110kV变电站线路工程顶管
劳务分包合同
甲方：泾阳县建筑公司
乙方: 陕西海达信市政工程有限公司
经甲、乙双方友好协商，甲方同意将承建的110kV变电站线路工程顶管劳务承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，乙方在维护公司形象和利益以及对该工程承包范围内的质量、工期、安全文明施工负全部责任的前提下，达成如下协议：
一、工程名称：110kV变电站线路工程顶管部分。
二、工程地点：咸阳市。
三、承包方式及内容如下：
（一）包工不包料。
（二）承包内容：
1、工程内容：施工围挡搭设、拆除、以及到场材料的装卸等，原人行道拆除清理归类堆放，配合挖掘机挖顶管井内土方，顶管井内支护、顶管设备安装、顶管下管、顶进。（备注：包括有水、有泥、有砂费用不变）
2、用工内容：施工图纸、图集及施工规范要求的全部内容。
四、承包单价：按图纸以轴线延米计算，每延米元。
五、付款方式：按进度付款，每月二十五日报工程量，次月十五日前付已验收合格工程量70%工程款。工程竣工验收合格后付95%工程款，质保期满后一次性付清。合同自行终止。
六、质量要求：工程质量必须达到国家现行规范标准，达不到要求的，其材料及人工费由乙方承担。
七、工期要求：工期服从总工期安排，具体工期服从甲方安排。保证上劳人员满足施工进度及文明工地施工要求，必要时继续增加劳力，保证工程需要。
八、安全措施及管理制度。
1、乙方进场人员必须服从甲方的安全管理及对职工的安全思想教育，乙方在施工中所发生的一切不安全事故及祸及他人的安全事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何法律责任及经济赔偿或补贴。
2、乙方进场人员必须服从建房现场各项管理制度及规章制度。若违反，甲方有权对乙方人员进行处罚，或要求乙方更换相关人员。
3、乙方进场人员必须服从甲方现场安全人员的管理及指导，如不服从管理，甲方有权对其进行处罚。
4、乙方所有进场人员必须登记造册上报甲方。
5、乙方对进场人员必须办理人身保险及暂住证。
6、乙方有权拒绝使用不符合安全要求的材料及设备。
九、安全文明施工要求：
1、安全施工：必须严格遵守安全规程规范施工，目标是无死亡，无重伤，所有进场施工人员必须进行三级安全教育，现场配备的专职安全员必须持证上岗。
2、文明施工：符合咸阳市文明工地施工要求，服装、安全帽、胸牌必须统一，做到工完清场，不能做到以上几点甲方有权进行警告或者处罚。
十、材料控制要求：
1、对原材料的使用应本着节约、高效、低耗的原则。合理使用，
坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生。
2、如出现乱浪费材料或者有意损坏，按原价格的200%进行处罚。
3、甲方交与乙方的工具及用具损坏或丢失全部按原价进行赔偿增
加200%采保费。
4、易损材料及工具（扣件、及蝴蝶卡、卡扣等）乙方应妥善保管
及维修，原价进行赔偿。
十一、双方职责、义务、权利：
（一）甲方职责、义务、权利
1、提供施工所用大型设备：电锯、电缆等。
2、提供施工所用材料：模板、木方、提供施工所用水、电源至现
场二级电箱。
3、负责搞好施工技术交底，并组织有关人员对每道工序进行检查
验收。
4、保证材料的及时供应，不能因材料的工艺不足及施工机具的不
能正常使用而影响工程进度。
5、对施工中违反操作规程及施工规范的行为，甲方现场管理人员
有权根据国家的有关质量标准、工地质量管理制度及奖罚制度进行处理，待每次结算付款时，从工程款中扣除。
6、对于不遵守项目管理制度的乙方人员，甲方管理人员将按合同
相应条款及附页中所定的条款进行处罚，每项罚款均在付工程款时，从工程款中扣除。
7、甲方有权将不遵守工地管理制度的乙方人员提名辞退并限期责
令退出施工现场。
8、甲方管理人员随时协助乙方解决施工中可能出现的问题，并负
责分享工程质量验收，乙方必须服从甲方管理人员的安排指挥，对不符合质量要求的，甲方有权制止，严重的勒令其停工或做出处罚。
9、罚款单一旦开出，乙方必须无条件在上面签字，如有拒绝签字
者，甲方有两个以上现场管理人员签字即为生效，同时罚款数额加一倍，转至财务，付款时扣除。
10、负责泾阳库房至工地现场的模板、钢筋运输的车辆。
11、由于甲方原因引起的窝工及误工甲方不承担任何补偿及赔偿。
（二）乙方责任、义务、权利
1、乙方工组人员的食宿自理、自行配备统一施工人员的安全帽、
服装。
2、乙方参加施工的人员必须遵守甲方公司的各项管理制度和项目
管理制度及质量管理处罚条例。
3、乙方在施工现场需配备一名项目负责人及技术负责人进行全面管理，未经甲方同意不得更换，进场后将管理人员名单、通讯方法、证件原件、复印件报项目部存档。管理人员开工前2日内到岗，否则缺一人每天处罚200元。
4、乙方进场人员必须按本公司文明施工手册要求，进入施工现场的施工员必须接受入场教育，特殊工种必须持证上岗，进场人员统一着装，按公司要求佩戴安全帽、胸卡。
5、质量、工期、安全、文明施工必须达到甲方要求。由于乙方自
身引起的一切责任及损失由乙方自行负责。
6、负责教育本公司职工严格执行国家及建设部颁布的各项安全管理制度、安全操作规程、对于乙方人员在现场不遵守有关操作及有关制度所发生的一切不安全伤亡事故所产生的费用有乙方自行承担。
7、乙方严格按照规范要求及操作规程进行施工，对于不符合质量要求的分项工程拆除返工，但所造成的人工及材料损耗费用，乙方无条件全部承担。
8、教育本队人员严格遵守该项目部现场安全、卫生、奖罚等有关规章制度，做到文明施工，确保优质工程，对于现场卫生、材料的对方及施工现场的清理等，应按照甲方的要求及管理制度贯彻执行落实，并派专人负责实施完成。
