当前位置:文档之家› 最新1.清单计价合同结算约定

最新1.清单计价合同结算约定

工程量清单计价招标结算约定

①②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇

1、总则:工程量清单约定范围内固定价格合同。在工程量清单约定范围内的工程量清单调整以及工程量清单约定范围外及漏项的结算办法按如下方式进行:

①工程量清单约定范围外的部分和漏项均按1999《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》、《重庆市建设工程费用定额》、2000年《重庆市安装工程单位基价表》、《重庆市装饰工程计价定额》及有关文件规定总价下浮5%计价(其中劳动保险费、安全文明施工费,招标人市场价核定的材料、设备价格(含基价)不下浮);

②人工费不分工种按27元/天结算。工程类别按相关配套文件执行。

2、材料:工程量清单约定范围内的工程量清单增减部分及工程量清单约定范围外及漏项的工程材料原则上由承包人采购(发包人和承包人另有约定的除外),采购时须由发包人和承包人认定品质,材料价格由发包人认定;

3、设计变更:设计变更资料必须清楚明确反映变更的内容和部位,经发包人技术负责人和设计单位相关人员签认后,作为办理工程变更调整结算的依据;

4、措施费:

(1)招标文件措施费项目清单计价表中的①环境保护;②临时设施;③夜间施工增加费;④成品、半成品二次或多次转运费;⑥大型机械设备进出场及安拆(不含基础);⑦脚手架;⑧已完工程及设备保护;⑨砼、钢筋砼模板;⑩垂直运输机械;其他措施费;

(2)招标文件其他项目清单计价表中的费总承包管理费和配合费(安装工程的变配电房设备及有线电视、电信、宽带数据由发包人委托专业单位施工,总包方负总包管理责任并做好配合,计取配合费);竣工资料整理费等均为包干价,不论任何情况不再调整和增加。

5、清单综合单价包括的风险范围及承包人承担的相关费用:

⑴招标文件要求的全部风险;

⑵合同价不因劳务、材料或其他因素(包括发包人及代理人原因)产生的合同实施成本的变动而进行调整;

⑶满足工程的工期条件及本工程工期超出国家定额工期的抢工措施费;

⑷施工期间工程因各种因素发生和需要采取的技术措施费(含砼外加剂等)、安全文明施工措施和土石方垮塌及清理费用等;

⑸连续3天以内(含3天)的停水、停电、停车而发生窝工损失费用等;

⑹施工中如遇施工场地周围地下管线的保护措施费用;

⑺施工过程场内的硬化道路、硬化地面、超标噪音级排污、施工占道应发生的费用;

⑻发包人核定的材料的理论重量和实际重量的量差;

⑼发包人、承包人双方安装工程穿过墙面、楼面、地面的管路护套安装及管道安装完工后对洞口填补及防水处理费用;

⑽成品门窗塞缝,为各分包单位提供现场协调管理、提供必要的简易脚手架、垂直吊运等;

⑾承包人原因造成的一切费用及损失;

⑿承包该工程合同内容所存在的各种风险;

⒀工程竣工验收和工程移交前承包单位对竣工工程成品保卫和保护所发生的费用;

⒁承包人配合发包人进行施工许可证和质量监督手续的办理可能发生的费用,以及为发包人分包项目的配合费而发生的费用和风险;

⒂建筑垃圾的清运费(包括建筑垃圾的挖、运、上车、环卫、易撒漏物质密闭运输和费用、出渣费);

⒃经发包人审定的施工组织设计在工程需发生的技术措施费用。包括现浇构件中固定钢筋位置的保证构件几何尺寸的支撑钢筋、措施钢筋等,模板工程中的对拉螺栓(片)以及砼后浇带的支撑系统等施工技术上的措施费用;

⒄施工机械、施工用材超运距费用及大型机械进出场费;

⒅该工程中相关职能部门对各系统的测试、调试的费用;

⒆施工周边为保证安全和方便通行等搭设的通道及天桥等防护措施费用;

⒇各种检测费。

6、竣工资料要求:

①按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成;

②有完整的技术档案和施工管理资料;

③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告;

④经勘察、设计、施工、监理等单位检查,并分别签署工程质量合格;

⑤承包人和发包人签署了工程保险证;

7、工程交工:

①承包人应按约定的合同竣工时间,完成工程施工和验收,无条件交付给发包人,不得以任何理由和借口拖延交付;②设计变更资料必须经发包人技术负责人和设计单位相关人员签认,设计变更增减量,只作为办理设计变更调整工程结算的依据,承包人不能因一般设计变更而要求发包人延长工程合同工期;

