监理合同练习题
单选题：
1、当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同件的（A）中。A专用条件B通用条件C附录A D附录B参考答案单１C
2、以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（C）。
A对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制
B只要施工中出现质量事故，监理人必须承担管理失职责任
C监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责
D如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理
3、按照《建设工程监理合同》示范文体的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（D）。A正常工作B本职工作C额外工作D附加工作
4、《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛质或歧义时，优解释次序是（D）。
A协议书、通用条件、专用条件B协议书、投标文件、专用条件C投标文件、通用条件、附录B D中标通知书、专用条件、投标文件
5、监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法正确的是（C）。
A自行更换后通知委托人B自行更换，无需通知委托人C需报告委托人，未经同意不得更换D项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换参考答案单５A
6、监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（D）A应对该人予以警告B应对承包人予以警告C通知承包人撤换该人员D请示委托人同意后要求在包人更换该人员参考答案单６C
7、按照《建设工程监理合同》示范文体对委托人权的规定，下列表述中不正确的是（B）。A委托人的授权范围应通知承包商B委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改C监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意D监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意
8、《建设工程监理合同》示范文体对监理人职责的规定中，不包括（C）A对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见B当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人、承包人协商解决C委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定D当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提人供必要的证明资料。9、在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括（D）A监理规划B 监理月报C监理实施细则D各类专项报告参考答案单９C
10、施工过程中，委托人对承包人的要求应（C）。A直接指令承包人执行B与承包人协商后，书面指令承包人执行C通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令D与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行
11、监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（A）。A 视为委托人已同意变更处理意见B视为委托人不同意变更处理意见C应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定D应与委托人、承包人共同协商后由
委托人发布变更指令
12、下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（C）A最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金B最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金C赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程工程概算投资的的比例乘以相应的直接损失D赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失参考答案单１２D
13、下列关于监理人向委托人赔的说法中，表述正确的是（A）。A监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔B监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求C监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用D监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组参考答案单１３C 14、监理人审查并同意了承包商特殊专项工程的施工组织设计。施工过程中发现承包人擅自变更了职工作业方法，监理人发出了整改通知但未要求停止施工。由于承包的施工方法存在缺陷导致发生严重的质量事故，对此事故责任的下列说法中，正确的是（D）。A承包人是保证工程质量的直接责任人，监理人无责任B 承包人擅自改变施工方案，监理人不承担责任C监理人对发现的问题已发出整改通知，不对事故承担责任D监理人未发布停工指示，应承担事故连带责任15、委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时，按照通用条件的规定，该阶段的酬金支付应为（D）。A将支付申请书退回监理人，要求提供有效证明材料后再行支付B将支付申请书退回监理人，要求重新计算正确后再行提交C按支付证书要求的款额支付，异议部分留待后续再解决D对无异议部分按时支付，有异议部分暂不支付
16、监理合同的有效期为（C）。A实际开工日起，至监理工程竣工移交之日止B 自合同签字日起，至监理工程竣工移交之日止C自合同签字日起，至协议书注明的监理服务期限之日止D自合同签字日起，至完成监理工作并结清监理酬金之日止参考答案单１６D
17、按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（D）。A委托监理工作范围内的工程概算投资额增加B承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长C监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加D因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少参考答案单１７B
18、按照通用条件对解除合同的规定，下列情况中不包括（D）。A监理人无正当理由不履行监理义务B非监理人原因致使监理工作暂停超过182天C由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无意义D虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期。参考答案单１８B
19、委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（）。A调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整B因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人员损失的利润C按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金D按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金参考答案单１９C
20、按照通用条件对监理人获得奖励的规定，以下说法中正确的是（）A监理的工程提前竣工B监理机构认真履行了合同约定的义务C工程施工未出现任何质量、安全事故D监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益参考答案单
