静压预应力管桩分包合同
发包方(甲方)：
总包方(乙方)：
承包方(丙方)：
甲、乙方委托丙方进行项目锤击预应力管桩工程施工。依照《中华人民共就和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程的具体情况，为明确责任、协作配合，搞好该工程工作，经双方友好协商，就本工程施工签订本协议，希望双方共同遵守，具体条款如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：预应力管桩基础，以甲方确认后提供的施工图为准，包括但不限于发包人确认的施工图纸及变更修改内容。
1、桩机进场及设备安装；
2、预应力管桩采购、运输至施工现场；
3、管桩施工、接桩焊接、外露桩锯桩、桩位放线等；
4、配合甲方为桩检测单位提供桩机；
5、配合土方单位施工进度及时进行桩头锯桩；
6、施工范围场地完成后清理；
四、工程包干方式和总造价
1、包干方式
工程承包方式：以包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包防火、包验收的形式进行单价包干。
本工程实行单价包干，工程量为暂定工程量，结算按实结算。合同单价除风险范围以外不做任何调整。
直径400A型（壁厚95mm）预应力桩：
米×元/米＝元
直径500A型（壁厚125mm）预应力桩：
米×元/米＝元
送桩：米×元/米＝元
合同总价人民币(暂定)：整（￥元），结算按合同约定调整。
桩长的计算方法：
1、桩顶显露地面：实际桩长＝入土深度，送桩为零。
2、发生送桩但未超送：实际桩长＝入土深度－送桩长度，送桩按现场签证。
3、超送：乙方负责接桩费用或者承台加深等一切费用，实际桩长＝设计有效桩长，送桩等于原地面至设计桩顶标高长度。
2、单价包干
以上单价工作内容包括但不限于：包工、包料、包机械及进场费，包质量、包工期、包安全包破（锯）桩头，包接桩至设计标高、包水电及自行发电费用、包税金、工程发票、管理费、利润、文明施工费、临时设施费、等一切费用。
除非另有说明，任何项目单价或整项费用均为包干性质，即已包括人工费、材料费、机械费、工具费、施工电费、施工管理费、公司经营管理费、保险费、利润、国家及地方政府税收及收费。单价或整项费用已经考虑市场价格的涨跌、汇率的变动、国家急地方政府政策的变化等并在限定的工期内完成施工项目及至整个承包工程，达到合同规定的质量标准。
3、承包人承担风险范围
合同价款包括完成此工程的直接工程费、间接费、措施项目费、利润、政府收费、各种税费等；人工费、材料费、机械费、管理费上涨风险；政府收费、检验费、利润、税金调整风险；接收现场与合同约定不符合的风险；工程范围内
及必然隐含项目的包干风险；现场地质与勘察资料不符的风险；设计变更及现场签证增减风险；报价及施工过程中的风险；不可抗力事件发生后按合同应承担的风险。
五、付款方式：
1、桩基础工程完工并向甲方提交全部施工纪录后7天内，甲方支付工程款至总价的%
2、桩基础工程经甲方、监理公司及设计单位验收合格并向甲方提交实验报告及竣工资料后7天内，甲方支付工程款至总造价的%
3、工程结算并主体结构封顶后15天内甲方支付工程款至结算价的%
4、主体工程竣工验收后15天内一次性付清5%剩余款。
六、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。
七、发包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第四条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
九、工程质量要求：
1、材料设备应附有出厂合格证明及材料进厂后按有关规定进行检测，送交有关检验资给甲方及监理公司，如送齐上述有关资料及按规定检验后，一方对材料设备仍有异议，应进行检验，如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由乙方负责。
2、工程施工完成经检测后，如果是由丙方的原因而造成断桩、偏桩等质量问题，丙方必须在5天内无条件进行补强返修，所有费用由丙方负责。
十、工期及补修期：
1、该工程的施工总工期为天，自《开工令》注明的日期计。
2、工程保质期按国家规定质保日期，从本预应力工程竣工验收合格起计。
十一、甲乙丙三方责任：
甲方主要责任：
1.甲方委派工程部及监理公司为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，工程施工期间的质量验收及其他事宜。并进行施工签证(其签名甲方予以承认)，其他人员的签证甲方不予认可。
2.甲方提供满足施工条件的施工场地。
3.按本合约的付款方式及时支付乙方施工工程款。
乙方主要责任：
1、负责办理管桩工程施工报建等有关行政手续及费用。
2、开工前搞好施工场地的“三通一平”。
3、负责提供施工场地四大角控制点（桩位放线由乙方负责）和±0.00标高及位置。
4、清理地上和地面的施工障碍物(例如高空电线、地下通讯电缆、旧基础、地上构筑物等)。
5、负责协助处理施工场地邻近建筑物的安全防护工作。
6、采用柴油锤施工而造成的噪音、振动及污染由总承包方负责协调。
7、提供正式设计施工图纸壹份给分承包方（包括桩位图、承台大样、结构说明等有关施工图纸）。
8、总承包方委先生为该项目负责人，对工程质量和工程进度进行监督，会同设计、施工单位处理施工过程中的各种问题。
丙方主要责任：
1、丙方负责所有施工用水、用电及有关人员的食宿。
2、丙方必须向甲方提交经甲方、监理及质监站认可的工程施工资料一式四份。
3、签到定本协议后2天内丙方必须将工程质量控制措施、施工组织设计送交甲乙双方审核，如逾期送审，甲乙双方有权责令丙方停工，工期损失由丙方自负。
4、丙方必须按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人、物件堆放整齐，道路畅通；在施工期间由于丙方原因而发生的施工质量、安全事故，其责任及费用由丙方负责并报告甲方有关部门。
5、丙方委派的现场管理代表及各专业人员须持有与工程项目相关试验的资格证件，负责施工期间的施工质量、安全等问题；如出现丙方现场负责人更换交接等情况须经过甲、乙方、监理同意。
6、如由于丙方原因而造成质量问题，丙方必须负责无偿返修并要对由此而造成甲方经济及工期损失负全部责任。
7、丙方在施工过程中如发现图纸与实际情况不符时，应立即以书面通知甲、乙方，甲方在3个工作日内会同设计方进行处理并签发处理意见。
十二、违约责任：
丙方在正常的施工条件下必须在规定的时间内完成工程，属丙方的原因每逾期一天完成工程，由丙方按10000元/天付给甲方罚金；丙方逾期完成的时间超过10天，甲方有权终止合同，并对丙方保留由此而造成甲、乙方经济损失及其他法律负责的索赔权。
在合同履行过程中，如丙方单方面提出中止合同，丙方应无条件向甲方、乙方支付合同总造价10%的违约金，并承担由此而造成甲方的全部经济损失。
十三、本协议自签订之日起生效，自工程结清之日起自然失效。如有未尽事宜，双方协商解决。
十四、争议解决方式：发生争议应协商或调解，协商或调解不成时，向工程所在地人民法院起诉。
十五、本协议一式六份，甲方执四份，乙丙双方各执二份。
甲方：
法人代表：
签约代表：
日期：
乙方：
法人代表：
签约代表：
日期：
丙方：
法人代表：
签约代表：
日期：
附件一
不可撤销连带责任担保书
致：
