当前位置:文档之家› 工程项目合同EPC-BT模式

工程项目合同EPC-BT模式

###工程

EPC-BT模式投资建设合同

回购方:###

投资建设方:###

签约日期:2016年月日

签约地点:###

第一条定义与解释

1.1除非本合同另有规定,下列名词或术语在本合同项下具有下列含义:

1.2解释

本协议以下用语做如下解释:

(1)元”指人民币元”为中华人民共和国法定货币单位。

(2)除本协议上下文另有规定外,一方”或各方”应为签署本协议的一方或各方,并包括其他各自的继任者和获准的受让人。

(3)所指的日、月和年均指公历的日、月和年,其中一年以365天计,一个月以30天计。

(4)工作日”是指除星期六、星期日、中国法定节假日之外的日期。

(5)除上下文另有约定,包括”一词在任何时候应被视为与但不限于”连用。

(6)除本协议另有明确约定,以上” 以下”以内”或内”均含本数,超过”以外” 不含本数。

(7)所指的合同或协议是指与本协议有关的合同和合同附件,并且在任何情况下均指对该合同不时所作的补充或修改。

第二条项目概况

2.1项目名称:###工程

2.2项目模式:本项目米用EPC-BT模式投资建设(即设计、米购、施工总承包一建设、

移交”模式)

2.3项目范围:0 0 0 ;

二期项目危险废物综合处置利用中心、安全填埋场及工业固体废物收集与处理中心;

2.4本合同内容为###工程的前期立项、设计、监理及工程项目范围内所有建安工程的施工总承包及项目建成后的移交。

2.5工期要求:以回购方下达设计开工令的时间作为开工时点,**** 。

2.6质量目标:①设计要求符合国家规范和标准;②施工要求达到合格或以上质量标准。

2.7本项目前期工作包括一期工程除环评和可研以外工作,二期工程除环评以外工作,包

括立项规划、勘察、设计(指标参数确定)、测绘(计量)、工程咨询(计划预算)、工程招标、质量监督、质量检验检测、项目管理、工程监理等。

第三条双方义务

3.1独家权利的授予

依照本协议的规定,回购方授予投资建设方以下独家的权利:

(1)对宜宾市综合利用及危险废物处置工程进行投资、融资、建设、移交的独家权力;

(2)在本项目回购款未完全付清之前,投资建设方拥有本项目的土地使用权、项目资产所有权、项目运营权;

(3)项目运营合同在回购期截止前两个月内签订。

(4)投资建设方有权为本项目融资之目的要求回购方提供回购承诺书作为担保;投资建

设方有权为本项目回购款保障之目的要求回购方前三大股东提供股权质押担保;回购承诺书、前三大股东股权质押担保协议作为本合同附件,成为合同的有效组成部分。

3.2投资建设方的主要义务

在遵循本协议规定之前提下,投资建设方应:

(1)完成除环评以外的项目前期工作;

(2)在建设期内自行承担费用和风险,负责进行项目的投融资、建设和移交;

(3)根据第八条将项目的所有权利、所有权和权益移交给回购方或其指定机构。

3.3回购方的主要义务

在遵循本协议规定之前提下,回购方应:

(1)按时完成项目前期工作,包括项目立项、环评、安评、征地拆迁、地质勘查及场地“七通一平”等,并承担费用。

(2)保证投资建设方能够获得建设用地使用权及在建设期间有权进入该土地。

(3)完成项目所有文件的报批、报建及与政府的对接,并承担费用。

(4)根据第八条及时接收项目的所有权利、所有权和权益的移交。

(5)及时、足额地拨付回购资金和运营服务费。

第四条项目投融资建设及回购模式

4.1投资建设

回购方决定以EPC-BT模式投资建设本项目,投资建设方负责本项目从前期立项、初步设计、施工图设计、建设及移交的全部工作,投资建设方从回购方支付的回购款中获得投资和建设收益。

仅限于为本项目融资之目的,投资建设方可以就其在本合同中所有在投资建设方名下的收取回款权、项目资产所有权设立担保。

4.2 EPC-BT (设计、采购、施工总承包一建设、移交)模式

本合同所称的EPC-BT (设计、采购、施工总承包一建设移交)模式是指,投资建设方在建设项目交付回购方之前负责项目立项、投资、设计、建设本工程项目,待交工验收合格后移交回购方,并由回购方按照本合同的约定分三年回购期内向投资建设方支付回购款。

4.3建设期

自回购方下达设计开工令之日起至本工程交工验收合格之日止。

4.4建设期的延长

如果发生以下情况:

(1)由于回购方的违约行为导致建设工期延误。

(2)因回购方报批、报建等原因导致建设工期延误。

(3)因回购方的原因导致第三方干扰造成的工期延误。

(4)不可抗力事件导致第十条项下的工期延误。

(5)国家法律变更导致工期延误。

由此引起的投资建设方的支出、损失、损害或费用应由回购方进行补偿,同时建设期应予以相应延长,以使投资建设方保持在未发生该事件之前同等的经济地位。

第五条项目回购

5.1本合同所称回购是指,本工程经交工验收合格后,投资建设方将项目交付给回购方,回购方在回购期内按照本合同的约定向投资建设方支付回购款。

5.2回购基数及利息

本项目的回购基数通过以下公式计算确定:

回购基数二项目前期费用(不含土地征用、青苗及拆迁补偿费用,下同)+项目前期费用

利息+设计费用+建安工程费用+监理费用+建设期利息

(1)项目前期费用:

项目立项前期工作包括的内容及取费依据如下:

