建设工程施工劳务分包合同
项目：
编号：
签订日期：年月日
签订地点：
建设工程施工劳务分包合同
工程承包人（以下简称甲方）：
劳务分包人（以下简称乙方）：
鉴于甲方与建设单位已经签署长春市光复路高架桥及台北大街互通立交桥工程施工承包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配备。因此，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就长春市光复路高架桥及台北大街互通立交桥桩基工程项目的劳务分包事项订立本合同，经协商一致，订立本合同。
1 . 乙方资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
2 . 劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：长春市光复路高架桥及台北大街互通立交桥桩基工程
工程地点：长春市光复路
分包范围：制、埋、拆除护筒、泥浆外运、成孔、钢筋笼制安、声测管制作安装、灌注砼、钢筋焊接试验及砼试件制作、清理场地、竣工资料整理等与桩基有并所有施工。
工程内容：甲方给乙方技术交底的施工图纸及变更设计所有工程量。结算时钢筋数量按设计图纸数量计算，钻孔桩数量按设计有效桩长计算。
分包劳务内容及数时见附件一。
甲方有权视乙方完成工程进度和质量状况对分包范围内劳务内容和数量进行调整，乙方服从。调整通知书提前10天送达。
3 . 分包工作期限
3.1开始工作日期：2011年04月01日，结束工作日期：2001年06月19日，总日历工作天数为：80天。
3.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。
4 . 质量标准
31.10本合同未涉及的内容，执行甲方与业主签订的施工合同相关条款。
3.2争议解决
合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成依法向长春市铁路运输法院起诉。
3.3合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
34附则
34.1本合同未尽事宜，甲，乙双方可根据具体情况另行协商作出补充协议，补充协议与配合具有同等效力。
34.2本合同1式6份，正本2份，双方各执1份，副本4份，甲方3份，乙方1份。
35.本合同附件为本合同的组成部分
附件一：分包劳务内容、数量一览表
附件二：综合劳务单位
附件三：乙方自备料具设备、运输工具一览表
甲方：（公章）乙方：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
签订时间：年月日
签订地点：
附件1
劳务内容、数量一览表
甲方：（盖章）经办人：乙方（盖章）：经办人：
年月日制
附件2
综合劳务单价一览表
甲方：（盖章）经办人：乙方（盖章）：经办人：
年月日制附件3
乙方自备料具设备、运输工具一览表
甲方：（盖章）经办人：
乙方（盖章）：经办人：
年月日制
维保服务合同范本 近年来,维保服务提升到企业发展的战略高度。那么签订维保服务合同需要注意什么呢?以下是学习啦小编为大家整理的维保服务合同范文，欢迎参考阅读。 维保服务合同范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲乙双方根据《合同法》的规定防系统维护保养工作委托给乙方进行,并订立本合同如下: 一、维护保养的消防工程名称及地址： 1、诚智大酒店火灾自动报警系统 、贵阳市金阳新区 二、维保服务的消防工程范围：火灾自动报警系统 三、维保服务期限：自201年1月1日起至2015年 11月30日止。 四、合同金额和支付方式 1、本合同总金额为30000元(大写叁万元)。其中：年维护费为20000元;完善餐饮部分消防审核和验收资料费用为10000元。付款方式为：餐饮部分消防审核和验收资料经消防部门审核合格后一周内支付10000元。维护费用按季度支付，即2015年3月1日前支付5000元;2015年6月1日前支付5000元;2015年9月1日前支付5000元;2015年12月31日前支付5000元。
、消防工程的维护保养设备、零配件、开关、螺丝、线、接线盒、金属软管等、材料、报警设备材料、零配件、材料更换由甲方承担。设备购买原则上由甲方自行解决，甲方亦可委托乙方购买，乙方可根据甲方提出的现场需要更换设备的型号、规格、数量积极配合甲方完成采购安装工作，其设备采购费用可由甲方报销。 五、1、乙方在第一次进场时，应对该消防系统进行全面检测一次，对所发现的问题和运行状况，书面形式报告甲方，对不能正常工作的设备及系统进行维护、保养、确实无法保养的设备，报上建设性方案，由甲方选定实施。以后每季度定期抽测30%的设备，对所发现问题进行及时、全面处理，坚持做到发现一处解决一处，确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后，由双方指定人员在检测报告上签字认可，检测报告由甲方存档。 、甲方发现故障不能自行排除时，应及时组织相关人员到现场，对初级火灾或一般应急事件进行处理。同时电话通知乙方，乙方在与甲方联系确认后6小时内，必须派人到现场进行处理。 、当甲方在日常使用过程中发现消防系统出现故障时，由甲方电话通知乙方，乙方须在2小时内派出专业维修人员赶到现场，紧急排故。对影响整个系统的大故障，乙方须在最短的时间恢复系统正常运行。特殊情况(如无备件、特殊
