广州劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同
总承包单位: 分包单位: 工程名称: 签订日期: 2010年月日
建设工程施工劳务分包合同
工程承包人:
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人” )与工程承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同” )，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码: C2094044010601
发证机关: 广东省建设厅
资质专业及等级: 混凝土作业分包壹级;油漆作业分包壹级;水暖电作业分包壹级;抹
灰作业分包壹级;脚手架作业分包贰级;砌筑作业分包贰级;模板作业
分包贰级;钢筋作业分包贰级;焊接作业分包贰级等。
复审时间及有效期: / 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容:
工程名称:
工程地点:
劳务分包范围:乙方按照甲方提供的施工图纸要求，完成本项目工程的专业工种，包括但
不限于:砌筑工、抹灰工、木工、瓦工、架子工、建筑电工、建筑焊工、
油漆工、灰塑工、砖雕工、木雕工、杂工等劳务作业施工的全部工作内容。
提供分包劳务内容: / 3、分包工作期限
1
工期要求:施工工期约 70 日历天。以甲方现场项目负责人书面通知进场时间为准，具体要求按甲方提供的施工进度计划安排进行施工，甲方做好各项配合工作。 4、质量标准
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和
《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定合格等级。 5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1) 本合同;
(2) 本合同附件;
(3) 本工程施工总承包合同;
(4) 本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下:
(1) 国家现行的有关法律和规范
(2) 国家现行的有关条例和标准
7、总(分)包合同
7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查
阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同
(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工十五天前，向劳务分包人提供图纸肆套，以及与本合同工作有关的标准图 / 套。
9、项目经理
2
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为麦崚，职务: 项目经理，职称: 工程师。
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的劳务负责人为宋建军，职务:经理助理，职称: / 。
10、工程承包人义务
10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在 2010 年 / 月 / 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为: 三通一平 ;
(2)在 2010 年 / 月 / 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在 2010 年 / 月 / 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
(4)在 2010 年 / 月 / 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外);
(5)在 2010 年 / 月 / 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制位置，其交验要求与保护责任为: 现场书面提交，交验后由劳务分包人与工程承包人共同保护。
(6)在 2010 年 / 月 / 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: 宿舍、厨房、厕所，其交验要求与保护责任为: 现场交验 ;
10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
3
10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 11、劳务分包义务
11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 / 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交
旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，
经工程承包人批准后严格实施;
11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组
织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实
安全措施，确保施工安全; 加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、
环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的
质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随
时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
与现场其他单位协调配合，照顾全局;
4
11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设
置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;
11.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护
工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失
及各种罚款;
11.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周
转材料及其他设施;
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，
劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作
程序。 12、安全施工与检查
12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护
13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
5
13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。 14、事故处理
14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15、保险
15.1劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安全设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为: 施工场地内自有人员办理意外伤害保险。
15.4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为: 劳务分包范围的人员意外伤害保险。
15.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16、材料、设备供应
16.1劳务分包人应在接到图纸后 7 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承
6
包人负责处理。