以上前期工作内容根据项目所在地政策要求有增加或减少的,费用做相应调整,投资建设方按照取标准下浮3%向回购方收取前期费用。

(2)项目前期费用利息:项目前期费用利息以投资建设方应向回购方收取的项目前期费用被占用的时间年利率为_10 %计算。

(3)设计费:设计费是指包括初步设计和概算、施工图设计、按合同规定配合施工、进行设计技术交底、参加试车及工程竣工验收等工作的费用。按照《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号取费后下浮A %计取。

(4)监理费:是指委托监理单位对工程实施监理工作所需的各项费用。按照发改价格〔2007〕670号取费后下浮_5 %计取。

(5)建安工程费用:是指为投资建设方根据审定的施工图纸文件完成本项目所有建安工程的全部费用,具体包括但不限于分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、赶工费、规费及税金、利润等。按照通过评审的初步设计概算下浮_5 %计取。

(6)建设期利息:建设期内项目投资本金(含设计费和监理费)按月分期投入,按工程

进度注入资金建设,核定基准投资本金为每月经监理、回购方审定的工程进度总造价,次月第一天为上月项目投资本金利息的计算基准日;建设期利息分别对应每期注入金额(以该金额为基数)及其在建设期内被占用的时间年利率为_J0 %计算。

(7)项目回购期利息:回购期利息以回购基数金额分别对应在回购期内被占用的时间和数额按年利率_10 %计算。

5.3回报率

本项目回报率:年利率10%。

5.4回购期

本合同回购方对项目的回购期确定为三年,从交工验收合格次日起算。

5.5回购款支付方式

回购方在本工程交工验收合格次日起三年内分三次向投资建设方支付回购款:

①自本工程交工验收合格次日起满12个月后的7天内,回购方向投资建设方支付回购基数40%的本金和回购基数10%的利息;

②自本工程交工验收合格次日起满24个月后的7天内,回购方向投资建设方支付回购基数30%的本金和剩余回购额10%的利息;

③自本工程交工验收合格次日起满36个月后的7天内,回购方向投资建设方支付回购基数30%的本金和剩余回购额10%的利息。

5.6违约责任

(1)属于投资建设方原因造成回购方需要推迟回购或延长回购期的,推迟或延长时段不计算利息。

(2)本项目在回购方未付清所有回购款前,本项目的土地使用权、项目资产所有权属投资建设方所有。若回购方在回购期满未能全额付清全额所有回购款,投资建设方有权随时选择以下任何一种处理方式:

①以签订本合同时回购方的股权价值为基础,剩余回购款自动折抵成股权,并由回购方办理股权变更登记手续,按照股权比例由大到小的股东排序自动转让给投资建设方;

②按延期回购处理,但投资建设方仍有权随时按照上述第①种方式处理。

5.7提前回购

如果回购方有能力提前回购,回购方可以提前回购,投资建设方无条件接受;回购额按照投资建设方实际出资的时间套用对应的资金占用期限、回报率、计算方法计算利息。

5.8延期回购

如果回购方没有能力按时回购,延期阶段回报率提高到日利率 1 %。,回购额按照投资建设方实际出资的时间套用对应的资金占用期限、回报率、计算方法计算利息。

5.9工期延误

(1)如果属于投资建设方原因造成工期延误的,延误部分的工期不计利息。

(2)属于回购方原因造成工期延误的,延误的工期计利息,计息方法按照由投资建设方实际出资的时长套用对应的资金占用期限、回报率、计算方法计算利息。

(3)属于第三方或由于国家政策改变造成工期延误的,或属于不可预见因素造成工期延误

的,延误的工期计利息,计息方法按照由投资建设方实际出资的时间套用对应的资金占用

期限、回报率、计算方法计算利息。

(4)由于当地村民造成的工期延误属于回购方原因,参照前款执行。

第六条工程设计及施工

执行《中华人民共和国标准设计施工总承包合同范本》(2012)版

(由回购方、投资建设方签订,作为本EPC-BT模式投资建设合同的从合同)

第七条工程验收

7.1交工验收

在投资建设方完成设计、施工和设备单机调试后,由回购方组织检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对投资建设方的工作进行的验收。若投资建设方向回购方提交交工验收

申请报告后14日内回购方不组织交工验收,则视为通过交工验收。

7.2竣工验收

按本合同的从合同《中华人民共和国标准设计施工总承包合同范本》(2012)版通用合

同条款中的18.竣工试验和竣工验收条款执行。在通过交工验收后,投资建设方仍有义务配合回购方进行竣工验收。

7.3工程质量责任

投资建设方应就本工程的工程质量直接向回购方承担法律责任;投资建设方与材料和设备供应商等其他主体之间的法律责任由投资建设方与该等相关主体另行解决,回购方不免除投资建设方对本项目工程建设所应承担的任何义务或责任。

第八条项目的移交

8.1项目移交期限

投资建设方应当自交工验收合格之日起15日内,将项目交给回购方。本项目交给回购方后并不免除投资建设方根据本合同其它条款的约定应当承担的责任。

回购方自交工验收合格之日起30日内,无正当理由拒绝或延迟项目接收,视为同意接收。

8.2移交范围

投资建设方应向回购方移交的范围如下:

(1)无任何债务负担的道路。

(2)确保回购方能继续管理、养护、维修项目的所有文件和记录,包括但不限于交工档案、设备操作维修手册、质量保修书等。

(3)所有未到期的保险(工程险除外)以及其他第三方向投资建设方提供的担保。

(4)所有与项目有关的合同中投资建设方的权利和义务,但不包括投资建设方对回购方享有的债权以及投资建设方为投资建设本工程所承担的债务、义务和责任。

8.3保修期

本项目保修期详见项目保修书,自交工验收合格次日开始起算。

8.4移交程序

(1)投资建设方应当在交工验收后7日内向回购方提交书面移交申请书。

(2)回购方、投资建设方应共同组成项目移交委员会,移交委员会应召开专门会议商讨有关移交的清单和移交的方法。

(3)投资建设方应向回购方提交移交清单,除因合理损耗以及正常使用更换造成不一致以外,移交清单上所列财产不得少于工程交工验收时财产清单所列财产,否则投资建设方应作相应补足或赔偿。投资建设方怠于履行前述补足或赔偿义务的,回购方可从保修金中提取相应金额。