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020年最新版施工承揽合同书 (合同范本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
2020年最新版施工承揽合同书(合同范本) 认立合同双方： 承揽方： 定作方： 定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品编号名称规格单位数量 第二条加工成品质量要求： 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量： （1.用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知作方调换或补齐。承揽方
对定作方提供的原材料不得擅自更换，对物品不得偷换。2.原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。 第四条技术资料、图纸由承揽方提供 （1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。 第五条总价款为合同签订后，订作商付给承揽方元（即总价款的 %），在加工量达到 %，定作方付给承揽方元（即总价款的 %），在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方元（即总价款的 %），预留元作为质保金一年后付清。（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法 （1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-083925 道路工程施工合同范本通用版Model contract for road engineering construction
道路工程施工合同范本通用版 道路工程施工合同范本(一) 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称：*****道路工程 1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元单价(综合单价包干) 大写元 1.8 质量标准：合格。 1.9 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供： 2.2 技术标准： 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3.1.1 发包人委派的业主代表： 姓名：职务： 3.1.2 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名：职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
道路施工合同范本五篇 施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是小编搜集的道路施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 道路施工合同范本(一) 甲方： 乙方： 为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：第一条：工程概况 1、工程名称：道路维修 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 第二条：工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为三十天 2、工程总造价：元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件) 3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。 第三条：双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。 3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条：违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。 2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 道路施工合同范本(二) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》和《陕西省工程招标管理办法》及新校区建设内部招标管理办法的规定，结合本工程的实际情况，现就新校区建设“5号道路6-8点工程”有关具体事宜双方达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：新校区5号道路6-8点工程 1.2工程地点：新校区2号学生公寓与学生食堂 1.3承包范围：工程量清单全部内容。 1.4工程质量：合格 1.5承包方式：乙方按照甲方提供的由北京中翰国际建筑设计有限公司设计的“5号道路施工图”及该工程的“最高限价”工程量清单进行施工，如变更项目以甲方书面通知为准，杜绝口头变更并视为无效。工程造价按照工程量清单内容一次性包死(即竣工后，原工程造价不变，只对新增、减工程量做决算)直接进入财务结算。 1.6工程工期：合同签订2015年1月9日至2015年 2月 24日，合同工期为 45 天，必须按时完工。 1.7合同价款：工程造价为：402456.98元,施工完毕验收合格按实际完成的工程量进行结算。如出现下列情况，合同总价作相应调整。①重大的设计变更;
