The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
展览工程施工合同
编号：FS-DY-10142
展览工程施工合同
甲方：签约时间：
乙方：签约地点：
为规范安全施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方的展台设计和搭建，经友好协商达成如下协议：
一、工程概况
乙方接受甲方委托，对甲方的会场布置进行施工搭建。
进场搭建日期：20xx 年月日
施工地点：国际会议展览中心户外广场完工日期：20xx 年月日
二、工程价款及结算方式：
1、总价款：(大写)元(其中; 设计费元，管理费( %)_____元，税金( %)____元)。经双方认可变更施工内容的，变更部
分的工程款按实另计。
2、合同签订后，甲方支付总价款的_____%，计____元，____年_____月_____日前，甲方支付总价款的____%，计_____元。____年_____月_____日前，甲方支付总价款的____%，计_____元。____年_____月_____日前，甲方支付总价款的____%，计_____元。____年_____月_____日前，甲方支付总价款的____%，计_____元。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_____日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方应开工前____天，向乙方进行现场交底。
2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及其他行为的协调工作。
3、指派____为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(二)乙方工作
1、对甲方进行图纸或作法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派____为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
四、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的买卖违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方____元; 甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_____%支付违约金。
3、由于乙方大原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方____元。
4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，
由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
五、本合同形式_____份，具有同等法律效力，合同附件为本合同的组成部分。
甲方：乙方：
单位名称(盖章)：单位名称(盖章)：
地址：委托代理人：
电话：电话：
Foonshion创意设计有限公司
Fengshun Creative Design Co., Ltd
青岛立信建筑安装工程有限公司 工程承包合同 发包方：青岛立信建筑安装工程有限公司（以下称甲方） 法定代表人： 联系地址： 承包方：（以下称乙方） 法定代表人： 联系地址： 为确保工程进度、质量、安全及文明施工，依据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》以及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，现甲乙双方就工程承包施工事宜，本着质量第一，安全至上的原则，明确双方权利和责任，经双方友好协商达成如下一致意见，供双方遵守。 第一条工程概况及施工范围 工程名称： 工程地点： 施工范围： 工程内容包括： 第二条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总工期日历天数：天。 合同暂定总价款：万元 第四条付款方式 1、付款方式：。 2在拨付最后工程款时，乙方需提供用工人员工资发放表给甲方审阅，工资发放表需领取工资本人签字。如因乙方拖欠工人工资引起工程停工或上访事件，由乙方自行解决，甲方有权解除合同，乙方应负担由此而给甲方造成的一切经济损失及其他法律责任。 第五条工程管理要求及安全文明施工 1、乙方管理人员和施工人员进入施工现场后，必须服从工地统一管理，根据本工程工作环境，乙方需组织足够的施工操作人员，工程进度需按照甲方排定的总施工计划和每周的工程进度计划执行，做到每周有目标，每天工程量有计划，并按照计划及时顺利完成。 2、乙方应提前天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，甲方按计划要求组织货源并及时交付。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 3、乙方保证所有进场工人戴安全帽上班，安全帽由甲方提供（丢失或损坏安全帽每顶按30元收取），特殊工种必须持特殊操作证上岗，必须按照各项操作规程进行操作，严格执行公司及甲方的安全要求进行作业。 4、乙方需定期对场内工人进行现场安全等方面的教育以提高工人的安全意识，做到安全用电，安全使用各种机械，如发生安全事故或质量事故，应由乙方承担全部责任。禁止酒后作业及违反操作规程由此造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方免费提供住宿，若因乙方私自外出居住而发生意外事故等，责任和费用由乙方全部承担。 第六条质量标准及工程验收 1、工程施工须严格按照设计文件及现行国家施工规范质量验收标准、现行地方强制性质量验收标准要求进行施工，工程质量标准达到合格。 2、施工过程中，乙方若不按照设计文件或现行国家相关规定施工，或经相关部门检查不合格而引起的罚款由乙方全部承担，由此引起的工期延误由乙方负责。 3、乙方全部施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，经甲方验收合格后报监理单位验收，如发现问题，乙方应严格按照甲方及监理部门提出的意见及时进行整改，直至甲方及监理方验收合格，因此造成的工期延误责任由乙方承担。 4、若整体工程竣工验收结果表明乙方施工内容存在问题时，乙方应负责无偿修复，不顺延工期，并承担由此导致的相关损失。 第七条施工变更 1、施工中如建设单位、设计单位或工程承包单位对原工作内容进行变更，甲方应及时通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明。 2、因上述变更导致工程量变动，或因上述变更导致工期延误的，按照甲方与相关单位的结算原则确认。 3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更发生的费用和由此导致的相关损失，由乙方自行承担，延误的工期不予顺延。
