建设工程地基处理合同完
整版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
建设工程地基处理合同完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包人：
承包人：
发包人委托承包人承担工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，
经发包人、承包人协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务
1.4承包范围：cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。
1.５预计的岩土工程工作量：cfg 桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
１
基础图
1
已提交
２
地勘资料
1
已提交
第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
１
竣工报告
１套
施工完毕
第四条工期
本地基处理工程自xx年xx月xx 日开工至xx年xx月xx日完工，工期为天不含检测。
第五条收费标准及付费方式：
5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石
桩元每米，褥垫层元每立方，预计总价元（大写：）；
5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第六条发包人、承包人责任。
6.1发包人责任
6.1.1发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生
以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
6.1.2在工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
6.1.3发包人应及时为承包人提供并解决施工现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平
整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
6.2承包人责任
6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
6.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损部分
的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（通道）、文物等。
6.2.5本合同有关条款规定和补充
协议中承包人应负的其它责任。
6.2.6承包人应对施工段相应的安全责任事故负责。
第七条违约责任
7.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成停、窝工或来回进出场地，工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
7.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发
包人应支付承包人工程费的`50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
7.3发包人应按时按双方约定时间支付工程款，在约定时间未支付工程款每推迟一天应承担以应付工程费千分之一计算的滞纳金。
7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
7.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求
承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，由承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第八条报告、成果、文件检查验收
8.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
8.2工程完工，发包人应在3天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
8.4工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工时期。
8.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起15天内，承包人应将岩土治理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。
第九条本合同未尽事宜，经发包人与承包协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十条其它约定事项：
第十一条争议解决办法
本合同发生争议时发包人、承包人
应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向当地人民法院起诉第十二条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式份，发包人份、承包人份。
发包人名称：（盖章）承包人名称：（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
电话：______ 电话：______
传真：______ 传真：______
开户银行：______ 开户银行：______
银行帐号：银行帐号
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
山东省工商行政管理局备案 桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式：
第三条工期 开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。
地基与基础工程施工合同 地基与基础工程施工合同(协议书) 合同(协议)编号: 工程名称:XXXX工程 发包单位:XXXX公司 施工单位:XXXX工程公司 合同签订日期:2011年4月28日 发包方:XXXX公司,甲方, 承包方:XXXX工程公司(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就施工承包的有关事项协商一致，达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 工程 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4 工程量:简易土钉支护约3820?,结算按现场实际工程量计 算, 1.5 承包方式:按固定价包干、包工、包量、包机械 1.6 质量目标:合格 1.7 安全文明施工目标:确保达到石嘴山市文明安全工地样板标 准 第二条合同工期: 天
