当前位置:文档之家› 处理合同模板汇编8篇

处理合同模板汇编8篇

处理合同模板汇编8篇

处理合同篇1

钢材供应合同

需货方:(简称甲方)河南省第二建设集团有限公司

供货方:(简称乙方)郑州市管城区超胜物资供应站

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经双方协商一致,就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下:

一、工程名称及地点:平原新区凤湖人家1~6号楼项目部

二、甲方购买产品名称、型号及厂家规定。

1、物资名称:建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。

2、规格型号:以需方预算规格为准。

3、预算钢材数量:( 1000吨)

三、数量、运输、验收规定

1、螺纹、圆钢均按国家理论计算核收,盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时,对于螺纹钢双方须当场清点支数,以现场确认的数量为准,若甲方现场不清点,则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算,若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准;若超过负千分之三,双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。

2、未经检验合格,甲方不得动用钢材,否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议,应在货到之日起七日内提出,并出示国家认可的检测机构的检测报告,乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告,视同此批产品全部合格。

四、钢材价格及付款方式规定.

第一款、该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至500 吨(或自供货之日起70日,先到为准)的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号,(规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价,规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价,盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为

结算基价)。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项,后续采购价格均以第一款结算基价为准,直至结清所欠款项。

第二款、上述价格均为含运费不含税的价格。

五、违约责任界定

1、经双方协商,甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清,每次甲方需现款转账支付货款(甲方若使用银行承兑汇票付款,愿意承担为此产生的贴现利息),超过三天(3天)后未结清,乙方有权停止供货,结算款应每天每吨加收3元违约金,直至结清。

2、乙方所供钢材如出现不合格产品,应积极地做出调

换该批产品的工作,不得影响甲方的正常施工,否则视为违约,应承担该批产品总值的千分之二的违约金。

3、甲、乙双方在履行本合同时,甲方不得擅自购进他人钢材,否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。

六、甲方指定收货人、打欠条人、对账人,向乙方提供上述人员的身份证复印件,指定收货人为:身份证号:,打欠条人:身份证号:,对账人:,身份证号:。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。

七、争议的解决。

1、

2、双方如有异议,可采取协商达成共识后签定补充协议。若甲方中途终止合同,应立即付清所欠款项,并支付合同违约金拾万元整。

八、其他事项

1、

2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。未尽事项另行协商。

注:1、本合同签订地点为郑州市。

2、自发货之日起生效。

3、甲方付清货款后本合同自动作废。

甲方(印章):乙方(印章):

代表人:代表人:

身份证号码:身份证号码:

电话:电话:

签订时间:年月日签订时间:年月日

处理合同篇2

处理方:

收购方:

甲、乙双方因生产经营的实际需求,根据《中华人民共和国合同法》等法律相关规定,就乙方收购甲方的废旧物资(以下简称废品)及相关事宜,经过充分协商一致,达成本协议。

第一条各方承诺及保证

1.1甲乙方共同承诺在进行本合同交易全过程中不采用财物或其它手段贿赂对方或对方任何人员,也不向对方或对方人员索取或要求任何条件。

1.2甲方承诺及保证其具备处理本协议约定废品的真实意思表示,并将依照本协议的约定及时全面地履行相应义务。

1.3乙方承诺及保证其具备收购本协议约定废品的合法主体资格,及合法进行再处理本协议约定废品的条件和能力,且乙方承诺提供的相关资质证件、检验报告等真实有效,

1.4乙方承诺及保证其在收购本协议约定废品后,确保按照国家法律的相关规定及工作流程进行处置,不造成环境危害及其他对社会公众的伤害。

1.5乙方同意,如发生下述情形即应立即书面通知甲方,否则甲方不承担因此而产生的任何责任:

1.5.1乙方因合并、收购、重组或其他原因导致乙方被解散、清算、歇业、吊销营业执照等情况时;1.5.2乙方发生更名、地址变更等情形;

1.5.3乙方涉入重大诉讼或仲裁案件或乙方因承担对外的借款、担保、赔偿、承诺或其他责任,被采取诉前保全、财产保全、强制执行等法律措施,以致对企业整体财产产生不良影响和威胁,且此种影响和威胁不能在发生后的30天内圆满消除的;

第二条:废品名称及价格

废品名称,价格按每吨人民币元计价。

乙方同意并知悉:本合同所述的废品均为甲方日常生产产生的废料、废渣等废旧物资,并不具有一般新商品的特性,本合同标的以其实际产生状态为准。

第三条:废品的处理

3.1废品的处理的频率,双方约定选择下列第项履行:

(1)由甲方通知乙方,乙方在接到甲方通知12小时内将甲方指定的废品收购处置完毕。(2)乙方每日到甲方处进行废品的收购处置,乙方应将当日的废品在当日全部处置完毕。

3.2乙方负责废品的现场收集、清理、装卸。

3.3运输废品所需车辆,由乙方自行提供。如需甲方提供车辆,由乙方负担租车费用。

3.4乙方应确保废品收购时和废品收购处理完毕后现场的安全及清洁工作,并确保不造成任何污染。

第四条:协议期限

本协议的期限自年月日至年月日。

第五条:款项结算与支付

5.1乙方于本协议生效后3日一次性支付万元预付款,协议结束3日内根据实际发生额度据实结算,多退少补。

5.2乙方向甲方支付结算价款,应采用支付。

5.3乙方在对甲方的废品收购处置完毕后,应立即向甲方支付结算价款。

5.4乙方在本协议生效后3日内向甲方缴纳保证金万元,甲乙双方合同期满后,若乙方不存在任何违约行为,则甲方将履约保证金(不计利息)退还乙方,若乙方存在违约行为,则甲方有权优先从履约保证金中扣除相应得违约金。履约保证金不足的,乙方应在10日内补足;

5.5乙方出现如下任一情况的,甲方有权扣除全部履约保证金:a.出现重大安全事故,给工厂造成损失的;b.合同生效后,乙方无正当理由未按约定的频率处理废旧物资的;

c.乙方处理废旧物资造成工厂环境污染,给工厂造成损失的;乙方给甲方造成重大安全和环保事故的,甲方有权解除合同,解除合同的书面通知自送达乙方之日本合同自动解除。

第六条:安全条款:

6.1乙方派往甲方工作人员,有责任了解甲方的入厂需知,遵守甲方有关的安全和环保要求;乙方有关办事人员或受雇于乙方的人员在甲方厂区内应遵守甲方所有厂规厂纪。

6.2乙方运输工具应清洁卫生,不得装载过有毒有害或其他对货物可能造成污染的物品,在甲方厂区内应按甲方规定的限速行使,运输车罐体、送料管、油箱等密闭安全可靠,无滴漏、废气溢出隐患;由于乙方原因,乙方车辆在甲方厂区造成安全、污染事故由乙方负赔偿责任。

6.3因乙方工作人员的过错造成对人员的人身伤害及财产的损失,由乙方承担全部法律责任。

6.4在甲方的废品处理现场,乙方工作人员在装卸、处置、收购废品工作过程中所发生的任何安全事故,由乙方自行承担,与甲方无关。(除非乙方能证明甲方有过错的)。

第七条:协议的生效、变更、解除及转让

7.1本协议自双方代表签字及盖章后即行生效。任何一方不得擅自变更、解除本协议及对外转让本协议的权利义务。

7.2本协议生效后,乙方未能在约定的时间内履行本协议,且在甲方催告后的12小时内仍未履行的,甲方有权单方解除本协议。甲方单方解除本协议的书面通知自送达乙方之日起生效。乙方缴纳的保证金不予退还。