２０D
多选题
1、按照《建设工程监理合同》示范文体对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（D ）。a负责工程的施工图设计b负责勘察合同的履行管理c监理人负责施工招标的代理工作d对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询e按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准A bd B ade C abcd D bde
2、委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定的酬金的金额不一致的原因可能有（C ）a监理人完成附加工作后对酬金的调整b合同履行期间由于市场价格的浮动导致酬金调整c工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整d 监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励e工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整Abce B ae C acd D cde参考答案单２B
3、《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（D ）。A协议书b附录Bc标准条件d监理人的投标文件e建设工程委托监理合同A acd B bcde C bc Dabc参考答案单３A
4、通用条件中对监理人义务的规定包括（A）。A主持召开第一次工地例会b承查承包人的施工组织设计c检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况d 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料e主持工程竣工验收A bcd B abcd C abce D bce
5、《建设工程监理合同》示范文本规定的监理依据包括（C ）。A行政法规b城市规划c有关的工程标准d监理项目的施工合同e监理项目的材料供应合同A abcd Bbe C acde D ade参考答案单５B
6、按照《建设工程监理合同》示范的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（C ）a不能胜任岗位职责b检查的认可的施工部位出现质量缺陷c向他人泄漏施工合同要求保密的新工艺施工方法d依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故e同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方 A bcde B acd C acde D cde
7、在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可以有（D ）a技术咨询b工程资料c办公用房d交通工具e办公用品A cde B abde C cd D bcd参考答案单７B
8、按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（B ）a本阶段的正常服务酬金b索赔要求增加的酬金c合理化建议应获得的奖金d增加工作内容应增加的酬金e委托人上期支付时拖延支付的利息A abe B acde C bce D bcde参考答案单８C
9、下列选项中属于监理附加工作的有（C）。a按照委托人的要求增加监理工作的内容b因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长c委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作d因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少e监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加A ce B bcde C abce D abd
10、不可抗力事件导致部分工程严重损坏使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括（C ）。A将事件的影响及时通知委托人b立即停止该部分的监理服务c采取有效措施减少损失的扩大d采取有效措施减少损失的扩大e暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知A ace B bcde C acde D bde参考答案单１０D
参考答案单１C２C３D４D５A６C７B８C９C１０C１１A１２D１３C１４D １５D１６D１７B１８B１９C２０D多１D２B３A４A５B６C７B８C９C１０D
一、单选题(10题/10分) 1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应( C ) A.因迟到而自然失效 B.必须经要约人发出接受通知后才有效 C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D.因非受要约人原因的迟到,要约人必须接受该承诺 2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期,是指( D )的期限 A.合同签字日至承包人提交结清单日 B.开工日至工程师颁发移交证书日 C.开工日至工程师颁发履约证书日 D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日 3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是( B ) A.工期顺延,施工成本的增加由承包人承担 B.工期不予顺延,施工成本的增加由承包人承担
C.顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担 D.工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担 4、某项目设计合同的价格为500万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还( C )万元 A.100 B.150 C.200 D.250 5、我国对经济合同争议的处理实行( B ) A.一裁两审制 B.或裁或审制 C.只许仲裁 D.只许诉讼 6、监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( D ) A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止 B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同 C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止
土建工程施工监理服务协 议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
土建工程施工监理服务协议书示范文本使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 土建工程施工监理服务协议书 土建工程施工监理服务协议书 定义及解释 1．定义 下列措辞和用语，除上下又另有要求者外，应具有如 下所赋予的涵义： （a）“项目”是指协议书附录中指定的并为之建造的 工程。 （b）“服务”是指监理工程师根据协议书所履行的服 务，包括正常服务、附加服务和额外服务。 （c）“工程”是相为完成项目所实施的永久工程（包 括提供给业主的物品和设备）。
（d）“业主”是指本协议书所指的雇用监理工程师的一方以及业主的合法继承人和允许的受让人。 （e）“监理工程师”是指本协议书中所指的，作为一个独立的专业公司受雇于业主去履行服务的一方以及监理工程师的合法继承人和允许的受让人 （f）“一方”和“各方”是指业主和监理工程师。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。 （g）“协议书”是指包括土建工程施工监理服务协议书条件及协议书附录、附件a（监理服务范围）、附件b （业主提供的人员、设备、设施和其他人员的服务）、附件（c）（报酬和支付）、中标函和正式协议书。 （g）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。 （i）“月”是指根据阳历从一个月份中任何一天开始的一个月的时间段。