③工程竣工验收全部交付发包人后,才能按照合同约定的结算程序办理工程价款结算。

8、资料签认:

①施工过程中变更或增减部分签证资料的有效性条件:双方即时签认的、合法的、已归档、且在结算办理工作的第一步即核对结算资料时,经双方核对签认的原始资料;

②施工过程中变更或增减部分有效签证条件按以下条款执行:

⑴施工过程中发生涉及费用的技术资料、签证,必须不少于四人签字认可。即由甲方现场代表和负责人(至少2人)、跟踪监督部门1人,乙方代表(至少1人)共同签认后方可纳入结算,结算审定后进入工程总造价,签证单必须附工程量计算式;

⑵现场工程量收方:由甲方负责人组织不少于3人(现场代表及负责人2人、跟踪监督部门1人)和乙方相关人员共同完成;

备注:签证的即时合法条件:双方指定的人员必须在收方现场当时完成核对收方原始数据的工作,并在各自及对方的原始记录表上签字认可。工程量单次收方完毕后7日内完善正式签证单的签字手续,若在此时间内乙方未及时签字或签字不完全,虽然乙方已作此项工作,则甲方有权对此项签证不办理结算,其费用由乙方自行承担,若涉及到方案调整或变更较大,单笔分项工程增加金额直接费在2000元及以上,双方除共同签字外,还必须双方加盖公章后才可进入结算。双方应严格执行本项制度,并将此项内容作为乙方信誉度的重要考核内容。

⑶甲方档案室建立专项资料管理,签证、技术变更、洽商和收方资料按一式三份进行管理,一份归乙方存档,另外2份送甲方工程部档案室和合同预算部。办理工程结算时,以甲方档案室提供的合法原始资料为依据,其他未及时归档的、指向不明的变更均无效,由乙方自负。

9、核价材料:

对于采用联合招标核价、谈判核价方式核定的材料、设备等,如因施工单位自身原因不与材料或设备中标(选)供应商签订经济合同,则按材料或设备中标或最终谈判价格下浮10%后,作为材料、设备等招标或谈判核价的最终定价,并支付材料或设备中标(选)供应商所交保证金等额的违约金给材料或设备中标(选)供应商;如果施工单位购买其他品牌的产品,则由其自行承担一切责任,建设单位不支付任何费用;如果材料或设备中标(选)供应商按合同履行了义务,而施工单位不按其合同约定付款,施工单位自动委托建设单位在工程款中直接扣

3764_合同价款的约定和调整因素

合同价款的约定和调整因素 1.约定合同价款:合同价款为固定单价方式如采用其它方式,应在专用条款中约定 2.合同价款调整的因素: 1)基准日以后实施的国家和本省法律法规 2)省建设行政部门发布的造价调整规定 3)经批准的设计变更 4)经审定批准的施工组织设计施工方案变更但修正错误除外 5)超过双方约定幅度的市场价格变化 6)清单项目或工程数量的偏差 7)超过双方约定的风险范围及幅度 8)费用索赔事件或发包人负责的其他情况 9)专用条款约定的其他调整因素 3.工程变更 1)本合同中任何工程数量的改变 2)任何工作的删减,工作内容性质质量或其他特征的改变 3)标高基线位置或尺寸的改变 4)永久工程完工所必需的任何附加工作的实施 5)合同中的施工次序和时间安排的改变 4.承包人提出工程变更建议:合同履行期间,承包人可以提出工程变更建议,其应以书 面形式向监理工程师提出,同时抄送发包人,详细说明变更的原因方案及合同价格的增减情况 5.发包人要求承包人提交工程变更建议书:发包人应在7天之内作出书面回应,作出进度 计划,变更引起的资金的调整 6.合同价款调整的方法 1)变更引起数量变化幅度在正负10%以内是,其综合单价不变,措施项目非按照比例调整。超过时增加10%以外的数量或减少后生育的数量所对应的综合单价及措施项目非用有承包人重新提出 2)数量偏差在正负5%内时,综合单价不变措施项目按比例调整超过时按照5%以外的剩余数量所对应的综合单价及措施费用由承包人重新提出3)人材机单价变动在+-3%内,综合单价和措施费不变,超过时,超过部分用差价调整 4)价款调整以月为时间单元 7.承包人应在价款调整事件发生后的14天之内向造价工程师提出报告 8.造价工程师收到价款调整报告之日起14天内对其核实未作修改意见的视为确认价 款调整被确认列入合同价款与工程进度款同期支付 9.预付款:约定预付款的,发包人应在签订合同后的一个月内或不迟于开工日期前的7天 内预付。发包人没有按期支付,承包人应在预付时间到期后10天内提出通知,发包人收到通知后仍未做出支付,14天后暂停施工;造成的损失由发包人承担工期相应的顺延 10.发包人不应向承包人收取预付款的利息。 11.安全文明施工措施费约定支付的方式:双方应在专用条款中约定预付金额支付办法抵 扣方式没有约定的发包人应在开工时预付安全文明措施费的一半预付款按抵扣比例扣回,抵扣比例=预付款/(合同价-暂列金额)安全文明措施其余费用应该在预付款扣完之日起与工程进度款同期支付

