违约金元（大写：），乙方应承担施工水电费元（大写：），乙方工程借款元（大写：），其他应扣款项（包括但不限于违约金、甲方代垫款项等）元（大写：），以上共计扣除款项为元（大写：）。 第三条按原合同约定，甲方应扣留结算总价款减去工程奖励后金额的 %，即元（大写：），作为工程质保金，该工程质保金由甲方按原合同及保修协议约定支付给乙方。 第四条甲方已支付的工程款经双方确认为：元（大写：，该已付工程款包含已付的工程奖励）。 第1页，共2页
第五条甲乙双方确认，本工程结算总价款减去第二条应扣除的款项，减去第三条应扣留的工程质保金，减去第四条已付工程款后，剩余甲方应付未付的结算总价款为元（大写：）。 （一）若本条剩余甲方应付未付的结算价款为正数，按照本协议第六条约定提供发票后，乙方同意甲方自行选择如下一种或数种相结合的方式支付（若因乙方原因导致延期支付，甲方不承担延期支付的违约、赔偿、资金占用损失等责任）： 1、现金支付：甲方于收到乙方提供发票后日内，以现金方式向乙方支付； 2、汇票支付：甲方于收到乙方提供发票后日内，向乙方开具商业承兑汇票； 3、转让应收债权：甲方于收到乙方提供发票后日内，办理应收账款转让相关手续； 4、其它方式：。 甲方以上述一种或数种相结合的方式支付，均视为甲方已向乙方完成了等额结算价款的支付。 （二）若本条剩余甲方应付未付的结算价款为负数，该负数金额即视为甲方已超额支付款项，甲乙双方同意按如下方式处理： 1、乙方应自本协议签订后3日内，以现金方式一次性返还甲方超额支付款项，逾期返还的，按应当返还而未返还金额的每日万分之五向甲方支付资金占用利息。 2、乙方同意由甲方以及甲方关联方自应付乙方款项（包括其它项目工程款）中，直接扣除同等金额的款项及相应资金占用利息、违约金。 第六条本工程乙方已提供发票金额为元（大写），剩余未提供发票金额（含工程质保金）为元（大写：），乙方应在本协议生效后3日提供给甲方。如乙方未按时足额提供上述发票，则甲方有权延期支付结算款项而不承担任何违约责任，直至乙方足额提供发票为止。若因乙方未按时足额提供上述发票导致甲方损失（包括但不限于因无法计入成本费用而多缴纳的土地增值税、企业所得税等税费损失及税务机关行政处罚等），乙方应当全额赔偿。 第2页，共2页
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字：乙方代表签字：
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字：
付款协议书 委托方：（甲方）承揽方：（乙方） 通讯地址：通讯地址： 联系电话：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《安装承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商，自愿达成以下协议： 一、工程概况： （1）工程名称：安装及售后 安装要求： 售后承诺： （2）项目实施开始于年月日，竣工日期为年月日。 二、承包方式及工程造价： （1）依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。 （2）甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表结算。 （3）合同总造价：（大写） （小写）（单位工程造价参照预算书决定）。 三、甲乙双方的权利和义务： （一）甲方的权利和义务： 1．开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。 2．指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确认签字。 3．甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。 4．施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺延。 5．工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题，甲方必须以书面形式通知乙方，假如甲方没有及时验收则此阶段的工程视甲方验收合格。 （二）乙方的权利和义务： 1．按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。 2．及时向乙方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的时间如期完成和交付。 3．乙方负责清理现场卫生。
4．必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、防爆和治安工作等。 5．工程验收合格后，乙方保修12个月，保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复（不含人为性破坏及自然灾害破坏）。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场进 行维护工作。 6．乙方在施工中，如发生的人身伤亡事故，自行负担，甲方不承担任何法律责任。保修期间因乙方的产品不合格或者安装不得当等引发的事故由乙方负责，甲方不负任何责任。 四、工程付款方式： 1．合同签定后，甲方支付乙方工程预付款，占总工程款的40%，计人民币：975595.4元， 大写：玖拾柒万伍仟伍佰玖拾伍元肆角。 2.进场施工后，甲方支付乙方工程进度款，《按照施工进度支付》占总工总款的30 %,计人民币：731696.55大写：柒拾叁万壹仟陆佰玖拾陆元伍角伍分。 3．工程安装完工后，经甲方验收合格后支付乙方工程款，占工程总款的20%, 人民币：487797.7元，大写：肆拾扒万柒仟柒佰玖拾柒元柒角整。 4.经过研究决定甲方将工程总款的10%进行暂扣作为工程的售后质量保证金，人民币：243898.85元，大写：贰拾肆万叁仟扒佰玖拾扒元扒角伍分整。 五、违约责任： （一）甲方： 1．未能按照承揽合同规定的内容履行自己应付的责任，除乙方竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。 2．工程途中由于设计变更而造成的停工、返工，甲方应采取弥补措施或者减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3．工程未经验收，甲方提前或者擅自使用，既视同验收合格，由此发生的质量或者其他问题，由甲方自行负责。 4．不按合同规定的时间拨付工程款，乙方有权停止施工，以此产生的责任由甲方负责。 5．如遇特殊情况需要变更合同应及时与乙方取得联系，协商解决并以双方签字为准，否则甲方应承担全部责任。 6．工程交付使用，甲方如未能按合同规定付款，应偿付逾期违约金，每日按总价的0.1%支付给乙方。 （二）乙方： 1．工程质量不符合合同规定，负责无偿整改。 2．工程交付时间不符合规定，应偿付逾期违约金，每日按总价的0.1%支付违约金给甲方。 3．乙方按双方约定的内容、方式完成合同规定的安装工作，乙方如需变更内容时，经过甲方书面同意，若质量出现问题，双方应协调达成解决协议，再行议付。
付款协议 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的问题双方达成如下协议，甲方同意乙方在年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按 逾期货款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议 甲方： 乙方： 一、截至年月日，乙方尚欠甲方借款￥元（大写：），现甲乙双方达成协议，乙方在 年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期借款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议书范本（付款协议书范本） 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决： 第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须： 1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方； 2、在年月日前将上述款项汇出。 第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下： 1、年月日前支付元； 2、年月日前支付元； 3、年月日前支付元； 二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币整（元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。 四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若 乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写）本金及利息的法律 责任。 五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。 甲方：（盖章）乙方（盖章）： 授权代表：授权代表： 年月日年月日