第八条违约责任

8.1乙方在废品收购现场及在甲方的工作场所范围内因收购、处置废品造成甲方人员或其他人员人身伤害及财物损失的,应承担相应的赔偿责任。

8.2乙方工作拖延,致甲方正常工作受到影响的,每出现一次,甲方有权自保证金中扣除1000元违约金,乙方还

应当赔偿甲方因此所受经济损失,且甲方有权解除本协议的履行。

8.3乙方未按约定及时支付价款的,应承担延期支付的违约金,每逾期一日按延期付款部分的5%计算。

第九条:适用法律及争议的处理方式

9.1本合同及其全部附件的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。

9.2与本合同有关或履行本合同过程中发生的一切争议,双方同意提请甲方住所地人民法院通过诉讼方式解决。

第十条:补充条款

本协议未尽事宜,双方可另行协商,签署补充协议,与本协议同等效力。

第十一条:协议份数及填写要求

11.1本协议一式四份,双方各执两份。

11.2双方填写本协议时应字迹清楚、明确,凡有涂改处无效

第十二条其他约定

12.1

(以下无正文)

合同签署:

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表人:代表人:

签订时间:签订时间:

处理合同篇3

甲方:呼伦贝尔市牙星煤业公司露天煤矿

乙方:

为确保甲方矿区环境卫生,以及生产安全,甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,就乙方清运甲方矿区内的生产、生活垃圾事宜,达成如下协议:

一、清运地点、频次和时间

1、清运地点:甲方委托乙方清运生产垃圾的地址为:甲方工业广场。

2、清运频次:乙方每两天清运一次。如因甲方生产工作需要加频次的,提前1天向乙方提出,乙方应予配合。

3、清运范围:乙方负责生产、生活垃圾的清运。严禁清运甲方生产、生活垃圾以外的其他物资出厂。

4、清运时间:中午(12:00-13:00)或下午(17:00-18:00),不得夜间清运(18:00-次日早上8:00)。乙方应避开甲方正常休息时间,双休日及节假日不允许入厂。

二、协议时间

本协议有效期为年,从年月日至年月日止。

三、费用及付款方式

1、费用:依据双方协商,生产、生活垃圾,乙方按元/车向甲方缴取垃圾回收费。

2、交费时间:每月5日前,甲方将款交给乙方负责人,乙方负责人开具收款收据,不得拖延。

四、甲方的权利和义务

1、协议期间,在乙方无违约的前提下,甲方确保本协

议下的生产、生活垃圾由乙方清运。

2、甲方有权监督检查乙方的生产、生活垃圾清运质量。有权对

乙方现场清运过程中出现的不符合生产、生活垃圾清运质量的现象要求立即整改。

3、甲方的生产、生活垃圾一律投放到指定地点。

4、甲方如遇检查等特殊情况,需提前书面或电话通知乙方,乙方须配合甲方适当增加垃圾清运次数。

五、乙方的权利和义务

1、协议期间,乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求。

2、乙方须按本协议要求,保质保量完成甲方委托的生产、生活垃圾清运工作,应做到垃圾每两天清理一次,不干扰甲方正常生产。

3、乙方进入甲方矿区,不得在清运车内装载与甲方无关的垃圾,一经发现,甲方有权对乙方进行处罚。若乙方没有按时清运生产垃圾的,甲方通知乙方后,乙方应及时派人到现场检查、督促清运到位。

4、乙方每次清运后,须向甲方领取《物料设备出门单》,并有甲方指定管理人员的签名方能出门。乙方须将此单交与甲方门卫人员,并在接受甲方门卫工作人员或相关管理人员的检查并通过后,方可将垃圾运离甲方矿区。

5、乙方应指派专人检查、督促甲方现场的生产、生活垃圾清运情况,及时收集甲方的反馈意见。

6、乙方在垃圾清运工作时应做到安全、有序,自觉遵守管理制度。乙方人员在垃圾清运工作时,发生伤亡或损坏甲、乙方财产、产品等安全事故,其一切责任由乙方自负,承担相应赔偿责任,甲方不承担任何责任。

7、乙方进入甲方工业广场必须空车,不应携带物资进厂,更不应将不属于甲方的废物、垃圾丢弃在甲方厂房,如发现须当天清理完毕,若再次发现类似情景,甲方有权终止合同执行,并不需承担任何赔偿责任。

六、协议的终止、续签与变更:

1、乙方如没有履行日常垃圾清运工作,或日常垃圾清运工作不能按甲方要求保质保量完成的,甲方有权乙方终止协议。

2、如乙方提出终止协议,需提前一个月通知甲方,经甲方同意

后,方可终止协议。

3、本协议到期前一个月,由乙方书面提出续签申请,甲方审查同意后通知乙方续签。如若甲方未通知乙方,协议有效期顺延直至签订新协议。如若乙方接到甲方通知7天内未与甲方续签本协议,视为本协议终止。

七、附则

1、本协议经甲、乙双方代表人签字并加盖公章生效。

2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)

签字时间:

签字地点:

处理合同篇4

尽管《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》已确定在建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格情况下,应当支付工程价款,但实践中往往发生诸如工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何承担等争议。本文笔者结合最高人民法院的司法判例,与您分享裁判规则中,工程款如何进行结算。

关于建设工程施工合同无效,承包人的工程价款请求能否支持,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“《解释》”)

第二条“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持”及第三条“建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持”已经明确规定。

但工程合同纠纷涉及问题繁杂,即使通过《解释》能够得到“建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格情况下,应当支付工程价款”的结论,但工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何承担等都是该类案件中应当解决的问题,本文试图通过最高人民法院案例探析裁判思路。

裁判摘要

由于案涉合同仅约定了单价,而在确定单价时没有工程施工图,也没有工程预算,因此对于已完工程无法按照合同约定价格进行工程造价和成本价的核算。应

当将该鉴定报告作为确定案涉工程已完工程价款的证据。由于世邦公司与川康西藏分公司对案涉合同无效均有过错,故不应仅由承包人承担全部不利后果,而使发包人获得全部工程利润并免除部分必要成本。因此,一、二审判决按照鉴定结论中的工程成本费用确定工程款数额不当。

虽然规费和利润在性质上并不相同,但鉴于根据鉴定报告的内容,无法在案涉工程造价和成本费用的’差额中具体区分规费和利润的数额,故只能将其视为案涉合同无效导致的损失。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定,合同无效后,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。对本案中合同无效损失的具体分担比例,根据双方当事人对合同无效的过错情况和相关案件事实,本院酌定为川康西藏分公司与世邦公司各自负担50%。

思路探析

1.合同虽有约定但无法确定工程价款的,应当进行鉴定。

2.以利润的扣减体现在合同无效情况下,各方在过错范围内承担责任的价值取向。

判决书

裁判摘要

一审:《建设工程施工合同》无效,聂绮对其挂靠行为应承担相应过错责任,故其主张利息应从20xx年12月31日起算,即宏基公司未按进度支付工程款之日起计付,不予支持。鉴于该

项市政工程已于20xx年5月26日由签订合同的双方及满州里市审计局进行结算,并作出工程造价审定通知书,故实际施工人聂绮的利息损失应当自结算之日起予以保护。

最高法二审:一审法院经审理认定,宏基公司尚欠付工程款为17825815.3元及利息正确。

思路探析

和案例一不同,本案是以“不按合同约定的应支付日为利息起算日、以在后的结算日为利息起算日”来体现承包人对合同无效承担过错的价值取向。

| 案例三最高人民法院(20xx)民提字第104号民事判决书

裁判摘要

尽管当事人签订的三份建设工程施工合同无效,但在工程已竣工并交付使用的情况下可以参照合同约定支付工程款。但是,由于本案双方当事人提供了由相同的委托代理人签订的、签署时间均为同一天、工程价款各不相同的三份合同,在三份合同价款分配没有规律且无法辨别真伪的情况

