编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
中心幼儿园建设施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：东海县山左口乡人民政府
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：
一、工程概况
1、工程名称：山左口乡中心幼儿园
2、工程地点：消防站南侧
3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。
二、开工及竣工期限
1、工程开工日期：2011年3月*日
2、工程竣工日期：2011年11月*0
三、工程质虽标准：合格
四、工程承包方式：包工包料
五、甲方的权利及义务
1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。
2、根据乙方的施工进展及质虽情况，给付工程款。
3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工
程质虽进行监督，如发现乙方工程质虽存在问题，甲方有权要求
乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。
4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由
乙方承担。
六、乙方的权利及义务
1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理
人员的监督和管理。
2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。
3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。
4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。
七、关于延期、暂停施工和检查、返工的I可题
1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。
2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质虽不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。
3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。
八、工程款及支付办法
1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价***元/
平方米，总计人民币（小写）****元，大写:****
2、工程完成一半时，付工程款的*** %;工程验收合格后付总造价的**** %; 2012年6月底前分**次付清全部工程款。
九、关于质虽保修问题
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
个人建房施工合同协议书范本 甲方： 乙方： 根据《建筑法》，《经济》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 建筑工程概况 私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构马鞍架一层平房两幢建筑，建筑面积xxx。工程预算造价：每平方米xxx元人民币，总建造价格xxx元人民币。 建筑设计要求 1.本工程为砖混结构住宅平房建筑，建筑面积xxx㎡，院内+-0.0以马路标高而定。 2.砌体材料采用mu10机制红砖，m75混合砂浆砌筑，墙体厚度除图纸注明者外，均为240，墙体转角及与隔墙连接处，每10皮砖设墙体拉接筋一处。 3.外装修：院内立面均为瓷砖贴面，色泽自选。院外1:2水泥砂浆加装饰缝拉毛，并白水泥刷白。 4.内装修：卫生间，洗嗽室，橱房立面均贴200×300白瓷面砖。 其余内墙面均为水泥砂浆抹面，纤维素大白粉乱白，刷室内白涂料二遍。所有房间地面均铺地板砖，档次及色泽自定。 5.门窗立樘及油漆：m-4居中樘，m-6靠外墙面安装，其余门均与开启方向墙面平齐立樘并加装木门帖脸。C-1.2.3.5均居墙中樘，c-4与室内墙面平齐立樘。门的油漆按装修而定。
6.屋面由坡屋面和平屋面组成：坡屋面为檩条，木椽，面板，草泥铺设机制红瓦，坡挑檐为 铺设棕红色硫璃瓦，平屋面水泥砂浆加防水粉加压抹光。前檐屋面排水采用pvc管排至地面，管径100。 7.橱房餐厅隔断：下为900高120砖墙并帖白瓷面砖，上为铝合金窗隔断。中间为m-4推拉门。 结构设计说明 1.本工程采用条型基础，深度开挖至老土，原土夯实3:7灰土300厚，要求分层夯实。开挖 时如遇墓穴或软土，要求另行处理。 2.基础圈梁，压顶圈梁，梁，板均为C20。钢筋保护层厚度：梁25，板15mm。 3.钢筋：“中”“中”分别表示为1，2级钢筋(因打字中找不到符号，以“中”字和“1，2”代替)未 注明分布筋为中6-250。大梁中间配置弯起筋一根。 4.门窗洞口过梁均为预制过梁，选用有关标准图集。 照明设计说明 1.采用一相二线50HZ220V电压供电，进户线采用钢制支架架空引来，支架提前预埋。 2.进户线处做重复接地处理,利用上下圈梁钢筋焊接引至地下。 3.导管穿线管保护，在墙，圈梁，顶棚吊顶上面暗设，管径选择：2×2.5，中15，3-4×2.5， 中20。 4.配电箱为铁制成品暗装，设置位置自定，暗箱开关中心距地1.4m，暗箱插座中心距地0.3m，橱房，卫生间暗装插座中心距地1.5m或距吊顶0.3m。具体设置位置及数量按甲方要求而定。 供排水设计说明
篇一:中英文对照-工程施工合同范本 工程施工合同 contract 合同编号( contract no、 ): 签订日期( date ): 发包方(简称甲方) party a: 承包方(简称乙方): party b: 根据《中华人民共与国合同法》以及其她有关法律法规规定得原则,结合本工程得具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致得基础上达成如下协议,共同遵守。 according to “p、r、c contract law”, and other relevant laws and regulations to the specific circumstances of this project, parties a and b have hereby equally and voluntarily entered into the following agreement executed on the basis of mutual respect、 1.工程概况 project overview 1.1.工程名称: project name: 1.2.