工程量清单计价施工合同价款确定与调整

附件: 工程量清单计价施工合同价款确定与调整、 结算与支付的格式条款 一、合同价款的确定 (一)合同价款形式的确定 本合同价款形式采用。 ⒈固定单价合同。合同价款中包括的风险范围: ⑴仅工程量增减在± %以内,综合单价不调整。 ⑵仅主要材料价格变化在± %以内,材料价格不调整。 ⑶政策性调整(如预算工资单价调整):。 工程量清单漏项、设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。 ⒉固定总价合同。合同价款中包括的风险范围: ⑴包干范围:。 ⑵包干风险系数 %,包干范围内不宜调整合同价款。 ⑶不计包干风险系数,主要材料价格变化幅度在± %以内,材料价格不调整,幅度在± %以外,其超出部分的价差由发包人承担或受益。 ⑷不计包干风险系数,政策性调整(如预算工资单价调整):。 合同包干范围外的设计变更、施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。 ⒊可调价格合同。调整因素: ⑴法律、法规和国家有关政策变化影响合同价款; ⑵省、市工程造价管理机构发布的价格调整; ⑶经批准的设计变更以及清单漏项、误算和估算量的调整; ⑷施工条件、工期变化等(非承包人原因)造成的额外费用; ⑸双方约定的其他因素。 (二)其他项目费的确定 ⒈施工配合费:发包人单独分包的工程,总包单位按分包工程造价 的 %或按向发包人计取。

⒉工程按质论价:发包人要求工程质量达到优质工程,承包人增加的施工成本按分部分项工程费的 %(或按工程总造价的 %)计取;验收不合格的,除返工合格,另按分部分项工程费的 %(或按工程总造 价 %)扣罚工程款。 ⒊工期奖:。 ⒋其他:。 二、合同价款的调整 (一)工程量的调整 工程量调整范围:清单漏项、计算误差、估算工程量、设计变更等。 工程量调整方法: ⒈采用固定单价或可调价格合同,清单漏项、计算误差、估算工程量等均按实调整。 ⒉合同约定范围外的设计变更按实调整。 ⒊施工期间承包人完成发包人要求的合同外的零星签证用工等,由承包人提出现场签证,发包人(监理)确认后,其费用列入零星工作项目计价表。(二)综合单价的调整 综合单价的调整范围:工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整、项目特征变更、暂定价等。其中工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整的调整条件按前面约定。 综合单价的调整方法: ⒈因工程量的变化调整单价。 ⑴因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的增加超 过 %,其增加部分工程量的综合单价调整方法:。 ⑵因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的减少超 过 %,减少后剩余部分的工程量的综合单价调整方法:。 ⑶因清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其综合单价的确定按下述方法进行: ①合同中已有适用新增项目的单价,按合同中已有的价格; ②合同中只有类似新增项目的单价,可以参照类似价格; ③合同中没有适用或类似新增项目的单价,由承包人提出,发包人确认。双方不能协商一致的,按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准进行

工程量清单计价模式下的施工合同管理

合同编号:xxxxxxx 工程量清单计价模式下的施工合同管理 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