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 行车维保协议书(标准通用版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合计：维保费用共一 2服务内容： 根据起重机(和葫芦)运行工况的分类，对上述设备将提供下列服务： 1) .定期检查服务，通过定期检查及时发现和处理设备存在的故障隐患，做好预防性检 查确保设备的正常运行； 2) .定期维修保养服务； 3) .日常维修服务。 2.1定期检查服务包括下列内容： 1) .检查行车钢结构有无变形或裂纹，检查架构连接处是否有焊接裂纹或松动的螺栓连 接，必要时进行特殊检查，另检查油漆状况，防止钢结构锈蚀影响结构功能； 2) .检查供电电源系统，电源指示灯，接地，滑触线等； 3) .检查机械主要零部件是否磨损，变形，缺损，判断是否达到报废更换要求。 2.1.1 检查主要零部件包括： 1) .吊具：检查吊钩组件的磨损状况； 2) .钢丝绳：检查钢丝绳的状态，钢丝绳的绕法，钢丝绳的末端处理及钢丝绳的润滑等； 3) .滑轮：检查滑轮是否出现裂纹及其润滑情况； 4) .减速器：检查是否漏油、油位，是否有异常噪声、振动，固定螺栓是否齐全; 5) .车轮：检查磨损情况，润滑等； 6) .联轴器：是否有异常噪声，是否有磨损； 7) .卷筒：检查是否有效排绳，润滑状况； 8) .缓冲器：检查是否老化； 9) .轴承：检查所有轴承的润滑状况，是否需要更换。 2.1.2 检查电气设备及电气元件是否齐全完整，机械固定是否牢固，电气连接是否可靠
全国城建培训中心文件 城培教字（2018）7号 关于举办“2017版《建设工程施工合同（示范文本）》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）（征求意见稿）有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班的通知 各相关单位： 为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，2017年9月22日，住房与城乡建设部、国家工商总局又颁布了2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《17示范文本》），该文本自2017年10月1日起执行。2017年9月14日，住建部发布《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标[2017]209号），要求规范工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询行为。《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017)（以下简称《17造价鉴定规范》）也将于2018年3月1日起实施。同时，为妥善处理建设工程施工合同纠纷中的争议，统一裁判尺度，最高人民法院为出台《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（以下简称《司法解释二（征）》）正在征求各方意见。上述文件中有大量条款涉及到建设工程结算纠纷及造价鉴定问题。 为帮助相关单位及时掌握上述文件中有关鉴定内容的要点、难点条款，结合其他司法解释和法律法规以具体案例的形式对其进行整体剖析。我中心决定举办“2017版《建设工程施工合同（示范文本）》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）（征求意见稿）有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班，本次培训由资深专家、专业律师担任主讲师，请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。现将有关具体安排通知如下： 注：本次培训班由中建领航企培（北京）信息咨询中心负责协助承办 附件: 1、培训须知 2、报名表 二0一八年一月九日
四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程 宜-交移民公路工程 工程专业分包合同 （合同编号：A2-2011-003） 发包方（甲方）：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部承包方（乙方）： 签订时间：2011年4月日
专业分包合同书 发包方：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部(简称甲方) 承包方： (简称乙方) 根据施工实际需要，甲方将四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程合同段的部分（k ~ k ）路基土石方工程交由乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条：工程名称、地点、范围及内容数量 一、工程名称：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容数量 k ~ k 段工程量共计挖方：挖土方方；挖石方方；填方：填土方方；填石方方。采取包工（由甲方负责施工测量、放样、及土工试验检测只抽检）的方式承包，各种施工机具由乙方负责。 四、分包工程期限2011年5 月上旬开工、年月日竣工。