合同编号：建设工程监理合同 工程名称： 委托人： 监理人： 签订时间：年月日 签订地点：
编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则： 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明： 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时，要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括：检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法，对于合同14.1加盖单位印章的规定，原则上我方单位应使用合同专用章； 六、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款，填入“无”或“/”。
监理合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-197755 监理合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 监理合同（一） 项目名称：_______________ 委托方：__________ 监理方：__________ 付款方：______________ 委托方_______________与监理方_______________，经双方协商一致，签订本合同。 一、委托方委托监理方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 1.信息系统工程名称：_______________________ 2.信息系统工程地点：_______________________ 3.信息系统工程总投资：_____________________ 4.本合同签订地点：__________________ 二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准
监理合同试题 一、单项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） ( C )中。 A. 专用条件 B. 通用条件 C. 附录A D. 附录B 2. 以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是( C )。 A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制 B. 只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担监理失职责任 C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责 D．如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理 3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于( D )。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D。附加工作 4. 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是( D ) 。 A.协议书→通用条件→专用条件 B. 协议书→投标文件→专用条件 C.投标文件→通用条件→附录B D.中标通知书→专用条件→投标文件 5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是( A )。 A. 自行更换后通知委托人 B. 自行更换，无需通知委托人 C. 需报告委托人，未经同意不得更换 D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换 6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。 A.应对该人予以警告 B. 应对承包人予以警告 C.通知承包人撤换该人员 D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员 7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是 ( B )。 A.委托人的授权范围应通知承包商 B.委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改 C.监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意 D.监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 8. 《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括( C )。
内部编号：AN-QP-HT417 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 监理服务合同通用范本
监理服务合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以等文件的规定，经平等协商达成合同如下： 1.定义 除非另有特别约定，在本合同以及与本合同有关的甲乙双方另行签订的其他文件中，下列词语按如下定义进行解释： 1.1“合同”是指甲方和乙方签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件，包括招标文件、投标文件中的相关内容及
监理合同示范文本 1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循（）的原则，甲乙双方订立合同。 平等、自愿、公平和诚实信用 2、合同中的“正常工作”指合同订立时（）和（）中约定的监理人的工作。 通用条件专业条件 3、“附加工作”是指合同约定的（）以外监理人的工作 正常工作 4、总监理工程师是指由监理人的（）书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理机 构工作的主持监理工程师。 法定代表人 5、合同中“正常工作酬金”是指监理人完成（）工作，委托人应给付监理人的酬金额。 正常 6、合同中“附加工作酬金”是指监理人完成（）工作，委托人应给付监理人的酬金额。 附加 7、合同中的“一方”是指（）人或（）人；“双方“是指（） 人和（）人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的（）； 8、“书面形式”是指（）、（）和（）等可以有形地表现所载内容的形式。 合同书、信件、数据电文 9、合同中“天”是指（）至（）的时间 第一天零时、第二天零时 10、“月”是指按（）从一个月中任何一天开始的一个（）时间。 公历、公历月 11、“不可抗力”是指委托人和监理人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免并不能克服的（）和（）。 自然灾害社会性突发事件 12、监理人更换总监理工程师时，应提前（）天向委托人书面报告，经委托人同意后方 可更换； 7天 13、监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以（）与（）的人员替换，并通 知委托人。 相当资格能力 14、合同通用条款规定委托人可要求监理人更换（）的项目监理机构人员。 不能胜任本职工作 15、监理人应遵循（）和（），严格按照法律法规、工程建设有关标准及合同履行 职责。 职业道德准则行为规范 16、在监理与相关服务范围内，当委托人与承包人之间发生合同争议时，（）人应协助 委托人、承包人协商解决。 监理人 17、当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，（）应提 供必要的证明资料。 监理人 18、监理人应按专用条件约定的（）、（）和（）向委托人提交监理与相关服务的 报告。 19、本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的（）、（）及（）监理工 作的相关文件。 图纸、报告、记录 20、工程竣工后，应当按照（）规定将监理有关文件归档。 档案管理 21、在合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的（）。 与工程有关的资料 22、（）应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条 件。 委托人 23、委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订合同 后（）天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。 7 24、在合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知（），由 （）向承包人发出相应指令。 监理人监理人 25、委托人应在（）的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给 予书面答复。预期未答复的，视为委托人认可。