工程款延期支付协议书 欧阳家百（2021.03.07） 甲方： 乙方： 一、甲乙双方于年月日签订合同。双方在合同中约定，该合同 总价为 二、合同规定付款方式： 1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元（大写： 元整），作为工程预付款。 2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价 款的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。 3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、 办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。 4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。 三、应付金额实付金额逾期金额 四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。 2、根据公司实际确定具体的支付时间： 3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度， 中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。 4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。 六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商， 协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 七、本协议一式四份，双方各执二份。本协议自双方签字盖章 之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。 甲方：（签字盖章）年月日 乙方：（签字盖章）年月日
编号：QJ-HT-0708工程还款协议书(官方版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
工程还款协议书(官方版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于________年____月____日在中国_________市签署： xxx公司(以下简称甲方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) xxx公司(以下简称乙方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) 鉴于： ________年____月____日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设
工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于________年____月____日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于________年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条___甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条___甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年____月____
合同编号：工程款结算还款协议书 甲方： 乙方： 签约时间： Word模板A4打印标准格式可随意修改
工程款结算还款协议书 ____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________ 月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
工程结算合同协议书范 本通用版
工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：
乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向
赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰
工程款延期支付协议书 甲方： 乙方： 一、甲乙双方于年月日签订合同。双方在 合同中约定，该合同总价为 二、合同规定付款方式： 1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元 （大写：元整），作为工程预付款。 2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款 的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。 3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办 理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。 4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。 三、应付金额 实付金额 逾期金额
四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议； 五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。 就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下： 1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。 2、根据公司实际确定具体的支付时间： 3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度， 中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。 4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。 六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商， 协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 七、本协议一式四份，双方各执二份。本协议自双方签字盖章之 日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。 甲方： （签字盖章） 年月日 乙方： （签字盖章）
年月日 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
工程款欠款还款协议书 精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
x x x公司(以下简称甲方)住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) xxx公司(以下简称乙方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) 鉴于： xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx 日至xx年xx 月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向**市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和**市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx 个工作日内，乙方未向**市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向**市公证处申请签发执行证
工程尾款支付协议书 甲方：北京xx物业发展有限公司 乙方：北京xx集团有限责任公司 鉴于乙方承建甲方开发建设的“中国xx商城”一期工程项目（以下简称“一期工程”）的特殊历史背景情况，及甲方重组后对一期工程后续开发建设所付出的巨大努力，现甲、乙双方就甲方未支付乙方一期工程尾款事宜，经双方友好协商共同达成协议内容如下： 一、甲方尚欠乙方一期工程尾款约为万元人民币（不含工程质保金万元人民币，质保金的返还时间按双方签订的合同(注明是哪一个合同)约定执行）。 二、甲方自2004 年7 月1 日起至2004 年12 月31 日止，向乙方支付完毕上述工程尾款。具体付款日期及方式如下： １、2004 年7 月日前万元 ２、2004 年８月日前万元 ３、2004 年９月日前万元 ４、2004 年10 月日前万元 ５、2004 年11 月日前万元 ６、2004 年12 月日前万元
甲方按上述时间的约定，将款项汇入以下帐号： 三、双方同意在支付上述最后一笔工程款前，对双方可能产生的差异进行确认调整，并按最终确认结果支付。双方确认差异并进行调整的依据是：合同、结算单、甲供材料。若双方无法就调整达成一致，甲方必须按本协议第二条第 6 项规定的时间向乙方支付不少于该项支付数额的95%，即万元的一期工程尾款。 四、由于甲方未能严格履行甲、乙双方于2003 年9 月18 日签订的《中国xx商城工程补充协议》，另应向乙方支付违约金万元。但考虑到双方的友好关系及乙方履行本合同的诚意，乙方同意甲方在严格履行本协议约定的义务前提下，免除其中万元的支付义务，即甲方只须向乙方支付50 万元违约金，该50 万元违约金应于2004 年12 月日前支付。若甲方未能全面履行本合同约定的义务，则仍应向乙方支付本条所述全部违约金万元，且该违约金自本合同生效之日起按人民银行同期贷款利率计算利息。 五、本协议经双方签字、盖章后生效。 六、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签署补充协议，补充协议与本协议均有同等法律效力。 七、由于履行本协议引发的争议，任何一方均应向北京仲裁委员会提起仲裁，仲裁裁决是终局的。