第二条分包工程单价 挖土方（包运输600米之内） 挖石方（包运输600米之内） 弃土推土： 填土方： 填石方： 1、本单价为综合单价，承包单价含3.4%的税，结算时甲方在乙方工程款中扣除。 2、工程量清单中的工程数量为暂定，结算时按实计算。 ①、挖土方按横断面法计算，以天然密实方计。 ②、填土方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分土方不予计量）。 ③、挖石方连续段按横断面法计算，孤石按体积法计算，以 天然方计。 ④、填石方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分石方不予计量）。 ⑤、路基成型后上、下边坡的修整刷坡工作视为乙方应尽的 义务，不另行计量。 ⑥、路基两侧的排水沟、截水沟的土方量开挖，已计入相应 的路基挖方、填方数量，不另行计量，但乙方须及时进 行排水沟、截水沟的开挖。 2、本单价为完成此项目所需发生的一切费用，乙方不得以任 何原因要求调整和增加其他费用。
密级：机密甲方合同编号: 乙方合同编号: 公司系统维护保养合同 甲方：公司 乙方：公司 2011年月日
甲方：公司（以下简称“甲方”） 地址： 邮编： 电话： 传真： 乙方：（以下简称“乙方”） 地址： 邮编： 电话： 传真： 甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，自愿签订并执行以下合同条款，并由双方共同恪守。 第一章合同标的 1.乙方按本合同及附件的相关要求向甲方提供系统（以下简称 甲方系统）的维护保养和技术服务。 2.服务时间：2011年月日至2012年月日。 第二章合同价款及支付方式 3.本合同总金额￥元，大写人民币元整。 4.支付方式 1)乙方为甲方提供维保服务6个月后，甲方在收到乙方的付款通 知及符合甲方要求的发票后20个工作日内，甲方向乙方支付合
同总金额的50%，即￥，大写人民币元整； 2)服务期满，甲方对乙方的工作和服务进行评估，评估合格后， 甲方在收到乙方的付款通知后20个工作日内，向乙方支付合同 总金额的50%，即￥，大写人民币元整。 5.乙方指定的开户银行、开户名称和账号，若乙方信息发生变化时， 应及时书面通知甲方。 开户银行： 开户名称： 账号： 第三章双方权利和义务 6.甲方权利和义务： 1)甲方协调与项目相关的部门配合乙方开展工作； 2)当系统发生故障时，甲方应及时向乙方通报，以便乙方能够及 时处理故障。 3)按合同约定的方式向乙方付款。 7.乙方权利和义务： 1)乙方严格按照双方约定的《公司系统维护保养项目工 作说明书》（附件一）向甲方提供服务。 2)乙方必须为甲方提供专业的服务团队，并且不得随意更换团队 人员。 3)为保证服务质量，乙方须向甲方提供项目组所有成员的数量和 简历，经甲方评估合格后，方可为甲方提供服务。
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电信条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就宽带网工程建设及运营管理等事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议： 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围：宽带网的施工安装、运营管理及系统维护。 预计总户数约户，其中一期户。 1.4工程内容： 1.4.1城市骨干网至小区中心机房的出入通道。 1.4.2小区中心机房设备。 1.4.3小区中心机房至各单体建筑的线缆。 1.4.4各单体建筑内的设备。 1.4.5各单体建筑内的综合布线（包括用户终端线缆）。 上述工程内容包括系统设计、设备材料供应、安装、调试及维护。 2、合作原则 2.1甲方提供其具有管辖权的小区居民客户资源和场地，并进行相应管理。 2.2乙方投资在小区内进行宽带网的工程建设，并为小区居民提供宽带网络（以太网方式）服务。 2.3甲乙双方共同进行范围内的市场推广及公共关系活动。
3、双方工作 3.1甲方工作 3.1.1向乙方提供必要的图纸，包括：小区总平面图、小区管网平面图以及各单体建筑的电气管线布置图等。 3.1.2 负责各单体建筑内乙方布线所需的管路预埋及清通。 3.1.3为便于施工现场的协调与管理，小区内室外管线施工时的土方开挖、回填以及公用管井的砌筑工程统一由甲方完成，工程费用按照《吉林省建筑工程预算定额》计算由乙方承担。 3.1.4 负责施工现场的协调管理工作。 3.1.5负责提供网络设备所需的中心机房和楼层设备间，并提供220v电源（不含终端设备）。3.1.6 向乙方提供施工场地。 3.1.7协助乙方进行网络运营管理。 3.1.8经乙方授权，负责小区宽带网络用户的发展、受理、装机、收费以及相关协调工作。 3.1.9负责提供指定场所为乙方在小区内设立网络宣传栏或广告牌，设施由乙方负责。 3.2乙方工作 3.2.1按照甲方提供的图纸，完成宽带网的总体规划设计，并完成一期工程的宽带网施工图设计，以后各分期工程的施工图设计按照甲方的计划进行。 3.2.2按照经甲方确认的规划设计和施工图，完成宽带网的设备材料供应、管线铺设、设备安装、系统调试。为满足小区使用和发展，以上网络设备和材料须提供相关的合格证并报甲方审核图备案后方可进行敷设使用。 3.2.3 施工期间严格遵守甲方施工现场的各项管理规定。 3.2.4负责小区宽带网络系统与城市骨干网之间进出通道的工程建设与通道开通，并承担相应费用。 3.2.5负责小区宽带网络系统的运营服务、日常维护、技术改造和技术升级，并承担相应费用。 3.2.6免费提供甲方所需的信息资料，并为甲方技术人员和小区用户定期提供免费的技术咨询及培训。