下,不能确认当事人对合同价款约定的真实意思表示。

因此,该三份合同均不能作为工程价款结算的依据。一审法院为解决双方当事人的讼争,通过委托鉴定的方式,依据鉴定机构出具的鉴定结论对双方当事人争议的工程价款作出司法认定,并无不当。

首先建设工程定额标准是各地建设主管部门根据本地建筑市场建筑成本的平均值确定的属于任意性规范而非强制性规范。在当事人之间没有作出以定额价作为工程价款的约定时,一般不宜以定额价确定工程价款。再次,定额标准往往跟不上市场价格的变化以市场价鉴定的结论更接近造价成本,更有利于保护当事人的利益。

最后,根据《中华人民共和国合同法》第六十二条第(二)项规定,当事人就合同价款或者报酬约定不明确,依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。本案所涉工程不属于政府定价,因此,以市场价作为合同履行的依据不仅更符合法律规定,而且对双方当事人更公平。

思路探析

1.当不能确定“合同”为各方真实意思表示时,应当通过鉴定确定工程价款,且应当以市场价格作为依据。

2.公平原则在本案裁判者进行定价依据判断时发挥了作用。

| 案例四最高人民法院(20xx)民提字第59号民事判决

一审中,工程处(实际施工人)申请、法院委托对工程造价进行了鉴定,鉴定结论1:依据原合同主要内容每平方米720元建筑面积包死单价,工程造价为每平方米720元×7662.38平方米(含地下室301.4平方米)=5516913.6元。由于未提供合同价中所含甲方供材资料,未扣甲方供材造价。鉴定结论2:依据施工图纸按实计算、丙级三类取费后,工程造价为7521255.36元。其中含甲方供材756901.2元,总造价中扣减,扣减后造价为6764354.16元。不符合规定的结算资料(例如只有建设单位盖章,但没有负责人签字)造价302468.28元,以上两条鉴定结论均不含此造价。

一审裁判:建安十分公司与开发公司结算的工程造价应为720元/平方米×(7662.38-301.4)平方米+302468.28元=5602373.88元。工程处的最终结算值为5602373.88元×(1-9%)=5098160.23元。建安十分公司已付款4670382.26元,尚欠427777.97元。

最高法院裁判摘要

本案参照合同约定结算工程价款有法律依据。按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定确立了建设工程施工合同无效而建设工程经竣工验收合格的情形下,可参照合同约定结算工程价款的折价补偿原则。如果采取鉴定结论2的结算方式,会造成无效合同比有效合同的工程价款还高,这不仅超出了当事人签订合同时的预期,也会导致合同当事人反而因无效合同

获得额外利益。因此,除非双方当事人另行协商一致达成新的结算合意,否则,均应当参照合同约定进行结算。

思路探析

1.本案法院以双方就每平米720元单价、地下室不计算面积的约定为依据得出工程价款。结合上述几个案例可知,合同约定仍然是裁判优先考虑的工程价款认定

依据。

2.公平原则始终贯穿裁判,在进行取舍或判断时是非常重要的衡量标准。

综上,根据司法解释的规定以及对上述案例的评析,可将司法实践中建设工程施工合同无效工程款结算的裁判思路归纳如下:

1.合同无效但工程验收合格,当事人主张按照合同约定支付工程款,根据合同能够确定工程款的,应根据合同的约定结算;

2.根据合同约定无法确定工程款或不能确定“合同”为各方真实意思表示时,应通过鉴定确定工程价款;合同对结算单价有约定的以约定为准;没有约定的,一般以市场价格为鉴定依据;

3.因合同无效产生的不利后果,合同各方应根据自身的过错程度进行分担;

4.公平原则是裁判者进行取舍或判断的一个重要考量因素。

处理合同篇5

钢材购销合同(一)

购货方(甲方):

供货方(乙方):

第一条目的及标的物

根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就工程所需的供应事宜签订本合同,以资共同遵守。

双方约定本次工程中,乙方提供的产品,应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致,但窗帘上方的铝合金金属管,由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。

名称规格定尺(米)数量(吨)吨价(元)金额(元)备注

合计:大写合计:小写

上述价格为到货和安装价,并最终以实际结算为准,且是综合单价(含运费、装卸费、拆除费、安装费、保险费(如有)、税款及所有配件及五金件等)。

第二条材料交货地点、供货期限

2、1 交货地点:

2、2 供货起止时间:______年_____月____日至___ _年____月____日

第三条结算和资金支付条款

3、1 结算方式:双方签订合同后个工作日内,甲方向乙方支付材料预付款100000元人民币(大写:拾万元人

民币整),待全部材料到交货地点后,经甲方验收合格后支付余款。3、2送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字并不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第四条约定办理。

3、3 在结算材料款时,乙方必须提供符合甲方要求的发票,否则甲方有权拒绝支付材料款。

第四条质量标准和验收

4、1 乙方应对供应材料的质量负责,同时乙方必须提供供应材料的检验报告、供应材料合格证及公司资质复印件。(以上材料均需提供一式五份,并且加盖公司红色公章,同时保证字迹清楚)。

4、2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,并符合业主及甲方的要求。4、3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即做出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。4、4具体的验收标准为:乙方必须按之前为福建南隆

提供的材料质量和规格一致(用于公安部第一研究所的外墙结构工程)。槽钢应为河南安阳钢铁厂生产;矩形钢应

为天津智宇制管有限公司生产。(以上槽钢、矩形钢都要求经过热镀锌)

第五条甲方的责任和义务

5、1 甲方应根据施工进度,提前__3_天向乙方提出购货通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

5、2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。

第六条乙方的责任和义务

6、1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合

格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。

6、2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

6、3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。乙方必须保证安全施工,杜绝死亡事故发生。若发生施工质量事故、安全及伤亡事故,其全部责任及经济责任由乙方承担。

6、4 乙方保证,本次工程报价不得向任何第三方提供或泄漏,如有违反,由乙方承担所有责任。

第七条甲乙双方其他约定条款

7、1 包

装标准、包装物的提供:由乙方负责

7、2 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,

危险废物委托处置合同模板

危险废物委托处置合同 合同编号:合同签订地:寒亭 为加强危险物品、固体废物污染防治,进一步改善环境质量,保障环境安全、人民健康。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省实施<中华人民共和国固体废料污染环境防治法>办法》中法律规定:生产危险废物的单位,必须按照国家有关规定对废物进行安全处置,禁止擅自倾倒、堆放或将危险物提供或委托给无危险废物经验许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。省内各地市也相继出台了《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物经营许可证管理办法》等环保法规。 根据相关法规规定,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方集中收集、贮存、运输、安全无害化处置危险固体废物等事宜达成一致,签订以下合同条款: 一、合作分工 危险废物、固体废物集中处置工作是一项关联性极强的系统工程,需要废物生产单位,收集、运输及最终处置单位密切配合、协调一致才能保证彻底杜绝污染隐患。为此双方须明确各自应当承担的责任与义务,具体分工如下: 1、甲方:作为危险废物生产源头,负责安全合理地收集本单位生产的危险废物,为乙方运输车辆提供方便,并负责危险废物的安全装车、过磅工作。 2、乙方:作为危险废物的无害化处置单位,负责危险废物运输、贮存及安全无害化处置。 二、责任义务 (一)甲方责任义务 1、甲方负责分类、收集并暂时贮存本单位生产的危险废物,装车过程中发生的污染事故及人身伤害由甲方负责。 2、甲方负责无泄漏包装(要求符合国家环保部标准)并作好标识,如因标识不清、包装破损所造成的后果及环境污染由甲方负责。 3、甲方向乙方提供本单位生产的危险废物的数量、种类、成分及含量等有效资料,如因危险废物成分不实、含量不符导致乙方在运输、存储、处置过程中造成事故以及环境污染的法律赔偿后果由甲方负责。 4、甲方根据生产需要指定具体运输处理时间,并提前48小时以上告知乙方。 (二)乙方责任义务