工程地点: project location: 1.3.工程范围: a.新研发中心与新厂房得网络综合布线系统得施工; b.数据中心得建设,主要包含:数据中心得装饰工程、电气系统、空调系统、机房闭路监控 系统、机房门禁系统、消防系统改造、机柜系统等。 project contents: a.the new r & d and new plant construction of network cabling systems; b.data center, mainly includes: data center decoration and electrical systems, air-conditioning systems, cctv systems, access control systems, firefighting system reform, server rack systems、 1、4 开工条件:合同生效后,甲方预付款到位与现场具备开工条件。 1、5 工程造价:合同工程总造价为￥cny),人民币大写 project cost:total project cost is yuan ( cny )、 详细合同价格表见附件报价清单。 detailed contract price list see attached quotation list、 在详细设计与施工过程中,若工程量发生变化,按合同单价相应调整工程造价;若材质发生变化,按双方商定得补充协议调整工程造价。 in the detailed design and construction process, if the project quantity changes, according to the contract price adjustment project cost; if the material is changed, the supplemental agreement agreed by both parties for adjustment of engineering cost、 2、付款方式 terms of payment 2、1 由乙方向甲方提供指定帐户、甲方以支票方式或银行转账方式向乙方结算合同款; party b shall provide the designated account to party a, party a by check or bank transfer to pay the contract payment to party b、 2、2 本合同生效后,甲方付给乙方合同总价得40%作为工程预付款,即￥元; after the signing of this contract, party a shall pay to party b 40% of the total contract price as the project advance payment;
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示文本） 住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示文本》）。为了便于合同当事人使用《示文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示文本》的组成 《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
草坪施工合同合同 甲方：___________________________________________ 乙方：___________________________________________ 经甲、乙双方协商一致，甲方将草坪铺设委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1草坪面积：大约 _______ 平方米(大写：________________________ 平方米)以实地为准。 2?草坪每平方米单价：7元(大写：柒元整) 3、开工日期：本项目工程从年月日起至年月日止。 4、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨等特殊情况或甲方书面确认工期可顺延。 5、因甲方原因不能及时移交施工场地或甲方提供施工地段不具备施工条件而造成工期延 误，由甲方承担所造成损失，工期相应顺延。 6、结算方式：1乙方收到?甲方预先支付的30%工程款后进场。 2.草坪铺设完毕后再支付的30%工程款 3.草坪验收合格后再支付的30%工程款 4.剩余10%工程款款项等草坪养护半年完毕后一次付清。 5.如有拖欠每愈一日愿按工程总金额的3%赔付给对方。 7、双方责任： (1)施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 (2)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。 8养护管理： (1)期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为六个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。 (2)质量要求：草坪要求平整成活率100%。 9.工程竣工验收结算： 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后叁天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于五个工作日内结算完毕 10.本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执1份。其它由甲乙双方
（项目名称）专业分包合同 招标编号： 合同编号： 合同签订地：天津空港经济区 甲方： 乙方： 鉴于（业主）与甲方已经签订施工总承包合同，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包事项协商达成一致并订立本合同。 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 下列词语除另有约定外，应具有本条款所赋予的定义： 1.1本合同：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，用于分包工程施工的条款。 1.2业主：均指本工程建设单位，或建设单位指定的负责管理本建设项目的代表机构及其合法权利义务承继人。 1.3甲方：指其投标书被业主接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人及其合法权利义务承继人。 1.4乙方：指在本合同中约定的，被甲方接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。乙方应是成建制的，经济上是独立核算的独立法人。 1.5项目经理：指甲方在本合同中指定的负责施工管理、履行本合同的代表。 1.6分包经理：指由乙方在本合同中指定的负责施工管理和履行本合同的代表。 1.7工程建设标准：指与分包工程相关的国家、部颁的工程建设标准，以及经甲方确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。 1.8图纸：指由甲方提供的符合本合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的