8.5移交费用

(1)移交须办理登记或变更登记手续的,投资建设方应协助回购方办理,办理登记或变更登记手续所需的费用由回购方承担。

(2)各方自行承担各自为项目移交而支出的费用。

第九条违约责任

9.1违约处理原则

除本合同另有规定外,当一方发生违反本合同的行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任,守约方有权获得赔偿,该项赔偿由违约方支付。

上款所述赔偿不应超过违约方在签订本合同时可以预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。

守约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本协议引起的损失,并有权从违约方获得为谋求减轻或减少损失而发生的任何合理费用。如果守约方未能采取该等措施,违约方可以请求扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

如果损失是部分由于守约方的作为或不作为造成的,或产生于应由守约方承担风险的另一事件,则应从赔偿的数额中扣除由这些因素造成的损失。

9.2本合同项下的各种违约情形及违约金在其它条款中有明确约定的,依其约定;没有明确约定的,按照本合同第9.1条规定的原则处理。

第十条不可抗力

10.1如任何一方由于不可抗力的原因无法全部或部分履行其在本合同项下的全部或部分义务,则该义务应在受不可抗力影响期间并在受影响的范围内中止履行并得以免除责任。

根据本条提出不可抗力请求的一方有权根据实际情况合理且必要地延期履行该义务。但由于一方迟延履行相关义务在迟延期内遭遇不可抗力不予免责。

10.2不可抗力定义

本合同所称不可抗力是指,合同任何一方不能预见、不可避免、无法控制或不能克服的自然事件,包括地震、台风、水灾、政府指令等自然灾害或战争及一切不可预测或者控制的事件。

10.3不可抗力事件的通知

受影响的一方应在任何不可抗力事件发生之日起7天内或尽可能早地以有效的通讯方式

通知另一方该事件的发生及其发生日期。在该事件结束后7天内,受影响的一方应以传真或

电子邮件的方式将该事件的结束日期通知另一方,并明确其对本协议项下义务的履行将得以完成的重新确定之时间。

如果一方在收到通知后7天内未答复,通知发送日期应被视为通知日,但是电子邮件应在发送日后以书面方式予以确认。

10.4相关行动

如果在发出上述通知之日后15天内,受影响方由于非其所能控制的原因仍无法履行本合同项下的义务的话,各方应进行协商以便决定该情况下应采取的适当行动,直至终止本合同

第十一条合同变更和解除

发生任何下列情况之一时,一方可变更或解除本协议,但各方应就此签订书面变更或解除协议书:(1)由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行<(2)—方当事人丧失履约能力。

(3)由于一方违约,使协议履行成为不必要。

(4)因情况发生变化,当事人双方协商一致同意。

但本合同其它条款中明确约定的合同单方解除条件成就时,解除权人的书面解除通知到达对方时本合同解除。

第十二条争议的解决

在本合同的解释和履行过程中如发生任何争议,各方应首先友好协商解决,如自争议发生之日起

15个工作日内协商未果,任何一方均可将争议提交本工程所在地法院以诉讼方式解决。

第十三条保密义务

任何一方或其雇员、顾问或代理人获得的所有有关本合同的资料和文件(不论是财务、技术或其它方面),如果尚未公开即应保密,未经另一方事先书面同意,不得向第三方透露或公开,保密期限至本协议终止后三年。但是,下列情形除外:

(1)已经公开的或可以其他合法的方式公开取得的信息。

(2)—方以不违反保密义务的方式已经取得的信息。

(3)以不违反保密义务的方式从第三方取得的信息。

(4)一方向其专业顾问披露信息或依中国法律的要求向有关政府部门透露该等信息。

(5)为履行一方在本合同项下义务或回购方为行使职权而披露的信息。

第十四条通知

本合同规定的任何通知或其它通信应以专人递送或一级挂号邮递、快递或传真至下述地址和收件人:

(1)回购方:###

地址:

传真:

收件人:

(2)投资建设方:###

地址:收件人:

上述联系方式如有变化,发生变化一方应及时通知其他各方。

第十五条合同附件

(1)附件1###回购[###工程]支付回购款的承诺函;

(2)附件2回购方前三大股东股权质押担保协议;

(3)附件3《###工程之EPC-BT模式投资建设合同》之从合同----《中华人民共和国标准设计施工总承包合同范本》(2012)版

上述附件是本合同的重要组成部分,本合同的相关约定若与上述附件不一致,以本合同为准。

系统工程项目合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-4012-61 系统工程项目合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

系统工程项目合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:_____ 法定代表人:___ 乙方:_____ 法定代表人:___ 丙方:_____ 法定代表人:___ 本_____小额支付系统合同由上列各方于_____年 _____月_____日在_____市订立。 鉴于甲乙丙三方就_____小额支付系统网络工程 项目的事宜,三方经协商一致,达成_____小额支付系 统合同,合同如下: 第一条甲方、乙方和丙方 甲方_____,乙方_____以及丙方_____三方就 _____小额支付系统网络工程项目签订本合同。本合同