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
监理委托服务合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利本文是xx精心xx的，希望能帮助到你！ 篇一 甲方：xxxx有限公司 乙方：xxxx物业管理有限公司 一、总则 ㈠本合同当事人 ⒈委托方： 名称：xxxx有限公司 法定代表人： 地址： 邮编：xxx 电话： ⒉受委托方： 名称：xxx物业管理有限公司 法定代表人： 地址： 邮编：xxx 电话：xxx ⒊根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方以承包制形式对北京xxx大厦整体提供后期物业管理服务事宜，双方经平等协商一致，订立本合同。 ㈡ xxx大厦位置、面积及服务范围 1、坐落位置： 2、物业类型：综合性商业物业。包括写字楼、商铺、会议中心、停车场等。 3、建筑面积：万平方米。 二、物业服务期限 ㈠本合同为固定期限合同，合同期为24个月，即20XX年12月1日至20XX年11月30日。 ㈡本合同期满前一个月，甲方以书面形式通知乙方是否续签。 三、物业管理服务内容 ㈠乙方以承包制形式为甲方提供物业管理服务，内容包括但不限于以下方面： 1、制定物业服务工作计划，并组织实施；管理与物业相关的工程图纸、租户档案与竣工验收材料等；建立物业管理的各项制度。 2、房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理，共用部位包括但不限于：楼盖、屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、公共卫生间、走廊通道、配电房、消防监控室、安全中控室、卫星电视机房等。 3、共用设施设备的日常维修养护、运行和管理，共用设施设备包括但不限于：共用的上下水管道、共用照明、积水井等。
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 （示文本）
住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 省住房和城乡建设厅 省工商行政管理局监制 委托单位：（公章）监理单位：（公章）
审查机关：（公章） 年月日 第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）：
根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：。 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的围和容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师：，：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。
其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)- (1) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）：_________________________________________________ 监理人（全称）：________________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规，遵循平等、白愿、公平和诚信的原则，双方就下 述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况 1. 工程名称：—； 2. 工程地点：; 3. 工程规模：; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工 程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A相关服务的范围和内容 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：曾土海,身份证号码： 330822196310232 ，注册号：33014609。 五、签约酬金 签约酬金（大写）贰拾伍蔼元整（￥ 250000 ）。 结算方式： 1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间， 按建筑面积每平方拾元。 2、所有附属按决算0.9个点给予结算 1.监理酬金：/。 2.相关服务酬金： /。 其中：
2018年监理工程师《合同管理》精选习题 （八） 2018年监理工程师《合同管理》精选习题(八) 1.施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是(D)。 A.承包商承担保护措施费用，工期不予顺延 B.承包商承担保护措施费用，工期予以顺延 C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延 D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延 2.在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，(D)是错误的。 A.承包人承担由此发生的费用 B.工程师可以拒绝验收 C.由此造成工期延误不予顺延 D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场 3.FIDIC 土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以(C )名义进行。 A.承包商 B.业主 C.承包商和业主 D.视情况而定 4.建设工程进入缺陷责任期后，应由(A )负责对已建工程的照管。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.承包商与监理工程师共同
5.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，(C )。 A.通知业主方后即可调换 B.无需通知业主即可调换 C.取得业主方书面同意后才能调换 D.监理单位承担连带责任 6.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位(A)。 A.不承担责任 B.监理单位承担全部责任 C.监督单位承担监督不力的责任 D.监理单位承担连带责任 7.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定额全部义务，则监理责任期应理解为(C )。 A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 8.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20 万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10 万元，监理单位缴纳的税金为 1 万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过(C)万元。 A.20 B.10 C.9 D.1 9.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位(D )。 A.应从业主方获得附加监理酬金 B.应从业主方获得额外监理酬金 C.应从承包方获得合理化建议的奖金 D.不应从任何一方获得额外奖