工程施工项目合同范本 导语：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护。下面是小编给大家介绍的工程施工项目合同范本，欢迎阅读。 工程施工项目合同范本 甲方（委托人）某某建筑公司 联系地址： 乙方（居间人） 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2017建筑施工合同 发包方(甲方)： 法定代表人： 承包方(乙方)： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程编号： 三、工程地点： 四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 第二条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历天)，自____ 年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工; 4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 四.工期提前。 施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间; 2.乙方采取的赶工措施; 3.甲方为赶工提供的条件; 4.赶工措施的经济支出和承担;
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 单项工程施工合同协议书范本-(优质文档) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
单项工程施工合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
发包方（以下称甲方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或项工程项目的工作内容，具体为：S分工程。 二、工程期限 1、工期总天数 ; 开工日期：年月日； 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
合同编号：__________________ `` 工程施工项目合作协议书范本通用 诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %; 1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资
展览展示合同样本
展览展示合同样本 依照我国有关法规，并结合双方具体情况，在遵循平等互利、互惠互让的原则。甲、乙双方就上述展会展台的设计、制作与搭建工作,经双方友好协商达成如以下合同项目： 一、甲方责任： 1、按甲方确认的活动设计方案（见图纸），监督乙方实施。 2、甲方应向乙方确认正确的公司名称及标准字体和颜色； 3、甲方应向乙方签字或盖章确认最终效果图纸及施工图； 4、如有增加项目，需经双方协商，达成协议后乙方才可施工增加项目。 5、若因甲方不能按时付款或未及时提供展览工程所需的相关资料，或参展产品未能按时到达现场，所导致的展览工程工期的延误及其它直接损失均由甲方承担。 二、乙方责任： 1、乙方须严格按照双方确认的最终图纸施工，不得擅自更改； 2、乙方须负责制作，安装及提供报价单所列项目； 3、乙方在约定交工之日时，必须完成会场搭建工作。 4、在搭建制作过程中认真履行甲方提出合同书上的要求. 5、在施工过程中，如工程质量、人员安全、安全设施发生了问题，均由乙方承担责任。 6、在施工过程中如甲方提出更改意见，乙方应尽量满足甲方的要求，如在报价范围之外，乙方可现场出报价单，经甲方签字认可后方可生效。
7、展览期间，工程如因甲方人为损害或不可抗力所造成的损失，乙方不承担责任。 8、乙方负责在展会期间每日派专人监测电路，并负责维修。 9、乙方负责在X月X日X点布展完毕，X日X时主体工程完成交由甲方，并协助甲方展品进馆布展。 10、场馆施工押金由甲方交付，如展览期间出现施工质量问题由乙方承担责任。 三、总价及付款方式： 1、总价：人民币____________元整(大写)。（RMB:_________元） 2、付款方式：合同签定之日付全款的60 %，即人民币_________元整（RMB：_____元）余款的40 %即人民币：__________元整（RMB：_______元）在展会第二天（即：2011年月日）一次性付清现金或者支票。 四、违约责任： 1、工程交工后，如因施工质量问题给甲方人员、财产造成损失，乙方应予赔偿。如因施工质量问题给第三方造成损失，乙方应以自己的费用解决问题，并避免甲方因此遭受损失。 2、因任何一方违反本合同的规定，导致本合同无法履行的，违约方应支付200%的违约金。因违约行为导致对方经济损失且违约金不足以补偿的，应赔偿对方相应的经济损失.双方因合同的解释或履行发生争议，可参照《中华人民共和国经济合同法》协商解决，如协商解决无效，任何一方有权向北京朝阳区人民法院或武汉市人民法院提起诉讼。 五、其他 1、合同生效后，任何一方都不得擅自终止；否则追究其经济责任。
工程施工合同范文(合同示范 文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-031193
工程施工合同范文(合同示范文本) 签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。
四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。 第二条工程期限 本合同全部工程________年____月____日开工至________年 ____月____日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备
单项工程施工协议书_合同范本 单项工程施工协议书 甲方：乙方（施工责任方）：甲方承建之××××××，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任：1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。共2页，当前第1页12 单项工程施工协议书相关内容:建筑安装工程承包合同(样式二) 工程名称：建设单位：施工单位：审查单位：工程编号：一九_____年_____月_____日建筑安装工程承包合同签订合同双方：建设单位：________________________________________________________，以下简称甲方；施工单位：___________________...