16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务分包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从年月起至年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
附件一 建设工程专业分包、劳务分包合同（参考文本） 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量： 四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任： 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2021建设工程劳务分包 合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
2021建设工程劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一
劳务分包合同协议书零 工 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
劳务分包合同甲方（总承包方）： 乙方（分包方）： 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则，双方就本工程施工合作事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、分包工程名称： 3、工程地点： 4、分包内容（范围）：零工。 5、工程承包形式：全费用单价合同。 6、质量等级：合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收；质量评定部门：现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算，单价零工：2元/平方米。结算按实际为准。 2.付款方式：甲方承诺按照工程的进度情况付款，付款比例为已完工程实际造价的95%，优先考虑甲方的资金情况，若资金紧张可随时延缓支付，最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备
1、机械方面：乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设备的检测和使用安全，甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面：乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理，并对施工现场及质量负责。 四、工地代表： 1、甲方委派同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作： 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度，并对工程质量、安全进行监督，实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费，根据工程进度及时提供材料。 5、⑴甲方有权对施工违法、违纪违规等（质量、安全、工期）行为进行罚款； ⑵甲方书面通知乙方整改，三日后未见成效，甲方有权随时高价引进施工队伍，所有费用由乙方承担； 六、乙方工作： 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度，按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成；
****项目 劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日
合同条款 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入 项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：约2.0万平方米（竣工后按图纸和现行建筑面积计算规则计算为准） 4、结构特点：砖混结构 二、合同工期 开工时间：年月日。 竣工时间：年月日。 （开工时间以实际为准） 1、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划（后附）进行分解，分解为月、周进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按
甲方进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天罚款1000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的工期罚款，以此类推。 2、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上，延误30天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60％进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成各栋号所有工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、装饰工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：。包含但不限于下列内容，建筑主材(砂石、预制板、钢筋、塔吊、模板、架材、钢筋棚、木工棚、防护棚、电路管线及附带物品；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工(含购置及悬挂标语、标牌等)、材料装卸(含甲方供材)、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润、税收等一切费用； 3、承包工作内容 3.1包人工 除消防、通区管道（厨卫间通风道除外）及排烟、栏杆工程、水电、风外门窗工程、卫生洁具。 以外的基础（含人工清槽）、主体、装饰工程、整体人工带辅料
文件编号：RHD-QB-K5107 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 劳务分包合同（范本） 标准版本
劳务分包合同（范本）标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方
案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
工程施工劳务分包合同 合同编号：BZ-JTYJW-201807001 甲方：铜陵华盛建筑安装工程有限责任公司（亳州市建投御景湾项目部） 乙方：亳州市秀华建筑劳务服务有限公司 为确保甲方承建的亳州市建投御景湾项目部工程顺利完工，根据施工安排，甲方将亳州市建投御景湾项目2#、6#、8#楼基础工程桩基础劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于业主与甲方已经签订建设工程施工合同（总承包合同或专业承包合同，下称“总包合同”），为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，经双方协商一致，就劳务分包事项订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书号码： / 发证机关： / 资质专业及等级： / 第二条工程概况 工程名称：亳州市建投御景湾项目 工程地点：亳菊路与希夷大道交叉口东侧 分包范围：亳州市建投御景湾2#、6#、8#楼基础项目CFG桩基分项工程 分包工作范围：1、桩记录；2、桩定位、放线；3、成桩包括桩机及桩具安装、位移、钻进；4、完工交验等乙方工作范围的全部工作内容。 第三条分包工期 1、开工日期：年月日。 2、竣工日期：年月日。 3、总工期为：日历工作天数天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段性施工计划为准，具体根据甲方的进度计划要求，以书面通知为准。 第四条合同价款（劳务报酬） 1、固定总价方式/ 。 2、固定单价方式经业主、监理单位等相关部门验收合格的有效桩，每米15元（含 3%税）。