9、因违反操作规程造成的机械损坏，其修理费用及停工损失均由乙方承担。
10、施工所用材料，必须提前申报计划，由项目部审批，再行领用，领完计划控制量后，甲方停止发料，超出部分材料费用由乙方承担。
11、乙方不得将本工程转包其他人施工，必须由合同签订人施工，否则甲方有权终止合同。所造成的一切后果由乙方自行承担。
12、工作人员必须遵纪守法，文明施工，严禁在施工区内酗酒滋事，打架斗殴，违者每次将处以500元罚款，屡教不改者清除出场，或者送交当地派出所。
13、甲方提供钢筋模板材料，加工地点在泾阳县库房场地内，乙方负责加工装卸。
十二、其他：
1、乙方所写的各项承诺书均作为合同附件一并执行，具有同等法
律效力。
2、甲方所有的管理制度、处罚条例、质量标准均作为合同附件一
并执行。
十三、本合同如有未尽事宜，双方通过友好协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十四、保险：乙方人员人身保险由乙方自行办理。
十五、本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方：乙方：
电话：电话：
年月日年月日
施工承包合 同 工程施工承包合同 甲方：四川丰正建筑工程有限公司 乙方:广安中顺建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称：2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目城北镇小鱼滩村水利基础设施工程 l 、工程地点：邻水县城北镇小鱼滩村 2、工程范围：金竹凼上山坪塘维修、清淤及转运 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1 、本工程采用包干总价大写：拾万元，小写：100000元。 2 、以上包干价已包括人工费、材料费、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、税金、利润等全部费用。
第二条、工期要求 一、开工日期：2015年11月13日 竣工日期：2015年11月28日 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。 顺延期限应由甲乙双方及时协商，签定书面协议，甲乙双方各执 一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。 l 、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。 2、因建设业主变更计划而不能继续施工的。 3、因甲方原因造成停工的。 第三条、施工与变更 一、本工程施工技术标准、规范执行水利部现行颁布的水利工程施工规程、规范和省水利厅、水务局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理办法、规定。 二、质量检查：评定标准和验收办法执行下列文件： 国家现行颁发的《水利工程质量检验评定标准》。 三、变更 施工过程中乙方如发现严重影响技术标准和施工质量的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与业主单位商定，提出修改或变更意见，批准后甲方以书面形式通知乙方，方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准，变更后的单价由甲乙双方协定，并作出书面协议备案作为
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
合同编号：YT-FS-5416-29 顶管施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
顶管施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。
工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。
编号：_____________水利工程施工劳务承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称： l、工程地点： 2、工程范围： 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1、本工程采用包干总价大写：元，小写：元。 2、以上包干价已包括人工费、材料费、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、税金、利润等全部费用。 第二条、工期要求 一、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。 顺延期限应由甲乙双方及时协商，签定书面协议，甲乙双方各执一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。 l、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。 2、因建设业主变更计划而不能继续施工的。 3、因甲方原因造成停工的。