2.1 开工日期:,以实际进场时间为准,2011年 5月 2 日 2.2 竣工日期:,即完工时间,2011年5月 21 日 2.3 该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外 甲方原因影响，可顺延工期。但必须有甲方项目经理签证和盖 章。 2.4 甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考 核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。 2.5 乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣 除工期违约罚金,拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不 超过总价的10%。 第三条工程施工造价 3.1 合同价款为人民币:115元/? 3.2 经过甲、乙双方协商一致，确认:本合同单价为固定价格， 在约定的风险范围内合同单价不再调整。 3.3 工程承包总价暂定为439300.00元,肆拾叁万玖仟三佰圆整,， 以实际完成工程量结算。 第四条甲、乙双方的工作和义务 5.1 甲方的工作义务 , 甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。 , 负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行 全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重 损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止分包合同。另 外组织施工队接替施工，同时保留追究乙方的经济责任的权 利。
地基处理工程施工合同范本模 板 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-082076
地基处理工程施工合同范本模板 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。 第二条：承包方式及承包范围 一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单
价包干的方式承包。 二、承包范围：。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。 第三条：工程质量标准 一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。 二、其它条款按通用条款第9条执行。 第四条：验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。 二、其它条款按通用条款第12条执行。 第五条：质量保修期 一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。 二、其它约定按通用条款第13条执行。 第六条：合同工期
文件编号：RHD-QB-K4840 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程检测合同标准 版本
建设工程检测合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方（委托人）：_____________ 乙方（检测机构）：_____________ 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 工程名称：___________ 工程地址：___________ 工程性质：□房建□市政□其他 建设单位：___________
设计单位：___________ 监理单位：___________ 总承包单位：_________ 施工单位：___________ 工程报建编号：______________ 工程所属区县：______________ 质监站：_____________ 第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： □建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □钢结构工程检测□室内环境检测□变形测量 □建筑节能检测□市政道路工程检测□建筑机械检测
□建筑幕墙工程检测□通风与空调工程检测□基坑监测 □装饰装修材料有害物质检测 □其他：___________。 具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。 第二条检测标准 双方约定的检测标准：。 具体检测项目的执行标准见附件一。 第三条检测费用的核算与支付 （一）双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。 1．本合同各检测项目单价见附件一，根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。 2．本合同各检测项目单价见附件一，总检测费用为元。
建设工程施工合同编号：（）第号 工程名称： . 工程地点： . 建设单位： . 地点： . 施工单位： 签订日期：年月日
建设工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》， 结合本工程具体情况，经双方洽商达成以协议。 第1条工程概况： 1-1 工程名称： 1-2 工程地点： 1-3 工程内容： DDC素土挤密桩设计参数： 设计挤土成孔Φ400mm、重锤夯击成桩Φ550mm、桩长10.3m 1-4 工程范围： 以图纸设计及技术交底的要求完成桩基施工的全过程。DDC素土 挤密桩的桩位放线、成孔、回填夯实。素土及灰土挤密桩所需的黄土 由甲方提供。 所有桩间土开挖由甲方负责。 施工期间所有产生的水电费用由甲方负责 第2条工程质量等级：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范 及工程设计图纸、图纸交底内容要求进行施工，工程质量应达国家或 专业质量检验评定标准的条件。 本工程要求质量等级为：合格