摘要:如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理是目前我国在《建设工程工程量清单计价规范》实施后的紧迫任务,本文就《建设工程工程量清单计价规范》实施后,国内现行的施工合同文本与《建设工程工程量清单计价规范》的管理当中主要体现在风险分配和计价方式的不同而出现的不适应问题,提出新形势下施工合同文本的基本编制理念;工程量计价模式下的工程合同价款的约定于调整思路及效率优先的施工合同争议处理思路。 关键字:工程量清单;和谐管理;施工合同;效率优先;工程价款 1、前言 构建和谐社会是我国当前的一项国策,而构建和谐的工作环境是现代管理所提倡的一项重要原则。对于工程项目来说,由于建筑工程的特殊性,项目协调工作尤为重要,而做好合同管理工作确实是实现项目协调工作的重要方法,如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理工作是目前我国在工作量清单计价实行后的重要任务。 2、从2003年7月起,我国开始实施《建设工程量清单计价规范》(以下简称《规范》),标志着我国工程造价管理有望传统的“量价合一”的计划模式向‘量价分离’的市场模式的转变。 作为建设项目体系中重中之重的合同管理,在合同价款的确定及变更、工程结算环节,也相应与之相适应,制定清单计价模式下合同管理的相关措施。 国内目前实行的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)对于目前实行的工程量清单计价方法针对性不强,在实施过程中遇到

很多问题,亟需改进;由于FIDIC条款的计价模式与我国现实行的工程量清单计价模式都是单价合同,具有一定相似形,非常有借鉴意义,但同时,FIDIC合同条件中有这样一个基本原则,其中有一个受雇于 业主,并作为独立的一方代表业主公正无偏地管理承包商的工作。[1]尽管FIDIC决定淡化工程师的地位,在新红皮书中虽然继续采用‘工程师’来管理合同,但它不再是独立的一方,而是属于业主的人员,同时删除了原来要求工程师‘行为无偏’一款。但我国在工程实施管理体制和管理方法的惯用作法与FIDIC实施的要求是不一致的;我国 习惯于甲方管理项目、习惯于总价包干合同,工程建设监理不适应过程全方位进行项目管理的要求,其工作性质和工作水平并未突破以往局限于质量监理的格局,无法体现高智能服务这一宗旨。 因此,我国目前在新形势下对施工合同的改进既要借鉴国外成熟的合同形式,更要立足于本国的实际情况。由于工程量清单计价对于合同管理的影响主要集中在风险分配和计价方式的变化所带来的影响,因此本文也主要针对于合同管理当中涉及工程价款的确定及变更、工程结算环节内容进行介绍。 3、我国施工合同示范文本的编制建议 3.1“公正、平等”的基本编制理念在合同的履行过程当中,雇 主的基本职责是按合同支付工程价款,雇主是否具备相应的资金能力直接关系到承包商的利益。而承包商的基本职责是按合同要求实施工程,承包商相应的履约能力直接关系到雇主的利益。[2]因此,为了项目的顺利实施,对于雇主的资金安排、履约担保以及风险分配等相应

房屋装修合同清单

房屋装修合同清单 委托方(甲方): 承接方(乙方): 工程项目:住房装修 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程地址: 2、居室规格:计***平方米。 3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4、委托方式:包工包料 5、工程开工日期: 6、工程竣工日期: 工程总天数: 第二条:工程价款 工程价款(金额大写)。 第三条:质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。 2、工程验收标准,双方同意参照DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。 4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。 第四条:材料供应 1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。 3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。 第五条:付款方式 1、合同一经签订,甲方即应付%工程材料款和施工工费的%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的%。剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。 甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。

装修合同(标准版)预算清单

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 装修合同预算清单

编号:FS-DY-20379 装修合同预算清单 装修合同预算清单参考(一) 1、墙地砖:客厅、厨房、卫生间 大自然19000元 2、大理石:门槛、飘窗、卫生间台盆 金线米黄、中国黑等5550元 3、地板:房间、起居室16154元 4、坐便器: 箭牌7610元 5、龙头:淋浴房、台盆、水漕、洗衣机 8105元 6、拖把头(2个)及落水 克莱顿1320元 7、地漏、铜角阀: 天莎1739元

8、板材、线条: 绿峰、柳桉等12900元 9、吊顶材料: 佳乐彩3898元 10、门类:房门、移门 德乐移门8989元 金斧柳桉工艺门、橱板门等4158元 11、家具五金:合页、吊轮、吊轨、门吸等品良、apk、信凯、安派克727元 12、油漆涂料: 立邦、鸽牌7211元 油漆辅料1939元 13、能率热水器2200元 14、开心脱排+煤气灶2240元 15、奥普浴霸(2个) 1020元 16、水管 尊雅ppr热熔管2640元 17、熊猫电线3800元

18、象牌水泥2475元 19、其他辅料: 黄沙、钉子、胶水、麻花钻等3700元 水暖五金等1114元 电工辅料2400元| 以上材料合计:71138元(左右)| 20、人工费13000元 21、设计费、管理费、税金等:4000元(左右)|以上全包装修费用合计:88138元(左右) 此外自购部分(估价): 1、整体橱柜 米兰(吉林森工露水河板、纯亚克力台面)17000元 2、全套柏木家具:12XX元 3、开关插座 朗能或西蒙50 2300元 4、防盗门 步阳防盗门1188元 5、天普太阳能热水器