3、工程量计量方式有效桩长×桩根数。 乙方领取劳务报酬时，需提供经本项目劳务工人签字认可的工资表、身份证复印件、联系方式、劳务班组考勤表。 第五条履约保证金 1、在合同签订之后的/ 天内，乙方必须向甲方交纳不少于合同价款的/ %的履约保证金，乙方完成本合同（协议）全部内容经检测或验收合格且乙方无违约现象时，乙方提供的履约保证金全额返还。如在合同（协议）履行中出现因乙方任何不当行为而对甲方造成信誉损害的（以有书面资料为据），每有一次甲方扣除乙方不低于担保金额的 / %作为失信补偿。乙方发生有不严格履行本合同（协议）行为并给甲方造成经济损失的，甲方有权根据实际情况扣除乙方履约保证金，但该履约保证金不能作为乙方弥补甲方损失的上限。 第六条合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、《中华人民共和国劳动合同法》 2、本合同； 3、本合同附件； 4、总包合同； 5、招标、投标文件。 第七条标准规范 除总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 1 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 第八条总包合同 1、甲方应提供总包合同供乙方查阅（有关价格细节除外），当乙方要求时，甲方应提供总包合同的副本或复印件（有关价格细节除外）。 2、乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关价格细节除外）。 第九条图纸 甲方应在劳务分包工作开工 2 天前，向乙方提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。 第十条项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：王勇，职务：项目经理，
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)
劳务分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：____ 劳务分包人：__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合
施工专业劳务分包合同 承包人（全称）：北龙建设集团有限公司 分包人（全称）： ______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于承包人已经承接了东湖高科创新天地二期施工任务,承包人和分 包人双方就有关工程施工专业分包事宜经协商并达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1分包工程名称：东湖高科创新天地二期工程。 1.2分包工程地点：大学园路____________ 1.3分包工程承包范围及工程内容：木支撑钢管?扣件的材料供应外架搭设（1.悬挑式脚手架2 落地式脚手架）具体工作内容如下： 工程量清单计价表
、分包方式 2.1本工程分包采取固定单价方式。 2.2分包人对分包工程承包范围内的各项内容实行工程质量、工期、 安全、环保、消防、现场文明施工等责任负责。 2.3分包人必须接受承包人依据该工程执行的有关法律、法规、标准、规范规程进行的监督管理。 三、合同工期 3.1合同工期：本分包工程必须满足项目业主对工期的要求，具体 开工日期以承包人批准的开工日为准。 3.2分包工程进度计划必须以满足项目业主工程建设总进度为原则，并应满足承包人在工程施工过程中的合理变化要求。如遇特殊情况发生工程施工所增加费用双方共同协商解决。 3.3分包人不能按约定的工期完工，应承担承诺的工期违约责任，违约金计算方法或额度为：5万元罚款_________________ 。 四、合同价款及支付 4.1分包合同总价款的确定：（暂定）最终以实际面积为准 :落地式脚手架：壹佰零玖万贰仟壹佰叁拾贰圆整（1092132.00元） 悬挑式脚手架：壹佰壹拾伍万贰仟捌佰零陆圆整（1152806.00元）? 4.2分包合同价款的确定与调整（四种方式供选择，或其它方式）
合同编号：（）劳务分包施工合同 项目名称: 项目地点: 签订地点: 签订日期:
劳务分包施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协 商一致，订立本合同。 第一条工程概况 等。工程内容详见清单。 1.2承包方式：包工（含辅材） 1.3工 期：预定开竣工日期 2010年4月12日至2010年7月31 日； 合同工期总计 110 施工天;合同开工日期以甲、乙双方确认的实际开工日期为准。 1.4质量要求：合生（以国家行业质量检验评定标准为依据） 1.5合同价款：人民币： ___________________ 元（小写： 元），详见工程量清单。 第二条工程承包人工作 2.1开工前将施工所需水、电线路接至工程现场，保证施工期间的正常使用； 2.2开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通; 23向乙方提供住宿场所； 24负责向乙方提供施工图纸贰套; 2.5本工程承包人指定代表为 ________________ ； 2.6承包人有责任会同监理单位及时对工程质量和进度进行监督， 及时办理工程洽商、 文件回复及验收；如甲方及监理单位在收到乙方书面洽商、 文件48小时内不予回复, 也未提出修改意见，乙方视为洽商、文件已被认可。 2.7承包人有责任按合同规定时间结算和支付工程款。甲方收到乙方提供的结算 资料30天内完成审核工作，最终结算期限以工程发包方审定日期为准。 2.8工程承包人负责协调各相关单位关系。 第三条乙方工作 3 1劳务分包人指定 ________________ 为该项目的驻工地负责人，承担项目的施工管理 工作。如乙方工地负责人不能按承包人要求完成施工进度，确保工程质量及现场文 明施工，甲方有权要求乙方更换驻工地负责人；如在规定时间内乙方未能满足甲方 要求，则甲方有权终止合同，限期退场。 3 2乙方对承包范围内施工现场的管理应符合北京市建设工程施工现场管理的相关 规定。保障施工安全，做到文明施工。 工程承包人: 劳务分包人: 1.1承包范围:
文件编号：RHD-QB-K8811 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 劳务承包合同专业版示 范文本
劳务承包合同专业版示范文本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务承包合同范文1 签订合同双方： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时、按质、按建筑工程项目完成任务，经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：总则 一、工程名称：昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程昭*凤禧祥瑞大酒店劳务分包。
二、工程地点：昭阳区海楼路下段水文站旁。 三、工程范围：模板安装、拆除，泥工(砌筑墙体、抹灰)，钢筋加工安装。 四、工程造价：模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方提供)，泥工每平米75.00元，钢筋加工安装每平米32.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价，建筑面积21600平方米，合计单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资，乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。所有建筑所需材料由甲方自行采购。 第二条：工程期限 本合同全部工程自20xx年5月18日开工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整)。在组织施工过程中，如遇下列
劳务分包合同 甲方将新建雅泉小学项目承包给乙方施工，为明确双方 职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：绥阳县新建雅泉小学 工程地点： 贵州省绥阳县洋川镇雅泉村 建筑面积: 结构类型：异性剪力墙框架结构 第二条 乙方承包范围及单价 方。 甲方：江西昌南建设集团 （以下简称甲方） 乙方：（主要负责人）： （以下简称乙方） 平方米 1、 承包单价 1） 正负零以上工程经验收单位验收，分部分项工程达 到合格， 模板工程按建筑面积计算共计 2） 基础模板按混凝土接触面积每平方 元/平方计