第3条合同价 承包总价： 素土挤密桩总价= 元 /米×总延米 第4条图纸、资料： 甲方应向乙方提供下列图纸、资料： 4-1 经城建部门批准盖章立项文件（复印件）。 4-2 施工场地工程地质勘察资料，地形图资料各一份，并保证资料真实准确。 4-3 工程施工图份，图纸资料若甲方不能按合同约定提供图纸、资料，造成延误，责任由甲方承担，工期应相应顺延。 第5条甲方应负责在开工前办理好以下事项： 5-1 负责办理施工场地的征地、拆迁、清除地上地下障碍物，并在开工后解决以上事项的遗留问题。 5-2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证满足施工期间的需要。 5-3 开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 5-4 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验，乙方正式放线后，由甲方负责及时请监理部门进行验线。 5-5 组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。 甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，应承担由此造成之经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 第6条乙方应负责办理以下事项：
合同编号： 合 同 协 议 甲方： 乙方： 2021年03月07日
2021年地基处理工程施工合同范本 【篇一】 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国协议法》遵循平等自愿、公正和老实信用的原则，两方就xx有限企业生产车间地基与基础工程施工承包的有关事项沟通同意，达成如下合同： 第一条工程概况 1.1工程名称：生产车间地基与基础工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：图纸范围内的基础、车间内地坪、车间周边矮墙及散水、车间大门坡道等一切非钢结构安装的土建工程施工。 车间室内地坪标高要求高出加工厂外工业园区市政道路标高600mm，基础施工完后需按规范及图纸要求进行回填夯实，多余的土方量运至厂区内低洼处（甲方已与乙方现场确认地点），若土方量达不到回填及地坪施工数量要求，乙方负责从其它地方运土并负责此部分费用。1.4承包方式：按固定总价包干，包工、包料、包机械。 1.5质量目标：合格 1.6安全文明施工目标：确保达到xx市文明安全工地样板标准 第二条协议工期：天 2.1开工日期：（以实际进场时间为准）20xx年6月17日 2.2竣工日期：（即完工时间）20xx年6月21日 2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾难及现场条件以外甲方原因影响，可顺延工期。但必需有甲方项目经理签证和盖章。 2.4甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核指标。乙方应按协议的日期完成各部位的全部施工项目。 2.5乙方未在两方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约罚金；拖延一天罚金1000元，以此类推，不超过总价的10%。 第三条工程施工造价 3.1工程承包总价为（￥元）。 3.2经过甲、乙两方沟通同意，确认：本协议总价为固定价格，在约定的风险范围内协议总价不再调整。 第四条甲、乙两方的工作和义务 4.1甲方的工作义务 甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行 全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程协议的能力或严峻损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止分包协议。别的组织施工队接替施工，同时保留追究乙方的经济负责的权利。 负责向乙方进行技术、质量、安全、文明施工的交底。负责本工程的对外联系工作。负责提供临电一级箱。 4.2乙方的工作义务 乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。保证项目治理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员。 保证工程不进行再次转包。服从甲方治理，接受本工程监理单位的监理。执行甲方各部门制
建设工程勘察合同 ? 项目名称：施工探溶 项目建设地点 : ?合同编号: ? 委托方： 承接方： 签订日期 : ? 桩基施工探溶合同
委托方: (以下简称甲方） 承接方: （以下简称乙方)?甲方委托乙方进行施工探溶勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任，协作配合,搞好该工程拉探溶勘察工作,经双方协商一致，就本工程施工探溶勘察工作签订本合同，共同遵守。 一、工程探溶勘察范围1.1 ?工程地点： 1．２工程承包范围: 所有桩基施工探溶 二、质量标准 2.１符合《岩土工程勘察规范》（ＧB 50021-2０01）(20０9 年版)等有关规范（程)； 2．2 符合设计院提供的施工图设计《桩基平面布置图》中的规范要求等。 2.3勘探深度要求 2．3.1探溶勘察旋挖桩：应满足旋挖桩的设计规范要求及地质勘探规范要求，探溶勘察人工挖孔桩:应满足人工挖孔桩的设计规范要求及地质勘探规范要求。 2.３.2下探深度旋挖桩从整板岩层下探5米,人工挖孔桩从成孔的桩底往下探５米。不足５米为不合格,不予结算，超过５米的按5米计算（遇溶洞、破碎层除外)。在探溶过程中若遇到溶洞或破碎层时,则需穿过该地层后再往下探5米,直至满足设计规范要求时为止。 2．4探溶勘察点位以设计院桩基平面布置图和甲方工程部指定点位为准，每个点勘探前必须经甲方现场核定同意,未经核定同意的不予结算。 2.5探溶钻孔垂直度必须符合规范,满足桩基设计要求，若偏离大于规范
要求必须重新钻探,因钻孔质量达不到探溶规范要求而造成的损失由乙方负全部责任。 2.５甲方按时向乙方提供下列文件资料： 2.5 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果： ? 2．6 勘察成果规定提交纸质文档陆份，超过陆份另行计取工本费,电子文档一份。 三、勘探工期 ３.1本项目分施工阶段进行探溶，根据设计图纸和甲方要求分批次进行探溶,以单栋为一批次，总工期从进场开始至向甲方交付最后一批具备探溶条件的桩基后3天为止。 3.2乙方在接到甲方每批次的探溶通知后的小时内应向甲方提交文字探溶结果，7天内提交合格的探溶报告。因乙方原因拖延工期按元/日处延期罚款。 3.3如遇以下情况时,工期顺延：
地基处理工程施工合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
地基处理工程施工合同范本 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。 第二条：承包方式及承包范围 一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。