结算协议书范本

结算协议书范本 篇一:结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。 一、项目概况: 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥22000万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥5000万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间: 本工程项目于2020年12月31日前完成,在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则: 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(2020版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式: 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果

送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间:2020年月日 协议订立地点:贵州省毕节市大方县 甲方: (公章) 乙方: (公章) 法定代表人:法定代表人: 或委托代理人:或委托代理人: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日 篇二:“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公平原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固

《建设工程工程量清单计价规范》条工程合同价款的约定

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 工程合同价款的约定 4 工程量清单计价 4.4 工程合同价款的约定 4.4.1 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。 不实行招标的工程合同价款,在发、承包双方认可的工程价款基础上,由发、承包双方在合同中约定。 【送审稿】招标工程的合同价款应在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同确定。 不实行招投标工程的合同价款,在承包人编制的工程价款基础上,由发、承包双方协商在合同中约定。 【条文说明】《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定:“建设工程合同应采用书面形式。”《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”工程合同价款的约定是建设工程合同的主要内容,根据有关法律条款的规定,工程合同价款的约定应满足以下几个方面的要求。 1 约定的依据要求:招标人向中标的投标人发出的中标通知书; 2 约定的时限要求:自招标人发出中标通知书之日起30天内;

3 约定的内容要求:招标文件和中标人的投标文件; 4 约定的形式要求:书面合同。 【要点说明】本条规定了工程合同中约定工程价款的原则。 《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定:“建设工程合同应采用书面形式”。《中华人民共和国招投标法》第四十六条规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。何谓合同实质性内容,按照《中华人民共和国合同法》第三十一条规定:“有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更”。 工程合同价款的约定是建设工程合同的主要内容,根据上述有关法律条款的规定,招标合同工程价款的约定应满足以下几方面的要求。 1.约定的依据要求:招标人向中标的投标人发出的中标招标通知书。 2.约定的时限要求:自招标人发出中标通知书日起30天内。 3.约定的内容要求:招标文件和中标人的投标文件。 4.合同的形式要求:书面合同。 根据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)第十一条二款“不实行招标投标的工程,在承包方编制的施工图预算的基础上,由发承包双方协商订立合同”的规定,本条二款规定依法不实行招标的工程合同价款,在发、承包双方在认可的工程价款基础上,由发、承包双方在合同中约定。鉴于在实际工作中,施工图预算有时也有设计人编制,因此,本规范将其修改为“在发、承

工程量清单模式下固定单价合同的调整

工程量清单模式下固定单价合同的调整 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

工程量清单模式下固定单价合同的调整 采用固定单价方式确定合同价款,执行《建设工程工程量清单计价规范》和黑龙江省关于工程量清单计价的有关规定。 适用范围: 采用此种方式确定合同价款的,合同履行期间,发包人可对工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。承包人应在工程变更确定后的14天内向造价工程师(或造价员)提出工程变更价款报告;如承包人未在工程变更确定后的14天内提出工程变更价款报告,则造价工程师(或造价员)可以在报经发包人批准后,根据掌握的实际资料决定是否调整合同价款以及调整的金额。变更合同价款按下列方法进行: (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格变更合同价款; (3)合同中没有使用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经造价工程师(或造价员)核实,并经发包人确认后执行。 4.2.1工程施工中设计变更引起的标准提高(降低)或工程量的增加(减少) (1)工程施工中设计变更引起的标准提高(降低)按实际发生调整; (2)工程施工中设计变更引起的工程量的增加(减少)应在合同中约定一定的幅度(±10%),属于合同约定幅度以内的,执行原有的综合单价;属于合同约定以外的,增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量其综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算依据。 4.2.2工程量清单漏项引起的工程量的增加 由发包方或工程量清单编制人引起的工程量清单漏项,结算实按实际发生调整,综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算依据。 4.2.3工程量清单有误引起的工程量的增加(减少)等 由发包方或工程量清单编制人引起的工程量增加(减少),结算实按实际发生调整。其综合单价的确定:由于工程量清单数量有误,属于合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价;属于合同约定幅度以外的,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算依据。

装修合同预算清单通用范本

内部编号:AN-QP-HT773 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 装修合同预算清单通用范本

