项目名称：
工程地址：
签定日期：年月日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合地暖施工特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的地暖工程的有关事宜，达成如下约定：
一、甲方委托乙方设计并安装采暖系统。
二、乙方按照甲方要求，参照标准，和当地气候温度及湿度等相关标准设计并安装该系统。
三、工程地点：
四、工程价款：元
五、工程内容及做法：具体包括：保温层、反射层的铺设，发热电缆的铺设安装，温控器的安装（不包括温控器前端配电部分）。
六、材料明细：
详见合同附件。
七、工程承包方式：
大包方式，乙方包工、包料。
八、付款方式：
甲方于本合同签定之日交纳工程款共计元，余款于发热电缆铺设完工当日付清工程款元。
九、甲方工作：
开工日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。无偿提供施工期间的水源、电源。负责协调乙方施工人员与物业、邻里之间的关系。参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
十、乙方工作：
施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。
十一、工程验收和交接：
乙方安装完毕，在进行土建前须进行调试实验，才能进行混凝土层的施工。混凝土完工后进行二次测试并经本合同双方共同验收无质量问题后，双方签定书面交接手续
十二、乙方保修承诺：
乙方承诺发热电缆免费质保期为20年，使用寿命为50年；温控器质保18个月。
十三、特别约定：
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
工程施工安全生产协议 书范本 http://biz.doczj.com/doc/c43172737.html,work Information Technology Company.2020YEAR
*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号：* 甲方：* 乙方：* 根据国家有关规定和合同文件要求，为确保本项目部各项控制目标的实现，认真落实安全职责，经甲、乙双方协商，甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备，在甲方负责控制安全管理工作的前提下，由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下： 第一条：安全管理规定 一：甲方职责： 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定，提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法，对乙方进行安全监督、监察管理； 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料； 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查（即身份证、暂住证、流动就业证等）； 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育，检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况（包括作业人员的违章行为）； 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系，制定安全生产措施和安全管理制度； 6、协助乙方处理较大的施工安全事故，并组织和参加事故的调查处理工作； 7、对乙方的违章行为屡次不改者，有权处罚或建议清退出场； 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患，有权向乙方签发整改通知（包括书面通知和口头通知），乙方必须立即处理；如乙方作业人员违章行为不进行改正，甲方有权依照有关安全生产管理规定，对违章作业者进行经济处罚；对不进行安全隐患的处以罚款，并有权勒令停止施工，待安全隐患处理后方可重新开工，乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失； 二：乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施，严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工，遵守甲方制定的各项规章制度，对国家财产和人民生命安全负责； 2、乙方必须持有五证（资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书）、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育，持有相应岗位合格上岗证书； 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度，听从甲方安全人员的安全管理，接受甲方的安全教育及安全知识考核； 5、乙方劳务人员人数超过30人，则必须配专职安全员；不足30人的配备兼职安全员；各班组要配备专（兼）职安全员； 6、根据施工现场情况及甲方的要求，制定出自己的安全生产措施和安全管理制度；
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 简易设备安装合同书(合同示范 文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
简易设备安装合同书(合同示范文本) 甲方：xxx厂法定代表人：厂长 乙方： 甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬： 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限： 从年月日到年月日 四、安装的质量要求： 五、安装的安全责任：
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关； 六、安装报酬的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失； 八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。 九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：xxx厂乙方： 年月日 -------- 工程名称：_________合同编号：__________________工程公司（以下简称买方）与_________体育用品供应公司（以下简称卖方）就卖方为_________体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：
电采暖安装合同协议书 副本 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