第三条、施工与变更 一、本工程施工技术标准、规范执行水利部现行颁布的水利工程施工规程、规范和省水利厅、水务局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理办法、规定。 二、质量检查：评定标准和验收办法执行下列文件：国家现行颁发的《水利工程质量检验评定标准》。 三、变更 施工过程中乙方如发现严重影响技术标准和施工质量的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与业主单位商定，提出修改或变更意见，批准后甲方以书面形式通知乙方，方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准，变更后的单价由甲乙双方协定，并作出书面协议备案作为本合同的补充部分。否则，一切损失责任由乙方自负。 第四条、施工现场管理 一、甲方责任： l、甲方负责整个工程的全面管理、监督、指令。 2、在开工前向乙方进行技术交底，工程量澄清，同时下达施工任 务，并派技术员、管理人员负责施工整体布署安排、技术指导，质量监督，进度(工期)控制。 3、甲方在开工前向乙方进行安全文明生产和遵纪守法教育。 4、甲方负责对乙方已完成工程的计量计价、质检。 5、测量：甲方负责对乙方承包工程的施工复测工作，对其重点部位进行测设定位。 6、试验检测：甲方负责对乙方承包工程的的有关试验检测工作。 7、工程完工后，及时组织验收和结算工作。 8、监督乙方对于农民工工资发放的情况及其保障措施。为响应国务院关于农民工工资问题的号召，甲方将在每周支付给乙方的工程款中预留农民工工资，与乙方共同组织发放，以保障此项资金的发放。 二、乙方责任： 1、乙方应具有一定的施工能力，其人员、设备、技术力量应满足 所承包工程质量、进度的要求。乙方签订合同接受任务后，必须垫付前期施工费用、承担质保金
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
施工劳务合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚： 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期：
专业分包协议书 工程名称: 合同编号: 国家工商行政管理局
委托方（甲方）： 合同编号： 受委托方（乙方）： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。 第一条服务范围： XXXX顶管工程 第二条服务内容： 1、管道顶进D=XXXmm L=XXXm，顶管坑开挖，基坑支护；管道封堵、检查 井砌筑1座，顶坑回填，井筒砌筑、地基加固，管口处理；土方倒运至围墙内指定地点. 第三条执行技术标准： 执行国家及北京市相关规范，满足施工现场条件要求。 第四条工程费用： 1、分包合同价款及承包方式：固定总价合同，分包价款元包死，大 写元整。 2、分包价款中包含分包方现场施工所发生的人工费、机械费、材料费、 工程水电费全部费用。 3、分包价款中包含地线管线调查、加固所发生的全部费用。 第五条甲方的义务 1、自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。 2、自接到乙方编制的“顶管施工方案”之日起日内完成审定工作，并提出书面审定意见。 3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。 4、为乙方提供电源，以保证乙方的工作顺利进行，乙方使用的电费结算时扣除。
第六条乙方的义务 1、自收到甲方的有关材料之日起日内组织队伍进场作业。 2、乙方应当根据经甲方批准的“青年政治学院附属中学方案”要求确保工程如期完成，本工程工期为XXXX年XX月XX日具备竣工验收条件，每延误工期一天，扣除5%，总价不超过5% 3、乙方施工完成的顶管项目必须符合方案及设计要求，满足下道工序的正常进行，如因乙方施工质量问题造成的工程停工、怠工现象，乙方负责承担全部责任和经济损失。 4、乙方进场材料必须符合现行国家规范和设计要求，原材试验费用包含在乙方的承包价款中。 第七条乙方施工工程未达到规范要求的，由乙方负责全部责任及经济损失。 第九条分包工程费支付日期和方式： 1、本工程无预付款。 2、进度款支付： 工程完工后，甲方一次性付清乙方分包工程款。 第十条甲方违约责任 1甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，向乙方支付停窝工费。 第十二条乙方违约责任 1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同总价款的30%，但因甲方违反合同致使乙方解除合同，乙方不承担赔偿责任。 2、因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
工程施工劳务合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程施工劳务合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：____ 甲方：____ 乙方：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_____工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件
