合同专用条款
合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条款与合同通用条款不一致时，以专用条款为准。
1.1.
2.2 项目法人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.
2.4 建设管理单位：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.
2.6 设计方：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.
2.9 监理人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.3.4 单位工程范围：
1.1.3.10 永久占地范围：
1.1.3.11 临时占地范围：
1.1.4.5 缺陷责任期期限为：
变电站电气安装及架空线路工程为1年。
1.1.6.1 重大设计变更是指：
改变了初步设计审查确定的工程设计方案、规模、标准等原则意见的设计变更或单项工程增减投资超过5万元的设计变更。
1.7.1 发包人应按以下约定向承包人提供图纸：
提交时间：原则上在该工程或工程相应部位施工14天前内提供。
提交数量： 6套
1.7.2监理人应在工程或工程相应部位施工开始 14 天前向承包人签发图纸修改图。
2.5 发包人应按以下约定向承包人提供施工场地：
提供时间：发包人应在工程开工7天前向承包人提供施工场地。
场地条件：满足工程或工程相应部位施工要求。
场地范围：
2.6 发包人应按以下约定完成各项工作，使工程具备开工条件：
2.6.1水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求：
水：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求；
电：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求；
通讯：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求。
2.6.2 施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求：
工程开工7天前，开通施工场地与公共道路之间通道；满足工程开工要求。
2.6.3 提供工程地质和地下管网线路资料的时间、地点和要求：
工程开工7天前，开通施工场地与公共道路之间通道；满足工程开工要求。
2.6.4 应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间：
发包人应在合理期限内办理完成工程的立项和核准手续及允许工程施工的省厅（局）级及以上管理机构的文件。
2.6.5 水准点与坐标控制点位臵提供和交验的时间、地点和要求：
水准点与坐标控制点位臵提供和交验的时间为工程开工１４天前
2.6.6 会审图纸和设计交底的时间、地点和要求：
工程开工10天前完成图纸会审和设计交底，满足工程备料等开工准备工作要求；
2.6.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
承包人应确保安全文明施工，采用一切合理措施，保护施工场地周围建筑物和地下管线以及场地周围的环境，避免污染、噪音或由于施工不当造成对人员和财产等的危害和干扰。如有上述现象而发生的费用，由承包人承担。
3.1.1 对于以下事项，监理人在行使权力前需要经发包人事先批
准：
除了在合同中有明文规定外，监理工程师无权变更合同文件，无权免除合同规定的承包人的义务。
3.1.4 除合同通用条款的约定外，监理人还应履行以下职责：（1）设计变更的审核及确认。
（2）本工程监理合同规定的相关职责。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，应在收到指示后24小时以内向总监理工程师提出书面异议。
3.3.4 总监理工程师不可以（可以/不可以）将合同通用条款第 3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
4.1.3 承包人应按照合同约定完成的工作内容为：
（1）按总网络进度要求和标书要求编制年、季、月施工作业计划，并按发包人要求及时向发包人报送各类签字齐全、手续完善的统计报表。
（2）施工期间的生产、生活用水、电、通讯费用自理。
（3）接受发包人委托的监理单位对工程全过程的监理。
（4）承包人应于每月25日前将安全、质量、进度和里程碑计划执行情况考核、工程形象进度表、工程量完成情况等统计报表上报发包人。（5）负责工程实施中有关质检、安检、安全文明施工竞赛、检查、验收、达标投产、优质工程创建工作，并承担费用。
（6）承包人应按《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办…2010?250号）的规定进行档案的管理，按照发包人输变电工程网络化管理要求动态反馈工程信息上报发包人。本工程信息管理必须按照工程项目管理软件系统进行运行，承包方应配臵满足发包方信息管理所需的设备、软件和人员，并按管理要求按时上报信息资料）。
（7）承包方必须遵守以下与劳务相关的要求
a.严格执行《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（国家电网基建…2010?174号），对直接使用的农民工，必须与其签定劳务合同，办理工伤、医疗或综合保险等社会保险。
b.对进行工程分包或劳务分包的工程项目，必须将“职工教育经费”单独计列，确保教育经费的足额到位和有效使用。
（8）优质工程创建相关工作
（9）执行《国家电网输变电工程结算管理办法》（国家电网基建…2010?173号）及河南省电力公司工程结算等相关规定，按时完成结算工作。（10）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、系统调试、启动验收。（11）配合工程项目环保、水保、劳动卫生、安全、档案等专项验收工作。
（12）执行《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办…2010?250号）相关规定，负责竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。
（13）负责做好现场的文明施工，安全生产工作。
（14）承包人承建的临时设施必须满足工程项目建设管理需要，要为现场发包人提供必要的临建办公设施并承担费用。
（15）承包人在施工过程中，如发现文物古迹和物品，应立即通报发包人，并采取合理措施，防止其工人或其它人员移动、损害任何这类物品。否则，由此引发的一切后果由承包人负责。
（16）承包人应充分考虑外界因素对工程建设造成的风险，并承担相应的费用。