电 采 暖 施 工 合 同 电地暖施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 因建设工程需要，甲方委托乙方施工电采暖工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成一致意见并签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：电采暖工程 2、承包方式：包工包料 二、建设工期及开、竣工时间 1、开工日期：年月日，完工日期：年月日。工期总日历天数天。该工期为绝对日历工期，已综合考虑所有气候条件所带来的工期影响，除不可抗拒因素及通知开工时间延后外，工期不予顺延。 2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件及不可抗力等，含政府行为）而引起停工的，则工期相应顺延。 3、若根据甲方工期要求，在前期准备阶段及工程施工阶段出现暂缓开工或暂停施工，期间所造成的机械停滞、人员窝工等不计取任何误班人工费及机械费，双方均不承担由此造成的任何法律责任和经济责任。 三、工程质量 1、工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求，组织验收达到一次性综合验收合格标准。 2、所有工程材料全为三证齐全合格产品，主要材料进场必须通知甲方和现场监理工程师验收。所有材料必须送往甲方指定实验室进行复检，复检合格后方可使用。但最终验收责任在承包人，即如将不合格的工程材料（包括发包人供的材料）用于工程则由承包人承担全部责任，且该不合格材料不计入工程款，同时再按预算额扣减所涉不合格材料部分的全额工程款。 3、隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知发包人现场工程师和现场监理工程师进行验收，并形成验收文件。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测，形成书面报告。
安装协议书范本【三篇】 甲方：xxx厂法定代表人：厂长 乙方： 甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬： 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限： 从年月日到年月日 四、安装的质量要求： 五、安装的安全责任： 乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关; 六、安装报酬的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失; 八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。 甲方：xxx厂 乙方： 年月日 【篇二】制作安装协议书 委托方:(甲方):中山市X房地产开发有限公司 受托方:(乙方): 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守， 制作安装合同书 。 一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式
1、本合同总费用(含税)￥:元,大写:元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即:元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。 3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应fa.票。 三、制作材料及要求、费用预算 序号 项目 规格 单价(元) 单位 数量 总价 完成时间 保修期 1
编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
设备安装合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议： 编号 号：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况： （ 1）工程地点及面积： __________________ （ 2）工程造价： ____________________________________________________ 元； （3）开工日期： __________________ 年 ________________ 月 ________ 日； （4）竣工日期： __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日； （ 5）付款方式： （ 1）现金 _________________________________ （2）转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕，甲 方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1） ________________ 年 月 ________ 日之前，乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工； 月 （2） ________________ 年 ________ 日之前，完成前期隐蔽工程施 工并验收； （3） ________________ 年 月 ________ 日之前，完成设备安装及系统 的调试运转； 全部 __________________ 设备工程完工及验收， 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收， 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量 和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表） 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应 签定合同的补充文本加以确认。
电 采 暖 施 工 合 同 电地暖施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 因建设工程需要，甲方委托乙方施工电采暖工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成一致意见并签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：电采暖工程 2、承包方式：包工包料 二、建设工期及开、竣工时间 1、开工日期：年月日，完工日期：年月日。工期总日历天数天。该工期为绝对日历工期，已综合考虑所有气候条件所带来的工期影响，除不可抗拒因素及通知开工时间延后外，工期不予顺延。 2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件及不可抗力等，含政府行为）而引起停工的，则工期相应顺延。 3、若根据甲方工期要求，在前期准备阶段及工程施工阶段出现暂缓开工或暂停施工，期间所造成的机械停滞、人员窝工等不计取任何误班人工费及机械费，双方均不承担由此造成的任何法律责任和经济责任。 三、工程质量 1、工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求，组织验收达到一次性综合验收合格标准。 2、所有工程材料全为三证齐全合格产品，主要材料进场必须通知甲方和现场监理工程师验收。所有材料必须送往甲方指定实验室进行复检，复检合格后方可使用。但最终验收责任在承包人，即如将不合格的工程材料（包括发包人供的材料）用于工程则由承包人承担全部责任，且该不合格材料不计入工程款，同时再按预算额扣减所涉不合格材料部分的全额工程款。 3、隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知发包人现场工程师和现场监理工程师进行验收，并形成验收文件。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测，形成书面报告。 四、施工质量相关要求
安装服务合同 甲方： _________________________ 乙方： _________________________ 签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 甲方单位： _____________________ （以下简称甲方） 联系电话： ________________ 单位地址： _________ 甲方代表： _______________________________ 编号 号：