本担保人确认贵方、于年月日签订的《土建分包工程合同》（下称“《合同》”）的各项条款，自愿作为有限公司的担保人向贵方提供不可撤销连带责任保证，并出具本担保书，向贵方郑重承诺下列各项：
第一条担保的范围
担保人就按《合同》的约定切实履行各项责任和义务向贵方提供担保，担保的范围为：
《合同》项下所做出的任何确认、承诺、保证等应当由承担的全部义务，以及贵方实现《合同》约定的各项权利的费用。
第二条担保的期间
本担保书的保证期间为七年，自出具之日起计。
第三条担保的方式
本担保书的担保方式为不可撤销连带责任保证。
第四条担保的生效
本担保书自担保人出具之日起生效。本担保为独立的担保，即使《合同》被确认无效或未生效，担保人仍对贵方履行本担保书约定的担保责任。并且担保人保证将不因任何原因和理由对本但保书自身的效力提出任何异议。
第五条法律适用与管辖
本担保书的出具、生效、履行、解释或终止等事项均适用中华人民共和国法律。因本担保书引起的任何争议，均由《合同》所约定的有管辖权的人民法院管辖。
担保人：
出具日期：年月日
编号：FS-HT-05018 合同书样本(标准版) Sample contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
合同书样本(标准版) 合同书样本（一） 甲方：_________ 法定代表人：______ 地址：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 身份证号：________ 现经双方协商，就甲方聘请乙方担任甲方公司品牌顾问达成以下协议： 一、甲方的职权 1、甲方有权聘请或解聘乙方为甲方的品牌顾问； 2、甲方有权对乙方履职情况进行考核； 3、甲方有权对乙方履职时违反法律、法规或者本合同的行为进行监督；
4、甲方对乙方损害公司利益的行为有权要求乙方予以纠正。 二、甲方的义务 1、支持乙方依本协议书的授权开展工作； 2、按时足额地给乙方发放顾问费，在乙方任品牌顾问期间每月顾问费为人民币两千元整。 三、乙方的工作范围 1、负责公司的形象策划、品牌宣传，提升公司品牌知名度； 2、论证并制订公司的营销策略； 3、完善并实施公司的营销方案； 4、拓展公司的经营客户； 5、构建并维护公司的销售网络； 6、建立并完善公司营销管理制度、人力资源管理制度； 7、公司总经理授权的其他工作。 四、乙方的义务 1、勤勉尽责地履行本合同约定的工作范围内的各
项事务； 2、维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利； 3、不得泄露公司的商业秘密； 4、履职时违反法律、法规及本合同的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 5、及时总结、调整公司的营销工作，乙方承诺确保公司_____年度达到年销售额_______万元以上，____年度达到年销售额_______万元以上，_______年度达到年销售额_______万元以上。 五、聘用期限 甲方聘请乙方担任公司品牌顾问的期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。 六、奖励措施 1、乙方全面开展约定的工作，切实履行约定的义务，甲方以年营业额的1%作为奖金奖励乙方，上述奖励在_____支付，个人所得税由乙方承担。
桩基础工程专业分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目桩基础施工，达成如下一致条款： 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4承包内容：（本合同范本例举人工挖孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目具体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，适用各种桩基础工程专业分包内容。签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。）（一）人工挖孔桩： 1.4.1 人工挖孔桩成孔：挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基坑抽排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁：护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装：护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、拼装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯：桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理：高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 井圈砌筑：井圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩： 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流砂、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩： 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。
LOGO 新版工程合同范本 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________新版工程合同范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
办公楼维修工程合同 发包方： （简称甲方）承包方： （简称乙方） 中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公、用餐、住宿环境，提高效能建设，进一步规范标准化建设，甲方决定将中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂进行维修。现依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。 一、工程地点：金川电力学院南门西XX路南XX院内 二、维修内容及造价 维修内容： 1、刮腻子8元㎡； 2、水暖维修更换，每人每天400元；
3、厨房接三相电，办公楼接热水器，维修线路，更换开关和灯； 4、安装厨房排风设备； 5、更换地砖，维修道牙子，办公楼、宿舍楼外墙维修； 6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾，擦玻璃； 维修价格： 1、以实际工程量进行结算； 三、承包方式：包工 四、施工期限：自________年____月____日至____月____日止，共计____日。如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延。 五、工程质量要求 1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即 整改，以确保工程质量。 六、甲方工作