工程款延期支付协议书 欧阳光明（2021.03.07） 甲方： 乙方： 一、甲乙双方于年月日签订合同。双方在合同中约定，该合同 总价为 二、合同规定付款方式： 1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元（大写： 元整），作为工程预付款。 2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价 款的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。 3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、 办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。 4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。 三、应付金额实付金额逾期金额 四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。 2、根据公司实际确定具体的支付时间： 3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进 度，中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。 4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。 六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协 商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 七、本协议一式四份，双方各执二份。本协议自双方签字盖章 之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。 甲方：（签字盖章）年月日 乙方：（签字盖章）年月日
工程款结算还款协议书 本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX 月XX日在中国北京市签署： XXX公司（以下简称甲方） 住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX） XXX公司（以下简称乙方） 住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX） 鉴于： XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。该项目已于XX年XX月XX 日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX 日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX 月XX日至XX年XX月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。 第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极
编号：_____________ 工程款还款三方合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________
内万：____________________________________________ 鉴于： 1、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方_________________ 的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的工程款为________ 万元人民币。 2、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方________ 项目的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的 工程款为________ 万元人民币。 3、乙方与丙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程分包合同》，由乙方将甲方_ ________ 施工工程分包给丙方，现因该工程乙方欠丙方的工程款为________ 万元人民币整。 甲、乙、丙各方经协商一致，针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议： 一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币 ____________ 万元，乙方同意甲方仅支付___________ 万元即可，对于该________ 万元与_________ 万元之间的差额人民币__________ 万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的_____________ 万元款项。 对于前述________ 万元款项的支付，乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。 二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币 __________ 万元在扣除本协议第一条提及的____________ 万元后的剩余款项人民币__________ 万元，乙方同意甲方仅支付人民币 ___________ 万元即可，对于该万元与万元之间的差额人民币万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的万元款项。关于前述_________ 万元款项的支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。 三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币________ 万元。自本协议签订之 日起，甲方除承担本协议所约定的人民币__________ 万元款项外，甲方不再拖欠乙方任何工程款及 其他款项，乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项（包括但不限于工程款、利息、违
2021欠款协议书 合同编号: 2020欠款协议书 2019欠款协议书范本【1】 借款人：(下简称甲方) 贷款人：(下简称乙方) 鉴于： 1、甲方是一家注册资本1000万元的有限责任公司，因项目的实施需要资金; 2、乙方受委托进行个人贷款，有关权利义务均由承担，甲方可以代为行使; 3、甲方已经向乙方提供了乙方所需要的部分资料(见附件)，并承诺有关资料是真实、准确、完整、没有任何遗漏，不存在任何欺诈，否则承担一切责任。同时就有关资料中没有体现的一些情况作出了承诺说明，甲方也进行了初步的调查，以后根据需要还可以进行进一步的调查。 为此，甲、乙方在平等自愿的基础上，达成如下借款协议： 一、贷款金额：1000万元人民币。 二、贷款期限：至少一年，最长三年。乙方有权根据履行情况和甲方经营情况决定年限，每一年贷款期满之前一个月内确定。贷款起始日为XX年月日。 三、贷款利率及计收方法： 1、贷款利息为每年20%.每年贷款发生之前七个工作日内支付。 2、本协议签定之日起三日内，甲方向乙方支付前期费用100万元，该费用在贷款到位后直接抵作利息。若没有到位，乙方应无条件立即返还，并按照月利2%承担违约金。 四、贷款用途：本贷款本金部分限于支付费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。 五、贷款使用：本合同签订之日起三个月内，甲方应将其签订的有关甲方买卖等重要合同 六、贷款偿还：如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起，加收20%～50%的罚息。 为有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户，将用于还款的人民币资金先予存入，待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。 七、还款担保：本合同项下的贷款本息由作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。 八、违约和违约处理： (一)下列情况均属借款人违约：1.借款人未能按合同计划用款和还本付息。2.未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。3.未经贷款人同意借款人私自转卖用贷款购置的物品。4.借款人违反本合同其他条款事项。 (二)根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：1.注销借款人未使用的贷款。2.
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 工程款付款协议书 甲方：_____________________________________________________ 乙方：_____________________________________________________ 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20 年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字： 20 年月日
工程款付款协议书 甲方：_____________________________________________________ 乙方：_____________________________________________________ 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平 等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程 款。经双方协商确定甲方于20 年月日付给乙方工程 款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日 内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并 按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无 条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉 讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字： 20 年月日