乙方单位：______ （以下简称乙方） 联系电话：________________ 单位地址：___________ 乙方代表：____________________________ 甲、乙双方经协商，就—年—月—日至—年—月—日_______________________ 的__________________ 安装服务达成一致意见。为明确双方的权利、义务和经济责任，双方签订以下合同。 一、服务范围 ___________________________ 的安装服务； 二、甲乙双方职责 甲方职责： （1）甲方承诺将山东区域内安装服务全部交付乙方，不得私自转交第三方； （2）甲方有义务协助乙方解决产品安装服务过程中的问题； （3）甲方需保证甲方产品的质量达到国家标准要求； （4）甲方按照合同规定时间完成对乙方的付款； 乙方职责： （1）乙方向甲方提供《安装服务报价单》（见附件1）； （1）乙方负责根据本合同签订的服务范围及内容组织工作人员对产品进行安装服务 （2）乙方负责控制安装进度，并确保安装质量； （3）乙方负责在完成安装后上传产品照片以供甲方验收； 三、安装服务流程 (1)甲方下单时，以《安装服务报价单》为依据，使用乙方提供的专用淘宝链接进行下单; (2)乙方在接到甲方订单48小时以内完成与客户预约； (3)待安装产品到货并具备安装条件后乙方派工作人员上门安装； (4)产品品安装服务完成后乙方向甲方提交安装图片；
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
合同编号：ZP字号 安全施工协议 发包方（甲方）：江苏筑品建设有限公司 承包方（乙方）： 签订地点：江苏省镇江市 签订日期：二零一四年月日
甲方（全称）：江苏筑品建设有限公司 乙方（全称）： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及其它相关法律、法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：镇江市九华山路西侧，凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务
甲方单位：（以下简称甲方） 乙方单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议： 第一条安装工程概况 （1）工程地点： （2）工程最终造价：￥________（人民币________元整）； （3）开工日期：合同签订之日起十个工作日内； （4）竣工日期：开工之日起五个工作日内； （5）付款方式：现金或其它 第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。 第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责通道设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1）合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；（2）开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转； 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。 第四条价款结算方式及期限： 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）； 2、本合同工程安装总价款为：￥元，人民币整；
（1）合同签订后,甲方支付乙方（预付款）人民币(占合同总金额的 75 %)￥元； （2）工程款(占合同总金额的 25 %)￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。 第五条产品质量责任和售后服务条款 1、自验收之日起,工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。 2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。 第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。 第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。 第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方单位： 联系电话： 单位地址： 甲方代表： 乙方单位： 联系电话：
施工委托合同格式 施工委托合同格式 发布时间：2020-02-07 委托合同为诺成合同。对于施工委托合同你又有多少了解呢?以下是宝岛优品小编整理的施工委托合同，欢迎参考阅读。 施工委托合同范文一签约日期： 甲方(委托人)： 乙方(委托人)：北京惠诚益达智能供暖技术有限公司 一、施工项目：北京号别墅供暖工程 ; 1、施工地点：北京 ; 2、施工内容及要求详见施工设计方案 二、工程期限及保修期： 1、进场三十日内完工(实际工作日)。 2、工程保修期;地热电缆保修五十年，环流板一年，温度控制系统一年，保修期自工程竣工甲方验收合格之日起。(设计温度18-23度)
三、工程造价及付款方式： 1、电采暖工程总造价元。 2、合同生效时，甲方支付总价款的65%，计：元。 3、地热电缆铺设完毕后，经甲方验收合格，支付总价款的 30% ，计：元。 4、完工后，验收合格，付余款5%，计：元。 5、本报价不含温控器前端电器预留预埋(详见设计方案及报价)。 四、材料、设备的供应： 乙方提供所有材料及设备。 注：1、发热电缆为挪威产耐克森―TXLP组件型，(全球范围)隐蔽式接头，冷引线 2.25米。(挪威进口) 2、聚脂镀铝膜(国产) 3、保温材料聚苯板(国产2.5㎝厚) 4、镀锌铁网10㎝x10㎝(国产) 5. 温控器(德国.曼瑞得)
五、施工前准备 1、甲方 (1)、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。 (2)、施工中使用公共部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。 (3)、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的批手续，保证乙方正常施工。 (4、甲方要求比合同约定的工期提前时，需征求乙方同意并应支付赶工费，待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。 (5)、甲方对工程质量、进度进行检查，办理验收、变更、登记等手续。 2、乙方 (1)、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。 (2)、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
东风水库施工安全协议书 建设单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）工程名称：工程 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
合同书 项目名称： 合同内容： 合同编号：□□□□-□□□□-□□-□□□□-□□ 甲方： 乙方： 签定时间： 签定地点： 合同条款 发包人（甲方）：