基建工程项目施工合同范本 示例1 经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。 第一条工程内容和承包范围 (一)单项或单位工程类别、结构形式：_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2，道路：_________;给排水管道：_________;构筑物：_________。 (二)承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。 (三)承包金额内未包含的工程项目：_________ 第二条工程造价及承包方式 (一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理： (二)承包方式： 1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。 2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。 3.工程质量标准要求：_________ 第三条工期 (一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。 (二)开工日期：_________;竣工日期：_________ (三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
合同编号：YT-FS-8419-75 展览展示服务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
展览展示服务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 承办方(甲方): 参展方(乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规 定，就乙方的产品进行展览展示事宜，经甲乙双方自 愿、平等协商，达成如下产品展览展示服务合同： 第一条服务项目 1、甲方接受乙方委托，为乙方的产品为乙方实现 良好的招商销售，健康有序进入市场提供有利条件。 2、甲方向乙方提供的展位所有展位均由甲方负责 设计及搭建，甲方有权对展位设施及布局进行调整和 更改。 3、展位设施包括活动展示区域(长米*宽米的标准 位)，广告牌(高米*宽米)，地毯，咨询台张，椅子 把，射灯只，灯管根，220V电源插座个等)
第二条服务费用及支付方式 1.合同价款： 乙方向甲方支付展览展示服务费用总计为：人民币￥__ __元，(大写： _ ____元整)。 (2)甲方收到款项之日起7个工作日内向乙方开具广告业务统一发票，否则视为违约。 第三条展示平台的使用和维护 1、甲方拥有展示平台的所有权，展示平台的保养、维修管理等，均由甲方负责。 2、在展览服务期间，乙方享有展示平台的使用权，未经甲方同意亦不得在展览设施及设备上增加或拆除任何部件或迁移安放地点。甲方有权检查展览设施的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。 3、乙方如有特别需要，如加减设施、更改设施位置等，均需书面向甲方提出申请，若更改设施导致甲方费用增加，甲方有权向乙方收取相关费用，具体数额由双方另行协商确定。 4、乙方有权对其展位自行进行布置，但所有展品
2020工程承包合同范本 在承包工程的时候，是一定要准备几份合同的，那么什么样的承包合同是比较标准的呢？以下是由我为大家精心整理的“2020工程承包合同范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。 2020工程承包合同范本【一】 发包方（甲方）：________________ 法定代表人：____________________ 承包方（乙方）：________________ 法定代表人：____________________ 依照《中华人民共和国合同法》和______市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：____________________。 二、工程编号：____________________。 三、工程地点：____________________。 四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计______平方米。 五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币______元。 第二条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为______天（日历天），自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收。 二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工； 4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； 6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； 7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 四、工期提前 施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间； 2.乙方采取的赶工措施； 3.甲方为赶工提供的条件； 4.赶工措施的经济支出和承担；