有关施工合同模板汇编5篇

有关施工合同模板汇编5篇 有关施工合同模板汇编5篇 随着法律观念的深入人心,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的施工合同5篇,希望能够帮助到大家。 施工合同篇1 发包方(简称甲方):_________ 承包方(简称乙方):_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《无锡市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点:_____区(县)____路_____弄(村)____号____楼 ____室。 3、住房结构:____房型____房____厅___套,施工面积____平方米。 4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。 6、总价款:¥_____元,大写(人民币):_____其中:材料费:___,人工费:___;管理费:___,设计费:___;垃圾清运费:__,税金(3.41%):___;其他费用:___。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。 7、工期:自_____年____月____日开工,至____年____月_____日竣工,工期_____天。 二、关于材料供应的约定: 1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。 3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经

管委会污水处理厂BOT项目合同书

甲方: 乙方: 第一章前言 鉴于: 1.1管委会(下称甲方)系依据中国法律成立并合法存续的行政主管部门,已经获得市人民政府的授权签署本合同,其法定住所为中华人民共和国 ,法定代表人为。 1.2公司(下称“乙方”)为由经公正程序确定的投资人公司为实施本协议的目的,依据中国法律独资设立合法存续的有限责任公司,即实施 污水处理厂BOT项目的项目公司。其法定住所为,法定代表人为。 1.3中华人民共和国建设部于年月日发布第号令《市政公用事业特许经营管理办法》,并于年月日正式施行。 1.4市人民政府已批准污水处理厂BOT项目并授权 经济区签署污水处理厂BOT项目特许经营合同,甲方同意由乙方作为污水处理厂BOT项目特许经营权的被许可人。 1.5甲方与乙方经友好协商于年月日订立本合同,以便双方共同遵守执行。 第二章:定义与解释 2.1定义:本合同中下述用词及用语将具有本条所指定的定义。 2.1.1甲方:市管委会。 2.1.2乙方:公司。

2.1.3双方:指甲方和乙方。 2.1.4本项目:指甲方授权乙方负责污水处理厂BOT项目的融资、建设、运营、维护,并在特许经营结束时将项目设施无偿移交给甲方。 2.1.5污水处理厂:指污水处理厂。 2.1.5合同设施:指本项目厂红线内的所有设施,以及为本项目所使用的车辆及其它服务设施。 2.1.6档案文件资料:指本项目在计划、立项、设计、建设、调试、运营(维护)及移交过程中形成的应当归档保存的文件,包括但不限于竣工资料、备忘录、会议纪要、信函、图纸、表格、计算书、说明书、录音录像、计算机软件等一切文字、图表、图纸及音像资料。 2.1.7建设期:指乙方经甲方有关部门的批准得到本项目的开工许可之日起,到本项目工程竣工验收合格之日止,此期限为本项目的建设期。 2.1.8工程竣工:指本项目已完成了与本项目有关的所有工程,达到国家现行工程竣工验收的有关规定和规范要求,并经相关部门验收合格。 2.1.9调试期:工程竣工后从本项目清水调试到出水达标的这一段时期。 2.1.10商业运营期:指本项目建设完成后,乙方开始向甲方收取污水处理服务费之日起30年,此期限为本项目的商业运营期。 2.1.11商业运营日:指本项目建设完成后,乙方开始向甲方收取污水处理服务费的起始之日。 2.1.12本项目特许经营期限:指本项目的商业运营期,其期限为30年(自正式商业运营日始计)。 2.1.13本项目特许经营权:指甲方根据本合同的约定,授予乙方特许经营本项目的权利。 2.1.14暂停服务:指乙方在特许经营期限内对项目设施局部或全部系统停运,对设备

固废处理合同

厦门市工业废物安全处置服务合同书(B) 合同编号: 委托方(下称甲方): 地址: 电话:传真: 被委托方(下称乙方):环保产业股份有限公司 地址: 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,甲乙双方就工业废物的安全处置,本着符合环境保护规范的要求和平等互利的原则,经双方友好协商,达成协议如下: 一、合作内容: 1、甲方作为工业废物的产生单位,特别委托乙方进行工业废物的处置。乙方作为专业工业废物的处置单位,必须依据环保规范进行安全处置。乙方根据甲方提供的废物资料(种类、数量、说明)提出相应的处置方案和处置费用经甲方确认后作为合同必备附件。 2、甲方提供的工业废物必须按废物的不同性质进行分类包装贮存、标识清楚,不明废物不属本合同范围;乙方负责到甲方指定的贮存场所提取工业废物并运输到乙方处理场进行无害化处置,对暂时无法处置需要封存待处置的工业废物,由乙方根据实际情况决定封存保管。 3、乙方按双方约定或甲方通知时间收集甲方工业废物,废物

出厂时,甲乙双方对数量、种类进行确认,以便跟踪管理及结算。 4、乙方按国家有关规定,对甲方的工业废物进行安全无害化处置,乙方人员及车辆进入甲方厂区,需遵守甲方厂区规定进行作业。 5、甲方指定为甲方工作联系人(联系方式:),负责通知乙方收取工业废物、核实种类和数量,并负责结算;乙方指定为乙方项目经理(联系方式:),负责与甲方的联络协调工作。 6、自合同生效之日起,乙方即接受甲方通知与安排,进行工业废物交接及运输工作。 二、结算方式: (根据双方协定),根据处置方案的处置费用进行结算。收款方开具税务发票给付款方,付款方审核无误后,应在10日内将款项支付至收款方公司账户。 厦门绿洲环保产业股份有限公司开户行:,账号:。 三、双方约定: 1、乙方得到甲方通知的72小时内未到达甲方指定地点提取工业废物,造成甲方生产上的困扰;乙方未如实按规范要求进行工业废物处置,以上情况甲方有权终止合同,情节严重者,可根据合同法规定,索取相应赔偿。 甲方应将处置方案内所有废物全部足额交由乙方处置,不得擅

个人合同模板汇编五篇

个人合同模板汇编五篇 承租方甲方:_________________ 出租方乙方:_________________ 经甲乙双方平等协商,就租车事宜达成如下协议: 一、车辆 甲方租用乙方______轿车______辆,载人数为______人不含司机车辆由乙方当事人全面负责。 二、出车时间及费用 每周一、三、五为规定出车时间;特殊情况,甲乙双方另行协商。出车期间,每天租金为______元,以实际出车天数计算,每月结算一次。 三、双方权利与义务 1.出车事宜,由甲方负责统一合理调度安排,甲方需避免司机疲劳驾驶。 2.乙方须遵守出车时间,按法定上下班时间准时到办公室待令派遣。特殊情况,甲乙双方依照协商结果执行。 3.乙方须遵守甲方的用车管理制度,服从文秘室安排调度;自觉遵守交通规则,确保行车安全。 4.乙方的车辆维修费、燃料费等一切费用自负;单程超过______公里的,甲乙双方另行协商。 5.发生交通事故,由乙方负完全责任与甲方无任何关系。 6.甲方应按月结算租金并足额兑现。 7.本协议在执行过程中如发现有未尽事宜,由双方平等协商解决。 四、违约责任 甲乙双方任何一方在协议期内违约,违约方都须承担相应的赔偿责任。 五、协议期限 本协议自______年______月______日起生效至______年______月______日止。协议到期后在双方均同意的情况下,可续签租车协议。