（17）承包人承担租地任务时，需将租地计划、实施方案提前报监理单位及发包人同意，并经监理审核，建设单位确认。
（18）双方约定承包人应做的其他工作。
a.承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、
完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷，使工程达到合同要求的质量标准。
b.承包人需提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.14
（3）承包人免费保管工程的期限为6个月。
超过免费保管期限的，发包人应按如下标准支付保管费用：
由甲乙双方协商解决。
4.2.1 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约保证：
（1）时间：合同生效后5个工作日内。
（2）数额：签约合同价的 / %。
4.3.1 承包人的分包应遵守以下约定：
/
4.3.2 未经发包人同意，承包人不得（可以/不得）将主体、关键性工作以外的其他工作分包给第三人。
4.3.4 分包人资格能力应满足以下要求：
分包人资格能力应符合《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（国家电网基建…2010?174号）及国家电网公司其他相关规定相关规定要求。
4.3.7
（1）分包工程总造价不得超过本合同价格的 / ％。
4.3.8 承包人对劳务分包商的管理措施如下：
/
4.3.10 除合同通用条款的约定外，承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下处理措施：
（1）责令分包商停工或退出工程现场，由此产生的相关责任由承包
人承担；
（2）责令承包人改进或停工整顿，由此产生的相关责任由承包人承担；
（3）要求承包人承担相应的赔偿责任；
（4）在工程后评价考核中扣除一定分值（后评价考核为以后施工招标评标的评价指标之一）；
（5）在一定期限内拒绝承包人参加发包人组织的招标活动；
（6）其他处理措施。
4.5.2 承包人项目经理必须满足以下第2项资格要求：
（1）具有一级注册建造师资格；
（2）具有二级注册建造师资格。
承包人项目经理必须具备以下施工管理经验：
35千伏工程的项目经理，至少还应具有35千伏及以上电压等级输变电工程的施工管理经验。
4.8.7 承包人应自费采取以下进一步的安全措施，以保证其职员与工人的安全：
承包人应自费采取适当的预防措施，以保证其雇佣人员的安全，在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。与安全相关的进一步要求执行国家电网公司及省公司相关规定。
5.1.3 承包人需报送监理人审批的材料和工程设备的名称、规格、制造商、数量及供货时间如下：
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期见下表：
6.2 发包人提供的施工设备或临时设施如下：
发包人应在材料和工程设备到货7天前（含本数）通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
由发包人提供的材料和工程设备，运输、装卸执行物资购销合同。
7.1.1 关于施工场地的情况如下：
（1）承包人使用的施工场地的总范围：
包括永久占地和施工临时占地，总范围由监理人及发包人批准后执行。
（2）承包人使用施工场地的顺序：
承包人使用施工场地的顺序，按照发包人批准的《施工组织设计》总平面布臵规划有序使用。
（3）与顺序相应的施工场地的范围：
与顺序相应的施工场地的范围，经监理人批准后执行。
8.1.1
（1）发包人应在承包人进场后 3 日内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
（2）承包人应按以下要求测设施工控制网：
承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网。
承包人应在工程开工 7 日前将施工控制网资料报送监理人审批。
9.1.1承包人应按以下第 1 项约定，编制施工安全措施计划报送监理人审批：
（1）在工程开工 7 天前，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
（2）合同生效后 3 日内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.1.2 承包人应按下表向发包人及监理人提交文件：
9.1.3 承包人编制二次策划所应遵循的项目安全管理目标和安全文明施工规划：
除通用条款的相关内容外，发包人和承包人签订安全文明施工管理协议，协议详见合同附件三。
9.4.1 施工安全措施补助费、文明施工措施费的计算标准为：
见合同附件三《工程安全文明施工管理协议》。
9.6 发包人将按整个工程安全措施补助费、文明施工措施费总和的 5 ％设立安全文明施工奖励基金。
10.1 承包人应按以下内容和期限编制施工进度计划和施工方案说明报监理人：
10.1.1承包人编制的施工进度计划和施工方案说明应包含以下内容：施工进度计划包含但不限于：单位工程，分部工程，开竣工时间，物资供应计划，人力资源配备，工器具配备等；
施工方案应包括但不限于：专项是公概况，施工方式选择，施工设备、机具的配备，保证质量、安全、环境保护及文明施工等措施、计划工期等。
10.1.2 承包人应在开工 7 天前编制施工进度计划和施工方案说明报监理人。
监理人应在收到承包人报送的施工进度计划和施工方案说明后
7 日内进行批复或提出修改意见。
11.1.2 除合同通用条款的约定外，工程开工还需具备以下先决条件：
（1）施工组织设计（含安全技术措施等）已通过承包人总工程师组织的审查，并提交给监理工程师和发包人，且获得其批准；
（2）工程各项管理制度已经制订，并可以落实到工程实施中；（3）施工图已经过发包人或监理工程师组织的会审；
（4）施工的技术资料已经完备，并在施工人员中进行了技术交底；（5）工程组织机构、劳动力配备和特殊工种的培训能满足施工需要；（6）特殊工种人员具备有效上岗证书；
（7）主要材料及构(配)件供货商资质已报审；设备材料有合格证并且已按规定抽样试验合格；
（8）施工所需材料已经落实，订货情况能满足工程连续施工的需要；（9）工程测量、放线、定位等工作已完成并经过复测核对；
（10）近期施工所需的工程施工机具已到达施工现场，且状况良好；（11）施工驻地、材料站已布臵妥善，生活、通讯设施基本配套，并符合有关标准化管理要求；
（12）质量验评项目划分表已审批；施工单位质量三级自检体系有效且执行人员已报审；
（13）主要测量、计量器具已检验合格；
（14）现场施工人员的安全培训已完成并通过考试合格。现场安全设
施和消防设施已经齐备；
（15）施工场地具备开工条件。