正文： 模板单项工程承包施工合同模板单项工程承包施工合同 发包方（已下简称甲方）：公司工程经理部 承包方（已下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建地模板单项工程, 於 ___ 年_____ 月_____ 日, 由甲方发包给乙方采以包工方式进行施工.为了明确工程内容及双方责任, 本着互相协助及分工负责等原则, 根据本工程地情况, 特商定如下条款, 共同遵守执行： . 工程内容：按益施工图纸中基础分部± 0．000 已下所有模板工程工 程 与设计变更单地所有工作内容 二. ______________________________________________________________ 承包造价：已模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制. 安. 拆. 运及现场 文明施工中地工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋地安装, 每平方M ____ 元（该承包单价已含乙方管理费.各类补贴费以及制安模板所以地铁丝. 铁钉再内）. 三. 组织领导 1）甲. 乙双方必须指定专职管理人员, 负责安排施工. 升产.人员调动.技术安全. 工程质量已及升活. 计升等工作. 2）乙方必须确保进场人员地政治素质及身体.技术素质,严禁使以童工.女工.特殊工种必须持有上岗证.操作证. 经批准进场地工人须持有效证件. 进场時, 每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份. 再合同期内,未经甲方允许,乙方否得随意更换施工人员, 已保证本组技术实力和队伍地稳定性. 3）乙方应服从甲方地统一指挥.调配. 指导及管理,遵守甲方现场地各项管理制度,如质量. 安全. 进度文明施工制度及宿舍. 伙房纪律. 4）合同期内, 未经双方商妥并正式办理解除合同手续, 乙方否得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场升产停顿. 延误工期等造成地一切经济损失均由乙方单方负责, 同時, 甲方有权单方面冻结乙方地承包工程款. 四. 双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员地升活住宿条件, 负责申报临時户口 2）负责工地现场地工程质量.安全升产. 工程进度.配料以料及各项规 章制度地指挥.监督与管理. 3）提供施工必要地机械设备, 负责机械地一次性调试运转（已后由乙方负责）, 小型工具由乙方自备. 4）保证材料供应（材料运至现场 ____ M内，但否提供塔吊运输）,如确 因
简单的工程施工合同范本 发包人(全称)：______________________________________ 承包人(全称)：______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 工程内容：______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：______________________________ 资金来源：______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围：______________________________________ 三、合同工期： 开工日期：______________________________________ 竣工日期：______________________________________ 合同工期总日历天数____________天。 四、质量标准 工程质量标准：__________________________________ 五、合同价款 金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件
编号：FS-HT-05018 参展合同(标准版) Exhibition contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
参展合同(标准版) 甲方：______ 乙方：______ ______博览会将于______年_____月_____日至_____月_____日在______举办。甲方为______博览会组织承办方。乙方为______博览会参展方。为了保证展会正常进行，维护双方共同利益及声誉，本着自愿、平等合作、互惠互利的原则，订立本合同，以兹双方共同遵守。 一、展位情况 1．乙方参展展位位置：______ 2．乙方参展面积：______平方米 3．参展场租价格：按光地______元／平方米计算，总计RMB______元。 二、付款方式
乙方与甲方签署参展合同后7个工作日内须支付总费用的50％作为场地定金；剩余50％的尾款须在_____年_____月_____日前支付。 具体如下：场地定金为RMB______元，余款为RMB______元 三、甲方的权利和义务 1．展位的分配：甲方将依据展品的特性或认为适宜的方式分配展位。在展位开始搭建之前，甲方保留改变展位分配的权利，在特殊情况下，甲方可改变展位，移动展览设施，或关闭展馆的出入口，并可对展位进行结构性调整，对于展位的调整，甲方可自行决定，乙方无权提出索赔的要求。 2．改变展会日期和地址：秘书处保留因外部因素改变展会日期和地点的权利，日期和地点改变应在一个月之前通知乙方，协议仍然有效。乙方无权要求甲方赔偿其损失。 3．安全：甲方将对乙方和参观者采取安全预防措施，在存在安全隐患的情况下，甲方保留拒绝任何参
外架工程施工合同 发包方（甲方）: 分包方（乙方）： 工程名称：石阡县泉城别苑6-9栋项目 建设地点：石阡县泉城别苑 分包工程项目：外脚手架、辅材 甲方将承建的石阡县泉城别苑6-9号楼外脚手架（含辅材）分项工程承包给乙方施工。根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款规定，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下合同条款： 一、承包内容、单价： 1、承包内容：工程项目所有的钢管、扣件、顶托、竹挑板、安全网、外挑工字钢、卸料平台、油漆、室外架子快拆架。外架的搭设和拆除，卸料平台的升降安装；四口五临边的防护措施；安全通道的搭设和拆除；外架的安全网逗网，竹挑板铺设安装；外架外挑工字钢的硬防护（废层板、木方的铺设），电梯井、空洞、集水井、架子和硬防护铺设。 2、乙方材料进场后，乙方自行管理，如有损失，乙方自负，甲方负责门卫收捡出门条。 2.承包单价：按建筑面积44元/平米计算，以承包内容为准，结算
分项计算是外架搭设：8元；拆除：6元；辅材包干价30元。 二、结算方式： 以实际建筑平米结算，按主合同实施，第一次乙方做到转换层为节点，上报甲方待项目部核实后15天内支付实际完成的分项单价的75%;第二次：主体完工甲方核实后，20天内支付实际完成的分项单价85%，尾款：3-5个月之内付清账。 甲方每次拨款给乙方，乙方必须向甲方提供实发民工工资表，不得截留民工工资。如造成民工上访、闹事，全部由乙方负责。 三、合同工期： 乙方所承担的分项工程施工周期必须符合单位工程施工组织设 计编制的施工总工期安排的要求和跟上施工进度。若因乙方原因造成的工期延误造成的损失由乙方负责，对必须完成的工程内容由乙方采取加人、加作业时间的方法补救。不能按工期要求完成任务的将处以分项工程总价的5%罚款。 四、工程质量 乙方承担的分项工程质量必须达到施工验收规范规定。由施工现场安全员和工程监理检查或随机抽查，评定标准参照分项工程质量检验评定表。中途检查验收工程质量不能达到验收标准合格要求的甲方有权单方面无条件终止合同并将乙方人员清退出施工现场。 乙方接受施工任务后，认真熟悉图纸，领会设计要求及甲意图。 甲方在施工前应对施工分项进行书面技术交底以及提供必须的 施工图纸，乙方有义务对交底不符实际的地方进行指正并协商修改。工程质量由质监站和安监局检测不符合要求，当面提出的罚款X元。 五、甲、乙双方的职责 1、甲方职责
