建筑钢材购销合同
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
甲方因工程建设需要，向乙方购买各种不同品名、类别、型号的建筑钢材及
型号。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，甲乙双方就房地产开发项目工程建设所需钢材
购销事宜进行平等友好协商，确定该项目工程建设所需的各种类型的建筑钢材和型号全部由乙方负责供应，为明确双方的权利义务，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条钢材品名、规格及质量要求。
钢材品种、规格、数量，按甲方指定的品名供货，规格、种类以甲方向乙方
送达的购材计划通知单为准。个别品名在市场缺货的情况下，乙方协商甲方同意后，可更换供材品名。
钢材品名要求：
1、圆钢：φ6.5-φ12。产地：酒钢、龙钢、邯钢、晋钢、海鑫、济源等；
2、二级螺纹钢：φ8-φ25。产地：酒钢、龙钢、邯钢、晋钢、海鑫、包钢、
武钢等；
3、三级螺纹钢：φ8-φ25。产地：酒钢、龙钢、海鑫、晋钢、包钢、武钢
等；
第二条交货时间、地点、运输、装卸（吊）费用承担。
1、甲乙双方确定当批购销钢材价格之日起两日内，乙方负责该批次定购的
钢材运送并交付甲方工地指定地点落地。运输、装卸（吊）费用等费用由甲方承担，运费30元/吨，装（吊）费10元/吨。
2、乙方将钢材送至甲方指定施工现场且随车附带材质书等相关资料，运输、
装卸（吊）费用随市场行情起落作调整。因现场或其他外界原因不能到达指定地点的由甲方负责协调解决。到货后，经甲方现场验收，无发现缺损、质量等问题后，甲方收料员应即时签收。
第三条计量方法验收标准。
1、螺纹钢（螺纹钢二级/三级φ12-φ25；圆钢φ12-φ16）以理论重量换算
为准。
2、高线、盘螺以检重过磅为准计算。
第四条检验标准及方法。
甲方以乙方提供的交货清单为数量验收依据进行验收。验收数量与交货数量
误差按千分之三执行，超出千分之三的，甲方应在供货当日向乙方提出书面异议，并保持货物原状，经双方协商一致后协商。千分之三之外的由乙方负责，千分之三之内的由甲方负责。
第五条质量异议。
乙方每批次送达甲方工地的钢材经甲方现场点验无误签收后，甲方应将当批
次各种型号、规格的钢材送样进行检验化验，经检测化验结果为合格产品后，方可投入使用。如有质量问题，甲方应在接到检测报告结论为不合格的，3日内书面通知乙方，并随附相关检测报告。若甲方没有按上述程序进行先检测后使用，仅凭经验或肉眼察看视当批次供送的钢材个别或部分品名不合格的，乙方不予采纳，并视当批钢材质量为完全合格产品。经检测不合格，甲乙双方确认钢材质量确属不合格，乙方应将不合格部分钢材运回，并自行承担所发生的运费，在3
日内换送合格钢材到甲方施工现场，但乙方不承担其它责任。
第六条价格及数量确定（本期工程钢材用量约为4000吨）。
每批货物的价格以当日西安《我的钢铁网》价格，由双方友好协商确定。甲
方根据工程进度需要，分期分批向乙方购进所需钢材，甲方每次需货时，应提前
三天通知乙方所需钢材的规格、型号、数量、产地、品名，经乙方确认。
第七条结算方式。
本项目钢材供应属于垫资形式，经双方协定，达成如下方式付款结算：
1、乙方为甲方垫资400吨钢材，价格以当天《我的钢铁网》网上价格双方
签字为准，60天内按货款每月1%的加价，以当日单批，以日计费。超过60天
按每月3%的加价计算方法同上（但垫资时间最长不超过4个月，如超过四个月
每吨每日再原来的基础上再上浮3元）。垫资以外货到工地十天内结清。
第八条本合同终止合同。
1、合同履行完毕。
2、甲方如果不能按约定期限支付货款，乙方有权停止供货，或单方解除合
同，并收回全部货款及垫资费。
第九条解决合同纠纷的方式。
1、由双方协商解决。
2、通过仲裁机构仲裁解决或向当地人民法院起述。
第十条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效，并具有
同等法律效力，所有款项付清后本合同自行终止。
第十一条由造成违约事实的一方承担直接责任。
甲方单位（公章）：乙方单位（公章）：
法定代表人（签字盖章）：法定代表人（签字盖章）：
身份证号码：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：身份证号码：电话：传真：开户银行：帐号：篇二：建筑钢材购销合同(2011版)
钢材购销合同
供货方：（以下简称供方）需货方：（以下简称需方）
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：
一、供货内容：
需方为满足【】建筑工程的需要，约于年月日至年月日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。
合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于。
二、订价方式：
供需双方根据钢筋进场当日《无忧钢铁网》_______市场同规格行情价每吨加价元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。
三、质量标准：
供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。
四、供货和签收、对账方式：
1、需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定
钢材供货计划
2、需方指定（身份证号码：话：）为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。
3、在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail：，传真
4、接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。
5、需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。
6、线材按过磅重量计算（磅差±0.3%），螺纹钢、圆钢以理算重量计算。
7、所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。
8、供方指定、为对账人，（其中一人即可），需方指定、___________为对账人，（其中一人即可）。
五、验收方法：
1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。
2、钢筋表观质量应该符合国家标准。
3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果