装修合同预算清单通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 XX装修合同预算清单一: 房屋要装修了,装修预算是最让人头痛的事情。事事都听装修公司的,荷包吃紧,如果不听装修公司的,自己对装修的项目又是一头雾水,不知道那些项目是必须要出的,哪些项目是可以省下来的。现在就让我们看看装修预算,正规预算单包括哪些内容。 正规预算单由哪些东西组成 正规的预算单,大致上分为两个大的部分。第一部分是抬头,然后才是预算书项目的分类。 第一部分:抬头

月结货款结算合同

货款结算合同 供货方(甲方加盖公章): 公司地址: 手机: 固定电话(区号+号码): 购货方(乙方加盖公章): 公司地址: 手机: 固定电话(区号+号码): 甲、乙双方按照平等,互利合作的原则签定月结结算方式的协议,为促进双方业务合作,现就货款的结算双方达成协议如下: 1、经协商,甲方同意给予乙方帐期 ■月结(25日对帐,下月1 日现金/银行转帐支付),信用额度人民币: RMB。 乙方必须按签订的结算方式时间内,通过现金、转帐、汇款或支票等方式到帐甲方指定 帐户为准,开票客户必须使用银行对公转帐支付。 甲乙双方约定按月结算款,乙方须在下个月5号之前支付上个月的货款。如果不按约定支付货款,乙方需承担所欠货款双倍的同期银行贷款利率来结算该款的利息。 2、乙方应按照前条的规定按时还款。 3、为了保证双方往来帐目的准确、清晰,当甲方要求每月书面核对双方往来帐时,乙方应积极配合, 目前采取的方式为:以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。 4、乙方的付款应同时满足帐期及信用额度两个条件,如未能在约定的帐期内付款或超过信用额度范围,则甲方给予乙方的帐期将自动被取消,转为款到发货。 5、如乙方确有特殊情况不能按时付款,须提前一周书面写明原因,并作出付款时间的承诺,征得甲方同意后可视为临时帐期(只限此笔业务),否则按照前条规定执行。 6、如乙方连续三个月未能按时付款或逾期累计超过15天,甲方将终止给予乙方本协议的月结方式,以后定单采取现金结算,并且是款到发货,如果须特殊制订的产品,则是款到生产,乙方在签订的时间内不能按签订时间付款,一切责任或延误交货由乙方负责。 7、甲方按购销合同履行交货义务。 8、甲方的产品因客户各有用途,所以客户必须先验货后才使用,一经开剪及逾期壹个月或以上就视客户认为合格,否则所有后果甲方不再承担任何责任。 9、本协议作为双方确认的购销合同(或订单)的补充,如与双方确认的购销合同(或订单)有冲突,以本协议为准。 10、本合同到2017年1月1日终止,乙方以最后的一批货日期为准以十五天内要清还所有货款。 11、本合同司法权在甲方所属地。未尽事宜,协商解决。 12、合同附件:甲方提供《营业执照》、《国、地税务登记证》、《身份证》、《甲方指定转帐银行帐户资料》复印件;乙方须具备《营业执照》、《国、地税务登记证》、《身份证》、《商铺或厂房产权证》或《商铺或厂房租凭合同》复印件。 以上复印件须标注:为合同附件,复印件须加盖公章及签名,连本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。经双方务必确保 所提供资料无虚假成分。

陕西清单计价工程总包合同

(GF—2017—0201) 渭南项目施工合同 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施

及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设

工程量清单计价模式下的施工合同管理示范文本

工程量清单计价模式下的施工合同管理示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

工程量清单计价模式下的施工合同管理 示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理 是目前我国在《建设工程工程量清单计价规范》实施后的 紧迫任务,本文就《建设工程工程量清单计价规范》实施 后,国内现行的施工合同文本与《建设工程工程量清单计 价规范》的管理当中主要体现在风险分配和计价方式的不 同而出现的不适应问题,提出新形势下施工合同文本的基 本编制理念;工程量计价模式下的工程合同价款的约定于调 整思路及效率优先的施工合同争议处理思路。 关键字:工程量清单;和谐管理;施工合同;效率优先;工 程价款 1、前言