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：采用长螺旋钻机超流态法进行的桩基础施工，桩型为直径400CM总工程量以设计图纸为准。 （四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按350元/米计价进行结算）的方式承包该工程，包括：钢筋笼预制.钻孔.下笼.成桩.设备进出场运输及安拆费、桩施工费、（不包含税金、水电费、基础资料）。 第二条 （一）施工费：350元/立方米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.5米桩长计算。 （二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。第三条工期 本工程施工工期为个有效工作日（自起止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场） 在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，
经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条甲乙双方责任 （一）乙方责任 1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。 2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。 3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。 4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。 5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。（二）甲方责任 1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。 2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在200千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。 3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。 4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 购销标准合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。 第一条商品名称、种类、规格、单位、数量第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第__项作标准1附商品样本，作为合同附件。 2商品质量，按照____标准执行。 副品不得超过__。 3商品质量由双方议定。 第三条商品单价及合同总金额1商品定价，供需双方同意按____定价执行。 如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。 否则，造成损失由违约方承担经济责任。 2单价和合同总金额_________。 第四条包装方式及包装品处理_______。 按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。 包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。 第五条交货方式1交货时间_________。 2交货地点_________。 3运输方式_________。 第六条验收方法__________。 按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。 第七条预付货款根据不同商品，决定是否预付货款及金额。 第八条付款日期及结算方式_______。 第九条运输及保险_________。
根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。 为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。 第十条运输费用负担________。 第十一条违约责任1需方延付货款或付款后供方无货。 使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价__的违约金。 2供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值__的违约金。 需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值__的违约金。 任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。 3供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款如已付款，应订明退款退货办法，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。 4约定的违约金，视为违约的损失赔偿。 双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十三条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。 或申请___仲裁机构仲裁的解决第十四条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式： 第三条工期
开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。 2．向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。
标准施工合同范本 导语：关于标准施工合同范本，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。下面是小编给大家整理的相关内容，希望能给你带来帮助! 第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期：
合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准： 金额（大写）：约元（以决算为准） ￥元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合
桩基工程施工合同样本(合同示 Sample of pile foundation construction contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037298
桩基工程施工合同样本(合同示范文 本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 桩基工程施工合同范文 1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段 2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。 3、工程内容：载体桩施工