技术资料。 1.9开工日期：指甲方和乙方在本合同中约定的，乙方开始施工的绝对或相对的日期。 1.10竣工日期：指甲方和乙方在本合同中约定的，乙方完成分包工程的绝对或相对的日期。 l.11书面形式：指合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 1.12不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.13小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。 1.14管理体系：包括甲方质量管理、环境管理和职业健康安全管理在内的管理体系。 1.15劳务工人：分包单位雇用的从事分包工程施工生产的自然人。 2.合同文件及解释顺序 2.1本合同由以下部分组成： （1）本合同书； （2）甲方的招标文件（如有）； （3）标准规范及有关技术文件； （4）图纸与合同履行过程中形成的文件（合同履行过程中双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件等构成对双方有约束力的合同文件）； （5）乙方的投标文件（如有）。 如出现相互矛盾的情况，以上述文件次序在先者为准。 3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 3.1本合同语言文字为中文（简体）。 3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：。 3.3本分包工程适用的工程建设标准：（必须具体），甲方本合同中约定的与分包工程
私人房屋修建合同 房主人（甲方）：身份号： 承建人（乙方）：身份证： 甲方为改善居住条件，需新建房屋一栋（结构：砖混），乙方承建甲方房屋。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人房屋工程中，甲乙双方的权利和义务，双方本着合法、公平、平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，双方协商签订本合同，以期共同遵守。合同条款如下： 第一条、建筑项目：私房建设工程 第二条、建设地点： 第三条、承建方式及施工准备 1、甲方将其房屋工程以包工不包料的方式承包给乙方建造。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 2、乙方自带建筑工程所需的一切机械设备及工具。包括劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等，雨天做好遮雨措施，避免下雨影响工程质量。 3、乙方应提前天，将工程建设所需材料告知甲方，甲方应及时像乙方提供工程所需全部材料。 4、甲方在乙方进入施工现场前做到三通入户（即水、电、道路三通入户） 5、 第四条、建房工期 该房屋自年月日开始施工，至年月日竣工，工期天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况，可顺延工期，但乙方不能因其他不正当原因拖延甲方建房竣工时间。 第五条、建设工程承包单价及建设内容 1、房屋建筑面积的确定 房屋建筑面积=（房屋外墙皮长×房屋外墙皮宽）＋（雨篷长×雨篷宽×1/2）
2、整体建筑包工费，按照建筑面积定价，本房屋修建的建筑面积为平方米, 单价为每平方米。包工总费用为（包括人工工资及施工工具，且按竣工后实际面积计算） 3、整体建筑建设内容，房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面，门前台阶混泥土垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆，上下水管的孔洞预留、电路、闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装，瓷砖粘贴、、、等。 第六条、承建工程付款方式： 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付20% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成工程的70%时付总费用的75%，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 第七条、施工安全要求 1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2、乙方须重点抓好工程的质量和施工安全，严格按照《抗震安居房屋建设标准》、《建筑法》等安全施工规范和技术要求施工。采取严格的安全防护措施，在施工过程中杜绝一切事故。如有此类情况出现，乙方承担事故责任以及因此发生的一切损失费用。 3、乙方保证工程质量和进度，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责任等影响房屋质量行为时，有权要求乙方停工或整改。乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。 5、 第八条、工程质量。 1、乙方根据甲方要求由乙方确定施工图纸，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》的合格条件。工程质量：
合同编号： 政府采购施工合同书 (50万元以上) 工程名称：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目 工程地址：网络管理中心 工程造价：元 发包方： 承包方：XXXX机房工程有限公司 2019 年 9 月 1 日