构建和谐社会是我国当前的一项国策,而构建和谐的工作环境是现代管理所提倡的一项重要原则。对于工程项目来说,由于建筑工程的特殊性,项目协调工作尤为重要,而做好合同管理工作确实是实现项目协调工作的重要方法,如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理工作是目前我国在工作量清单计价实行后的重要任务。 2、从20xx年7月起,我国开始实施《建设工程量清单计价规范》(以下简称《规范》),标志着我国工程造价管理有望传统的“量价合一”的计划模式向‘量价分离’的市场模式的转变。 作为建设项目体系中重中之重的合同管理,在合同价款的确定及变更、工程结算环节,也相应与之相适应,制定清单计价模式下合同管理的相关措施。 国内目前实行的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)对于目前实行的工程量清单计价方法针对性不

装修合同范本

版本号:HT003 常州市住宅装饰装修工程施工合同发包人(甲方): 承包人(乙方): 合同编号: 常州装饰装修行业协会(商会)编制 江苏省常州工商行政管理局监制 二〇〇九年五月

使用说明 1、此合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程; 2、工程承包方(乙方)应持有工商行政管理部门核发的营业执照和承担住宅装饰装修工程的资质或资格证书; 3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应一式两份,双方当事人各执一份。

常州市住宅装饰装修工程施工合同条款 发包方(以下简称“甲方”): 住所地址: 发包方工程施工地址: 联系电话:手机号: 承包方(以下简称“乙方”): 单位地址: 法定代表人:工程监理人及电话: 本工程设计人:联系电话: 本工程项目经理:联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市住宅装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程(以下简称“工程”)的有关事宜,达成以下条款:第一条工程概况 1.1 工程施工面积:; 1.2 工程承包方式详见工程预算报价单和图纸,双方商定采取下列第 种承包方式: (1)乙方包工、包全部材料(见附件三:乙方提供装饰装修材料明细表); (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件二:甲方提供装饰装修材料明细表,附件三:乙方提供装饰装修材料明细表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件二:甲方提供装饰装修材料明细表)。 1.3 工程预算造价:¥元,大写(人民币):;(见附件一:住宅装饰装修工程预算书)(如有变更施工内容、变更材料,工程造价按实结算) 1.4 工程有效期限天; 开工日期年月日

机械租赁合同(按月计算)

合同编号: 机械设备租赁合同 (按月计算) 承租方: 出租方: 签订地点:签订日期:年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地,各单位可根据实际情况填写,与8.3款配套使用;本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语,合同起草时,应予以删除;合同条款中的下划线是方便提示填写设置的,合同起草完成后,请将所有下划线删除)

合同编号: 机械设备租赁合同 承租方(以下简称甲方): 出租方(以下简称乙方): {提示:为适应“营改增”需要,满足“三流一致,应抵尽抵”的要求,合同主体名称应是企业名称的全称,不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人}甲方因工程施工需要租赁乙方的机械设备,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方的权利和义务,经双方协商,特订立本合同,以便共同遵守: (提示:各单位可根据实际情况填写。同时,以“注”的形式明确租赁机械设备的特殊要求,如塔吊的安装高度、扶墙道数、塔吊基础是否预埋,提升机的安装高度,混凝土泵车的泵送高度等特殊要求) 第二条租赁期限 2.1租赁期限暂定自年月日至年月日,共计月。 (提示:建议约定最短使用时间,防止日后发生纠纷) 2.2租赁期限的计算 2.2.1租赁期限以机械设备进场双方验收完成后正式使用开始计算时间,到机械设备通知退场时间为止。 2.2.2在合同期内,甲方可根据租赁机械设备运行状况和操作人员表现及工程实际施工需要决定租赁期限。除特殊情况外,甲方停止使用租赁机械设备需提前3天通知乙方。乙方停止服务、租赁机械设备退场须提前7天通知甲方,经甲方同意后,乙方机械设备方可退场。本合同月租费为固定单价,不予调整。 2.2.3租赁时间签认:双方授权的委托人每天对服务的时间、内容进行签认,以便计算租赁费用。 2.3 甲方在验收时发现租赁设备的型号、规格、能力、数量和技术性能等不符合合同规定时,乙方必须按甲方要求及时更换或处理。否则甲方有权解除合同,乙方承担甲方由此造成的损失。