算。 3）二次结构按混凝土接触面积每平方元/平方计算。 4）民工活动板房甲方提供6间板房（4间由甲方负责另 2间由乙方提供50%价格）。其他人员住宿甲方不负责，由乙方自行解决。 5）木工按建筑面积包工包料元/平方计算。 2、承包范围模板工程：图纸中从基础工程、主体工程等项目所需要木工安装工程; 1）模板制作安装，乙方使用的一切工具、机械等。 2）乙方提供工程基础、主体、二次结构所需的任何材 料及机械（模板、木方、对拉螺杆、内撑、铁丝、钉子等。 3、承包方式1 ）以上模板工程甲方均按包工包料形式承包给乙方。 2）上述价格包含人工、材料费用、乙方使用的一切工 具、机械、工人的劳保费、保证文明施工费用的措施费、材料保管费、机械维修费、场内装卸、转运、堆码、清理等。
3）木工班组、钢筋班组必须出技术人员或带班人配合 放线，不另计价。 4）以上班组人员的安保措施（安全帽、安全带）自行 提供，甲方不负责。 5）以上承包内容由于乙方原因，出现质量事故影响分 部工程未达到合格、自行整改至合格为止。 第二条付款方式: 1、乙方需缴纳工程保证金，元大写元人民币。 2、地下室分三段做完，混凝土浇筑到平方，甲 方返还乙方保证金元，主体完工甲方全款退还保证 金，并将工程款拨付到80%。 3、主体经有关部门初步验收后，甲方15日内需按工程 总价的85%支付给乙方。如未能支付，甲方发现必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。 4、工程竣工验收之后付款至全部款项的97%，在30天 内如未能支付，甲方必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。余款在1年之内全部支付。 第四条安全施工及安全。
建设工程劳务专业分包合同 项目承包方: （简称甲方） 劳务分包方: （简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况、合同周期 1.1工程名称：南充化学工业园区河西片区规划六路道路工程 1.2工程地点：南充市嘉陵区河西乡 1.3承包范围及内容：南充化学工业园河西片区规划六路道路工 程（K1+824.117至K4+854.603）全长 3.03公里的专项劳 务。 1.4甲方视工程实际情况需要，可对乙方承包范围及内容作出增 减或调整，乙方应无条件接受。 1.5承包方式：包甲方与总包方的分包合同中所涉及到的全部劳 务的内容。 1.6合同工期：本工程于年月日开工，至年 月日竣工（具体以甲方书面通知的时间安排为准）。 1.7乙方应当在本合同签订后3日内进场开工。
质量管理 2.1 工程质量：需达到分包合同中关于质量的约定标准，且需达到国家现行的建设施工及验收规范以及工程质量评定标准，并以业主方、总包方、监理单位所要求的质量要求为准。 2.2 质量达不到要求时，乙方必须承担相应的赔偿责任并向甲方支付工程总造价的30%作为违约金（且乙方自愿放弃申请法院降低违约金数额的权利）。 2.3 本工程质量必须通过甲方、总包方、业主、监理、质监站的验收和确认。 2.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。 2.5 乙方如达不到本合同约定的质量标准（或在甲方、业主或监理抽查时发现质量不达标时），乙方应当无条件返工（费用自理），甲方亦有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款由乙方全额承担。
建设工程施工劳务分包合同 工程总承包单位：四川荣鑫建筑工程有限公司 (以下简称甲方) 劳务分包单位：中江县力源劳务有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工程概况 工程名称：欧洲花园二期工程 工程规模： 60000平方米 工程地点：中江县回龙路口 分包范围：实行场内人工包干，以施工图和招标文件确定的工程内容为准。 2、分包工作期限 以总承包合同约定的工程期限为准。 3、质量标准 按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 4、项目经理 4．1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目经理。 4. 2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：现场负责人。 5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 5.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 5.4按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 5.5按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；
7、乙方义务 7．1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 7．2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 7．3自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 7．4做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款； 7．5妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施； 7．6乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用； 7.7乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。 7．8除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 8、安全施工 8．1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 8．2甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。 8．3甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。 9、材料、设备供应 9.1乙方在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付乙方。如质
劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租
赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数：0次发布人：poster
更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250，创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。
劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围
建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的通知 （2003年8月13日建市[2003]168号） 各省、自治区、直辖市建设厅（建委）、工商行政管理局，国务院有关部门，新疆生产建设兵团建设局，山东、江苏省建管局： 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规要求，我们编制了《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213）和《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF－2003－0214），现印发给你们，与已经颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0211）配套使用。 建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF－2003－0214) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2）