以复检为准；24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管；供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。
4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。
5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。
六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。
七、有关责任：
1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。
2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延；在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。
3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行；遇价格下调时，按原价执行；推迟时间不得超过
4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。
5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。
6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。
7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。
8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。
八、不可抗力：任何一方由于不可抗力（只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾）的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。
十、其它条款：双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。
十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。
供货方：｛盖章｝需货方：｛盖章｝
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
附履行该合同双方固定联系地址：
甲方：地址：邮编：电话：传真：
乙方：地址：邮编：电话：传真：篇三：建筑钢材购销合同1
建筑钢材购销合同
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
甲方因工程建设需要，向乙方购买各种不同品名、类别、型号的建筑钢材及
型号。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着互惠互利
的原则，甲乙双方就房地产开发项目工程建设所需钢材
购销事宜进行平等友好协商，确定该项目工程建设所需的各种类型的建筑钢材和
型号全部由乙方负责供应，为明确双方的权利义务，达成如下协议，以资共同遵
守。
第一条钢材品名、规格及质量要求。
钢材品种、规格、数量，按甲方指定的品名供货，规格、种类以甲方向乙方
送达的购材计划通知单为准。个别品名在市场缺货的情况下，乙方协商甲方同意
后，可更换供材品名。
钢材品名要求：
1、圆钢：φ6.5-φ12。产地：安阳、邯郸、济源等；
2、二级螺纹钢：φ8-φ25。产地：安阳、邯郸、济源等；
3、三级螺纹钢：φ8-φ25。产地：安阳、邯郸、济源等；
第二条交货时间、地点、运输、装卸（吊）费用承担。
1、甲乙双方确定当批购销钢材价格之日起两日内，乙方负责该批次定购的钢材运送并交
付甲方工地指定地点。运输、卸车费用等费用由甲方承
担。
2、乙方将钢材送至甲方指定施工现场且随车附带材质书等相关资料，运输、
卸车费用随市场行情起落作调整。因现场或其他外界原因不能到达指定地
点的由甲方负责协调解决。到货后，经甲方现场验收，无发现缺损、质量等问题
后，甲方收料员应即时签收。
第三条计量方法验收标准。
1、螺纹钢（螺纹钢二级/三级φ12-φ25；圆钢φ12-φ16）以理论重量换算
为准。
2、高线、盘螺以检重过磅为准计算。
第四条检验标准及方法。
甲方以乙方提供的交货清单为数量验收依据进行验收。验收数量与交货数量
误差按千分之三执行，超出千分之三的，甲方应在供货当日向乙方提出书面异议，并保持货物原状，经双方协商一致后协商。千分之三之外的由乙方负责，千分之
三之内的由甲方负责。
第五条质量异议。
乙方每批次送达甲方工地的钢材经甲方现场点验无误签收后，甲方应将当批
次各种型号、规格的钢材送样进行检验化验，经检测化验结果为合格产品后，方
可投入使用。如有质量问题，甲方应在接到检测报告结论为不合格的，3日内书
面通知乙方，并随附相关检测报告。若甲方没有按上述程序进行先检测后使用，
仅凭经验或肉眼察看视当批次供送的钢材个别或部分品名不合格的，乙方不予采
纳，并视当批钢材质量为完全合格产品。经检测不合格，甲乙双方确认钢材质量
确属不合格，乙方应将不合格部分钢材运回，并自行承担所发生的运费，在3
日内换送合格钢材到甲方施工现场，但乙方不承担其它责任。
第六条价格及数量确定
由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以乙方供货当日市场价格作为参考，由双方友好协商确定。甲方根据工程进度需要，分期分批向乙方购进所需钢材，甲方每次需货时，应提前三天通知乙方所需钢材的规格、型号、数量、产地、品名，经乙方确认。
第七条结算方式。
本项目钢材供应属于垫资形式，经双方协定，达成如下方式付款结算：
1、甲方收到钢材之日起，甲方应在一个月内付清该批钢材款。超出一个月则每吨每天加5元计算，但垫资时间最长不超过3个月，如超过3个月每吨每日再原来的基础上再上浮3元）。
第八条本合同终止合同。
1、合同履行完毕。
2、甲方如果不能按约定期限支付货款，乙方有权停止供货，或单方解除合同，并收回全部货款及垫资费。
第九条解决合同纠纷的方式。
1、由双方协商解决。
2、通过仲裁机构仲裁解决或向当地人民法院起述。
第十条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效，并具有
同等法律效力，所有款项付清后本合同自行终止。
第十一条由造成违约事实的一方承担直接责任。
供方：（乙方） 需方：（甲方） 第一条：合同条款 1.1产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。 1.2：最终结算数量以甲方实际需求数量为准 1.3：上述单价为材料到现场加工好的单价，包括原材料费、运杂费、加工费、各种税费、利润等费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。 第二条：质量标准