4、工程范围：图纸范围内桩基工程 第二条承包方、合同价款及支付方法 1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。 2、合同价款： 按实际施工桩数，以 65 元/米按有效桩长进行结算。 3、合同价款支付方式 (1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的 90%，剩余 10%竣工验收后一个月内付清。 (2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增 1)甲、乙双方代表确认的工程量增减; 2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; 第三条工期 施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。 第四条工程质量 乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。 第五条甲方的权利和义务 1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。
①土方分项工程经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式： 包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。 三、承包价格： 开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求： 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、奖罚办法： 1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。 2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。 3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。 4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。 5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工
桩基础工程施工合同 合同编号： 桩基础工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
项目桩基础工程施工合同 发包方(以下简称“甲方”)： 承包方(以下简称“乙方”)： 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：； 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配 合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从 桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清 单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各 种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限于：包人 工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施 工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒
误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求： (1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。 (2) 桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。 (3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。 (4) 乙方应具备穿越中部8米左右厚度砾砂层、残积土层及全风化岩层中强风化粗 粒岩硬夹层的技术措施。 (5) 乙方应具备锤击超长桩（40米以上）入岩的设备能力和技术措施。 (6) 电梯筒部位要求乙方送桩3米以上，但不得低于设计标高。 (7) 乙方应具备淤泥层沉桩时桩垂直度的技术控制措施。 (8) 乙方应具备处理因基坑底土体隆起导致沉桩上浮而采取的技术措施。 (9) 希望乙方桩机配备打桩自动记录仪，如无条件配备，乙方必须保证提供每条桩 的贯入度曲线书面资料。 3. 质量标准：本合同约定按省有关桩基工程验收评定规定以及设计要求达到合 格标准。桩基完工后须进行静载、抗拔力及桩基完整性试验（试验费包含在单价中），其技术指标须达到设计和规范要求，否则，乙方承担一切技术处理或赔偿责任。 三、合同价款的组成 1. 合同价款：暂定合同价为￥元；大写：人民币元（含工程税金）， 本合同内工程量均为暂定工程量，固定综合单价，工程量按实结算，措施费为包干项目，结算时不予调整。 2. 综合单价：按照合同附件（甲方最终确认的乙方中标价格）。 3. 合同价款中包括但不仅限于承包方式中所有内容的费用及相关措施项目费用（临时 设施费、安全防护措施费、大型机械进出场及安装拆卸费、打桩期间施工降水、排水、排污费、安全文明措施费、环保费、水电费、二次搬运费、工程保险费、夜间施工增加费、赶工措施费等）、其他项目费用（配合费等）、施工期间产生的建筑及生活垃圾、完工后临时设施的拆除及清理、与桩基施工相关的规费、所有税金等。 无论实际施工中发生的情况如何，均不作调整，施工过程中也不作此类签证。
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
编号：GR-WR-53720 水利工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
水利工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 水利工程施工合同（一） 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守： 一、甲方责任： 1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。 2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。 3、提供桩基础施工图纸贰套。 4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。 二、乙方责任： 1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据