工程施工合同 合同编号： 甲方: 乙方: 贵州金博特工程劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工合作等有关事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称：**高速公路工程 （二）工程地点：** （三）工程规模：K84+000-K102+000范围内路基及路基附属工程（详见施工图及工程量清单）。 第二条承包方式、范围及内容 （一）承包方式：包人工、包辅材、包机械。 （二）承包范围及内容 1.承包范围：除合同条款说明应由甲方负责的以外，涉及本合同内容（或清单）中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。 2.承包内容：工程范围内的植被清除、表土清除、土石方开挖、地基处理、路基回填、浆砌片石挡墙、路基边坡防护、深路堑防护、路基路面排水、路肩浆砌石、便道修筑维护（施工段内纵向贯通便道）等工作，详见《工作内容及机具材料供应方式汇总表》（表5-3）。 上述未提及的项目详见工程量清单内容。 3.红线范围内所有开挖出的土石方产权归甲方所有。 第三条工程造价及综合单价 （一）本工程暂定总价（根据工程量报价清单中暂定工程量）合计为： 元； (大写：）。 （二）清单工程量为暂定工程量，最终工程量以乙方实际完成并经过业主、监理和甲方共同审核确认，且符合质量标准的工程量为准，但最终不应超过业主批复
给甲方施工图的工程量。 （三）本工程中的单价为综合单价；其单价为包干价，不论何种因素均不作调整；此综合单价中包含了人工费、机械费、炸药与火工品费用、模板费、辅助材料费、燃料费、临时设施费、水电费、措施费、管理费、利润、税金（营业税3%）等一切费用。乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的一切费用都已包含在综合单价中，包括未提及的与清单有关的一些隐性工作，如乙方的进退场费、协调费、安全生产措施费（含合同总价 1.5%）等一切责任和风险费用。 （四）除经业主认可的设计变更及签证费用增加外，本工程不增加合同工程量清单外的其他费用；工程量清单子目的所有相关工作内容已包含于综合单价中。（五）本工程单价中已包含按规定乙方应缴纳的全部税费(含工程所在地规定必须缴纳的地方附加税、社会保险费等)。如果甲方开具营业税代缴代扣证明，则相应营业税扣除。营业税改增值税全面施行后，针对具体政策进行调整。 第四条工期 （一）路基主体工期:201*年*月*日至201*年*月*日 ; 路基附属工期：201*年*月*日至201*年*月*日 合同总工期为： 14 个月。 （二）乙方必须服从甲方各节点工期及总工期计划安排，当业主对甲方的工期调整时乙方需及时作出相应的调整以满足业主要求，具体要求以甲方项目经理部下发的工程进度计划为准。 （三）本工程因征地拆迁、业主计划调整等因素影响施工时，乙方应根据现场情况、业主及甲方要求及时合理安排和调整人员、辅助材料、机械设备等的投入。由此产生的人员、辅材及机械的窝工、等工、赶工等费用均由乙方自行承担。（四）乙方应充分了解和理解本工程的物质条件（场地、障碍物、污染物、地质条件、水文条件等）及气候条件（风、霜、雨、雪、冻等），遇到不利物质条件或发生恶劣气候条件时，乙方应采取合理措施继续施工以确保工期，相关措施费用已包含于合同总价中。 （五）一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间，乙方应按甲方要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程，并保障其安全无损。
公路工程合同范本 篇一：道路工程施工合同书(范本) 问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。 四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务： ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质
量和进度。⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任 1、工程合同金额： ￥：，大写：（不含税金）。 2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 合同订立日期：年月日 工程验收表 工程预算表 工程结算表 篇二：公路工程施工合同样本
长春市房屋买卖合同 出卖人： 买受人：