人工顶管劳务施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量，双方本着平等互利、协商一致的原则，经过充分协商达成如下合同： 一、工程概况 工程名称：陇海南路改建 工程地点：商丘市梁园区 工程内容：污水顶管施工 合同价款：本工程单价为：元/米，工程量以施工长度为准。 二、承包方式 本工程的承包方式为：包工不包料。 三、价款支付与结算 本工程自开工之日起，乙方设备、人员进场至到顶管结束后，通过闭水试验，验收合格后，一次性支付给乙方工程款的95%，剩余5%工程交工验收后一次性支付。 四、双方责任 1、甲方权利与义务 A、开工前甲方向乙方提供施工图纸。 B、甲方只提供管材和施工用电（一级配电箱）。 C、甲方负责协商各方关系（包括与地方政府、村民委员会的协调沟通，相关行政审批手续），并承担相关费用。 D、按合同要求办理结算，支付工程款。
2、乙方责任 A、乙方负责一级配电线以外所有施工用电材料，并承担电费。挖掘机、装载机、小型机具等设备其发生的所有费用由甲方承担。 B、乙方应按照甲方图纸要求施工，如有变动应与甲方协商解决。 C、乙方在施工期间应按相应要求做到安全文明、环保施工。 D、在施工过程中，随时与甲方沟通，保证施工顺利进行。 E、乙方负责施工现场的安全维护、文明施工。 F、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，严格执行甲方制定的安全文明施工相关条例。保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中造成事故的责任和因此发生的费用。 G、在施工过程中，无论地下出现障碍物及地下水等任何状况，乙方无条件将顶管贯通，甲方不增加任何费用。 H、乙方提供人工顶管资质、特种作业人员操作证及施工方案。 J、乙方负责顶管过程中一切安全事故责任，造成的损失均由乙方承担。 六、附则 1、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。 2、本合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地的地方法院起诉。 3、本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 年月日年月日
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
施工劳务合同（样本） 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定，结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利，义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围及内容： 四、工程期限： （1）、自年月日起至年月日止所有分包工程必须完工，具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表（其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程），施工期间一切法定节假日均不予考虑。（2）、在本条一款规定的施工期间，乙方必须确保年月日工程完工，若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担，且工期延误一天罚款1000元，如非乙方原因造成的工程延期，经项目部及业主核实认可后，工期相应顺延.。 五、材料的供应及管理： (1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划，并交主管工长审核，经项目经理和公司领导签字同意后，由公司物资部门统一采购。
（2）、材料进场后，均由主管工长及仓库保管员对材料规格，数量及质量进行验收，主管工长根据分部分项工程的材料实际用量，另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。 （3）、乙方所领取的一切材料均自行保管（保管费已算在工程量的单价中），若因保管不善，使材料发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。 六、工程质量及工程验收： （1）、工程必须达到五星级装修标准，如达不到该标准，工程劳务费按85%结算。 （2）、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。（3）、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部，项目部根据乙方通知的时间先进行验收，再通知监理单位验收；未经验收或验收不合格，乙方不得进行下一道工序的施工，直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格，项目部有权对乙方进行经济处罚，且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。 七、双方责任： （1）项目部对整个工程全过程进行管理和协调。 （2）根据图纸要求，业主要求及施工说明，项目部向乙方进行技术交底。（3）项目部在施工过程中对工程质量，安全，施工进度进行标准化管理，发现问题及时向乙方提出整改意见，并在规定的时间内整改完毕。 （4）乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求，一切行动听从指挥，发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃，索贿或虚报帐目，损公肥私等不法行为，违者一经查实严肃处理，