二、承包范围：。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。 第三条：工程质量 一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收和有关法规规定进行施工。 二、其它条款按通用条款第9条执行。 第四条：验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。 二、其它条款按通用条款第12条执行。 第五条：质量保修期 一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。 二、其它约定按通用条款第13条执行。 第六条：合同工期
一、开工日期：本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。 二、合同总工期：个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。 三、节点工期：。 四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。 五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后天内组织台(套)以上机械设备进场施工，并根据工程的进度增加机械设备，若承包人未能达到发包人的进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。 六、承包人从合同约定的开工日期起的第天开始须每天向发包人交出不少于根已经浇筑成型的桩。如承包人连续天不能完成相应的工作量，则发包人有权要求承包人增加机械设备，承包人须在天内达到发包人根据施工情况提出的新进度要求，若承包人仍未达到进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。 七、其它约定按通用条款第14条执行。
地基处理工程施工合同书样本 (示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020424
地基处理工程施工合同书样本(示范合同) 【篇一】 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就xx有限公司生产车间地基与基础工程施工承包的有关事项协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：生产车间地基与基础工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：图纸范围内的基础、车间内地坪、车间周边矮墙及散水、车间大门坡道等一切非钢结构安装的土建工程施工。 车间室内地坪标高要求高出加工厂外工业园区市政道路标高
600mm，基础施工完后需按规范及图纸要求进行回填夯实，多余的土方量运至厂区内低洼处（甲方已与乙方现场确认地点），若土方量达不到回填及地坪施工数量要求，乙方负责从其它地方运土并承担此部分费用。 1.4承包方式：按固定总价包干，包工、包料、包机械。 1.5质量目标：合格 1.6安全文明施工目标：确保达到xx市文明安全工地样板标准 第二条合同工期：天 2.1开工日期：（以实际进场时间为准）20xx年6月17日 2.2竣工日期：（即完工时间）20xx年6月21日 2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外甲方原因影响，可顺延工期。但必须有甲方项目经理签证和盖章。 2.4甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。 2.5乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约罚金；拖延一天罚金1000元，以此类推，不超过总价的
甲方（建设单位）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（检测单位）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 甲方将工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方，为了确保建设工程的质量，明确甲、乙双方责任，特订立如下合同： 一、工程概况 1、本工程类别为（房屋建筑□市政基础设施□）项目，工程地址 在，工程造价约人民币元，建筑面积 为m2，结构类型为层结构。 2、本工程建设单位，设计单 位，监理单位，施工单位。 3、本工程共有桩根，随机抽检根进行检测，其中根进行静载试验，根进行反射波法试 验，根进行声波透射法试验，根进行钻芯法试验。 4、设计要求单桩承载力特征值KN，单桩承载力极限值为KN。 二、检测项目 1、静载试验（承载力）
2、动测试验（反射波法、声波透射法、钻芯法） 三、双方的责任 甲方责任 1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其他相关资料。 2、甲方（监理）负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数 量及桩位。 3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。 4、乙方负责桩基试验设备安装和堆载时，甲方应提供本试验用重物和安装人员的住宿。 5、甲方应积极配合乙方的检测工作。为乙方提供安全、方便的检测条件，如休息、值班的地方。 6、甲方将试桩周围清理平整，按试验要求做好试桩头。 乙方责任 1、根据甲方委托的检测项目、数量，及时按国家规范、标准完成检测工作，出具结论明确的试验检测报告。 2、最后一个试桩检测完成后五天内出具试验报告。 3、在检测过程中乙方发生的安全事故，由乙方负责。 四、取费标准 检测费用按照《湘价服[2009]186号》文件规定标准要求执行。经协商，静载检测费用按人民 币元/ 根收取，共根，合计人民币元。反射波法检测费用按人民币元/ 根收取，共根，合计人民 币元。声波透射法检测费用按人民币元/ 根收取， 共根，合计人民币元。钻芯法检测费用按人民 币元/ 米收取，共米，合计人民币元。总费用共计（人民币（大写）（￥元）。 五、付款方式
项目 地基处理施工专业分包合同 （编号：CSCEC4zh-( )- -专业分包） 工程承包人：中国建筑第四工程局有限公司珠海分公司/中国建筑第四工程局有限公司（请根据实际情况选择） 专业分包人： 签订地点：广东省广州市天河区 签订时间：
XXX项目 地基处理施工专业分包合同 工程承包人：中国建筑第四工程局有限公司珠海分公司/中国建筑第四工程局有限公司（请根据实际情况选择）（以下简称承包人） 法定代表人：王国祥/卢遵荣（请根据上述签约主体对应选择） 专业分包人：（以下简称分包人） 住所： 法定代表人： 签约代理人： 营业执照号码及发证机关： 复审时间及有效期： 资质证书号码及发证机关： 地基基础工程专业承包资质及等级： 复审时间及有效期： 安全生产许可证号码及发证机关： 复审时间及有效期：自年月日至年月号 根据项目施工需要，双方本着互惠互利、共同发展的原则，承包人将本项目地基处理工程分包给分包人施工。为了明确双方的权利和义务，确保工程按期保质保量地完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程实际，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，经共同协商一致签订本合同，并共同遵守。