说明 1、本合同文本为示范文本，由长春市建设委员会和长春市工商行政管理局共同制定，适用于本市行政区域内国有土地上的存量房买卖。存量房，即二手房，是指通过办理转移登记取得房屋所有权证的房屋。 2、签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证及其他有关证书和证明文件。 3、签订本合同前，双方当事人应当仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。 4、双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。为体现双方自愿的原则，本合同文本相关条款后留有空白行，供当事人自行约定或补充约定。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。 5、通过房地产经纪机构提供居间或代理服务达成交易的，所签订的《房屋出售委托协议》、《房屋购买委托协议》应当作为本合同的附件；通过设立“专用账户”的房地产经纪机构或交易保证机构划转交易结算资金的，所签订的《存量房交易结算资金划转协议》也应当作为本合同的附件。 6、存量房屋所有权转移登记时所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地出让金（已购公有住房有此项）、综合地价款（经济适用住房有此项）、营业税及附加、所得税、土地增值税等。 7、双方当事人选择申请仲裁解决争议的，可以向长春仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会或注明全称的其他仲裁委员会申请。 8、双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致。
编号：GR-WR-85222 公路工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
公路工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包人：*****置业有限公司 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干) 大写元 1.8质量标准：合格。 1.9工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二。技术标准及图纸 2.1图纸 2.1发包人提供： 2.2技术标准： 2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三。双方权利和义务 3.1发包人的权利和义务 3.1.1发包人委派的业主代表：
公路工程施工合同 工程名称： 发包单位： 承包单位： 监理单位： 勘察设计单位：
发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 签订地点： 第一条:总则 为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的工程承包合同及附件(简称:主合同)的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。 第二条:组成合同的文件 （一）本合同 本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。但本合同不是主合同的从合同。乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。 （二）组成合同的文件 1.本合同及附件； 2. 在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。 3. 甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等； 4.主合同规定的合同文件(除《公路工程国内招标文件范本（2009版）》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。 合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。
第三条:本合同概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号： 2）详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作） 4.工程期限:年月日至年月日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。 5.工程数量及单价: 1）承包方式：单价承包； 2）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。 本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬，含：劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。 3）工程造价：暂估算为（大写）元，（￥元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。 其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。 第四条：工程质量 （一）工程质量标准 1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定，满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。 2、工程质量达到甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。
