沥青路面劳务合同
篇一：道路沥青路面分包合同
路混凝土沥青路面工程施工分包合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条工程概况
1、项目名称：
2、工程地点：
3、工程承包范围及工程量：具体施工范围由甲方项目部按现场情况指定，施工面积暂定为平方米，最终按监理和甲方确认的实际面积进行结算，并严格按设计施工图、设计交底文件及施工图答疑内容施工。
第二条工程质量、工期及竣工验
收
本工程严格按照设计文件路面施工技术规范进行路面施工，质量符合国家及交通部现行的规范、规程和检验评定标准的要求。
本工程总工期为：天，暂定2013 年月日进场施工，2013 年月日完工。（具体进场时间以甲方通知乙方的时间为准）
竣工验收及竣工验收资料：
1、本工程所有向业主方提交的质检资料和其他资料及资料费等全部由乙方负责；
2、工程完工后，乙方七天之内向甲方报送一套经监理签认的竣工资料，并向甲方提出交工验收申请，甲方在接到申请后应及时通知业主，按国家相关验收规范对本工程组织交工验收。如果逾期不进行验收，则视为对本工程竣工验收合格，并立即办理结算手续。
第三条合同单价、总金额及支付方式
1、合同单价及合同总金额：
暂定合同金额：（元）整。
2、合同金额的支付时间：
（1）合同签字生效后乙方设备进场后，甲方按暂定合同总金额的向乙方支
付工程预付款。
（2）在工程施工做完第一层6cm普通沥青后，付甲方按暂定合同总金额的向乙方支付工程进度款。
（3）在工程完工后乙方提供完整合格的技术资料经设计、监理等相关单位验收，工程量确认后，甲方按实际总价的向乙方支付工程款。
（4）在整个工程竣工以验收合格后，甲方按实际总价的向乙方支付工程款。
（5）余下的作为质量保证金留存于甲方，自验收合格之日起计算二年后付清。
3、结算依据：
工程结算时，按经监理和甲方确认的收方面积进行结算。
第四条质保期
1、质保期：从验收合格后的第日起，质保期为年，质保责任按国家有关规定执行，不含易损耗材料的更换、路基及人为因素的损坏；
2、本工程实行回访保修，第甲方应及时金额支付留存于甲方处的质保金给乙方。
第五条双方责任
1、甲方责任
（1）协助乙方协调施工现场及周边单位间的关系；
（2）若施工内容变更应在收到业主通知三日内以书面形式通知到乙方，否则由此造成的一切责任由甲方承担；
（3）按合同规定的时间按时拨付工程款；
（4）保证提供给乙方施工的路基或基础部分符合相标准；
（5）进场前二天甲方应向乙方提供已完工程的验收记录；
（6）保修期间内如属甲方施工的路
基或基础部分而导致的质量事故，责任由甲方承担（人为不可抗拒除外）。
2、乙方责任
（1）自行解决水电、施工场地及职工住宿；
（2）协调业主、设计、监理已及周边关系；
（3）按甲方确定的通知内容，结合有关规范组织施工，负责成品保护及移交前的保洁；
（4）接受甲方委派监理公司的监理、业主方及甲方现场代表的管理；
（5）注意与其他施工单位的配合；
（6）施工期间承担已接手路基将产生的对乙方的质量责任；
（7）文明施工、安全生产、确保工程质量，按期完工；
（8）提供工程交验所有证明材料及计量资料；
保修期间内如属乙方施工的原因影响路基或基础部分而导致的质量事故，责任由乙方承担；
（9）承担无故不履约导致业主对甲方的经济处罚；
（10）一切由乙方引起的质量事故、人身伤亡事故，均由乙方自行负责；
（11）如甲方需开具发票应按金额的收取费用后无条件执行。
第六条甲、乙双方现场代表
1、甲方工程负责人：，电话：
现场代表：，电话：
2、乙方工程负责人：，电话：
现场代表：，电话：
3、甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方通知的代表。
第七条材料的采购及供应
本工程所需的全部材料费和机具等由乙提供，乙方提供的材料必须符合国家质量标准的质量规范要求，乙方进场所有发生的费用由乙方自行承担。
第八条违约责任
1、甲方违约责任
（1）甲方对工程中途停建或由于设计或施工内容变更造成的停工，乙方应
主动采取措施补救或减少损失。造成乙方停工、窝工、返工及机械设备调运等实际损失，双方协商解决；
（2）甲方超过合同规定的期限验收，由此给乙方带来的经济损失由甲方承担。
2、乙方违约责任
（1）乙方承担无故不履约导致业主对甲方的经济处罚；
（2）未按合同规定的工期或无故拖延时间影响工程进度，每逾期一日，按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。
第九条争议解决方式
在合同履行过程中，如双方发生争议，应先由双方协商解决，协商不成的，可要求第三方机构进行仲裁或判决。
第十条合同终止
双方履行完本合同全部义务，本合同即告终止。
第十一条其它
1、本合同未尽事宜，由双方签定补
充协议，补充协议具有同等效力；
2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）地址：地址：代理人：
年月日
代理人：年月日
篇二：沥青砼路面施工劳务承包合同
沥青砼路面施工劳务承包合同
发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）
甲方将工程的沥青砼路面部分施
工任务承包给乙方施工，为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商，达成以下协议。
一、工程名称：
二、承包范围：路面沥青砼施工，配套机械设备等租赁使用，按甲方提供的设计要求施工。（AC-25C、AC-20C、AC-13C）；乳化沥青封层表面处治；面