图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。 2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。 3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。 4、乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。 5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。 6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。 三、结算及付款方式： 1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。 2、付款方式： 四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
生活中所有可能用到的合同链接大全 房屋租赁合同样本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2019 ·劳动合同书样本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2131 ·有限公司章程范本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=283 ·合作协议书范本(二) http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2695 ·合作协议书http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2018 ·房屋买卖合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=80 ·企业承包合同范本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=37 ·二手房屋买卖合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=883 ·房屋租赁协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=71 ·商铺租赁合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=300 ·离婚协议书范本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=244 ·土地租赁合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=299 ·个人合作协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=1951 ·公司员工聘用合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2249 ·股权转让协议书http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=870 ·工矿产品购销合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=326 ·店铺租赁合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=353 ·离婚协议书http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=1689 ·土地承包合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=106 ·店面转让合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=193 ·经营计划书范本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=314 ·项目开发合作协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=274 ·合同意向书范本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=276 ·土地租赁合同样本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=1530 ·设备维修协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2452 ·产品销售代理协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=238 ·家庭装修合同书http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=259 ·外资股权转让协议范本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2130 ·还款协议书http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=868 ·股权股份转让协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=204 ·公司章程修正案http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2766 ·安全生产责任状http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=324 ·场地租赁合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=78 ·机械设备采购合同模板http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2426 ·变更、终止、解除劳动合同通知书http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=262 ·中外合作经营合同范本(1) http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2149 ·租车协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2572 ·二手房买卖合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=208 ·房屋拆迁补偿协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=873 ·外贸销售合同样本中英文http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2179 ·中英文合同意向书范本http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=2139 ·临时工合同http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=351 ·食堂承包协议http://biz.doczj.com/doc/c810153772.html,/contract/show.asp?id=287