2.1：加工所用原料的质量要求、技术标准按国家现行标准执行。 2.2：钢筋的出厂、运输现场交验等环节中，乙方应确保其质量符合技术标准要求，以甲方供应的施工图纸为准，如有更改，甲方应以书面的形式通知乙方。 第三条：供应方式 3.1:乙方根据甲方提供的加工钢板套,需求计划和供货时间计划. 3.2:如果乙方不能按甲方提供的需求计划和供货时间计划，向甲方交货的，乙方应在该计划要求的供货时间前十天通知甲方，方便甲方调整施工方案。 第四条：运输 4.1：由乙方组织运输工具将钢筋运至甲方工地过程中，途中一切安全等事项由乙方承担，甲方不承担责任。 4.2：乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任，如果责任因甲方造成的，则由甲方承担。 第五条：交货验收 5.1：钢筋数量以甲方实际签收数量为准 5.2：钢筋的验收：按要求加工制作，在场内进行质量自检，合格后交甲方签收。 第六条：结算和付款 6.1：甲乙双方签订合同后预付材料款%，下余按计划进度送料数量付款：6.2：甲乙双方每月日前核对加工数量，乙方提交正式发票后办理结算手续，结算手续办理后天内支付货款
第七条：双方权利和责任 甲方的权利和责任 7.1：按时和乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。 7.2：提供场内通道，方便乙方货到工地，卸货由甲方负责。 7.3：按照甲方要求的加工技术指标和质量标准组织生产，及时供货。 乙方权利和责任 7.4：服从甲方的现场验收，对对加工技术指标和质量标准不合格的，乙方应自费运出工地并赔偿因此给甲方造成的损失。 7.5：乙方应确保自己雇佣的员工的运输车辆安全及运输过程中对环境的保护，为他们的运输设备购买保险，购买保险的费用由乙方承担。 7.6：乙方应提供甲方需要的其他证明材料、如钢板、钢筋原材质保书等。 第八条：违约责任： 8.1甲方应每月提前日将次月钢材用量（大计划）报给乙方。甲方应提前 天将下周钢材用量（小计划）报给乙方，乙方以及时安排备货。甲方已下定单货物不得退货。 8.2：若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供货，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的经济损失及责任。 8.3：若因供方不能提供某些规格产品，而由需方负责寻找的该规格的钢材，供方必须承担相应的价差。未尽事宜双方另行签定补充协议。 第九条：合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人实事求是、友好协商的解决，若双方
建筑钢材买卖合同3篇 钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同，钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。对于钢材买卖合同你了解多少呢? 建筑钢材买卖合同1 一、双方当事人 供方：(以下简称甲方) 签订地点： 需方：(以下简称乙方) 签订时间： 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。 三、交(提)货地点、方式：送到厂。 四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。 五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾 七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。 八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。 九、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。 十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑钢材买卖合同2
钢材采购合同范本 公司 项目 钢材采购合同 （合同编号：） （合同签订地：） (合同供货商： ) 公司 日期
钢材采购合同 需方（以下简称甲方）：公司（项目部） 供方（以下简称乙方）： 遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就钢材采购事项协商一致，签订本合同。 第1条物资名称、品牌、规格型号、数量、价格、金额、价款调整等 1.1 本合同单价为货物运到甲方指定地点的含税（费）结算价，含双方约定运输费元/吨，不包括工地复磅费、现场抽检试验费（按合同约定由责任方支付） 1.2 单价制定原则：按以下第条执行。 1.2.1采用固定单价供货的批量采购，本着风险共担的原则，按合同或订货单中双方约定的单价结算，不予调整；（具体调整原则待各项目结合实际情况签订合同时定）。 1.2.2采用浮动单价供货的中长期采购，以“钢铁网”（双方约定）交货当日公布价为基准价，上（下）浮动元/吨做为材料费结算价，运费及其它费用不作调整。 1.3乙方应按双方约定的供货时间供货，如果属乙方原因造成交货延期，使材料价格上涨时，甲方只认可约定交货日的基准价；使材料价格下跌时，按交货时的基准价结算。 第2条物资验收计量方法:按以下执行 2.1盘元、φ14以下螺纹钢按过磅计重，φ14及以上螺纹钢、型材按理论计重，最终以工地实际签收数量为准。钢材过磅或收料必须由甲方项目物资设备部、工程部、分包方
代表、送货方代表共同验收签字有效。 2.2采用理论计重的钢材，其偏差在国家规范允许的范围内的按实计量，超出部份甲方不予认可，最高只按允许偏差的最大值计算重量。 第3条技术标准、质量要求及供方对质量负责的条件和期限 3.1线材质量要求符合国家标准GB/701-2008，螺纹钢材质量符合国家标准GB/1499.2–2007。型钢按标准执行。并附产品合格证和产品质量证明书。 3.2对于乙方所发出的表面锈蚀、腐蚀、油渍，规格误差超规范以及影响工程使用的钢材（对上述质量问题的判断需双方达成一致意见或者业主、监理方出具书面意见），甲方施工项目有权拒绝材料进场。如送到现场的钢材观感质量和尺寸不符合标准规范要求，甲方有权退货或拒付货款，乙方必须在3日内将不合格钢材清出现场。如因上述原因造成甲方损失，乙方需予以赔偿。 3.3乙方所供钢材应无条件服从业主、监理工程师、需方的抽检。 3.4如对过磅验收数量产生异议，甲方项目部可随时复磅，复磅费用由责任方承担。甲方在提出异议期限内，应保证货物的完整性（包括件数、吨数）并提出相应的证明材料。