所有采购货物和软件应用于_____小额支付系统网络工程。 第二条法定地址 甲乙丙三方就本合同进行的一切正式联系,除另有商定外,均应使用以下地址: 甲方:_____ 地址:_____ 邮编:_____ 电话:_____ 传真:_____ 联系人:_____ 乙方:_____ 地址:_____ 邮编:_____ 电话:_____ 传真:_____ 联系人:_____ 开户行:_____

工程项目合同管理措施

一、合同管理的主要任务 1、合同签订者 对招标文件进项分析和合同文本审查,并做出相应的分析报告,对合同的风险性及可以取得的利润做出评估。进行工程合同的策划,如分包合同策划,解决各合同之间的协调问题。并对分包合同进行审查。为工程预算、报价、合同谈判和合同签订提供决策的信息、建议、意见等。对合同修改进行法律方面的审查。配合企业制定报价策略,配合合同谈判。 2、合同签订后 建立合同实施的保证体系,以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行,使工程全部处于控制中,保证合同目标的实现。对合同实施情况进行跟踪,收集合同实施的信息,收集各种工程资料,并做出相应的信息处理,将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析,找出其中的偏离,对合同履行情况做出诊断,提出合同实施方面的意见、建议,甚至警告。进行合同变更管理主要包括:参与变更谈判,对合同变更进行事务性处理,落实变更措施,修改变更相关的资料,检查变更措施的落实情况。落实日常的索赔与反索赔工作。 二、加强合同管理的措施 1、重视建筑工程项目合同文件的拟定与分析 在合同文本的形式上,应该尽量采用合同示范文本。在实际工作中,因为使用不同格式的合同而产生经济纠纷的例子并不鲜见。因此,应该尽量使用合同样本——《建设工程施工合同(示范文本)》。非特殊情况,勿使用发包承包双方自行拟设的合同文本格式。此举可以有效防止所拟定的合同出现缺项、漏项及不平等条款。同时,也有利于行政管理机关对合同实施进行监督,有助于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷,维护双方的合法利益。 2、建立健全建筑工程项目合同管理制度并善加利用 合同管理环节繁多,包括合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履行跟踪、变更、中止、解除、终止等。建设单位要规范本单位的合同管理,就应该首先就合同管理全过程的每一个环节建立和健全一系列可操作的合同管理制度,使其合同管理有章可循。我认为合同交底制度、责任分解制度、每日工作报送制度及进度款审查批准制度是每一个建筑单位都应该建立的合同管理制度。合同签订后,合同管理人员应该对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底,对合同的主要内容做出解释和说明,形成合同交底制度,即合同管理人员将各种合同任务的层层分解将任务落实到人。而每日工作报送制度要求各职能部门将本部门的工作情况及未来一周的工作计划保送到合同管理处,确保合同管理人员及时掌握工程信息,对各种问题做出正确决策。鉴于当前成本核算人员因对现场合同情况不熟悉而不能将费用索赔的项目及时纳入当月付款要求中的现状,建立进度款审查批准制度有利于合同管理部门从合同角度对进度款进行审核。作为一名合同管理人员,应该能够熟练运用建筑单位所设立的各项合同管理制度,将各项制度落实到实处。

建筑工程项目投资合作合同协议范本模板

编号:____________ 建筑工程项目投资合作协议 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 丙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月 ____ 日 甲方:(以下简称甲方)

乙方:,身份证号码:(以下简称乙方) 丙方(乙方的担保人):,身份证号码:(以下简称丙方)。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则,双方就__ 项目投资合作事宜达成如下协议,共同遵守。 第一章项目概况及合作条件 第一条工程项目概况 1.1本工程项目名称: 1.2本工程项目总建筑面积为平方米,工程总造价为人民币元(大写:)。第二条投资合作条件及本工程前期费用补偿 2.1乙方以承担本工程项目所需全部资金为投资合作条件。 2.2甲方以所属公司资质、管理团队及人力资源作为投资合作条件。 2.3本工程项目所需全部资金包括:本工程所需材料费、人工费、意外伤害保险费、向建设方交纳的保证金、民工保证金、安全保证金、依法应缴纳的税金、管理费、甲方管理人员工资及其他相关费用。 2.4本工程项目前期费用(包括但不限于前期业务费、公关费、现勘费、律师费等支出)已由甲方支付,经协商由乙方于年月日前向甲方支付一次性前期费用包干补偿费万元,此费用在本工程项目合作期间无论盈亏,乙方均不得要求甲方退还。 第二章项目投资收益分配和亏损分担 第三条投资收益分配和亏损分担 3.1本工程项目收益分配:甲方按本工程总造价的和 % 计算收取固定利润,作为甲方管理成本 收益;乙方在扣除甲方所分得的固定利润和本工程的材 料费、人工费、税金、管理费等各项成本费用后,剩余部分作为乙方的工程项目利润,对乙方取得的工程项目利润按税法由甲方扣取企业所得税和投资收益所得税后,余款为乙方的投资收益所得。

多人合作投资合作协议书示范文本

多人合作投资合作协议书 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

多人合作投资合作协议书示范文本使用指引:此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 甲方:___________ 乙方:___________ 丙方:___________ 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经 友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,三方 本着互惠互利的原则,就甲、乙、丙三方合作投资项目事 宜达成如下协议,以共同遵守。 第一条共同投资人的投资额和投资方式 甲、乙、丙三方同意,以双方注册成立的公司(以下 简称)为项目投资主体。 各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占 出资总额的_________%.丙方占出资总额的%。

第二条利润分享和亏损分担 共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。 共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。 共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。 共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。 第三条事务执行 1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于: (1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;