11.2 若工程在竣工验收时未达到合同约定的质量、安全目标的，承包人应按照如下约定承担违约责任：
若工程在竣工验收时未达到合同规定的质量、安全目标的，承包人应承担违约责任，继续予以完成。并按照通用条款11.6.3的条款承担误期赔偿。
11.4 出现如下异常恶劣气候条件时，承包人应尽最大努力积极采取措施，确保施工进度，若经采取措施施工进度仍被延误的，承包人有权要求发包人延长工期1：
由于出现下述异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期：六级以上大风、沙尘暴、暴风雨、暴风雪、冰雹等异常恶劣气候持续1周以上。
11.6.3 逾期竣工违约金的计算方法如下：
每逾期一天向发包人支付相当于签约合同价 0.1 %或1000元的
违约金。延误合同工期达 2 个月时，发包人有权终止合同。
12.1.5 由承包人承担责任的其他暂停施工如下：
由承包人承担责任的其他暂停施工：无
13.1.1 承包人应保证工程质量达到如下目标：
承包方保证贯彻和实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保实现：单元工程合格率100%；分部、分项工程合格率100%；杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。确保工程移交零缺陷、争创优质工程。
按照《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法》（2009版）、《国
家优质工程评选办法》和《国家电网公司输变电工程安全质量管理流动红旗竞赛实施办法》（国家电网基建…2010?167号）相关规定的要求进行工程创优管理，并根据《评选办法》及《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办…2010?250号）的要求及时收集、归档、上报工程创优申报资料。
承包人在施工过程中，应贯彻质量第一方针，严格按照招标文件所列工程规范和标准、技术条件和设计图纸等精心组织施工，确保工程质量达到施工验收规范和设计要求，质量工艺要求达到《国家电网公司输变电工程施工示范手册》要求。
13.7.1 质量事故的具体分类标准如下：
（1）属于下列情况之一者为重大质量事故：
a.房屋及构筑物的主要结构倒塌；
b.超过规范规定的基础不均匀下沉、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；
c.影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；
d.严重影响设备及其相应系统的使用功能；
e.一次返工真接经济损失在10万元以上（质量事故直经济损失金额=人工费+机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值）。（2）普通质量事故:
未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1至10万元者（含10万元）。
（3）记录质量事故:
未达到重大及普通质量事故条件的质量事故。
13.7.2 质量事故的调查处理程序如下：
质量事故的调查处理程序按国家及行业现行规定执行。
15.4.2 （1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后7日内向
监理人提交变更报价书。
15.9.4 关于暂定金额的说明如下：
无
15.11.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系按以下约定执行：
无
16.1.2
（5）除通用条款约定外，双方确认以下费用已包含在签约合同价中：
无
16.2.1 因物价波动引起的价格调整按如下约定处理：
因物价波动引起的价格不调整
16.2.3 合同价格不得因以下各项费用而进行调整：
无
17.1.5 总价子目的分解和计量按照下述约定进行：
无
17.2.1 预付款的额度和预付办法如下：
在完成以下工作后，承包人可申请支付预付款：
（1）合同和履约保函已生效；
（2）承包人开工准备工作已开始。
本工程预付款数额为合同总额的 20%。
17.2.5 预付款的扣回办法如下：
当承包方完成工程量达到60％时，发包方开始按比例抵扣预付款。工程款付至合同总价的80%前抵扣完毕。
17.6.1 竣工付款申请单
（1）承包人应在工程接收证书颁发后10个工作日内向监理人提交4份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。
除通用条款已有约定外，竣工付款申请单还需包含的其他内容如下：
执行《国家电网公司输变电工程结算管理办法》（国家电网基建…2010?173号）相关规定。
17.7.1 承包人应在缺陷责任期终止证书签发后21个工作日内向监理人提交4份最终结清申请单，并提供相关证明材料。
18.1.7 对工程进行达标考核的标准2：
达标考核标准应符合《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建…2005?255号）及国家电网公司其他相关规定。
（1）本工程按工程达标投产（约定）和省电力公司相应质量标准进行考核。
（2）移交生产达标考核评定、必须以项目批准的有关文件和有关质量标准为依据。
（3）凡通过达标的工程，主管单位审批并行文，命名“达标投产输变电工程”，颁发奖牌，并对参建项目的发包方、承包方、监理工程师等有关单位分别颁发证书。
（4）如经考核评定，未能达到达标考核要求的，则由发包方、监理工程师、承包方等单位，分析原因，并予处理。
（5）本工程将采用项目管理系统及数据管控模块，并要求提供电子版的竣工验收资料（由监理工程师确认并通知）。
18.3 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下：
18.3.1 内容、要求：
（1）工程竣工资料包括但不限于：
a.工程开、竣工报告；
b.竣工草图及施工图会审纪要；
c.设计变更通知；材料代用清单；
d.材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告；
f.施工试验报告；
g.施工缺陷处理明细表及附图；
h.发包人、监理人与承包人往来的技术文件；
i.声像资料素材：本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。
j.施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。
k.施工记录(施工检查记录、隐蔽工程记录等)
（2）竣工移交资料质量要求：