第4条交（提）货地点、方式 4.1交货地点：工程项目施工现场或甲方指定的钢材加工点。 4.2交货时间、数量：以甲方每月底日前将次月分批需用计划单以书面方式（传真或电子邮件）提交给乙方。订货计划单加盖甲方项目部单位公章和乙方单位业务章，并有双方指定业务经办人签收确认。交货时间如有变动，甲方提前天以电话告知乙方，乙方必须按要求组织货源送至甲方工地，满足甲方的工程实际需要。 4.3乙方交货时，须向甲方随货提交该批产品并加盖公章的《质量检验报告》二份，材料报告文件应与进场材料标识对应（材料品种、规格型号与材质报告相符），如不相符造成材料退场的一切费用由乙方承担。 4.4每批钢材验收无误且资料齐全后,该货物的毁损、灭失的风险由乙方转移至甲方。 4.5 甲方授权指定电话：，电话：为文件签收人和验货验量人。乙方授权指定电话：，电话：为文件签收人，指定为送货验量人。 双方授权业务人员的调换，应在调换前三天以书面文件通知对方，否则引起供货停滞，给对方造成损失时，应承担相应的责任。 第5条运输方式、装卸等费用负担 5.1 货物的运输及运输费用由乙方承担。 5.2 上车人力及机械资费、运输途中人力及机械资费由乙方承担，下车人力及机械资
钢材购销合同 卖方：（以下简称甲方） 买方：（以下简称乙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材总量185吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。 第一条钢材数量与质量 第二条合同价格 合同总价为：922350元大写：玖拾贰万贰仟叁佰伍拾圆整 第三条钢材质量及验收方式 甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换﹑包退，换货过程中所产生往返运输﹑吊装费用由甲方承担。
第四条付款方式 待所有货物货到之后五日内，一次性结清费用。 第五条提货地点及计量方式 1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。 2、计量方式：过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅，或到第三方复磅。以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。第六条甲方的违约责任 1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。 2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金，但每日发货量不得超出50吨。 第七条乙方的违约责任 1、乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付10元/吨/天的违约金，若一个月后仍未按合同要求付款的，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款的3%的损失费。 2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款的3%作为违约金。 第八条其他约定条款 1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。 2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。 第九条廉政合作 1、乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。 3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。 第十条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关
建筑钢材供应合同样本3篇 Sample of construction steel supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材供应合同样本3篇 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建筑钢材供应合同样本(实用版) 2、篇章2：建筑钢材供应合同范文 3、篇章3：建筑钢材供应合同文档 篇章1:建筑钢材供应合同样本(实用版) 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。 一、供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。 2、供货地点： 3、供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方 计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。 二、钢材质量、品牌、数量、检验及验收 1、乙方所供材料须符合国家标准，并有乙方提供厂家质 量保证书复印件（加盖供货单位公章），不指定品牌，如“广州钢材批发网”上的（友钢、大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等）以送检合格为准，数量暂定 8000吨，以甲方实际需要量为准。 2、甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须 先质检后再用材。 3、甲方对乙方所提供钢材如未经质检部门检验而用材， 后果由甲方负责，乙方不承担任何责任。如检验不合格，乙方可申请复检，复检不合格，乙方负责退回本批钢材，并及时（24小时内）更换合格钢材不送到甲方工地，更换材料的相 关费用由乙方承担且送检、复检费用由乙方承担。
简单版钢材购销合同范本3篇最新 随着钢材企业竞争的日益激烈，购销的需求也日益增强,购销钢材合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的购销钢材合同范文，感谢您的欣赏。 简单版钢材购销合同范本1 供货方：(以下简称甲方) 需货方：(以下简称乙方) 供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：第一条、产品 第二条、供货日期：从20_年4 月5 日起20_年5月4日止。 第三条、质量要求：甲方在乙方用货前提供货物样品，由甲方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由甲方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给乙方存档。甲方供给乙方同样质量的产品。供货方必须保证原料为合格产品，乙方使用后，甲方必须保证各种材料的规格及质量。如供货方的产品发生质量问题，供货方应承担全部经济损失。 第四条、货款及费用等付款及结算方法：