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）：XXXX机房工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工 程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目。 2.工程地点：网络管理中心。 3.工程立项批准文号：。 4.资金来源：财政资质。 5.工程内容：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程施工。 6.工程承包范围：关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 二、合同工期 计划开工日期：2019年09月01日。 计划竣工日期：2019年10月10日。 工期总日历天数：40天(合同签订后)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰陆拾万零柒仟壹佰陆拾伍元肆角陆分(￥ .46元)； 其中： （1）安全文明施工费：人民币（大写）壹万壹仟壹佰玖拾陆元玖角伍分(￥11196.95 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / (￥ / 元)； （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / (￥ / 元)； （4）暂列金额：人民币（大写） / (￥ / 元)。 2.合同价格形式：总价合同。 五、项目经理 承包人项目经理：梁世学。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求；
绿化工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方将厂区草坪绿化工程承包给乙方施工，为保质保量完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点： 2、工程造价： 3、工期：工程标准达到验收合格标准。 4、工程款结算：施工结束验收合格后，支付全部工程款，同时乙方向甲方提供发票。 5、工程质量。 （1 ）、所栽草坪质量必须符合工程要求，不得擅自改变草坪品种、规 格及质量，所有草坪必须到达甲方现场经甲方验收合格后方可栽植； （2）、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责； （3）、乙方在施工中精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负 6、违约责任。 甲方责任： （1 ）、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方违约金300元。
（2）、甲方如未按合同规定时间和数额支付工程款，期间每推迟一天
按工程款的千分之一赔付给乙方违约金。 乙方责任： （1 ）、工程质量不符合合同的规定，乙方负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 （2）、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款300兀。 7、合同的生效与终止。 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。 8合同份数。 本合同一式四份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其他由甲乙双方分别送有关部门存档。 9、本合同未尽事宜，由双方通过友好协商解决。如果协商不成的，双方可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提请诉讼。 甲方（盖章）授权代表：年月曰乙方（盖章） 授权代表：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 个人私人建房施工合同
编号：FS-DY-67882 个人私人建房施工合同 甲方： 乙方： 根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 甲方将位于环城西路84号商住大约200平方米全框架混砖加三四层约100平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工
人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。 二、被建房屋的建筑面积为300平方米，甲方将包括地梁地 下石角在内的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装)。乙方的施工承包单价为每平方米880元，工程总价款为264000元(大写：贰拾陆万肆仟元整)。 三、施工要求。 本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程每层甲方提供草图，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。确实需要变更的，需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改，并双方签字确定。 部分材料要求： 水泥：均使用红狮水泥分别为：上下圈梁，坡挑檐均使
建设工程咨询合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-333925 建设工程咨询合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 建设单位（甲方）：______________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 咨询单位（乙方）：______________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。 第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 工程名称：； 工程地点：； 工程内容：； 二、工程承包范围 承包范围：。 三、合同工期开工日期：20XX年月日；竣工日期：20XX 年月日；合同工期总日历天数：日历天 四、质量标准工程质量标准：合格。 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按发包人要求拆除或重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除或重新施工的费用，工期不予顺延。 3、工程所用材料质量必须合格，并具有出厂合格证。承包人采购的材料质量不合格时，发包人有权要求承包人重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的一