顶管施工分包协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》和《建设工程施工合同》及其它有关法律、法规和规定，遵循自愿、公平和诚实原则，双方就本合同工程合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概括 1、工程名称：滨河新区二期热水管网工程 2、工程地点：滨河新区二期区域 3、工程内容：顶管设备安撤、相关辅材及设备运输、顶管顶进、管缝抹带（含材料费）、场地排水及相关顶管施工准备工作等。不包括顶管（三级钢筋砼顶管）作井、检查井的制作、壁后注浆、回填夯实及场地原地貌的恢复等。 二、工程承包范围及方式 1、承包范围： (1)顶管施工劳务，管径：D1500mm 约20米，最终按实际收方为准。 2、承包方式：本合同为劳务单价包干。（按实际收方量计） 顶管：D800mm:1200元/m（土方掘进）。 三、工期要求 1、开工时间：2013年11月23 日
2、竣工时间：2013年12月30 日 合同总工期为7 天。合同签订后进场起算（甲方通知为准）。因甲方原因则工期顺延。 四、质量要求：达到国家现行规范、标准及施工图要求。 五、合同价款暂定：金额（大写）：叁万元，（小写）30000.00 元人民币。以本合同约定的结算办法结算工程款，按实收方，金额以结算为准。 六、工程量的确认、费用的结算和支付 1、工程量的确认：经甲乙双方在工程完工现场签收。 2、费用的结算和支付：本工程不支付预付款。顶管完成经热力公司及其它有关部门验收合格后付款70%，待供热管道施工通过顶管段后15日内办理结算，并提供顶管顶进施工记录资料及顶管施工方案，7个工作日内付清余款，本协议是劳务工程乙方不提供任何票据。 七、安全生产文明施工 1、甲乙双方必须认真遵守国家有关安全生产文明施工的法律、法规及各部门的相关规定。 2、乙方人员服从甲方管理，并严格遵守甲方相关规章制度。 3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，乙方应作好自检工作，并做好记录存查。乙方在施工中发现安全隐患应及时向主管人员报告，整改后方可施工，严禁违章冒险作业。 4、杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率应控制在3‰以内。乙方必须自行承担一切安全事故的所有责任及相关费用损失，所有违章
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：HGXPHD2014- 分包人（全称）：华贯建设有限公司 承包人（全称）： 分包工程名称：四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址：四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称：四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容： 范围包括：_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 第三条合同工期 开工日期年日，完工日期_____________________ 年日，工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为：下部基础： __________ 元/m3 （人民币），大写：_________ 元/m3。 上部墙身： _______ 元/m3（人民币），大写：_________ 元/m3。 钢筋制安： _______ 元/t （人民币），大写：元/t。 4. 2工作内容包括：班组所届段落的模板安拆；碌浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢 管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好）；碌的振捣成型抹平、扫毛；碌养护（不少丁7天的不问断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；碌运输车进入现场后的指挥协调；碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理；拆模后的垃圾活理；如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的
编号：FS-HT-05018 施工劳务合同(标准版) Construction labor contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工劳务合同(标准版) 施工劳务合同（一） 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于_____年___月___日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：
1.4劳务承包范围： 1.5劳务承包期限： 开工日期：_____年___月___日； 完工日期：_____年___月___日； 总日历工期：日。 经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付 给乙方工期奖。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： 1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工； 2、甲方变更计划和设计而影响施工； 3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工； 4、临时停水停电一天以上； 5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级：； 1.7合同价款：