监理工程师合同管理练习题三 判断题 1、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( ) A、是 B、否 3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。( ) A、是 B、否 5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，
提供履约担保。( ) A、是 B、否 7、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( ) A、是 B、否 9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( ) A、是 B、否 10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否 。> 单项选择题 1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。 A、经工程师批准 B、经发包人批准 C、由承包人自行决定
D、由承包人通知发包人 2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。 A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。 A、检查承包人现场同期的记录 B、指示承包人缩短合同工期 C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定 D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。 A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负责 D、由业主与承包商各负一半 5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
监理服务协议合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
第二部分监理服务合同 1. 词语定义 1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，应具有如下定义。 （一）“项目”是指采购单位委托指定范围需实施监理的项目。 （二）“建设单位”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 （三）“承建单位”是指承接本项目建设开发的公司。 （四）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 （五）“监理机构”是指监理单位派驻本项目现场实施监理业务的组织。 1.2 本项目监理合同适用的法律法规包括国家和本省、市法律、法规和规章等。 2．监理工作的时间和地点 2.1 监理周期：本项目工期100天 2.2 监理地点：建设单位指定地点 3．监理费用支付方式 在签定合同后付20%，计万元；工程完工后付20%，计?? 万元；工程结顶后付30%，计?? ?万元；竣工验收后，根据决算付足监理费的95%，余额5%待保修期满后支付。 4．监理工作范围 监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市市政公共项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。 5．监理工作的要求 5.1 按照本项目招标文件第五部分“招标内容及要求”规定的“监理工作内容要求”执行。 5.2 监理单位拟派的项目总监在整个项目执行过程中不得变更，其它参加的人员变更须 取得业主同意。 5.3 在监理工作完成或中止后的5个工作日内，监理单位应向建设单位交还借用的所有 办公设施、设备和用具，如有损坏应予以赔偿。
工程建设监理服务合同 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然
监理合同试题 ( C )中。 A. 专用条件 B. 通用条件 C. 附录A D. 附录B 2. 以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是( C )。 A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制 B. 只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担监理失职责任 C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责 D ．如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理 3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于( D )。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D 。附加工作 4. 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是( D ) 。 A.协议书 → 通用条件 → 专用条件 B. 协议书 → 投标文件 → 专用条件 C.投标文件 → 通用条件 → 附录B D.中标通知书 → 专用条件 → 投标文件 5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是( A )。 A. 自行更换后通知委托人 B. 自行更换，无需通知委托人 C. 需报告委托人，未经同意不得更换 D ．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换 6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。 A.应对该人予以警告 B. 应对承包人予以警告 C.通知承包人撤换该人员 D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员 7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是 ( B )。 A.委托人的授权范围应通知承包商 B.委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改 C.监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意 D.监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 8. 《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括( C )。 A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处理意见 一、单项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
监理服务合同 甲方： 联系地址： 邮政编码： 法人代表： 乙方： 联系地址： 邮政编码： 法人代表： 甲方与乙方就乙方为甲方XXX咨询项目提供监理服务，授权双方代表按下列条款签订本合同。 1. 服务 1.1 服务内容 乙方将向甲方提供本合同附件“工作说明书”（以下简称SOW）中陈述的服务，在SOW 和此经营条款规定的范围内，对管理和控制以及SOW中谈及的交付质量负责。 1.2 人员 乙方将应确保SOW指定的人员可在规定期间内认真、细致、技术娴熟地根据业界普遍采用的标准并且符合本咨询合同目的和要求的标准提供专业服务。 一旦服务达不到标准，如甲方愿意继续接受乙方的重新服务，乙方应在接到甲方书面通知后5个工作日，免费重新提供符合本服务保证标准和要求的服务。 如甲方发现乙方指定人员不具备应有的工作能力，有权要求乙方在5个工作日内选派合格的人员。乙方指定的人员若有新任或更换时，必须将该人员之简历等详细资料提前5个工作日内送请甲方核准并书面同意。甲方有权电话面试侯选人。如果由于乙方指定人员的变动已影响本合同按期、按质履行，甲方经书面通知乙方后有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此所受的全部损失。 在履行合同期间以及乙方工作完成后的6个月内，合同任何一方都不能雇佣对方与该合同有关或曾经有关的员工。如果任何一方这样做，则需支付该员工年工资总额的30%作为对方的聘用费。但是，雇佣大众广告或真实招募活动的主动应聘者则不受此条款限制。 1.3 时间表 乙方应按照SOW陈述的时间表和被监理方的工作进度提供服务。乙方对时间的估计是建立在乙方能得到甲方员工全力协助和甲方履行约定责任的假设基础之上的。 1.4 服务改动 合同任一方都可要求对服务，或此条款或SOW的任何方面进行改动，但任何改动均