切费用，由此延误的工期不予顺延，并承担违约责任。 4、承包方应按照发包方的要求，主体刚架构采用型钢，二、三层地板采用，侧板采用，施工按照发包方图纸或草图要求施工。 五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包方及行业安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于承包人安全措施不力或施工人员个人疏忽大意造成的事故责任和由此发生的费用，由承包人全部承担。 六、合同价款 1、合同单价，合同金额。￥：（人民币）。 2、工程款（进度款）支付的约定： ○ 1工程所需全部钢构件进场由发包方一次性支付承包方；竹胶板（木工板）进场由发包方一次性支付承包方；○ 2工程所需彩钢板全部进场由发包方一次性支付承包方； ○ 3工程竣工由发包方验收合格后，发包方支付承包方工程款达到总工程价款的 98% ； ○ 4余款2%作为保修金于竣工之日起30日后，在没有任何质量问题的情况下付清。 七、质量保修 质量保修期的约定：自工程完工之日起一年内，如出现质量问题由承包方负责维修，并承担一切费用。
园林景观工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 现甲方将园林景观、道路铺装及绿化工程以包工、包料、包工期、包质量的包干形式发包给乙方施工,为了明确双方的责任与义务,保证本工程按质、按量、按期完成,依据《中华人民共国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,希双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 。 第二条工程承包范围及内容 1、承包范围以甲方最终批准的施工图、图纸会审所涉及的内容及其预算所含内容为准。 2、工程内容包括: (1) 硬景部分:人行道路铺装,面层装饰,古堡桥结构及铺装,人工湖底、土方换填及驳岸,木棧道,人工塑石,园林小品等。 (2)绿化软景部分:种植土挖、装、运、填,地貌整形,种植用肥,绿化种植,养护包活等。 (3)园林景观照明。 如有设计变更调整施工内容,则承包内容随之调整。 3、工程总面积: 第三条工程总造价 工程总造价为人民币元整(￥),已按预算价优惠10％后的价格,其中: 1.硬景部分元整(￥); 2.种植土部分元整(￥); 3.绿化工程部分元整(￥); 4.园林景观照明部分元整(￥)。
乙方向甲方申请支付工程款,在得到甲方核准后3个工作日内向甲方开具工程类税务发票,无论税务政策做如何调整,乙方不能以任何理由向甲方要求另外支付税金。 工程款以合同约定工程量清单综合单价与预算外签证为依据,采用工程量清单的结算方式:结算结算造价=现场实量工程量×综合单价。 第四条施工工期 本工程工期由总工期与节点工期同时控制,工期计算时均为日历天,包含起止当日。 开工日期: 年月日(以甲方发出开工令之日起计)。 竣工日期: 年月日,(指达到竣工验收验收合格之日起计)。 合同工期:乙方在120个日历天内成完该项工程,通过竣工验收合格且由甲方正式书面通知乙方进入保修及养护包活期(即硬景与景观照明部分进入保修期,绿化软景部分进入养护包活期)。 本工程分为以下五个节点工程,其节点工期约定为:乙方在保证总工期的前提下,还必须保证以下节点工期。 节点1:乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内,完成人行道路铺装,面层装饰,人工湖驳岸,,木棧道,人工塑石,园林小品等硬景部分分部工程,并通过交工验收且交付给甲方使用。 节点2:乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内,完成种植土挖、装、运、填,地貌整形,种植用基肥施肥工作。 节点3:乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内,完成绿化种植工程的施工,及竣工前绿化收尾、死亡苗木更换、补植整改工作,通过竣工验收且进入绿化正式养护阶段。。 节点4:乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内,完成园林景观照明的安装、调试的施工,并通过交工验收且交付给甲方使用。 节点5:乙方在工程通过竣工验收合格交付甲方使用之日起个日历天内,对硬景与景观照明部分进行免费保修,凡属于乙方原因出现质量问题的,乙方负责免费保修。 节点6:乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内,完成胸径20㎝起乔木、全部棕榈科植物的绿化养护包活期及保养管护工作,完成并通过交工验收且交付
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工标准合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢以下是华律网小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 建设工程施工合同范文1 甲方： 乙方： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县XX叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 1.1工程名称：____县XX叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 1.2工程地点：____县XX叩镇华丰村 1.3工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5)。 ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高 2.5米宽均距)计：XXX。 ③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。 ⑧、办公区域的装饰部分。 1.4工程承包范围：上述工作范围。
1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量要求：合格。 三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为51 6.3万元(大写：伍X壹拾陆万叁仟元整)。 支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量); 2、工程完工后，甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%; 3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书; 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款; 3、标准、规范和有关技术文件; 4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。 九、纠纷解决方式
合同编号：YT-FS-4852-62 个人私人建房施工合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