本合同造价为人民币（大写）： 1.8乙方投入施工人数：人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.本合同； 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 3.中标通知书； 4.投标书和招标文件； 5.工程劳务量清单； 6.确定劳务报酬的工程预算书； 7.图纸； 8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第三条、合同文件适用标准和法律 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 3.2.2其他标准及规范；
施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米900元（其中包括打内环、挖机以下由乙方开挖）。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。 按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操 作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。
2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方 签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。 4、按协议及时支付工程款。 5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不 到位，停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。 6、根据工程进度确保所需材料。 乙方所拥有的权利： 1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场， 在甲方要求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款 4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3合同价款的支付： 5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理： 6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的
工程劳务协议书 工程名称：坛丘大桥DN600给水管道迁移工程（过运河拖管）甲方：常熟市市政建设有限责任公司吴江项目部 乙方： 签订日期：2014 年月日 签订地点：坛丘大桥
第一部分协议条款 甲方（全称）：常熟市市政建设有限责任公司吴江项目部 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1.1 工程名称：坛丘大桥DN600给水管道迁移工程（过运河拖管） 1.2 工程地点：坛丘大桥 二、工程承包范围和内容 施工范围为过运河拖管；施工内容包括顶进后座及坑内平台安拆、机械及附属设施安拆、顶进减阻、顶管接口外套环、水电接驳、管道安装、顶进、泥浆运输、照明、取土、等顶管施工所包含的所有内容。如乙方施工进度、安全、质量满足不了甲方要求，甲方有权对该工程部分或全部分割出去。 三、承包方式 包工、包除甲供管（PE管管材）材外其他材料、包安全、包措施等为完成顶管施工发生的一切费用。 四、合同工期 本段工期为5天，以乙方实际进场时间为准 五、质量标准 5.1 本工程应达到的质量标准：合格。 5.2 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，做好开工前地下、地上管线探
测，在施工过程中如损坏通信、电力、雨污水管道、道路、等设施，均有乙方承担。 5.3 乙方必须保证管道一次性完成，若在施工过程中导致拖管未成功或损坏管材，由乙方赔偿所有损失 六、合同价款 合同采用固定综合单价，DN600 HDPE拖管综合单价均为元/米。以上双方约定的单价为固定综合单价，结算时不予调整。计价和结算工程量以甲乙双方共同测定的实际完成合格工程量为准。 单价在施工期间直至合同期满不作任何调整。 综合单价无论施工时工作井和接收井地质条件是否变化，结算时都按综合单价结算。 乙方在签约前应认真踏勘施工现场，调查市场，熟悉施工环境和合同内容及图纸情况，充分考虑对本工程有影响或起作用的风险。进场后不得以上述理由提出综合单价调整或工期延长的要求。由于乙方采取方案不成熟、措施不力等造成本合同工程的一切损失、工期延误及施工费用的增加均由乙方自行承担；因上述情况和甲方要求造成不能连续施工、停工、窝工损失，不再向甲方索赔，已视为包含在合同综合单价内。 七、甲乙双方驻场人员 必须保证现场负责人在场 八、甲乙双方权利和义务 8.1 甲方工作 8.1.1负责施工现场三通一平，使施工现场具备施工条件； 8.1.2负责工程技术交底。 8.1.3按约定向乙方支付工程款。 8.2 乙方工作