建设工程委托监 理 合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 二000年二月 ?第一部分 建设工程委托监理合同 委托人 与监理人 经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”）概况如下:
工程名称: 工程地点: 工程规模： 总投 资： 二、本合同中的有关词语含义及本合同第二部分《标准条件》中赋 予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书； ②本合同标准条件； ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件 中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向 监理人支付报酬。 本合同自?年月 日开始实施,至 年月 日完成。 本合同一式肆?份，具有同等法律效力，双方各执贰份。 委托人：(签章) 监理人:(签章) 住所： 住 所: 法定代表人：(签章） 法定代表人:（签章) 开户银行: 开户银行： 账 号： 账号: 电 话: 电话: 本合同签订于： 年月 日 ?第二部分 标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外,有如下含义。 (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人 。 (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 (6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。 (8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。 (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。 (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 (11)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条 工程建设委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 监理人义务 第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。 第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。 第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
1.下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（）。 A．是合同当事人双方基于合同内的约定 B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变 D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：2.00 2.因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（）。 A．代位权 B．撤消权 C．继续履行 D．后履行抗辩权正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：2.00 3.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。 A．合法行为 B．违法事件 C．自然事件 D．社会事件正确答案：[D]用户答案：[D] 得分：2.00 4.建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。 A．单价 B．总价可调 C．总价不可调 D．成本加酬金合同正确答案：[D]用户答案：[D] 得分：2.00 5.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。 A．不再承担其他补偿责任 B．返还设计合同规定的定金 C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：2.00 6.无效合同从（）时起就没有法律效力。
A．被确认无效 B．履行 C．订立 D．谈判正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：2.00 7.施工招标文件的内容一般不包括（）。 A．工程量清单 B．资格预审条件 C．合同条件 D．投标须知正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：2.00 8.在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。 A．视为撤回仲裁申请 B．视为无仲裁协议 C．缺席裁决 D．移交人民法院判决正确答案：[C]用户答案：[A] 得分：0.00 9.在下列合同中，（）合同是可变更的合同。 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B．以合同活动掩盖非法目的的 C．因重大误解而订立的 D．损害社会公共利益的正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：2.00 10.合同法律关系（）是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A．主体 B．客体 C．内容 D．事实正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：2.00 11.依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。 A．工程总投资超过预期金额 B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
合同编号：_____________ 发包方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________ 职务：_______________________________________________ 委托代理人：_________________________________________ 身份证号码：_________________________________________ 通讯地址：___________________________________________ 邮政编码：___________________________________________ 联系人：_____________________________________________ 电话：_______________________________________________ 传真：_______________________________________________ 帐号：_______________________________________________ 电子信箱：___________________________________________ 监理方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________