六、协议文本 本协议一式二份甲方、乙方各执一份。本协议自双方当事人签章时生效,并具法律责任。 承租方签章:________ 出租方:签章________ 代表人签字:__________ 代表人签字:_________ ______年____月______日 ______年____月______日 甲方雇佣方:_________ 乙方雇员:_________ 甲乙双方根据国家有关法律法规,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。 一、合同有效期:自_____年____月____日至____年____月日止,合同期满雇佣关系 自然终止。雇佣合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订雇佣合同。 二、甲方根据工作任务需要,安排乙方的工作岗位为,具体工作内容及职责为。甲 方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和表现,可以调整乙方的工作岗位。 三、乙方的工作时间为。甲方根据乙方工作岗位的实际情况,按国家有关规定向乙 方提供必要的劳动保护用品。 四、经双方约定,甲方给予乙方每月的报酬为_________元人民币,每月10号前发放。 五、甲方依法为乙方缴付意外伤害险。 六、乙方请事假须经甲方同意,甲方将按日扣发工资,在合同期内,事假累计不得超 过_________天,超过_________天,将扣发_________天工资。未经甲方同意而擅离职守的,旷职_________天,扣发_________天工资,情节严重的,甲方有权解除合同,并追究 乙方的违约责任。 七、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理、教育。 乙方如违反甲方制定的规章制度、劳动纪律,甲方有权按相关规定给予处罚。 八、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除雇佣合同。 1严重违反工作纪律或规章制度的; 2故意不完成工作任务,给甲方造成严重损失的; 3严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的; 4被依法追究刑事责任的。

污水处理厂项目合同

项目合同 项目名称: 甲方: 乙方: 签订地: 时间:年月日

为了保护供需各方合法权益,明确双方义务,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 一、项目名称:围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置: 2、基本情况:本项目主要是红外对射及监控系统,及其它的配套设备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统,为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程内容 工程内容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养,确保

整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。 四、工程造价及支付方式 1.工程价款: 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2.付款方式及期限 安装调试完毕,在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期:年月日 计划竣工日期:年月日 合同工期总日历天数:天 六、履约验收 1、乙方提供的产品设备为最新生产的原装正品,各项指标符合国家检测标准和出厂标准,各项技术参数符合甲方文件要求。 2、乙方提供的产品若为原装进口产品,还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3、乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的,由乙方负责包换,并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的,按不能交货处理。 4、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10日内无

危险废物处置合同(合同模板)

合同签订地: 危险废物处置合同 甲方: 乙方: 鉴于乙方依法取得“危险废物经营许可证”(编号:,发证单位:证书有效期限:)并具有收集、贮存和处置甲方委托的危险废物的资格与能力。根据《中华人民共和国合同法》、《危险废物经营许可证管理办法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上,就甲方将其在生产经营活动中产生的危险废物交由乙方进行无害化处置,达成以下约定: 第一条:危险废物无害化处置的定义 危险废物,是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险性的废物。本合同约定的危险废物无害化处置是指乙方依照《危险废物经营许可证管理办法》第三十一条的规定进行的活动。 第二条:危险废物种类、单位及处置费用 甲方委托乙方对其生产经营活动过程中所产生的危险废物进行符合国家法律法规及标准的无害化处置,具体如表所示:

上述处置费用包括但不限于乙方收集、装运、贮存、无害化处置、税费、保险等所有相关费用,乙方承诺在合同履行期限内不再向甲方提出任何形式的费用增加请求。 如合同任何一方以个别危险废物市场处置费用发生较大变化为由提出变更上述费用,双方可共同选择三个与乙方规模及处置能力相类似的厂家,以该三个厂家处置该个别危险废物的平均费用作为市场平均处置费用,如上述费用超出或低于市场平均处置费用的±3%,双方可对费用另行协商,如协商不成甲方有权选择解除合同或将无法协商一致的个别危险废物交由第三方处置。 甲方可在本合同履行期限内向乙方提出上述危险废物以外的其他危险废物处置要求,如乙方在其处置能力范围内可接受上述要求,甲乙双方对新增加危险废物的处置费用另行协商,其余约定依照本合同执行。第三条:危险废弃物处置要求 1、本合同生效后,乙方应在接到甲方通知后2个工作日内组织车辆和人员对甲方危险废物进行转运; 2、危险废弃物交付乙方后,乙方应按国家有关技术规范、标准和合同约定的处置方案或者措施进行妥善处置。如发生安全、环境污染事故或受到政府监管部门处罚的,由乙方承担全部责任; 3、乙方收集、贮存、运输、利用及处置废物过程中,应根据废物的成份和特性,选择符合环境保护标准和要求的方式和设施,防止扬散、

危险废物处理协议书范本

危险废物处置协议 甲方:中铁十四局集团第三工程有限公司合铜高速TJ-6标项目经理部 乙方: 为保护生态环境,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和省、市有关规定,甲方将生产中产生的部分危险废物委托乙方处理。经双方协商一致签订本协议。 一、危险废物名称 危险废品等废弃油 二、协议期限 自年月日至年月日止。 三、双方责任 甲方: (1)甲方有责任对生产过程中产生的危险废物按环保相关法规进行安全收集。堆放危废的场所必须有顶棚遮挡,不露天堆放;暂存的包装容器(甲方自备)必须无泄漏,易处置;工业废物必须按不同的物理化学性质进行分类储存、标识清楚;危废贮存时间原则上不得超过半年。 (2)甲方应向乙方提供要求处置废物的原有用途、基本物化性质和毒性等分析检测结果。乙方将对该结果进行复核、检验。并将乙方检验结果作为拟订处置方法和收费的依据。双方对工业废物的成

分、性质有异议时,可委托具有相关资质的单位进行检测、鉴定,所需费用,由责任方承担。 (3)危险废物产生并收集后,及时通报乙方收取,并协助装车,(或及时送达乙方)自送或委托第三方将危险废物送达乙方的,承运车辆须符合环保和交通运输部门对危险废物运输和转移的要求,并采取安全措施有效防止泄漏。 (4)甲方不得隐瞒收运人员,将本协议以外的其他废弃物装车,更不得将异常废弃物装车,若因此造成运输、处理、处置废物出现困难或事故,由甲方赔偿因此造成的相关经济损失,并承担相应的法律责任。 (5)甲方根据自己的生产工艺,有义务告知危险废物中其它废物的组成(如除锈剂、洗涤剂等),以方便乙方处置。 (6)甲方需要处理危险废品时通知乙方,便于乙方按环保要求进行整理归档。 乙方: (1)持有危险废物经营资质。 (2)乙方只对协议范围内的危险废物提供处置服务。 (3)按危险废物运输和转移要求进行运输,并采取安全措施有效防止泄漏。 (4)乙方对甲方要求委托处置的危险品废物,将严格按照工业废物处置的有关规定以及国家的相关法律、法规、标准进行处置。四、费用及支付方式:

污水处理厂运营合同模板

废水处理设施运营管理合同 合同编号: ____________ 委托方(甲方):受托方(乙方): 为提高废水处理设施运行效率,保护水资源环境,受深圳市东晟电镀实业有限公司委托,本着诚实、守信、互利的原则,遵照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国环保法》,经甲乙双方协商一致,根据甲方委托,乙方愿意接受甲方废水处理设施运营管理事项,拟订 了如下条款,签订本合同。 一、委托内容 甲方将废水处理设施的日常运营管理委托于乙方,主要负责为: 1.处理设施设备的合格操作; 2.提供设施设备的小型维修及保养; 3.提供废水处理设施所需要使用的药剂; 4.该设施产生的污泥外运处置的相关费用; 5.保证废水处理设施的正常运行和废水达标排放。 二、执行标准 废水排放执行排放许可证排污限值的标准,具体如下表:

三、甲方责任 1.甲方生产线增加或变动时超过废水处理设施设计量,甲方需书 面通知乙方;若新增生产线对废水处理成本影响较大时,废水处理单 价需重新议定;若甲方告知不及时所造成的环保局取样不达标或其它责任全部由甲方承担。 2.甲方负责达标部分的排污费、环保监测费、废水处理设施场所的大型设备和基础设施的更换费等。 3.甲方要为乙方提供存放化学药剂的场地和现场办公场地。 4.甲方应保证水电供应,除紧急停水、停电外,停水、停电应提前2小时以上通知乙方,停水、停电时间要和生产车间保持同步。 5.甲方配合乙方做好车间废水分类收集,特别是含镍、含铬废水必须分类处理,经废水站处理至达标排放。 6.甲方有权监督乙方处理后废水是否达标。 四、乙方的责任 1.乙方要严格操作员按操作规范操作,保证排放水质达到环保要求,因乙方原因造成甲方需要缴交超标排污费及罚款或相关法律责任时,由乙方承担。 2.乙方应爱护设备、仪表、设施,保证其每日正常运转,因设施设备检修需暂停服务时,须报知甲方。

危险废物处置协议书(两篇)

危险废物处置协议书 合同编号: 废弃物生产方: ( 以下简称甲方) 废弃物处置方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》及其他相关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,就甲方委托乙方处置危险废物达成如下协议,以资双方共同遵守:第一条委托内容: 甲方在生产过程中,产生的交由乙方处置。 第二条价格和结算及支付方式 2.1处置价格: 2.2运输费:元/吨。乙方每次安排的运输车辆其标准运力不得低于甲方通知转运货物的重量,甲方须在贮存到一定量的危险废物后及时通知乙方,原则上每车次清运不得少于10T(含多种危废的总量),特殊情况下由双方另行协商解决。清运数量须甲方授权人员 签字确认。 2.3第2.1款、第2.2款费用为乙方完成处置内容的含税包干价,甲方无需在该两项费用外向乙方支付其他任何费用。 2.4本合同约定的处置价格和运输费,在市场价格出现浮动超过5%时双方有权根据市场情况,提供有效证明与对方协调解决。 2.5本合同确定的所有处置物重量均由甲方授权人员使用甲方指定的称量工具计量,所称重量经乙方确定后,由乙方授权委托人_ 或乙方当天转货司机签字确认。 2.6处置费和运费双方按批结算。乙方每批拉运的危险废物,在乙方向甲方返回由乙方单位加盖五联单专用章或公章的危险废物转移联单第一联、第二联副联和增值税普通发票后七个工作日内,甲方按照第2.1款、第2.2款的约定核后付费。付款方式为:。 2.7乙方收款信息: 开户行: 户名:

账号: 第三条双方权利和义务 3.1甲方权利和义务: 3.1.1负责将其生产过程中产生的危险废弃物收集、暂存在厂区内符合有关规定的临时设施中。 3.1.2危险废物应置于规范的包装袋和容器内,并在包装物上张贴识别标签及安全用语(规范包装要求详见附件),如有剧毒类危险废物、高腐蚀类危险废物和不明物,应在标签上明确注明并告知乙方现场收运人员。 3.1.3承担危险废物未按包装要求进行包装而引起的环境安全事故和人身安全事故责任。 3.1.4承担危险废物未如实告知乙方其成分、含量等内容所引起的环境安全事故、人身安全事故责任和相应的经济责任。 3.1.5甲方配合提供器械协助乙方将货物转运上乙方车辆。 3.1.6严格按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定办理危险废物的转移手续。 3.1.7承担在厂内收集、临时贮存危险废物过程中发生违法行为的全部责任。 3.2乙方权利和义务: 3.2.1乙方应接到甲方提运废物通知后在3个工作日内必须将废弃物提取,遇自然不可抗力因素的情况除外。甲方的通知方式包括传真、电子邮件、电话(手机短信)等。乙方接收通知的传真号码为:,电子邮件信箱为:,手机号码为:。甲方按前述方式发出通知即视为送达。 3.2.2乙方保证其及其派至甲方进行废弃物接收的人员必须具有法律规定的资质和能力,并为相关人员提供安全防护措施,若乙方人员非因甲方原因在甲方厂区提取废弃物或其他运输、处置过程中发生安全事故的,乙方仍应承担全部责任。 3.2.3乙方进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度,听从甲方人员的指挥,保持运输区域整洁、干净,否则,应按1000元/车次向甲方支付违约金。若甲方未按规范包装要求对危险废弃物进行包装,现场收运人员有权拒绝转移和运输。《危险废物包装技术要求》见附件。 3.2.4严格按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定完善危险废物的转移手续。 3.2.5按照环境保护有关法律法规、标准规范的规定对危险废物实施规范贮存和最终安全处置。 3.2.6乙方承担危险废物出厂后(运输、贮存、处置)过程中产生的全部责任。 3.2.7乙方负责危险废物的运输工作,如因乙方原因造成的泄漏、污染事故责任由乙方承担。 3.2.8乙方负责危险废物的卸车清理、安全处置等工作,否则,导致甲方被处罚的,乙方应承担全部责任,甲方有权向乙方追偿。

关于个人合同模板汇编9篇

关于个人合同模板汇编9篇 个人合同篇1 合同编号: 甲方(受资方): 乙方(投资方): 甲方为扩大生产经营规模,加快发展步伐,特设立投资股,吸收社会资本,向社会各界关心合作社发展的企事业单位和个人筹集资金。乙方已充分了解甲方的经营范围与运作流程,认同其市场前景,对其发展充满信心,欲投入资金与甲方共同发展。经甲、乙双方充分协商,本着平等互利的原则订立如下协议: 一资金使用范围 甲、乙双方就资金的使用达成统一意见,乙方投入的资金将被用于: 二资金投入 甲、乙双方在签订投资合同后日内,乙方将资金 (币种) 元(大写 ),分次,每次元汇入甲方银行账户。 三权利义务 1.甲方的权利和义务 (1)按照合同规定享有资金的支配权,经营投资项目。 (2)积极组织成员规范化地发展扩大合作社事业,拓展市场。

(3)乙方违反合同时可依法进行追究。 (4)依照法律、行zd规的规定建立健全财务、会计制度。 (5)提供真实有效的信息,使乙方及时了解合作项目发展运营情况。 (6)不得做出有损乙方利益及侵犯、危害乙方的行为。 (7)遇重大问题及时与乙方协商解决。 (8)按合同规定支付乙方年终红利。 2.乙方的权利和义务 (1)了解甲方的经营状况和财务状况。 (2)具有甲方活动的经营权、表决权和监督权。 (3)按照协议比例分取红利和分担亏损。 (4)合同终止后,依法分的剩余财产。 (5)合同存续期间未经甲方允许不得撤回投资。 (6)维护双方利益,不得从事损害甲方利益的活动。 (7)合同签订后及时向甲方投入资金。 (8)将投资股权转让第三方时须征得甲方同意。 四投资回报 合同生效后,甲、乙双方共同生产经营、共同管理协作,共担风险,共负盈亏。乙方及时向甲方投入资金,甲方按与乙方签订合同时确定的用途使用资金,执行建设项目。 甲、乙双方约定,乙方投入资金占甲方总资产的 %(大写百分之 ),由甲方作为合作负责人,负责经营活动,甲、乙双方共同承担民事责任。甲方每年给予乙方盈利的 %(大写百分之 )作为红利。经营中出现的债务,乙方负担 %(大