个人私人建房施工合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下： 一、地块概况 1.该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至：前抵六纳公路、后抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。 2.该地块的用途为住宅。 二、转让方式 1.甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。
2.土地的转让价为壹拾万零陆百元，转让总价为人民币100600元。 3. 甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。 4.甲方必须保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。 三、违约责任 1.甲方诚邀乙方参与其土地的所有处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金及转让款， 2.乙方未能按时支付地价款，应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。 3.甲方应创造合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入住所不便，甲方应当保证安全的情况下自行解决。 四、其他 1.在出让过程中，乙方承担相应的土地契税和交
机房建设工程合同 合同 编号： 甲方全称： 地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 乙方全称： 地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 针对IDC机房工程，甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》，订立本合同，具体条款如下： 一、工程内容 1、工程概况 ⑴工程名称：。 ⑵工程地点：。 ⑶建设单位：。 2、工程内容（详细功能、技术标准见附件一） ⑴机房装潢工程； ⑵机房电气工程；
⑶机房UPS系统工程； ⑷机房空调系统工程； ⑸机房综合布线系统工程； ⑹机房环境监控系统工程； ⑺机房气体消防系统工程； ⑻机房机柜及附件； ⑼发电机组； ⑽新风系统； ⑾机房投影工程。 3、实施内容：（甲方保留对图纸、技术、功能的最终解释权，更改权） ⑴图纸设计； ⑵工程实施； ⑶竣工文件； ⑷售后服务； 4、施工期限及阶段： 1)自年月日至年月日，以实际开工日期为准， 并依此计算完工日期。 2)自年月日至年月日前为交货期 3)自年月日至年月日为施工安装期 4)自年月日至年月日为初验期 5)自年月日至年月日为试运行期 6)自年月日至年月日为终验期 7)自年月日至年月日为保修期
二、商务条款 1、合同金额 1)合同金额为人民币佰拾万仟佰拾元整（￥0,000,000.00 元）。 2)合同金额为价格封顶 3)工程审计时，设备材料的单价依据合同。 工程审计方由甲方指定派出，依据审计结果审定工程量以及相关设备材料清单。 2、价格列表 见合同附件二《设备材料和工程清单》。 3、付款方式 1)合同生效后 5 个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款，计合同金额的 20 ％，即人民币拾万元整（￥000,000.00）。 2)工程设备进场后 5 个工作日内，甲方向乙方支付工程进度款，计合 同金额的50 ％，即人民币拾万元整（￥000,000.00）。 3)工程竣工，取得初验合格，并通过审计后 15 个工作日内，甲方向乙 方支付剩余工程款，计合同金额的 20 ％，即人民币拾万元整 （￥000,000.00）。 4)甲乙双方确定金额的10％作为工程尾款。工程完成终验后 15 个工作 日内，甲方向乙方支付工程尾款。允许稍作调整 4、乙方依据甲方的付款进度向甲方开具等额的工程发票。设备部分开增值税发票。 三、工程代表 1、甲方授权为工程代表，代表甲方处理工程相关事宜并签署工程文件所有生效文件必须加盖公司公章方才生效。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
编号：_________________ 草皮护坡施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确各自的责任，使 工程施工顺利进行，保质保量完成工程任务，经双方共同商定达成如下条款，以利共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点：（本标段范围） 三、承包方式：总价承包（包安全、包质量、包进度、包采购、包运输、包人工、包日常养护、包除杂草等以及相关的一切费用。） 四、承包方式：按照施工技术规范放样整平，铺设草皮，日常养护草皮，使草皮生长茂盛，除杂草，包草皮分项工程验收通过和竣工工程验收合格。 五、工程进度：乙方在接到甲方开工通知后3天内进场，按甲方的要求组织足够工程施工所需 要的人员进场，按批准的施工方案及进度计划组织施工。否则，甲方有权终止合同，并赔偿甲方 因此造成的损失。 六、工程质量：堤防坡面倾斜一致，平整好坡面，清除表面杂物，将坡面拍密实，合同现场监 理人员对施工坡面验收合格通过，铺设草皮间距为3公分，不得有破损及有漏土现象，符合施工技术规范要求。 七、工程量计算和单价：按初步验收合格的实际面积计算，合格的草皮按人民币元每平方来总价包干。
万平方结算一次，按工程进度的9支付，余款％在工程验收合格后30天内付清, 工程款以支票方式支付。 九、甲方责任： (1)负责向乙方进行技术交底，及时协助解决乙方提岀相关施工技术问题； (2)对乙方施工的工程进度、质量安全和合同的执行监督检查，及时纠正不良行为。 十、乙方责任： (1)须按照甲方的安排进行施工； (2)乙方负责组织施工，按质按量完成工程。如果因乙方质量问题返工而造成的一切损失，乙方则全部赔偿。 (3)严格遵守国家有关安全操作规程以及有关规定，加强安全管理和安全保护措施，确保施工 安全。由于乙方所造成一切安全事故责任和因此发生的一切费用，均由乙方自行负责，甲方概不承担任何责任。 (4)安排好生产，生活等一切事务，管理好施工队伍，服从甲方现场管理人员的统一管理，遵 守甲方制定的各项规章制度，做好文明施工。 十^一、争议解决方式：双方在合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不能解决 时，任何一方可向经济合同仲裁委员申请仲裁，向人民法院提请诉讼。 十二、本合同如未尽事宜，双方友好协商解决，本合同一式4份，由甲、乙双方各执2份，自 双方签字盖章之日起生效，至本合同工程竣工验收结清工程款后自然失效。