档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%。归档率100%：按发包人的档案相关管理规定移交的归档资料齐全、完整，一项不缺。电子版必须与纸质文件一致，不可遗漏。准确率100%：竣工图真实、准确，与设计变更一致；施工记录必须按原始记录填写，数据准确，并经监理人员检查合格签署意见；各项文件必须原件归档，复印件、复写件不能归档；各种记录和文件签字、盖章完备，签字一
律使用签字笔；监理意见、质检报告签发一律手签。案卷合格率100%：案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；分类准确；装订整齐美观。电子版文件中的手签部分要求通过扫描处理后计算机录入，外来文件要求对方提供电子版或扫描保存。
18.3.2 份数：竣工草图 4 套；其他竣工资料正本2套，副本8套，正本应为原件；全套竣工资料电子版一份（采用不可擦除型光盘）。
18.4 发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体办法如下：
档案考评基金为工程合同总价的1%。按照百分制进行考核，总分100分，每扣一分，扣减合同约定的档案考评基金的0.5%。
（1）项目开工阶段。业主项目部须在签定合同后28天内，向业主项目部提交项目档案管理组织名单、项目档案管理办法、项目归档计划（根据工程里程碑计划同步分阶段归档时间）。分值为10分。
（2）项目中间检查。归档计划执行情况，分值为20分。
（3）竣工资料移交。按照归档率、准确率、案卷合格率考核，分值为70分。缺失或不合格一项扣5分。
（4）资料提交时间考核。承包人迟交竣工草图和竣工资料，迟交一日扣款1000元。
18.6.3 单位工程的中间验收按如下约定执行：
（1）根据项目实际情况，单位工程验收可分两次进行：第一次为（中间）转序验收，一般应在形象进度超过70%时进行，第二次在完成100%时进行。
（2）隐蔽工程项目由于日后难以另行进行检查验收时，应随施工进度随时检查、验收，检验记录作为竣工验收的依据。
18.10.1 工程试运行天数为24小时。
19.3 工程质量保修范围、期限和责任：
保修范围和责任执行《建筑工程质量管理条例》的等相关规定。
缺陷责任期：
（1）主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。防水工程、有防水要求外墙面防渗漏为五年。
（2）电气管线、上下水管线等安装工程和装饰工程为二年。
20.1 建筑工程一切险和安装工程一切险的投保，按以下第 1 种方式进行：
（1）承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保；
（2）发包人投保。
具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下：
承包人/发包人应购买并在本合同生效后至接收证书颁发之日止的期间内维持建筑和安装工程一切险，保险金额不低于工程概算价格。建筑和安装工程一切险应包括对构成工程或将并入工程的所有工程设备、材料或其他物品（无论是在仓库中或是在施工现场中）的下列风险：
（1）直接因某些风险而对工程设备、材料造成实质上的损失和损害，包括火灾、暴风、冰雹、爆炸、暴动及内乱、野蛮行为、恶意行为及飞行物或交通工具造成的损害、浓烟、洪水、地震、倒坍；
（2）工程启动或调试期间发生的锅炉/机务整体的机械和电气故障的风险。
同时，该等保险也应保护发包人和/或承包人不因履行本合同时造成第三方人身伤害、死亡和/或第三方财产损失而被索赔。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，第三者责任险的投保，按以下第 1 种方式进行：
（1）承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人
投保；
（2）发包人投保。
保险金额等有关内容如下：
第三者责任险的保险金额应不低于：
1、安装工程：被保险工程安装完成时的总价值，包括设备费用、原材料费用、安装费、建造费、运保费、关税、其他税项和费用，以及由发包人提供的原材料和设备的费用；
2、施工用机器、装臵和机械设备：重臵同型号、同负载的新机器、装臵和机械设备所需的费用。
20.6.1 承包人应在合同生效后3日内提交所投保险生效的证据
和保险单副本。
22.1.2 （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可按以下关于违约责任的约定进行处理：
按河南省电力公司相关规定执行。
24.1 合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第2种方式处理：
（1）仲裁：按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向发包人所在地人民法院提起诉讼。
25.2 送达地址：
承包人根据合同发送给发包人、监理人的通知应送达如下地址：发包人：
监理人：
第29条合同生效条件
本合同在以下条件全部满足之日生效：
（1）合同协议书经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
（2）项目符合国家有关规定。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
电力工程施工合同 甲方：辽宁省XXXXXX供电公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程内容： 三工程地点： 四设计单位： 五工期： 六质量标准： 七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言：汉语 二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力
工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人： 二乙方项目负责人： 三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条乙方工作 一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
66KV永星新型建材变电所新建工程 施工合同 甲方：本溪永星新型建材有限公司乙方：沈阳电业局电气安装公司