承包人（乙方）： 经过招标确定，甲乙双方协商一致，同意按照下述条款和条件签署项目设备安装（含部分非标制作及材料采购）工程合同（以下简称合同）：1工程内容及范围 工艺设备安装 工艺管道安装 自控仪表安装 电气设备安装 保温防腐 供货设备、材料清单和价格 2 技术规格和标准 本合同安装工程所规定的技术规格和标准应与施工图中的技术规格及规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，则应符合有关部门最新颁布的相应的正式标准。 3安装工期 本合同规定的安装工期为：，开工日期以甲方通知为准。4施工地点 施工地点 5 工程结算、价格与付款方法 本工程定额采用鄂建（2008）214号文颁发的《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、人工费、机械费执行定额人工费及定额机械费，施工期间不做调整。（含有拆除工程的，子目基价按原子目定额基价的50％计取。）工程取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建[2008]216号)全口径取齐，然后在结算总价基础上下浮，其下浮标准如下表：
合同仅规定（工艺设备安装、工艺管道安装、仪表安装、电气安装、保温防腐）安装工程结算取费费率，工程结算时以实际签证的工程量为依据计算安装费。 （和条对直接执行单价的或综合单价的工程，不实行定额和费率结算，可按综合单价进行工程结算。） 营业税、城市建设维护税、教育费附加综合税率均以工程所在地区税率计取（市区%,县城、镇%,不在市区、县城或镇%）。 项目内所有主材由甲方提供的，交付给乙方的材料由乙方负责保管，若丢失的，承担全价赔偿责任。施工工具、辅材由乙方自备。主材由乙方采购的，其主材价格参照宜昌市同期信息价执行。 安装工程竣工后，乙方编制安装工程结算书，并由甲方审核认可。 甲方与乙方签订的合同中，标明的清单价格和安装取费标准是办理安装项目结算书的标准，在履行合同期间不受任何调价因素的影响，为最终不变价，在履行合同的整个期间内有效。 付款及结算方法：本合同暂估价为人民币元，合同正式签定施工人员进场并施工一周后，首付元作进场费，每月付己完成工作量的60%作为进度款，安装施工完工时累计付合同总价的60%（进场费在第二个月进度款内扣除），甲方审计结束后乙方开具全额建筑安装工程发票（非标制作的设备必须开17%增值税专用发票），甲方支付给乙方至决算工程款总额的90%，余10%作为质保金，所施工装置完工一年内在使用中无质量问题一次无息付清。
安装电采暖设备协议书 合作协议书 甲方：身份证号： 乙方： 内方： 根据《中年人民共和国合同法》及甲乙丙三方协商约定，就甲方住宅安装电采暖设备达成如下条款： 一、合同标的物及规模：该建筑位于阳城县北留镇南岭村，安装蓄热型电采暖暖气片，根据户主房间布局和采暖要求实施安装。并对本项目进行调试，培训以及售后。 二、工程造价：大写：仟佶拾元。小写： 三：技术要求：乙方所安装的产品应满足相关产品的标准技术要求。四、安装范围：乙方负责免费安装60-70平米（合5500元）的 配套产品。超出部分由用户自筹。甲方负责将主电源接接至设备跟前。五、工程的工期和安装，调试。 1：乙方负责免费安装，调试及培训。 2：乙方安装时须对现场地的其它设备，设施进行良好的保护措施，乙方对安装人员进行安全培训，在安装过程中出现的一切事故由乙方承担。3：甲方负责乙方在施工中水，电的畅通，并且对障碍物的移除。六：工程验收： 验收的标准：根据乙方的设计方案，参照相关国家，行业设计，安装及工程验收技术规范，以及县政府相关部门的标准为依据。 七：安装时间：自年月日至年月日。A：售后服务： 1：质量保证为设备调试，验收合格签字后，乙方对所提供的设备在五年内正常使用过程中损坏的部件免费更换或维修，保修期内非甲方人为原因出现质量及安装问题，由乙方负责。 2；乙方为客户提供24小时咨询服务，用户报修24个小时内到达用户现场，及时排除故障，恢复正常运行。 3：乙方为甲方免费培训，以便正常使用和维护系统。并提供使用说明书等技术资料。 4：质保期外乙方为甲方提供部件只收取材料成本费，不收取维修费。
九：付款方式：在签订合同后，除乙方按照配套产品之外，所需材料由 甲方承担。 十：解决纠纷办法：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若协商不成可向当地人民法院提起仲裁。 十一：丙方作为合同的见证方对合问协议约定和款项不承担任何责任。十二：木合同未尽事宜，由双方协商处理。 十三：本合同一式四份，由甲乙丙各持一份。镇政府留存一份。自签订之日起生效。 甲方：（签字） 丙方：（盖章） 乙方：（盖章） 签约日期：年月日
编号： _____________ 户外广告安装合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方：
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌 （以下简称广告牌）的安装事宜达成如下一致协议。 一、工程项目：沿线钢架广告牌加工安装工程。 安装地点：。 二、工程概况 1、灯笼架广告牌：灯笼柱高米，米，宽基础混泥土 2、灯笼广告牌材质： 三、工程单价： 1、广告牌安装费： 灯笼架安装广告牌：元，块； 总支付元，大写； 2、支付方式： 工程安装完毕，甲方向乙方支付全部总价款。 四、双方权利、义务 甲方： 1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。 2、按本合同第二条规定结算广告牌的安装费用。 乙方: 1、办理广告牌设置、土地协调、安装所必须的报批手续及相关费用 2、按甲方提供的安装地点施工并安装完毕。 3、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
4、安装期间岀现的一切责任事故与甲方无关，全部由乙方负责。 五、关于验收 1、乙方全部制作安装完工后，甲方组织验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲 方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。 2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告结构安装应当牢固，抗风力应达到8级。 六、违约责任： 1、乙方如无正当理由未能按规定按时安装完成广告牌，每逾期一日乙方应向甲方支付合同总 金额的千分之五作为违约金。 2、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工 及相应损失。 3、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要 求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。 七、保修期限： 1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保年。 2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。 八、该协议一式贰份，甲乙双方各执一份，双方盖章签字生效。
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-88）、《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 6、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。 三、安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。 4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 四、机电设备使用 1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。