1、交货方式：所有货物由甲方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由甲方承担，并由甲方负责卸车。 2、交货地点：施工现场 3、结算方式：签订合同10日内预付伍拾万元整(500000.00元)，剩余玖拾万元整(900000.00元)，将于20_年2月28日前通过银行转账一次性付清。 第五条、经济责任 (一)甲方应负的经济责任 1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方同意利用者，按质论价。不能利用的，甲方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，甲方按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向乙方偿付逾期交货的违约金。 2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、如因甲方的产品使用后出现质量问题，甲方应承担全部经济责任。 (二)乙方应负的经济责任
钢材购销合同 需方： 供方： 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规等，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方权利和义务，就施工现场商品钢材买卖事项经双方协商一致，特定立本合同。 供方按照需方采购要求所供所需钢材，螺纹钢按照理论计算重量交货，线材按磅计算交货。需方应遵循先检验合格后再使用的原则，如需方未检验使用，则视为需方默认该产品合格。质量要求：螺纹钢符合GB1499.2-2007标准，线材符合GB/T701-1997标准。 二、合同标的物 1、本合同标的物为建设工程所用的钢材，由需方向供方购买。 2、本合同的物描述及价款如下： 1、钢材数量按供方实际供货、需方现场签收在送货单的数量签字为结算依据，需方指定身份证号进行结算确认。 2、款到发货。如遇节假日特殊情况，发货后第二个工作日付清全款。 3、需方在提供钢材名称、数量、规格型号及地点，将通过短信或微信发送给供 方，供方收到信息三日内送达指定地点，如有变化，需方必须提前通知供方。
四、合同期限 本合同期限为：从本合同签订之日起至本工程所需供应的钢材完毕之日，付清货款，双方履行完各自的义务为止。 五、质量要求 质量要求：螺纹钢符合GB1499.2-2007标准，线材符合GB/T701-1997标准。（以方大特钢、新钢、萍钢） 1、供方按照需方采购要求供应所需钢材，螺纹钢按照理论计算重量交货，线材按过磅抄牌计算交货。需方应遵循先检验合格后再使用的原则，如需方未检验使用，则视为需方默认产品合格。 2、施工过程中需方发现成型钢材有裂痕，表现质量等问题供方应立即安排技术人员来需方施工现场处理，并出具解决问题的方案。 六、供货与收货 1、供方送货途中发生钢材损毁、丢失所产生的所有费用由供方自行承担，需方不予承担。 2、供方将钢材送至约定的地点后，需方经过交货检验后收货，货物验收不合格（包括货物质量不符合合同约定、型号不符等），需方有权要求调换货物、退货，供方承担退货费用。 七、工程地点、工程名称 1、工程名称： 2、工程地址： 七、双方责任
合同编号： 钢材买卖合同 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 合同履行地： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议： 一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额等 以上价格为不开票价格。如乙方要求开票，单价每吨另加元。甲方结算时凭收据办理结算 二、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书（料牌、检验合格证等）。 三、钢材的计量方式：线材按实际重量计算；螺纹检尺，按国家标准理算。 四、交货时间：于20 年月日24点前送到。 五、交货地点、方式：由甲方送到乙方指定地点，运输、装卸等相关费用均由甲方承担。 六、验收标准、方法：甲方按规定时间将货物送到乙方指定地点后，乙方应在甲方送达钢 材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测。如钢材经检测为不合格，甲方应及时将该批钢材退回并于24小时内及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。 七、结算及付款方式： 1、按乙方指定收货人签字的收料单作为结算依据。乙方指定负责人为，收料员： 2、付款方式：经检测验收合格后一周内付清全部货款。
八、违约责任： 1、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙 方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。 2、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三 向乙方收取违约金。 九、纠纷解决方式： 若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。 十、其他约定事项： 无 十一、本合同一式肆份，甲方持一份、乙方持叁份，经双方签字盖章即生效。 甲方单位（章）乙方单位（章） 甲方委托代理人：乙方委托代理 人： 代理人身份证号码：代理人身份证号 码： 电话：电 话： 甲方单位开户行：乙方单位开户 行： 账号：账 号：
钢材买卖合同 合同编号：__________ 钢材 甲方（卖方）：__________________ 甲方法定代表人：________________ 甲方委托代理人：________________ 乙方（买方）：__________________ 乙方法定代表人：________________ 乙方委托代理人：________________ 合同履行地：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：一、乙方工程的地点及名称： ___________________________________________________________ _。 二、乙方因工程需要，自（公历）______年______月____日至 ________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。 三、乙方工程日期：自（公历）____年____月____日起至____年____