第一条工程概况 1、工程名称：项目地基处理工程； 2、工程地点：； 3、工程规模：总建筑面积约； 4、建设单位（发包人）：； 5、监理单位：； 6、设计单位：； 7、安全目标：重大事故“六无”（无死亡、无重伤，无坍塌，无中毒，无火灾、无机械事故）、安全等级创优良。 8、文明施工目标：确保XXX市安全文明样板工地。 9、项目达标管理目标：确保中建CI达标工程及建设单位以及其上级单位标准化工地标准。 10、确保中建CI达标工程。 第二条工程承包范围、内容和方式 1、工程承包范围：地基处理的各项工作内容，包括但不限于以下内容：按承包人或设计单位提供的施工图纸中涉及的全部内容。工程范围不明确的，以承包人提供的承包范围内的图纸和相关书面通知为准。此工程范围为暂定，若分包人施工质量、进度、工期、安全文明或现场管理施工任一项达不到建设单位或承包人要求，承包人有权对承包范围进行调整，但承包单价不予调整。 工作内容包含规范规定所有工序及辅助工作，包括但不限于：施工图纸中涉及的全部内容、承包人或监理安排的其他零星工程以及本工程承包范围内的环境保护、安全文明施工等工作、完成上述工作需要的材料、人工、机械、劳动用品费用。 2、承包方式：包人工、包材料（除甲供砼、钢筋外一切材料）、包机械、包措施、包配合、包工期、包质量、包安全（含所用物品、架料、维护架料）、包现场文明施工、包风险、包环境保护、包半成品、成品保护的承包方式。 3、本工程施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。其它与本工程项目内容有关的施工项目应作为完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4、建设单位直接分包的以及承包人安排的、与分包人相关或者需要分包人配合的各专
工程检测合同书 发包方（甲方）：**有限公司 承包方（乙方）：**有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担建设工程质量检测任务。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称、地点 工程名称： 工程地点： 第二条检测方法与目的 1、静载试验法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。 2、静载试验法确定单桩竖向抗压极限承载力。 3、静载试验法判定复合地基承载力是否满足设计要求。 √4、高应变法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。 √5、低应变法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。 6、声波透射法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。 第三条技术要求 1、本工程设计提供的单桩竖向抗压极限承载力（复合地基承载力特征值）为 Quk=**KN 。 2、执行标准 √（1）中人民共和国行业标准—《建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2003）》。（2）中华人民共和国行业标准—《建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）》。 （3）中华人民共和国国家标准—《建筑地基基础设计规范（JGJ106-2003）》。 第四条检测周期或提供检测报告的时间 提供检测报告的时间按下列第 2 条执行： 1、双方约定检测周期为天，自年月日起，年月 日前提供检测报告。 √甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后 2 天内进场实施检测，现场作业完成后7 天内提供检测报告。 第五条检测数量、费用和付款方式 根据国家和江苏省现行规定及工程具体情况，双方就检测费用和付款方式商定如下：
文件编号：RHD-QB-K2993 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 地基处理工程施工合同范本标准版本
地基处理工程施工合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。
第二条：承包方式及承包范围 一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。 二、承包范围：。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。 第三条：工程质量标准 一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。 二、其它条款按通用条款第9条执行。 第四条：验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报
告，并通过政府相关部门的验收。 二、其它条款按通用条款第12条执行。 第五条：质量保修期 一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。 二、其它约定按通用条款第13条执行。 第六条：合同工期 一、开工日期：本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。 二、合同总工期：个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。 三、节点工期：。 四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有
篇一：地基处理施工合同(2号楼) 金世界（南花园商贸区）2号楼 地基处理工程施工合同 发包人：河北金城房地产开发有限公司 承包人：河北大地土木工程有限公司 地基处理工程施工合同 发包人：河北金城房地产开发有限公司 承包人：河北大地土木工程有限公司 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家相关规定，结合本工程具体情况，经发包人、承包人协商一致就地基处理工程承包事宜签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：金世界（南花园商贸区）项目一期 1.2工程地点：石家庄市桥西区南小街与永安街交叉口西南角 1.3 工程规模、特征：详见设计施工图，地下2层、地上24层。 1.4工程任务内容与技术要求： 1.4.1工程任务：混凝土灌注桩复合地基施工；钻孔土清理至发包人指定位臵。 1.4.2技术要求：严格执行国家现行规范和地方规程，地基处理后复合地基承载力设计值大于450kpa；建筑物沉降不大于国家规范要求； 1.5 承接方式：包工包料，一次性包干。 1.6工程工作量：混凝土灌注桩824根、桩径 400毫米、桩长15.9米、混凝 土总量1646.39立方米、砼标号c20。 第二条：发包人向承包人提供以下有关资料文件 第三条：承包人向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期、质量要求