工程量清单模式下的合同签订

工程量清单模式下的合同签订 摘要分析工程量清单计价的费用组成,阐述了按照清单计价规范招投标的工程在合同签订时应注意的问题,并分析了合同履行过程中加强合同监督的必要性。 关键词工程量清单计价;招标人;承包人;合同签订;监督管理 国家建设部,质量监督检验检疫总局于2003年2月17日联合发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》。在2008年7月9号又颁布了《建设工程工程量清单计价规范》,即GB50500-2008。此规范是按照我国工程造价管理改革的总体目标,本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的。这两份规范的实施和修改,标志着我国建设工程的计价模式由定额计价向工程量清单计价的转变和进一步的提高,也是适应社会主义市场经济建设的实际的需要。推行工程量清单计价,需要各相关部门的密切配合,目前使用的合同文本是1999年12月24日建设部和国家工商行政管理局发布的《建设工程施工合同》(示范文本),它是定额计价配套使用的。 1 我国清单计价规范中工程造价的构成 按照08版的工程量计价规范的说明,建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成。分部分项工程量清单应采用综合单价计价,即计价费用=∑清单工程量×规定计量单位的综合单价;措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计,可以计算工程量的措施项目,按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价,其他的措施项目可以以“项”为单位的方式计价,应包括除规费、税金外的全部费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。其他项目清单按照工程特点和规范规定的来计价。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。同时规范还规定,采用工程量清单计价的工程,应在招标文件或合同中明确风险内容及范围(幅度),不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围。 2工程量清单是合同的重要组成部分 《合同示范文本》协议书中第六款,合同的组成为: 1)协议书; 2)中标书; 3)投标书及附件; 4)专用条款;

演出活动策划执行合同(附报价清单) 标准范本

演出活动策划执行合同 甲方: 地址: 乙方: 地址: 一、甲、乙双方本着平等协商,友好合作的原则按照《合同法》的有关规定签订本合同。 1、乙方委托甲方策划并执行乙方年月日举办的中秋演出活动。 2、庆典活动地点: 3、合同签订后,即视为乙方已正式委托甲方作为本次活动的唯一策划执行单位,甲乙双方的权利义务同时生效。 4、活动策划和执行的费用及要求以合同附件的报价书为准,双方不得随意更改。如乙方需要增加或更改项目须提前十日通知甲方,征得甲方同意并增加相关费用。 二、甲方义务 1、甲方为乙方提供完整的活动策划方案,方案包括演员阵容、舞美效果、灯光音响、宣传推广等。

2、甲方负责整个活动的执行和实施,确保各个环节到位,并达到活动策划方案所陈述的活动效果。 3、甲方工作人员在舞台搭建期间,在乙方的场所内必须遵守乙方单位的各项规定,甲方施工人员保险由甲方承担。 4、甲方工作人员在本次活动执行中必须保证服务质量,不得损坏乙方单位的形象,不得损坏乙方的财物(如有损坏须照价赔偿)。 5、甲方必须保证活动执行,人员和活动所需设备,在约定时间到达指定的地点,按要求进行调试安装,保证演出顺利进行。 6、乙方负责协助甲方做好活动具体流程和相关工作的安排实施。 三、乙方义务 1、甲方负责本次活动的相关手续报批工作。 2、合同自签定之日起,乙方有义务积极配合甲方工作的开展,并提供活动所需的相关资料。 3、参与活动的观众秩序,应由乙方和场馆工作人员共同维护,观众团体险应由乙方承担。 4、乙方应该根据合同约定支付给甲方相关费用,以确保甲方按照合同约定履行义务。 四、特别约定 1、此合同实行期间双方必须严格履行各自义务。 2、乙方负责活动前与各管理部门沟通协调(如城管,消防,治安等),以保障活动当天的顺利进行。如因乙方原因导致活动不能按期执行,乙方需全额支付合同金额。

装修合同模板明细

装修合同模板及明细 导读:本文装修合同模板及明细,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。 装修合同模板及明细1 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《xx市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方):(施工工程队负责人) 身份证:联络方式: 家庭住址: 第一条工程概况 1.装潢施工地点: 2.住房结构:砖混结构;房型__房__厅__套,建筑面积约__平方米。 3.承包方式: 4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除,墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程

等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定:甲方所有采购都由乙方协助完成,甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。 5.总价款:____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。 6.工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期约__天。另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。 第二条关于乙方职责的约定 1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。 2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。

房屋装修合同万含装修预算清单

房屋装修合同 委托方(甲方): 承接方(乙方): 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况 。 甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,

由乙方负责赔偿。 第五条:付款方式 1.合同一经签订,甲方即支付伍万元整的工程款订金,当工人进场开始施工后壹个月内,甲方即第二次付工程材料款和施工工费合计肆拾伍万元整。剩余伍万元整尾款待甲方对工程竣工验收后结算。 甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。 1%作 1)指派一名工作人员为乙方代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。 2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。 第八条:违约责任 合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付

给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。 第九条:争议解决 本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。 第十条:合同的变更和终止 1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,

相关主题