单项工程施工合同/协议书范本 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）: 法定代表人： 一一身份还号码' _____________________________________________ 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《屮华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它仃关法 律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本
一、工程内容 按施工图纸设计方案务站点、区间交通设施或单项工程项目的工作内 容，具体为：部分工程。 二、工程期限 1、工期总天数天； XB期:一____ 空旦_______________ 日; __________________________ 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之口为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：年月日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： 在施工中如因停电、停水小时以上或连续冋歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电天以
内部编号：AN-QP-HT960 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 建设工程项目施工合同通用范本
建设工程项目施工合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建设单位（以下简称甲方）__________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 拆迁户（以下简称乙方）_____________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________
篇一:《展览展示合同样本》 展览展示合同样本 依照我国有关法规，并结合双方具体情况，在遵循平等互利、互惠互让的原则。甲、乙双方就上述展会展台的设计、制作与搭建工作,经双方友好协商达成如以下合同项目 一、甲方责任 1、按甲方确认的活动设计方案（见图纸），监督乙方实施。 2、甲方应向乙方确认正确的公司名称及标准字体和颜色； 3、甲方应向乙方签字或盖章确认最终效果图纸及施工图； 4、如有增加项目，需经双方协商，达成协议后乙方才可施工增加项目。 5、若因甲方不能按时付款或未及时提供展览工程所需的相关资料，或参展产品未能按时到达现场，所导致的展览工程工期的延误及其它直接损失均由甲
方承担。 二、乙方责任 1、乙方须严格按照双方确认的最终图纸施工，不得擅自更改； 2、乙方须负责制作，安装及提供报价单所列项目； 3、乙方在约定交工之日时，必须完成会场搭建工作。 4、在搭建制作过程中认真履行甲方提出合同书上的要求. 5、在施工过程中，如工程质量、人员安全、安全设施发生了问题，均由乙方承担责任。 6、在施工过程中如甲方提出更改意见，乙方应尽量满足甲方的要求，如在报价范围之外，乙方可现场出报价单，经甲方签字认可后方可生效。 7、展览期间，工程如因甲方人为损害或不可抗力所造成的损失，乙方不承担责任。 8、乙方负责在展会期间每日派专人监测电路，并负责维修。
9、乙方负责在X月X日X点布展完毕，X日X时主体工程完成交由甲方，并协助甲方展品进馆布展。 10、场馆施工押金由甲方交付，如展览期间出现施工质量问题由乙方承担责任。 三、总价及付款方式 1、总价人民币____________元整(大写)。（RMB:_________元） 2、付款方式合同签定之日付全款的60 %，即人民币_________元整（RMB_____元）余款的40 %即人民币__________元整（RMB_______元）在展会第二天（即2011年月日）一次性付清现金或者支票。 四、违约责任 1、工程交工后，如因施工质量问题给甲方人员、财产造成损失，乙方应予赔偿。如因施工质量问题给第三方造成损失，乙方应以自己的费用解决问题，并避免甲方因此遭受损失。 2、因任何一方违反本合同的规定，导致本合同无法履行的，违约方应支
建筑工程合同书2020(合同范 本) Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract is the basis for safeguarding their own rights ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-021668
建筑合同 | Construction Contract 建筑合同建筑工程合同书2020(合同范本) 发包发（甲方）：___________ 承包方（乙方）：___________ 经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包 给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同： 一、承包方：本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。 二、工程承包范围： __________________________________________________________ ___ __________________________________________________________ _____________________ __________________________________________________________ 第1页