项目工程施工合同书

项目工程施工合同书 编号: 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规,遵循平等、互利、公正的原则,甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工,同时依据合同法相关规定,签订本项目工程施工合同书,双方共同遵守。 一、工程概况: 1.工程名称:×××行政中心接待楼 2.工程地址:××× 3.工程内容:该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期: 1.开工日期:2014年6月15日(具体时间依据现场施工情况确定) 2.竣工日期: 2014年8月18日(具体时间依据现场施工情况确定) 二、合同价款 金额(人民币大写):拾壹万圆整(人民币小写):110000.00元: 三、合同价款支付方式 支付程序:项目经理出据,工程部经理核准,公司总经理审批后财务部支付。 支付办法: (1)完成消火栓系统安装(打压结束)甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%; (3)完成自动喷淋系统安装(打压结束)甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%; (4)完成火灾自动报警(调试结束)甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%;

(5)完成水泵房系统安装(调试结束)甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%; (6)本安装工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任: 1.开工前组建项目部,确定项目部其他成员。 2.提供给乙方施工图及相关资料壹套,组织图纸会审,对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3.对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4.及时支付承包费用。 5.甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时,将直接调派其他队伍或人员进场施工,其发生费用由甲方确认后,在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任: 1.严格按图和施工规范进行施工,确保工程施工质量。 2.严格执行安全施工操作细则,杜绝安全事故。 3.文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现,如发现一次,视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4.认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改,直至达到质量标准为止。否则,甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5.及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6.做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7.协助甲方做好竣工图编制。 8.在施工合理使用材料,保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的,乙方承担赔偿责任。 9.甲方向乙方已下发的工程款,乙方未按期下发给现场施工工人,因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失,乙方需承担一切后果,并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款,乙方所欠现场施工工人工资,甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由

项目投资合作框架协议范本

编号: _____________ 项目投资合作框架协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年____ 月_____ 日 甲方:

乙方: 为了推动内蒙古沿黄重载高速公路项目(以下简称“该项目” )的建设步伐,经甲乙双方平等协商,就该项目的投资合作事宜,达成以下条款,以资双方共同信守。 第一条、项目概况 (一)项目名称: (二)项目地址: (三)项目投资建设规模:该项目全长公里,总投资亿元 (四)项目建设方式:采用模式由项目公司内蒙古准达重载高速公路有限公司投资、建设、经营、移交。 第二条、项目公司现状 1、项目公司名称:有限公司(以下简称“项目公司”) 2、项目公司注册地址为市,项目公司于年月日成立 3、项目公司注册资金:项目公司注册资金元,实收资本为元 4、项目公司经营范围:高速公路及配套设施的投资、经营、管理、维护。 5、项目公司现股东及股权结构:有限公司占%股权,有限公司占 %的股权。 第三条、合作投资方式 1、甲乙双方同意组建投资联合体,按照模式投资、建设、经营、移交该项目。 2、甲乙双方同意共同投资改组项目公司,项目公司注册资金为二亿元,项目公司注册资金全部由乙方负责缴纳,乙方占项目公司%的股权;甲方以截至合同生效日对该项目的实际投入资金及 甲方拥有的社会资源及完成该项目前期工作作为投资,占有项目公司%的股权。 3、该项目总投资为亿元,其中股东投入资本金占总投资的%,即:亿元;银行贷款占总投资的 %, 即亿元。乙方承诺股东应投入项目公司的资本金亿元全部由其负责投入。项目建设资金银行贷款亿元,全部由乙方负责筹措,并确保项目建设资金按期、足额到位,保证项目工程建设顺利进行。 4、双方按照本协议的约定共同投资、建设、经营该项目。 第四条、项目公司股权结构及管理人员的组成 1、甲、乙双方各持有项目公司 %的股权,双方按照其持有的股权比例享有权利并承担义务。公司股东会事项表决采用全票通过制。

成立公司投资合作协议书范本-标准模板

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 合作协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方因共同投资设立有限责任公司(以下简称"公司")事宜,特在友好协商基础上,根据《中华人民共和国合同法》,《公司法》等相关法律规定,达成如下协议. 拟设立的公司名称,住所,法定代表人,注册资本,经营范围及性质 一、公司名称: 2,地址: 3,法定代表人: 4,注册资本: 5,经营范围: ,具体以工商部门批准经营的项目为准. 6,性质:公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司,甲,乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任. 二、股东及其出资入股情况 公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为元,包括启动资金和注册资金两部分,其中: 1,启动资金 (1)甲方出资元 ,占启动资金的 % (2)乙方出资元 ,占启动资金的 % (3)该启动资金主要用于公司前期开支,包括租赁,装修,购买办公设备等,如有剩

余作为公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)在公司账户开立前,该启动资金存放于甲,乙双方共同指定的临时账户公司开业后,该临时账户内的余款将转入公司账户. (5)甲,乙双方均应于本协议签订之日起日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户. 2,注册资金(本) (1)甲方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 % (2)乙方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 % (3)该注册资本主要用于公司注册时使用,并用于公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)甲,乙双方均应于公司账户开立之日起日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户. 3,任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任. 三、公司管理及职能分工 1,公司不设董事会,设执行董事和监事,任期三年. 2,甲方为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括: (1)办理公司设立登记手续; (2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任); (3)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审批权限为人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行). (4)公司日常经营需要的其他职责. 3,乙方担任公司的监事,具体负责: (1)对甲方的运营管理进行必要的协助; (2)检查公司财务; (3)监督甲方执行公司职务的行为; (4)公司章程规定的其他职责. 4,甲方的工资报酬为元/月,乙方的工资报酬为元/月,均从临时账户或公司账户中支付.