第一部分协议书 甲方：本溪建材有限公司 乙方：沈电气安装公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：电所新建工程 2、工程地点：市方公司 3、工程内容：66KV变电站、变电所的线路工程 4、承包方式：包工包料 5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：6 电所新建工程承包项目表）。 6、签订地点：辽宁 二、合同工期 工期：自签订合同之日起70天，开工日期：年月日；竣工日期：年月日 三、质量标准 以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式: 4.1、工程总造价（含税）：￥ 00.00元（大写：壹佰元整）。工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。 4.2、付款方式： 4.2.1、首期付款40%：甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后，即首次向乙方支付工程总造价的40%，款项合计￥元； 4.2.2、二次付款30%：甲方在乙方的工程进度完成50%时，即向乙方支付工程总造价的30%，款项合计￥元； 4.2.3、工程验收款25%：甲方在乙方工程竣工并验收合格后，乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后，随即向乙方支付工程总造价的25%，款项合计￥元； 4.2.4、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后，在确认工程质量达标后，即向乙方支付工程总造价的5%。 4.3、价格说明：本合同单价为一次性包死价格，合同生效后，本单价不因市场变化等原因而变化。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。。 第二条乙方代表
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
LOGO 电力建设工程施工合同范文WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________电力建设工程施工合同范文 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1.工程地点：_________。 2.工程内容：_________。 3.工程性质：_________。 4.承包范围：_________。
二、批准单位 1.批准文号：_________。 2.业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1.竣工日期：_________。 2.总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序
1.本协议条款; 2.本合同条件; 3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。 三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。 第四条图纸 一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
电力工程施工合同协议 书修改 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
66KV永星新型建材变电所新建工程 施工合同 甲方：本溪永星新型建材有限公司乙方：沈阳电业局电气安装公司
第一部分协议书 甲方：本溪建材有限公司 乙方：沈电气安装公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：电所新建工程 2、工程地点：市方公司 3、工程内容：66KV变电站、变电所的线路工程 4、承包方式：包工包料 5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：6 电所新建工程承包项目表）。
6、签订地点：辽宁 二、合同工期 工期：自签订合同之日起70天，开工日期：年月日；竣工日期：年月日 三、质量标准 以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 、工程总造价（含税）：￥元（大写：壹佰元整）。工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。 、付款方式： 、首期付款40%：甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后，即首次向乙方支付工程总造价的40%，款项合计￥元； 、二次付款30%：甲方在乙方的工程进度完成50%时，即向乙方支付工程总造价的30%，款项合计￥元；
、工程验收款25%：甲方在乙方工程竣工并验收合格后，乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后，随即向乙方支付工程总造价的25%，款项合计￥元； 、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后，在确认工程质量达标后，即向乙方支付工程总造价的5%。 、价格说明：本合同单价为一次性包死价格，合同生效后，本单价不因市场变化等原因而变化。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，负责施工现场安全生产，并且按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。乙方必须贯彻执行国家安全法律法规，严格按安全标准、安全操作规程组织施工。 第三条甲方责任
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
电力工程建设施工合同标准版 Standard construction contract for electric power engineering 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
电力工程建设施工合同标准版 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 委托代理人： 乙方（承包方）： 委托代理人： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围：
三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：______个日历天。 2、安装工期：_____个日历天。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
建设工程施工专业分包合同 项目名称： 签订日期：2012年10月25日签订地点：