月____日完工。 四、交易方式： 1．在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代．表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利； 2．在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方； 3．乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证； 4．前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。 五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。 六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。 七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。 八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量。
建筑钢材买卖合同范本3篇最新 建筑钢材买卖合同范本1 需货方：(简称甲方) 供货方：(简称乙方) 为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。 一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。 二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。 三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。 四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。 五、甲乙双方协定付款方式，对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外(即垫货120吨)，乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，
必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。 六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。 七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。 八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。 九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 十、其他约定事项： 1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢 2、每月15日为约定结算日 3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
钢材销售合同 甲方（卖方）： 甲方法定代表人： 甲方授权代表： 乙方（买方）： 乙方法定代表人： 乙方授权代表： ; 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议： 一、乙方工程地点及工程名称 二、供货数量 乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约吨，实际供货量高于该约定数量的，以实际供货为准。 三、交易方式 1．在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可； 2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公
章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款； 3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方； 4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起 3 日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。 5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。 6、运输方式及费用负担： 。 四、价格及结算方式 % 1、乙方于提（收）货时付款或提（收）货之日起日内付款的，价格为： ； 2、乙方提（收）货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：自提（收）货之日起超过日的，每吨加价元； 3、付款方式及时间： 五、违约责任
最新钢材购销合同范本 钢材购销合同范本 甲方(需方)： 乙方(供方)： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按 30 元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998。 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限：
钢材买卖合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-075862
钢材买卖合同通用版 买方：________（下称甲方）卖方：______（下称乙方） 地址：_________地址：_________ 邮编：_________邮编：_________ 电话：_________电话：_________ 传真：_________传真：_________ 电子邮箱：_________电子邮箱：_________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量 1．名称、品种、规格：_________（应注明产品的牌号或商标）。 2．质量，按下列第_________项执行：