(完整版)工程项目总承包合同模版

合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人:###############公司 承包人:****************公司 合同签订地: 2015 年10 月06 日

第一部分:合同协议书 本协议由(以下简称“发包人”)与(以下简称“承包人”)于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(¥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务,经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书; (2) 合同条款及合同附件; 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(¥万元)。 杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定,保证工程质量达到合格标准,并符合以下标准: GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》

工程项目合同管理工作总结

工程项目合同管理工作总结;; 篇一:工程项目合同管理工作总结 合同管理工作是企业的一项重要管理资料,在市场经济日益发达的现 代社会,企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或 缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发 展潜力和未来,同时,对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏 的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理,已成为上下的共识。 “重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改善的口号。 回顾本年度合同工作,我们发此刻合同管理工作的规范化、信 息化、标准化方面又迈上了新的台阶。 一、加强学习认识到位 为提高合同管理人员的整体素质,适应合同审查、管理、监督 工作的高标准、严要求的工作性质,更好地为企业生产经营服务,公 司组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训,全面、 系统地学习强化了合同管理人员职业素质教育和职业道德教育,严格 规范合同审查工作人员行为,明确合同审查工作程序,依法履行合同 审查工作职责,提升了合同管理战线的整体素质,为维护企业的正常

经济秩序和企业利益奠定了基础。 二、加强管理制度到位 1、为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行,我们首先做到了组织健全,机构完善,分工明确,职责到位。我们建立健全了各项规章制度,个性是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次,从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档,以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范,使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循,企业信用管理水平有了明显提高。 2、细化合同管理,保证了成本效益年活动的全面、深入开展。按照《合同管理制度》的要求,用心协助合同签订单位依法签订合同,严格审查合同,所有合同条款、签订手续和形式均由本部门管理,程序合法,杜绝了不完善和不合法的合同的出现,依法检查合同履行状况,协助合同承办人员处理合同中出现的问题,会同合同承办人员办理有关合同文书,建立合同档案,有效制止了不贴合法律、行政法规规定的合同行为,并依法监督合同承办人员的工作职责履行状况,依法执行合同审查制度,有效地保证了企业成本效益的全面、深入开展,切实维护了企业的合法权益。 三、注重质量履约到位 1、对新进公司员工签订劳动合同,规范了双方的权利与义务,并进行了劳动部门鉴定,并为其办理了养老保险。 2、为更好地了解员工思想状况,搭起员工与公司间的桥梁,本

项目投资合作合同协议范本模板

编号:_____________项目投资合作协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

投资人: 其他投资人: 其他投资人: 第一条投资宗旨 本着友好协商,密切合作,互惠互利,风险共担的原则,投资人与其他投资人发挥各自优势,开展项目合作,实行统一管理,联合经营。 第二条投资经营项目和范围 第三条投资期限 合伙期限为________年,自年________月________日起至年________月 ________日止。如投资不能终止时,继续延期直到项目工程合作完毕。 第四条出资额、方式、期限 1、投资人___________以___________的方式出资,计人民币___________万元,占股权___________;前期工作所形成的无形资产占___________,共占 ___________; 其他投资人___________以___________的方式出资,计人民币___________万元,占股权___________________。 其他投资人___________以___________的方式出资,计人民币___________万元,占股权___________________。 2、各投资人的出资,于___________年___________月___________日以前交齐,并对公司的财务作相应的处理。 3、本投资出资共计人民币万元。投资期间各投资人的出资为共有财产,不得随意请求分割,更不得随意转让,投资终止后,各投资人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

投资合作协议合同范本

投资合作协议合同范本 个人投资合作协议 甲方: 身份证: 乙方: 身份证: 经甲乙双方友好协商,在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠、风险共担 的 原则基础上投资合作。现根据《中华人民共和国合同法》等法规签定以下协议: 一、投资项目 项目名称:甘肃Xxx 实业投资有限公司 二、项目注册资金 人民币:伍拾万;小写:50 万; 三、项目总投入金额 人民币:伍拾万;小写:50 万; 四、个人投资合作方式和内容 1 、合作方式 经过甲乙双方自愿平等友好协商下,甲方以现金(人民币)投入:肆拾万;小写: 400000 万;持有公司股份______%。乙方以现金(人民币)投入:拾万;小 写:100000 万;持有公司股份_______%.

五、合作期限 甲乙双方合作时间为_____年,合作期满后自动解除合约,如双方自愿续约可另定 协议续约。 六、甲乙双方责任和义务 1、自本合同生效日起,甲乙双方拥有同等权利,承担同等义务。甲乙双方自本合同生 效日起按持股比例参与分红,同时自愿承担赢亏责任。 2、甲方全权负责公司的财务,库存管理。公司日常操作运营管理,事务,由乙方全权 负责~ 3、乙方享有一万元资金预支使用权限,和三万货品使用权限。(限公司业务发展使用) 4、甲乙双方均可在公司任职,任职薪资按照,员工薪金制度执行。 七、公司基本管理和财务制度 1、甲方拥有公司经营状况知情及事务决策权,乙方需每月像甲方提供,月度工作计划, 月度报表。经甲乙双方商讨签字后执行。 2、公司公关费用,实报实销的原则,原则上执行每人次100 元/次/餐费/150 元/ 的上

限标准。月基本公关费用上限1500 元。如特殊情况,需提前向甲方通知。 3、甲方拥有公司财务管理权,一万元以上资金使用,任需甲乙双方签字同意后执行。 八、增资.融资.股权变更推出 1、自本合同签订之日起,一年内,甲乙双方均不得,撤资退出,不得变更股权。 2、任何公司行为的增融资.质押.担保.行为,都必须经过甲乙双方同意,签字,方可 执行。 3、甲乙双方,均不得利用公司资源,发展独立项目。如公司要增设项目,需甲乙双方 共同协议通过,签字确定后执行。 七、利润分配 1、利润分配为公司经营过程的净利润(扣除公司经营过程中的所有成本含税收); 2、利润分红按季度计算,利润分红按甲乙双方所占有的股份比例分红: 甲方分公司净利润的:__________% 乙方分公司净利润的:__________% 剩余________%,用作公司持续发展。 八、违约责任