建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)： 工程分包人(以下简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：。 工程内容：。 2、分包工作期限 2.1开始工作日期： 2012 年 11 月 10 日，结束工作日期： 2013 年 1 月 9 日，总日历工作天数为： 60 天。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 3、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：合格。 4、合同价款 4.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：元）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。
4.2本工程的设备购置一览表（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 4.3本合同设备单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、设备装卸费、燃油等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5、甲方的权利、义务 5.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。 5.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 5.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 5.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 5.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 5.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 5.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。 5.10经乙方向甲方书面授权，代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
The agreement is applicable to Party A and Party B in order to clarify their rights and obligations and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建设工程施工合同协议条款(协 议文本)
建设工程施工合同协议条款(协议文本)说明：本协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，保证权利双方合法权益不受损害。可用于实体印刷或电子存档（使用前请详细阅读条款）。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级：
１．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期 ４．２图纸提供套数： ４．３图纸特殊保密要求和费用： 第５条甲方驻工地代表。 ５．１甲方驻工地代表及委派人员名单： ５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：第６条乙方驻工地代表 第７条甲方工作。 ７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求： ７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
合同编号： 项目 工 程 施 工 合 同 签订时间：年月 签订地点：河南·潢川
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求： 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并
对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期: 个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整（附：预算书）。 大写：。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程施工标准合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方全称 乙方全称 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称 2、工程地点 3、工程内容 4、承包方式 二、合同工期 1、工期自签订合同之日起60天 三、质量标准以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100，优良率安装工程为85，土建工程为75。 四、合同价款和支付方式 1、合同价款。 2、付款方式合同签订后，甲方向乙方支付20合同款，款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5为质保金，质保期满后付清。 五、其他约定 1、合同价格调整合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10的则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款02向甲方支付违约金。 第二部分条款 第一章双方一般权利与义务
第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。 开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。 2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。 3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。 4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。 5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。 6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。 第四条乙方工作 1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。 2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。