4.1工期：自发包人通知进场后2日内开工， 25日内完工。 4.2质量要求：工程质量要求达到合格，通过省市有关质检部门、权威检测单位、设计单位及发包人检查，并能够满足基础工程施工要求。 第五条：收费标准及支付方式 5.1双方一致同意采用一次性包干的办法，不再进行任何调整，包括政策变化，市场材料调整以及其他一切原因。 5.2混凝土灌注桩复合地基300元/立方米。 5.3本工程费总额501918元（大写伍拾万零壹仟玖百壹拾捌元整），其中地基处理费用493918元；钻孔土清运费用8000元。合同生效后，发包人分两次向承包人支付工程款。施工完成，经质检部门验收合格后十日内付工程款的95%，计476822元，剩余5%待主体工程竣工并经质检部门验收合格后十日内付清。 第六条：发包人、承包人责任 6.1发包人责任 6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。6.1.2开工前，发包人应办理用水、用电、障碍物清除及影响正常工作进行的有关事宜。 6.1.3发包人向承包人提供工作现场地下已知埋藏物（如电力、电缆、各种管道、人防设施等）的资料及具体位臵分布图。 6.1.4发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目。 6.1.5发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。验收完毕出具检查验收证明，以示承包人任务已完成。 6.2承包人责任 6.2.1承包人对自行供应的材料、设备负责，材料、设备必须符合规范要求。材料进场前，承包人须提供三家材料厂家的资质证明及产品合格证明，供发包人审查、确定。 6.2.2承包人按本合同第三条的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件并对其质量负责。
编号：______________ 地基基础工程施工承包合同 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 甲方：__________________________ 乙方：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。 ， 第一条：工程名称及地址 1、工程名称：_______________________________ 2、工程地址：________________________________ 第二条：工程项目 一、工程项目及内容： 依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。 二、工程承包方法 本工承包采用总包法。（包含：施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施） " 第三条：工程量及工程造价 施工桩距排距—桩径桩长共计桩数根，计：米，工程造价按 ________ 元/米进行结算，共计：元，大写：_______________________________________________ （此费用不含水电费及税金，只向甲方提供施工人员工资表）。 第四条：付款方式 本工程无预付款，每月底进行每月的计量，根据计量每月付款70%本工程施工完毕后， 经检测合格，付款至90%等本站工程全部竣工验收合格后付款至100%
建设工程检测委托合同模板标准版Construction project testing commission contract template Standard Version 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
建设工程检测委托合同模板标准版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号：__________ 委托方：__________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方） 项目名称：__________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：______________________________ 施工单位：______________________________
施工单位项目负责人：____________________联系电话：______________________________检测报告提交对象：______________________联系电话：______________________________报建面积：____________________（平方米）二、检测服务范围及时间 见证取样检测： 1．水泥物理力学性能检测； 2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测； 4．建筑用卵石、碎石常规检测； 5．砼强度检验；6．砂浆强度检验； 7．简易土工试验； 8．掺和料（粉煤灰）检验； 9．沥青检验；10．防水卷材检验； 11．墙体材料（强度）检测 主体结构检测： 1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；
强夯（地基处理）施工合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方在自愿、诚信的基础上，本着平等互利的原则，就XXXXXXXXXXXXXX工程强夯的劳务事宜进行了充分协商并达成如下协议，以期共同遵守： 第一条劳务内容和费用 乙方应当根据甲方所制定的设计和技术要求按期按质完成所承担的工程施工劳务。具体内容包括： 强夯分3遍施工，2遍点夯和1遍满夯，第一遍、第二遍点夯夯能1500KN.M，夯击数5击，间距7*3.5米。满夯夯能800KN.M，次数1遍，每次夯击数2击，夯锤搭接不小于四分之一锤印。场地平整至达到设计要求； 第二条设备要求: 若乙方所进设备不符合施工参数要求且满足上述要求或因其它原因无法施工的，则视为乙方违约。甲方有权要求乙方无条件更换设备，由此产生的费用和损失全部由乙方承担。 第三条劳务完成的期限 2011年6月到2011年11月止. 乙方应提前准备施工用的有关机具、材料，在甲方通知进场后应立即进场。 第四条甲、乙方的权利和义务