工程项目总承包合同模版

合同编 号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人:###############公司 承包人:**************** 合同签订地: 2015年10 月06 日

第一部分:合同协议书 本协议由(以下简称发包人”与(以下简称承包人”于2015年10月06日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于##################觥伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(Y 万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、 项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务,经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书; (2)合同条款及合同附件; 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币_______________ 万元(Y 万元) 、安全目标 杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损 坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定,保证工程质量达到合格标准,并符合以下标准: GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》

项目部合同管理制度

施工项目合同管理 (一)合同管理机构及分工 1、物资设备部:负责材料、设备的采购及租赁合同及协议的起草、洽谈、组织传阅、报批及签定,并负责合同文件的发送、保管、执行及结算工作,参与劳务、分包、机械及其他合同及协议的洽谈及评审工作 2、信息部:负责劳务、分包、机械及其他合同及协议的起草、洽谈、组织传阅、报批及签定,并负责合同文件的发送、保管、执行及结算工作,参与材料合同的洽谈及评审工作,编制土建专业合同成本分析,审核水电专业成本分析 3、财务部:收录并保管各类合同及协议,负责合同执行后的支付工作 4、技术部:负责提供合同文件中的技术条款,参与合同洽谈及合同评审,水电专业主管负责编制相应专业合同的成本分析,参与并监督各类合同的执行及结算工作 5、工程部:参与合同洽谈及合同评审,负责劳务、分包、机械及其他合同及协议的执行工作,负责办理合格劳务队审批表及合格分包商审批表,参与并监督各类合同的执行及结算工作 (二)合同的管理 1、成本经理全面负责项目的合同管理工作。合同文件及相关资料原件由成本经理统一保管,具体执行人员可执有副本或复印件。 2、各业务主管人员以合同为日常管理的依据,加强对合同履行情况的追踪,并及时做好记录。 4、各业务科室主管向成本经理提供施工班组和供应商的合同履行情况及相关证据。成本经理在进行工费、材料费等费用支出结算时,一律以合同的履行情况为依据。 (三)建设工程总承包合同的管理 1、项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同,让各业务人员都清楚地认识到甲乙双方的权利和义务,了解甲方的工期和质量要求。 2、做好合同变更的管理工作。 3、做好甲乙双方重要的会议纪要,并签字确认。

工程项目合作协议书范本2020(标准版).docx

LOGO 工程项目合作协议书范本2020 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________工程项目合作协议书范本2020 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

工程项目合作协议书范本一 由:项目出资人(以下简称甲方)和项目技术负责人(以下简称乙方) 甲:,身份证号:,籍贯 乙:,身份证号:,籍贯 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元,乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。 第二条本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后, 各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。

第四条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。 第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算 第八条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第九条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第十条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。

投资合作协议书范本(最新版)

甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 以上双方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就共同合作投资农业种植项目事宜达成如下协议,以共同遵守。 第一条共同投资人的投资额和投资方式 经五方协商同意,共同投资注册成立公司(以下简称公司)。公司总投资预算为俩佰万元(2000000元)。五方各占百分之贰拾(20%),即各方需投资计币:肆拾万元。投资方式为现金。 第二条权利与义务 1、共同投资人平均享有公司的利益,平均对公司承担责任。 2、共同投资人的出资形成的公司财物及孳生物为共同投资人的共有财产,由五方共同处置。任何一方不得私自处置,如有此类行为一律视为无效。严重者可追究法律责任。 3、若协议终止或者清算时,共同投资人平均参加剩余财产的分配; 4、法律、行政法规及入股条款协议所赋予的其他权利和义务。 第三条事务执行 1.共同投资人委托方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务; 2.其他投资人有权检查公司日常事务的执行情况,方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况; 3. 方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担; 4. 方在执行事务时如因其个人过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时,应承担赔偿责任; 5.共同投资人可以对方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行,经协商同意方可继续执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定。

第四条投资的转让和退出 1.、公司成立起五年内,共同投资人任何一方不得撤资或退股、转让。如果任何一方私自强行撤资、退股或转让,视为其自行放弃公司内的权利,公司不承担(承认)任何责任。如其行为有对公司造成损失,公司将依法追究其责任。 2、五年后,公司正常经营后,如共同投资人某一方提出申请,经全部共同资人同意后,可转让或退出其在公司的股份,具体事项须另行商议签约; 3.、共同投资人任何一方依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。 第五条争议及解决 本协议在履行过程中如发生争议,由投资五方共同协商,协商不成时,可依法向所在地人民法院起诉。 第六条其他 1、本协议有效期与公司同步。 2、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。 3、本协议经全体共同投资人签字(盖章)后即生效。本协议一式伍份,共同投资人各执一份。 甲方(签字):_________乙方(签字):_________ _______年____月____日__ _ __年__ _月__ _日 丙方(签字):_________ 丁方(签字):_________ _______年____月____日_______年____月____日 戊方(签字):_________ _______年____月____日

工程施工协议书模板(标准版)

编号:FB-HT-05021 工程施工协议书(标准版) Engineering construction agreement template 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:x原创设计

工程施工协议书(标准版) 发包人(全称):—————————————————承包人(全称):—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:———————————————————— 工程地点:———————————————————— 工程内容:———————————————————— 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件

1) 工程立项批准文号:—————————————— 资金来源:———————————————————— 二、工程承包范围 承包范围:———————————————————— 三、合同工期: 开工日期:——————————— 竣工日期:——————————— 合同工期总日历天数××天 四、质量标准 工程质量标准:—————————————————— 五、合同价款 金额(大写):××元(人民币) —————————¥:元—————————