桩基础施工合同范本 桩基础施工合同范本 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。 第五条付款方式： (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;
标准施工合同范本(doc 80页)
第四章合同条款及格式（2007版本）
通用合同条款 1、一般约定 1.1 词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。 1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包
括配套的说明。 1.1.1.8 己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 1.1. 2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 1.1. 2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。 1.1. 2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 1.1.2 . 5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。 1.1. 2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。 1.1. 2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
威海星际房地产开发香水海三期 B地块PHC桩基工程施工协议书 编号： 发包方：威海星际房地产开发（以下简称甲方） 承包方：文登市天福实业总公司基础勘测工程公司（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议，以资双方恪守履行。 一、工程概况。 1、工程名称：香水海三期B地块PHC桩基工程。 2、工程地点：文登市南海新区甲方指定地点。 3、工程承包容：PHC桩基工程施工，单桩承载力特征值达到设计要求，并且负责桩头爆 破、清理并运出场外、桩基检测配合费（即大、小应变检测安装螺栓等人工配合及挖土等费用、吊车机械费、场外调运试验用铁锤的相关费用、静载荷试验时使用静压机费用等检测全部配合费）。 4、工程承包围及工程量：承包围暂定约5万米，按实际工程量据实计量（以甲方实际书 面确认的楼号及工程量为准）。 二、合同工期。 1、合同工期：从现场具备施工条件开始计算工期（以甲方书面通知为准），总工期20 个日历天完工，乙方应于接到甲方书面通知后三天进场。 2、计划开工时间：2011年5月20日。 3、施工期间如有下列情况可顺延工期： （1）不可抗力；在迟延履行期间发生不可抗力，不得免除违约方的责任； （2）施工期间非乙方原因停水停电造成停工，每周累计8小时工期顺延一日；
（3）甲方提供的地质资料或地下管网、管道资料与现场不具备施工条件而引起的工程处理； （4）由于甲方提出较大设计变更造成的工期延误，工期相应顺延； （5）极端恶劣天气的确不能施工的，甲乙双方不能达成共识的，需经法定出证机关与出证程序出证的； （6）本合同中双方约定的其他工期顺延事由。 构成以上工期顺延事由的，乙方须于上述顺延事由发生之日起二日以书面形式报经甲方授权的现场责任人，否则视为乙方自愿放弃，乙方承担因此造成工期延误的责任。甲方授权的现场责任人应在二日核实情况并签字确认，甲方逾期不做回复，乙方工期顺延理由成立，甲方同意工期顺延后，乙方计取因顺延工期产生的费用。 5、乙方因施工质量达不到约定标准而返工、重新施工等造成的延误工期和材料浪费的， 乙方自行承担延期交工和材料浪费的违约责任。 6、管桩偏移超出相关验收规以外需要补桩，补桩费费用（材料费、机械费）由乙方承担。 三、质量标准。 1、工程质量等级：合格。 2、执行规及标准规： 《地基基础工程施工质量验收规》（GB50202-2002）； 省《预应力混凝土管桩》（图集号：L10G407）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）； 3、与本工程有关的施工设计图纸。 四、承包方式。 1、本管桩施工工程采用清包方式，除管桩外的辅材，由乙方提供。 2、甲方对乙方工期进行考核，开工后乙方向甲方提交总进度计划，在施工中，如每栋楼 的完工时间不能按计划时间完成，甲方有权安排其他桩基队伍立即进场施工，不需要征得乙方同意。 3、具体本工程的承包容如有变动，经双方另行协商后，以甲方书面确定为准。 五、材料设备供应。 1、本工程中，管桩由甲方采购，桩尖乙方自供（170元/个）。 2、管桩规格型号为PHC-AB400(95)-L，桩尖为闭口型，为保证管桩构件质量，管桩品 牌为建华管桩、三和、有孚。 六、合同价款确定与结算。 1、本工程暂估价：365万元人民币（人民币大写：叁佰陆拾伍万壹整）（按实际完成工
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 。 三、承包范围和内容：整个工程的全部工程桩，CFG总桩长桩67870.5m，水泥搅拌桩总桩长6182m。 四、工程造价： 1、本工程承包方式采用闭口包干性质，包括总价及综合单价均闭口包干。 2、本工程总造价伍佰叁拾柒万肆仟伍佰贰拾捌元整（大写）5374528元（小写）。注：按实际发生工程量结算。 其中：D500CFG综合单价76元/m，D500水泥搅拌桩综合单价35元/m。 （1）总价包干内容包括但不限于（包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土
消纳费用、桩基检测费、文明施工费等）。乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。 （2）除非另有规定，合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。 （3）包干综合单价不作任何调整，即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整，不会因工程量的增加或减少而调整。 （4）任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，任何的缺漏项与工程量统计错误（除非招标图纸上没有，而施工图上有）皆由乙方承担。 第二条施工准备 一、甲方： 1、甲方现场代表，乙方进场施工前 5 天内提供桩基础施工图 3 份。 2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 3 天内分送有关单位， 5 天内提供会审纪要和修改施工图 3 份。 二、乙方 1、乙方现场项目经理，乙方负责施工区域临时道路、临时设施、从甲方提供水电接驳点到施工现场水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，在进场施工前5日