甲方责任 1、甲方有权安排和调度乙方在施工中的工作，乙方必须按照甲方的指令执行。 2、甲方应当及时提供施工区域的施工图纸、技术要求，确保乙方按时施工。 3、在乙方质量、工期等达不到或预计达不到甲方技术要求的情况下，甲方有权要求采取相应解决措施补救，因此而产生的费用由乙方承担，如工期延误，甲方有权调整乙方工程范围。 乙方责任 1、负责按照甲方的要求配备相关机械设备，根据甲方要求和时间组织进场、施工、竣工；不得向外界泄漏或以后自行使用甲方相关专利技术和商业秘密；乙方在现场、转场、撤离车辆费用、住宿现场临时搭建材料的费用由乙方承担。 2、乙方在现场的临时设施、机械、人员装备统一按甲方文明施工要求（包括机械设备统一标明“上海三航”字样并编号，临时设施采用统一类型军用帐篷，人员统一着装等），相关费用有乙方自行解决； 3、乙方所有施工人员必须熟悉施工内容，并能严格按照施工图纸、施工组织设计、施工技术交底的要求组织施工作业；服从现场项目部的统一领导，施工状况应有专人定期向甲方项目部汇报； 4、乙方应派专人进行相应监测、资料记录和整理工作，每道工序完成后两天内向甲方提供3份完整资料。 5、在施工过程中，如因乙方原因，发生安全事故，则由乙方承担全部责任。 6、乙方应当明确自己的职责，负责施工现场和工作人员的文明、卫生以及整洁；加强对员工安全意识、质量意识的管理和教育，做好安全防范工作，保证生产的安全和质量；合理的安排工作计划、工作进度以及对人员进行有效的调度工作，提高员工的工作积极性，保障各种关系的协调与处理好相互之间的有效沟通工作。
合同编号： 地基处理工程施工合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________ 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。 第二条：承包方式及承包范围 一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。 二、承包范围：发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。 第三条：工程质量标准
一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。 二、其它条款按通用条款第9条执行。 第四条：验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格；需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。 二、其它条款按通用条款第12条执行。 第五条：质量保修期 一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。 二、其它约定按通用条款第13条执行。 第六条：合同工期 一、开工日期：本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。 二、合同总工期：个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。 三、节点工期：。 四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。 五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后天内组织台（套）以上机械设备进场施工，并根据工程的进度增加机械设备，若承包人未能达到发包人的进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。 六、承包人从合同约定的开工日期起的第天开始须每天向发包人交出不少于根已经浇筑成型的桩。如承包人连续天不能完成相应的工作量，则发包人有
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 地基处理工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人 承包人 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 一、工程名称 二、工程地点 三、工程内容。 具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。 第二条承包方式及承包范围 一、承包方式承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。 二、承包范围。 发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。 第三条工程质量标准 一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。 二、其它条款按通用条款第9条执行。 第四条验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。 二、其它条款按通用条款第12条执行。 第五条质量保修期
一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。 二、其它约定按通用条款第13条执行。 第六条合同工期 一、开工日期本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。 二、合同总工期个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。 三、节点工期。 四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。 五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后天内组织台套以上机械设备进场施工，并根据工程的进度增加机械设备，若承包人未能达到发包人的进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。 六、承包人从合同约定的开工日期起的第天开始须每天向发包人交出不少于根已经浇筑成型的桩。 如承包人连续天不能完成相应的工作量，则发包人有权要求承包人增加机械设备，承包人须在天内达到发包人根据施工情况提出的新进度要求，若承包人仍未达到进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。 七、其它约定按通用条款第14条执行。 第七条合同价 一、合同暂定总价。 二、各单项工程暂定总价如下。 三、包干单价及暂定工程量具体见附件1。 四、以上包干单价包含内容 包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、工程及材料所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、桩机进退