六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和

施工合同管理表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 施工合同管理表格 篇一:工程项目合同管理制度 工程项目合同管理制度 第一章 第一条为加强合同管理,规范管理程序,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条各有关部门必须互相配合,共同努力搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作,凡违反规定操作而造成公司损失的,必须追究当事人责任。 第三条本制度适用于一切由本工程位对外签订的各类合同、协议等。 第二章合同的签订 第四条签订合同,必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第五条公司实行总经理负责制,公司总经理在法定代表人的委托下可以或委托他人签订有关合同。公司内法人单位

对外签订合同,须由法定代表人或其委托人签订;非法人单位签订合同须公司总经理批准,由各单位行政正职或其委托人签订。签约人必须对公司和本单位负责,对本职工作负责,在授权范围内行使签约权。 第六条签约人在签订合同之前,必须依法正确履行审查义务,认真了解对方当事人的情况,包括:对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或其委托人及其相应代理权限等。做到既要考虑本方的权益,又要考虑对方的条件和实际能力,确保所签合同有效、有利。 第七条签订合同,如涉及公司内部其它单位的,应事先在内部进行协商,统筹兼顾,然后签约。 第八条合同应采用书面形式,紧急情况经集团总经理临时授权时达成的口头协议,事后应补办书面形式的合同文本。 第九条合同当事人权利、义务的规定必须明确,合同内容必须规范、准确、详实。 第十条签订合同,除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。 总则 第三章合同的审查批准 第十一条合同在正式签订前,必须按相关规定及审批权限上报,经公司发展部审核,公司总经理审批后,方能正式

工程项目投资合作合同协议书

工程项目投资合作协议书 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 签订日期:_________ 年_______ 月_______ 日 甲方:居住地: 身份证号码:

乙方: 居住地: 身份证号码: 甲、乙双方经平等协商,就合伙___________________ 工程事宜,达成如下一致,供各方信守。一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好______________ 工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以____________ 公司中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以_______________ 公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限自_____ 年___月___日为始至_____ 年___月___日为止。 四、出资额、方式及比例 投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。 1、方以__________ 出资,出资额为________ 人民币万元。该款为起动项目的前期费用, 占全部出资比例%; 2、方以___________ 出资(含当地协调社会关系),占__ %。 五、利益分享和风险承担在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给第三人造成

投资合作协议合同范本

投资合作协议合同范本 甲方:____________ 乙方:____________ 住址:____________ 住址:____________ 身份证号:____________ 身份证号:____________ 联系电话:____________ 联系电话:____________ 甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营_______________有限公司公司,特订立本协议。 鉴于甲方在经营的**有限公司(以下简称标的公司)合法拥有_____股权,现甲方有意转让其在标的公司部分_____股权。 鉴于乙方同意受让甲方在标的公司拥有_____股权。鉴于标的公司股东会议也同意由乙方受让甲方在标的的公司拥有的_____股权,其余股东同意该权利受让行为并放弃对该部分转让权利的优先受让权。 第一条股份转让 1、甲方同意将其在标的公司的所持部分股权,即标的公司注册资本的_____转让给乙方,乙方同意受让。 2、甲方同意出售而乙方同意购买股权,包括该股权项下所有的附带权益及权利,且上述股权未设定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。 第二条股权转让价格及价款的支付方式

1、甲方同意根据本合同所规定的条件,以_____元将其在标的_____股权转让给乙方,乙方同意依次价格受让股权。 2、乙方同意自本协议生效之日起_____日内与甲方就全部股权转让款以货币的形式完成交割。 第三条合伙投资期限 合伙投资期限为_____年,自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。 第四条三权分立 1、所有权 公司固定资产不归任何人所有,归公司所有。除不可抗力,按投资分红比例清算;公司财产为全体成员所共有,任何一方不经全体合伙成员一致通过,不得处分全部或任何部分财产、资产、权益和债务。 公司无形资产,如:商标、专利、公司所有权、公司业务等,归_____所有; 2、决策权(必须一人说了算,归_____所有) 3、受益权 甲方占公司受益股份_____%,乙方占公司受益股份_____%,乙方受益达到&& 万后,双方按照比例,甲方稀释_____%,乙方稀释_____%作为吸纳优秀人才的储备股权。 第五条盈余分配与债务承担

工程项目合同

工程项目合同4篇 对外承包工程项目贷款 申请贷款单位 (以下简称甲方); 中国人民建设银行行(以下简称乙方) 甲方为承包国(地区) 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在建设银行总行号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。 第一条乙方同意根据批准的贷款,贷给甲方人民币(大写) 元。 第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时的审核依据,并作为本合同的附件。 第三条乙方提供的贷款,期限年个月。甲方保证从签订合同之日起至年月日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件(略)。 第四条贷款利息在合同规定还款期内,按年息的 % 计算。超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收 50% 利息。贷款利息每季计收一次。 第五条乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外,应即通知乙方并还清贷款本息。 第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从 (单位) 资金中清偿。 第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。 甲方单位名称: (公 章)

负责人 (签章) 地址 开户银行及账号 甲方的担保单位名称 (公章) 负责人 (签章) 地址 开户银行及账号 乙方单位名称:(公章) 负责人 (签章) 地址 年月日订 工程项目 工程项目合同(2) 甲方(借款单位):________________________________ 法定代表人:________ 职务:____ 地址:________ 邮码:____ 电话:________ 乙方(贷款行)____________________________________ 法定代表人:________ 职务:____ 地址:________ 邮码:____ 电话:________ 丙方担保方:________________________________ 甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。

相关主题