（1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。 （2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。 （3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求）。 第二条数量和计量单位、计量方法 1．数量：_________。 2．计量单位和方法：_________。 3．交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________。 第三条包装方式和包装品的处理：_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。 第四条交货方式： 1．交货时间：_________。
合同编号：YT-FS-2024-33 建筑钢材买卖合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代
理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。 诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。 因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
钢材采购合同范本 甲方(需方)： 乙方(供方)： 合同编号： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间： 物资名称品 牌 规格型号 生产 厂家 计量 单位 数量 单价 （元） 总金额 （元） 合计人民币约（大写）： 备注： 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1．交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求通知乙方及时供货。 2.2．交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，
该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1．乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。 3.2．材料的装卸、运输、过磅由乙方负责 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1．按国家标准执行：钢材质符合国家标准。 4.2．乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3．乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收：无。 六、钢材计量方法： 最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限： 甲方指定委派（甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方）、现场施工员和领导班子共同对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方；同时对钢材质量文件进行签收。 甲方验收后对乙方钢材质量有异议时，可随时对所供钢材进行抽样送检，若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外，乙方应全部承担由此造成甲方的损失。 八、货款结算及支付方式 季度结算，一个结算期，供需双方办理结算，乙方向甲方提供当批次全额有效税务发票，甲方在次月15日前支付本结算期货款的％。余款在甲方通知乙方完成供货后个月内分次付清。 甲方以银行转账方式支付货款，乙方必须出具有效的税务发票给甲方。 九、违约责任： 9.1．乙方必须保质保量及时组织钢材进场，因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。 9.2．甲方应按时支付乙方的货款，若甲方资金暂时不能到位，双方可协商延期支付，延期支付的资金，甲方不承担任何利息。 十、解决合同纠纷方式： 10.1、向有管辖权的人民法院起诉。 十一、双方其它约定事项： 11.1.甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商，乙方必须 无条件接受，乙方不承担违约责任。 11.2乙方必须保证所供材料为合格产品，如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格，乙
合同编号：YT-FS-2471-24 简单钢材买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单钢材买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 卖方： 买方： 签订地点： 签订时间：年月日卖方和买方就《》所用钢 材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方 向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同 遵守： 第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间： 1、标的物为钢材，合同签订数量为 2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布 地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_____。 3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品 种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字 收条中确定为准。生产厂家指定：
4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。 第二条：质量标准：GB/T701-1997,GB1499.2-20xx。 第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。 第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。 第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。 第六条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。 第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_____、_____、_____负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方;卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_____在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效;如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。 第八条：运输方式及到达站(港)和费用负担：汽