维保合同范本 合同编号: BY-014 建筑消防设施维护保养 合同书 项目名称: 消防设施维护保养 建设单位: 天津渤海国际纸业包装有限公司 服务单位: 天津市博洋消防工程有限公司 合同日期: 2014年6月15日至2014年12月31日 建筑消防设施维护保养合同甲方:天津渤海国际纸业包装有限公司 (以下简称甲方) 乙方:天津市博洋消防工程有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》, 结合国家和天津市有关法律、法规～经双方充分协商一致～签订本合同并严肃履行。 一、检测维修保养工作 1. 乙方负责在合同有效期内定期对甲方的消防设施进行检测维修保养。 2. 检测维修保养内容包括,自行选择,: A. ?消防供配电设施 B. ?火灾自动报警系统 C. ?自动喷水灭火系统 D. ?消防供水设施 E. ?室内消火栓系统 F. ?室外消火栓及消防炮系统 G. ?水喷雾灭火系统
H. ?细水雾灭火系统 I. ?气体灭火系统 J. ?泡沫灭火系统 K. ?干粉灭火系统 L. ?机械排烟系统 M. ?机械送风系统 N. ?消防广播系统 1 O. ?消防电话系统 P. ?消防电梯 Q. ?防火分隔系统 R. ?安全疏散及应急照明系统 二、工作条件和协作事项 ,一,甲方的权利与义务 1(检测维修保养期间由甲方负责提供原消防设施的有关图纸资料。 2(甲方负责系统的日常值班、巡查、建档并认真填写《消防控制室值班记录》～向乙方提供详细的故障情况记录。 3(甲方负责提供图纸资料不全或有误、情况介绍不全或有误～造成乙方检测漏项或者 失误均由甲方负责。 4(甲方负责维护保养现场各部门的协调～并派专人协助乙方掌握、了解甲方维护保养 消防系统的性能与存在问题～提供检测、维修、保养所需水、电、气等必要条件～
长春天安第一城电话网工程 协议书 甲方：长春天安房地产开发有限公司 乙方：铁道通信信息有限责任公司长春分公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电信条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就长春天安第一城电话网工程建设及运营管理等事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议： 1、工程概况 1.1工程名称：长春天安第一城 1.2工程地点：长春市硅谷大街661号 1.3工程范围：长春天安第一城电话网的施工安装、运营管理及系统维护。 预计总户数约3500户，其中一期366户。 1.4工程内容： 1.4.1城市骨干网至小区中心机房的出入通道。 1.4.2小区中心机房设备。 1.4.3小区中心机房至各单体建筑的线缆。 1.4.4各单体建筑内的设备。 1.4.5各单体建筑内的综合布线（包括用户终端线缆）。 上述工程内容包括系统设计、设备材料供应、安装、调试及维护。
2、合作原则 2.1甲方提供其具有管辖权的长春天安第一城小区居民客户资源和场地， 并进行相应管理。 2.2乙方投资在长春天安第一城小区内进行电话网的工程建设，并为小区 居民提供电话网络服务。 2.3甲乙双方共同进行长春天安第一城范围内的市场推广及公共关系活 动。 3、双方工作 3.1甲方工作 3.1.1向乙方提供必要的图纸，包括：小区总平面图、小区管网平面 图以及各单体建筑的电气管线布置图等。 3.1.2 负责各单体建筑内乙方布线所需的管路预埋及清通。 3.1.3为便于施工现场的协调与管理，小区内室外管线施工时的土方 开挖、回填以及公用管井的砌筑工程统一由甲方完成，工程费 用按照《吉林省建筑工程预算定额》计算由乙方按比例承担。 产权由投资方拥有。 3.1.4 负责施工现场的协调管理工作。 3.1.5负责提供网络设备所需的中心机房和楼层设备间，并提供220v 电源（不含终端设备）。 3.1.6 向乙方提供施工场地。 3.1.7协助乙方进行网络运营管理。 3.1.8负责提供指定场所为乙方在小区内设立网络宣传栏或广告牌， 设施由乙方负责。
编号：FS-HT-05018 道路施工合同新编 The latest model road construction contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
道路施工合同新编 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为_____米。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币_____元整。 6、工期：合同签订并生效后_____天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8．1按以下原则结算： 8．1．1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率。 8．1．2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8．2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按_____元/车（5吨车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8．3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按_____