污水处理厂施工合同范本

××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目 施 工 合 同 ××县××××建设有限公司 二零一七年一月 ××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目

施工合同 甲方: 乙方: 围绕××县远期建设成为三十万人口城市的目标、2017年××旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要,××县城东、城北污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程,早日为××人民 提供服务。根据国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着诚实守信、 平等互利的原则,就××污水处理厂及其配套管网工程建设项目相关事宜 达成共识,特此签订协议如下,以资双方共同遵守: 一、项目概况 1、现有城东污水处理厂日处理5000吨扩建为10000吨;城南新建 日处理3000吨;城北新建处理9000吨污水处理厂。配套建设相应的建、 构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度66.3km。 3、污水管网建设污水管总长度约41.95km。 4、本工程总投资额暂定为人民币肆亿壹仟万元整(小写¥4.2亿), 最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施,使××污水能力达 到3万吨/日,并有效保证包括招提湿地公园在内的××整体生态环境得 到有效提升。 5、开工建设日期:2017年1月13日。

二、建设工期 工程项目总的建设工期为××天.甲方在2017年1月13日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作,使本项目具备开工条件,同步启 动招标程序。乙方应在2017年1月13日进场施工,乙方承若本项目施 工在20××年××月××日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容(新增设计图纸的工期要求必须合理),因为甲方原因不能按时开工或延误 工期的,工期完成时间顺延。 工程计量及计价原则 1、工程计量原则 (1)最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量 为准。 (2)变更、增、减部分根据现场工程完成情况,由甲方、监理、 乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量 及签证单为准。 (3)《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣 工结算依据。 2、工程计价原则 (1)根据完成工程量,工程取费执行2004版《××省市政工程计 价定额》、《××省建筑安装工程计价定额》、《××省钢结构工程计价定额》、 《××省装饰装修工程计价定额》、《××省安装工程计价定额》、《××省园林 工程计价定额》以及市场价,人工工资按照最新标准上浮三倍进行结算。 如出新定额及相关配套文件,按新计价定额及配套文件执行。编制工程

危险废物委托处置意向协议

危险废物委托处置协议 甲方(委托人):咸宁通益药业有限公司 乙方(受托人): 就甲方委托乙方处置危险废物事宜,根据国家有关法律法规政策的规定,甲乙双方经平等协商达成如下框架协议: 1、委托事项 1、1甲方将其在生产、检验过程中产生的危险废物(HW42委托乙方进行无害化处理,使之达到国家有关环保法律法规要求。 1、2合同签订时乙方完全有资质和能力接受甲方之委托,对甲方在生产、检验过程中产生的危险废物进行无害化处理,使之符合国家环保法律法规要求。 2、期限 2017年02月13日至2018年02月12日。 3、处置费用 3、1乙方受托对甲方在生产、检验过程中产生的危险废物持续进行无害化处 理,依据国家及湖北省的规定,向甲方收取处置费。 3、2甲方按照国家和湖北省的有关规定及省物价主管部门制定的收费标准及价格,按时向乙方支付危险废物处置费。 3、3处置费总额以甲方经环境保护行政主管部门核定,乙方确认的种类及数量为依据收取。 3、4协议签订时甲方向乙方支付预处理费Y 6000元(人民币:陆仟元整),付款方式为银行转账,协议执行后,从乙方处置甲方的第一批危险废物所产生的费用开始抵扣,抵扣不足的费用由甲方负责补齐。 3、5甲方在其危险废物运输到达乙方厂区时,向乙方支付全部处置费用,乙 方同时向甲方开具相应票据。 4、危险废物的包装和运输 4、1甲方有义务将其在生产、检验过程中产生的危险废物,存放至甲方安全、环保且便于运输之地点,包装及存放设施应符合国家相应法律规定和规范。 4、2由于甲方自身原因致使存放在甲方地点的危险废物发生安全、环保事故,由

甲方承担由此产生的一切责任。 4、3危险废物在运输转移过程中,甲乙双方应认真执行《危险废物转移联单管理办法》的规定,各自完成相关转移手续。 4、4危险废物在临时贮存及运输转移过程中,甲乙双方应认真执行OSH管理体系的要求。 4、5对于甲方超越乙方核定并经乙方确认的种类、数量产生的危险废物,甲乙双方另行签订委托处置协议。 5、保密 甲乙双方对于因履行本协议而知悉的对方包括(但不限于)技术、商业等秘密均负有保密义务。 6协议的变更、转移和解除 6 1本协议的任何修订、补充须经双方协商并以书面形式作出。 6 2未经对方书面同意,任何一方不得将本协议规定的权利和义务转让给第三方。 6 3甲乙双方协商一致,可以解除本协议。 6 4有下列情形之一的,本协议自行终止; 1)甲方因解散、破产、关闭、清算和乙方机构、职能变更等致使本协议不能履行的; 2)法律、行政法规规定的其他情形。 7、违约及赔偿 7、1本协议一经签署,甲乙双方应认真履行本协议规定的各自义务。任何一方未履行、未全部履行和/或未实际履行本协议规定的各自义务,均构成违约并承担违约责任。 7、2协议期间:如果甲方未履行本协议之所有条款或乙方已经向甲方开具了正规发票,无论本协议是否终止,乙方将不退还甲方在签订本协议时所交付的危险废物预处理费(人民币:陆仟元整)。 8、争议解决 甲乙双方因履行本协议产生争议,应协商解决。协商不成则提交仲裁,仲裁条款如下:凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交咸宁仲裁委员会,按

危险废物处置合同

危险废物处置合同 甲方:XXX(XX)有限公司 住所:XX市XXXXXXX 法定代表人:XXXX 乙方:XXXXXXXX集团有限公司 住所:XXXXXX 法定代表人:XXX 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关法律法规的规定,为进一步加强企业环境保护工作,现就乙方为甲方处置生产过程中产生的危险废物事宜,经协商后,签订本合同。 第二条:处置费用及付款方式 处置费用:本合同处置费总额为人民币【】元(大写:【】),该价款是本合同最终的一揽子价款(即已包括了运输费、装卸费、税费等与本合同有关或因履行本合同发生的所有相关费用。 支付时间:甲方应于处置后的次月(合同生效后10个工作日内)向乙方支付处置费用。 付款方式:一律由甲方采取电汇或承兑汇票等方式付款。 账户信息:开户行: 账户名称: 账号: 第三条:合同期限:自合同生效之日起一年。 第四条:甲方权利义务 甲方产生的危险废物在交给乙方前,应按相关法律法规的规定进行收集、贮存。需要处置的,应提前二日通知乙方现场接收并转移处置。