钢材购销合同 需方：（甲方） 供方：（乙方） 担保方：（丙方） 甲方因工程建设需要，向乙方采购钢材，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定，经双方友好协商签订本合同，双方共同遵守。 一、项目概况及唯一供应商承诺 甲方因承建的（以下简称项目）向乙方购买建筑用钢材，工地现场位于岳阳市通海北路与冷水铺路交叉处。所需钢材总量为吨。 二、供货品牌 供方所供钢材为“”、“”、“”，甲方所指定的符合国家检验标准的产品。 三、价格 1、螺纹钢、圆钢单价以报计划当日“天贸网”长沙市场当日相应报价为基准下浮元／吨。盘螺线材单价以报计划当日“天贸网”长沙市场当日相应报价为基准上浮元/吨、星期六、星期天按前一个工作日星期五的价格，节假日则以下一个工作日的价格为基准。 2、工程结算月结，货工地一个月内付款，超过三十天未付款第三十一日起按月息两分计算利息。 3、本合同所约定的价格均为含税价．（17%增值税专用发票。） 四、计量方式 螺纹钢、圆钢以点支理论重量为准，盘螺、线材以过磅重量为准。 五、交（提）货 1、甲方须提前两天通知乙方钢材需求计划（包括钢材品牌、规格、
数量等内容），乙方组织货源及时供货。如果乙方未按期交货影响到甲方进度则甲方有权解约并对因误工导致的损失进行追责。 2、乙方负责装车及运输卸车费用，保证货物安全到达甲方指定地点，乙方在装卸材料及运输途中发生的任何风险一切后果由乙方自负。 3、甲方尽量保证每批次计划量达到30吨以上，以实际需求为准，甲方如需要改计划单，应在乙方供货前一天提出。 六、验收条款 1、甲方授权本公司工作人员，电话号码：工作人员，电话号码：负责收货并代表甲方签署送货单，甲方于合同签订时提供收货人身份证复印件。上述任一收货人对送货单的签署视为甲方收货且对包括钢材数量、货款、运费、装卸费金额等送货单全部内容的确认。甲方收到材料、送货单，材料核验后开具验收单给乙方作为双方结算依据。 2、乙方所供钢材必须符合国家建筑行业最新质量标准，甲方收货后应先送检再使用，交由双方认可的权威检测机构进行检验。检验不合格的，乙方可要求复检。复检不合格，乙方在3日内更换不符合质量要求的钢材，并承担由此产生的检测费、运费、装卸费。乙方不承担其他连带责任。复检合格的，由此产生的检测费、运费、装卸费由甲方承担。 3、甲方在收货后五日内未提出异议的，视为验收合格。如甲方未送检就使用钢材或甲方送检不合格仍使用钢材，所造成的损失由甲方自行负责，乙，方不承担任何责任。 七、合同款项垫资钢材数量及支付 1、现款结算：乙方货到甲方工地三十日内付款，逾期未付的从逾期的第三十一日开始按月利息两分来按日计算利息，甲方累计欠款满后乙方可停止供货，并要求甲方按月支付利息，如果要求乙方再送货甲方必须至少付清所欠货款一半后乙方才予以供货，否则视其违约。甲方所欠
建筑钢材买卖合同范文(常用版) Model of building steel sales contract (common version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材买卖合同范文(常用版) 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 XX年被告xxx有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告xxx有限公司签 订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公 司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150 元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款 金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项 目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相 信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责
合同编号：YT-FS-5856-79 钢材采购合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢材采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(购方)：____ 地址：____电话：____ 乙方(销方)：____ 地址：____电话：____ 经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下： 一、材料价额 品名规格数量计量单位单价金额(元)备注 总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分 二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。 三、钢材合格率达到国家规范要求。 四、交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲
方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。 五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货： 甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。 六、付款办法和期限： 1.甲方在____年____月____日前付定金____元; 2.采取先汇款后结算方式：甲方按购钢材总金额分期先汇款。 ____年____月____日前电汇____元;____年____月____日前电汇____元; ____年____月____日前电汇____元;____年____月____日前电汇____元。 3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一，二，三，五，六，七，八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。 七，违约责任：