江西省景德镇市湘官一级公路第四标段路基工程 施工承包合同书 工程项目名称：景德镇市湘湖至官庄（高家）一级公路 工程地点：景德镇 甲方：景德镇华溪建设投资经营有限责任公司 乙方：江西省地质工程（集团）公司
工程施工承建合同书 建设单位：景德镇华溪建设投资经营有限责任公司（以下简称甲方） 施工单位：江西省地质工程（集团）公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，景德镇市湘官一级公路工程，经过公开招标，确定承担景德镇市湘官一级公路工程第4 合同段5.8公里（K14 + 000至K19 + 800）施工任务。为明确双方在施工中的职责、权利和义务，结合本工程具体情况，经双方共同协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 １、工程名称：景德镇市湘官一级公路工程 4 合同段（K14+ 000至K19 +800）。 ２、工程地点：景德镇 ３、工程范围：景德镇市湘官一级公路工程该合同段设计文件包括批准的施工图设计文件中所包含和隐含的全部永久性工程。 ４、工程内容：该合同段设计文件中的全部工程内容。 5．缺陷修复责任期：签发交工验收后12个月；保修期：签发缺陷责任期终止证书之日起2年。 ６、工期及开工、竣工日期：本合同总日历工期为22 个月，计划开工时间：2010年8月10日。计划竣工：2012年 5 月30 日。乙方必须按时完成，不得延期。如经验收不合格，不能交付使用，不能视为竣工，乙方无条件负责返工直至合格为止，由此产生的一切费用概由乙方承担。 6.1、合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下台风及停电、停水等影响施工的时间。
维保合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
维保合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人：xxxx消防工程有限公司（简称“甲方”） 分包人：（简称“乙方”） 经双方友好协商，甲方同意将百色市xx县“xx乐里，时代新都”消防维保工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。 一、工程概况 二、维保的范围及内容：
喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统 三、施工工期： 该工程施工工期暂定为天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延： 1、由于甲方及土建原因造成； 2、原工程的设计变更； 3、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失； 4、不可抗力的事件 四、承包方式及工程造价： 1、承包方式：包清工加施工机具；
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037300 建筑分项承包合同(合同范
建筑分项承包合同(合同范本) 建筑分项承包合同范文1 发包方：(简称甲方): 身份证号： 承包方：(简称乙方)：身份证号： 根据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法及管理条例等有关规定。双方本着互相协作、平等互利、公平自愿的原则，经协商达成共识，共同签订以下协议条款，双方共同遵守。 一、工程名称、地点： 工程名称：国宸中航御湖天城小区住宅工程 7#13#15#23#25#楼和裙楼门市。工程地点：长春市高新经济开发北区盛北大街东至隆盛街、丙三十五路南至丙三十六路。 二、工程发包内容及发包形式： 1、内容有楼的全部钢筋、木工、混凝土、砌筑、脚手架(含安全防护设施)、抹灰(含刮顶棚和室外设施)。 2、发包形式为-大清包。是按料和紧固件等全部。(包工-含放线工和有较高建筑技术水平的管理人员。包设备-含有检测合格证书的，测量仪器和匹配的塔吊等，相关的专业机械设备和工具。包安装材料-含全部模板、放线定位和暂设
材料等。紧固件-含元钉、铁线和钢筋绑线等。) 三、承发包单价：按楼的建筑面积 1+2+3+4+5= 元/平方米，。 四、付款方式： 工程主体完成元;工程主体封顶后，每栋支付工程进度款的﹪元;内、外墙抹灰包括零星项完成到层支付进度款的﹪元;卫生间瓷砖、大理石踏步、室内地面完成每层支付进度款的﹪元。竣工验收甲方拨﹪款后一次结清尾款。 五、工期要求 工期为天，从20xx年4月1日到20xx年6月30日，乙方应确保工期。因人类不可抗拒的原因影响，工期可视情顺延。 六、甲方权利和义务 1、甲方的工程管理人员,是该工程的全权领导;全面负责该工程的安全生产、质量、进度、成本和材料供应等施工全过程。随时监督检查安全施工、科学施工、正确施工、文明施工和有关法规制度的学习和落实情况，既是总指挥又是带头人，希望工地全部人员无条件的尊重和服从 2、甲供材料按时、足数运到最近的合适地方(防止二次倒运)，如有及特殊情况，甲方及时通知乙方安排别的工作。 3、甲方要对主要专业人员和班组长,进行技术摸底和审查，合格者方可进场。在施工过程中如发现，施工人员技术素质低，施工质量差，甲方有权按情节轻重进行罚款或终止合同勒令退场。 4、甲方在开工前,组织各专业人员熟悉图纸。在每单项工程施工前,检查并参加专业技术和安全交底。在施工中巡查如有不顾安全，违反操作规程、不听劝阻者要罚款或辞退。