甲方产生的危险废物在交给乙方前,应按照相关法律法规的规定进行包装,并到环保相关部门办理危险废物转移联单。并提交危险废物主要种类成份分析报告,以利于乙方安全转移、贮存及处置。 甲方应派专人现场与乙方交接。并签署危险废物转移联单。 按本合同规定按时支付处置费用。 第五条:乙方权利义务 乙方保证其及其派来接收的人员具备法律法规规定的接收和处置危险废物的资质和能力(营业执照及资质证书见附件)。 乙方按与甲方指定的时间和地点接收危险废物,并依照《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局第5号)签署转移联单,做到依法转移危险废物。 乙方保证严格按照国家环保相关法律法规的规定和标准对接收的危险废物包装、储存并实施无害化、安全处置。 乙方派来的接收人员应按照相关法律法规的规定做好自我防护工作并承担因此造成的健康、安全责任。 乙方派往甲方工作场所的工作人员,有责任了解甲方的入厂须知等管理规定,遵守甲方有关的安全和环保要求;且乙方确认其在本合同签约前已充分知悉和了解了甲方的有关环境、健康、安全规定并同意遵守。乙方有关办事人员或受雇于乙方的人员在甲方办公场所内应遵守甲方相关管理制度。乙方工作人员进入甲方厂区后的安全责任由其乙方承担。 乙方负责接收后危险废物的运输工作。 乙方负责危险废物进入处置中心后的卸车及清理工作。 第六条:违约责任 如乙方或乙方派到甲方的工作人员不具备法律法规要求的资质和能力,却采用隐瞒或者提供虚假材料证明其具备相应的资质和能力,甲方有权解除本本合同,乙方除按照本合同总金额20%向甲方支付违约金外,还应同时赔偿因此给甲方造成的损失。 乙方应按照甲方通知及时转移处理危险废物,如乙方未按照甲方通知及时转移危险废物给甲方或者任何第三方造成损害的,由乙方承担责任,该责任包括但不限于甲方损失,为此向任何第三方,包括职工承担的赔偿,为此发生的争议解决费用等。 如违反本合同、款规定义务造成危险物品泄漏、污染事故的,由乙方承担一切责任。 一方不按协议履行职责的,另一方有权要求其继续履行,违约的一方不得以任何理由拒绝履行。 违约方因不履行或不完全履行协议而给对方造成损失的,应依法和依据协议的规定承担赔偿责任。 造成一方损失的,合同的变更或者解除,不影响要求赔偿损失的权利。 第七条:其他 若甲方生产工艺流程或规模发生变化,产生本合同所列明之外的危险废物的处置事宜及费用由甲乙双方另行协商签订补充协议。

关于投资合同模板汇编8篇

关于投资合同模板汇编8篇 关于投资合同模板汇编8篇 在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的用途越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的投资合同8篇,欢迎阅读与收藏。 投资合同篇1 甲方: 乙方: 地址: 电话:地址:电话: 鉴于: 甲方为****交易中心、旗下会员或授权的居间代理商。乙方为法人或者自然人,根据中华人民共和国有关的法律、法规、《****交易规则》以及其他相关文档,甲、乙双方确立现货交易的事宜,并自愿签订本协议书。 一、交易标的物

甲、乙双方开仓与平仓交易标的物为本交易中心交易平台上所有列示品种,乙方以不低于一定比例预付款方式进行的现货买卖。 二、交易数量 具体细则参照《****交易中心交易规则》执行。 三、报价 交易中心平台上列示的品种价格以国际现货市场的价格为基础,综合中国人民银行人民币兑美元基准汇率(初期采取固定汇率),连续报出交易中心的人民币中间指导价。现货报价单位:元∕吨和元/千克等。 四、交易种类与交易方式 1、交易品种:以交易中心交易平台上列示品种为准,其商品价格参照国际价格; 2、乙方以预付款的方式进行现货买卖; 3、买卖方式:采取乙方自主报价、实盘买卖的方式,乙方可根据市场实时价格进行报价委托。交易中心有权对以上交易种类、规格进行调整。 五、交易时间 1、交易时间:北京时间每周一早上07:00至周六凌晨04:00不间断交易(结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外); 2、结算休市时间:每个交易日内的05:00-07:00;

3、开休市时间若有变动以交易中心的通知为准。 六、开户及交易 1、乙方在甲方开设一个交易账户,此账户由交易中心统一进行监管,并且必须经过交易中心的审核,然后进行激活才可进行交易。交易账户实行一户一码制; 2、乙方开户时,须提供有效的本人身份证(自然人投资者)或组织机构代码证、营业执照、税务登记证(法人投资者)等有效证件,并保证所提供开户资料的真实性、完整性、准确性、有效性,同时需要在交易中心指定的银行开立结算账户,用以实现与交易中心保证金专用账户之间的资金划转。如乙方提供的开户资料有虚假,乙方须承担因此而引起的一切责任;当有关资料发生变化时,乙方应及时以书面方式通知甲方。如因资料发生变化,乙方未及时通知甲方而造成的损失由乙方承担; 3、所有的协议和电子化的通讯都须以亲笔签名或电子记录进行确认; 4、乙方必须对交易账户和所有密码进行妥善保管,并独自承担因保管不善而造成的一切后果。如若确实丢失,乙方须提供其本人有效的身份证件(自然人投资者)或组织机构代码证、营业执照、税务登记证(法人投资者)、客户协议书以及其他相关信息,并予以确认签字(法人投资者需加盖公章确认),经甲方和交易中心核对无误后,方可将密码恢复至初始状态; 5、乙方必须确保其有足够的软件和硬件系统; 6、乙方的交易账户只限其本人使用,不得转借他人,如转借他人所引起的一切纠纷和损失均由乙方承担; 7、甲方仅通过客户账号和密码以及电话密码核实乙方身份,乙方应妥善保存其

污水处理厂建设项目合同模板协议书范本

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则,双方就施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源:自筹 5.工程内容:厂区前期临时设施等(具体以施工图纸及工程量清单为准)。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。 6.工程承包范围: 厂区前期临时设施等(具体以施工图纸及工程量清单为准)。 二、合同工期 打算开工日期:年月日。 打算竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与依照前述打算开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准

工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写)伍佰万元整(¥5000000.00元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写) (¥元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)/ (¥元); (3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写)/ (¥元); (4)暂列金额: 人民币(大写) (¥元); 2.合同价格形式:固定单价合 同。 五、项目经理 承包人项目经理: 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(假如有); (2)投标函及其附录(假如有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中给予的含义相

危险废物委托处置合同协议书范本标准版

编号:______________ 危险废物委托处置协议 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期: ____ 年____ 月_____ 日 甲方(委托人) 乙方(受托人):

就甲方委托乙方处置危险废物事宜,根据国家有关法律法规政策的规定,甲乙双方经平等协商达 成如下框架协议: 1委托事项 1. 1甲方将其在生产经营过程中产生的含铅危险废物委托乙方进行无害化处理,使之达到国家有关环保法律法规要求。 1. 2乙方完全有资质和能力接受甲方之委托,对甲方在生产经营过程中产生的危险废物进行无害化处理,使之符合国家环保法律法规要求。 2期限 除非本协议规定的解除协议之条件成立,甲方委托、乙方受托期限自签字之日起开始执行并持续. 3处置费用 3.1乙方受托对甲方在生产经营过程中产生的危险废物持续进行无害化处置,依据国家及 省的规定,向甲方收取处置费。 3. 2甲方按照国家和省的有关规定及省物价主管部门制定的收费标准及价格,按时向 乙方支付危险废物处置费。 3. 3处置费总额以甲方经环境保护行政主管部门核定,乙方确认的种类及数量为依据收取。 3. 4协议签定时甲方向乙方支付预处理费元(人民币:元整),电汇或现金支付。协议执行后,从乙方处置甲方所产生的第一批危险废物起开始抵扣,抵扣不足的费用,由甲方负责补齐。 3. 5甲方在其危险废物运输到达乙方厂区时,向乙方支付全部处置费用,乙方同时向甲方开具相应票据。 4 危险废物的包装和运输4.1 甲方在生产经营过程中产生的危险废物,由甲方负责运输至乙方处理场所,运输费用由甲方承担。 4.2 由于甲方自身原因致使存放在甲方地点的危险废物发生安全、环保事故,由甲方承担由此产生的一切责任。 4.3 危险废物在运输转移过程中,甲乙双方应认真执行《危险废物转移联单管理办法》的规定

相关主题