2019年国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练
习
一、单选题
1.设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是( )。
A、发包人原因造成质量不合格
B、行政审批延误
C、为他人提供方便
D、发包人违约解除合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是索赔管理。选项B，可以索赔工期和费用。选项C，只能索赔费用。选项D，可以索赔费用和利润。
2.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的( )小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在( )小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A、12，12
B、24，24
C、36，36
D、48，48
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.建筑工程一切险的保险期限( )开始。
A、自工地动工
B、保险合同中约定日期
C、自主要材料、设备运抵工地
D、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书(或验收合格)或工程所有人实际占用(或使用)或接受该部分(或全部工程)之时终止，以先发生者为准。
4.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在( )一直有效。
A、竣工验收前
B、颁发工程接收证书前
C、工程移交前
D、竣工后试验通过前
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。
5.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。
A、竣工结算
B、下一次进度款中
C、本次进度付款中
D、以上都不正确
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是工程款支付管理。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
6.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
B、定金
C、留置
D、质押
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。
7.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为( )。
A、投标函
B、中标通知书
C、专用条款
D、承包人建议书
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是合同文件。合同文件的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单、其他合同文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
8.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于( )的委托任务。
A、岩土工程勘察、水文地质勘察
B、民用建设工程勘察、其他专业工程勘察
C、为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察
D、要求简单的勘察、要求复杂的勘察
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括：岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)仅涉及岩土工程。
9.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的( )。
B、客体
C、权利
D、义务
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
10.关于建设工程勘察设计合同的发包说法，错误的是( )。
A、建设工程勘察设计单位不可以将其业务转包
B、可以将整个建设工程的勘察设计发包给一个单位
C、建设工程主体部分的设计可以分包
D、可以将整个建设工程的勘察设计发包给多个单位
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
11.勘察合同履行中，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是( )
A、合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B、勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C、提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用
D、勘察费用计价方式只能按国家规定的现行收费标准取费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
12.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是( )。
A、勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金
B、勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费
C、勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费
D、勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察丁作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。
13.乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
A、效力待定
B、无效
C、有效
D、经过乙催告甲后生效
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是代理关系。无权代理行为中，若本人知道他人以自己的名义实施民事行为不作否认表示的，视为同意。题干内容为“甲知道乙的该行为，却不予否认”，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同是有效的。
14.下列选项中可以设置丁级资质的是( )。
A、设计专业资质
B、设计专项资质
C、设计行业资质
D、设计综合资质
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。建筑工程专业资质可以设丁级。
15.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中。不属于发包人义务的是( )。
A、负责青苗树木的损坏赔偿
B、拆除地上障碍物
C、提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D、提供水上勘察作业用船
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。发包人应为勘察人提供的现场工作条件：(1)落实土地征用、青苗树木赔偿；(2)拆除地上地下障碍物；(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；(4)平整施工现场；(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
16.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是( )。
A、施工合同
B、监理合同
C、勘察合同
D、仓储合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。设计合同也是如此。
17.建设工程勘察合同委托的工作内容一般包括工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察。下列说法不正确的是( )。
A、工程测量目的是为建设项目的选址(选线)、设计和施工提供有关地形地貌的依据
B、水文地质勘察任务在于提供有关供水地下水源的详细资料
C、工程地质勘察包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察
D、工程地质勘察的初步勘察主要针对建设工程地基做出评价，并为地基处理和加固基础而进行深层次勘察
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
18.( )应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
A、政府部门
B、承包人
C、分包人
D、发包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
19.下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是( )。
A、可以减少设计变更
B、增加承包人的索赔
C、合同责任单一，责任明确
D、固定工期、固定费用
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
20.在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是( )。
A、代理人没有证据证明该代理行为无效
B、被代理人无法承担责任
C、该行为不属于代理人的个人行为
D、代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是代理关系。在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任。代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。
21.在勘察工作中，出现下列哪种情况时不可以延长工期( )。
A、工程变更
B、工作量变化
C、不可抗力影响
D、季节性雨季
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。可延长合同工期的情况(非勘察人原因)：设计变更、工作量变化、不可抗力影响、非勘察人原因造成的停、窝工。
22.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为( )。
A、发包人
B、承包人
C、监理人
D、分包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。我国《合同示范文本》规定建筑工程一切险由发包人来投保。
23.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。
A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B、分包人的资质能力不需要经过监理人审查
C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D、发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
24.设计施工总承包合同模式下，关于价格清单的说法错误的是( )。
A、与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同
B、承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单
C、清单价格费用的总和为签约合同价
D、承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是合同文件。选项D，价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
25.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A、合同价的5％
B、合同价的10％
C、合同价的20％
D、合同价的30％
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10％，履约担保书为合同价的30％。
26.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。
A、合同法律关系可以没有内容
B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C、只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D、只有行为能够引起合同法律关系的消灭
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。选项A，合同法律关系必须具备主体、客体和内容三个要素。选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果；选项D，能够引起合同法律关系消灭的法律事实包括行为和事件。
27.勘察合同履行中，不可以顺延合同工期的情形是( )
A、变更
B、工作量变化
C、雨季
D、非勘察人原因造成的停、窝工等
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
此题暂无解析
28.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是( )。
A、发包人必须是建设单位
B、承包人必须是法人
C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D、发包人必须具有自行组织招标的能力
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A，建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。选项C，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级。选项D，发包人可以委托代理招标。
29.保险合同一般是以( )的形式订立的。
A、保险单
B、合同
C、电子文件
D、邮件
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是保险概述。保险合同一般是以保险单的形式订立的。
30.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，( )可代为办理，所需费用由( )承担。
A、发包人，发包人
B、发包人，承包人
C、监理人，发包人
D、监理人，承包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。
31.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是( )。
A、设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B、发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
C、发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D、如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
32.《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指( )。
A、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单
B、承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单
C、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用
D、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
33.在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是( )。
A、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担
B、由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担
C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
34.在下列的法人分类中，不属于非企业法人的是( )。
A、行政法人
B、事业法人
C、社团法人
D、政府法人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。
35.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是( )。
A、建设工程合同当事人违约
B、台风造成停工
C、地下埋藏物造成合同索赔
D、设备所在国罢工造成设备不能交付
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
此题暂无解析
36.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
37.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。
A、发出中标通知书后
B、完成评标后
C、提交履约担保后
D、合同履行完毕后
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。
38.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的( )日内向政府有关部门报送审查。
A、7
B、15
C、21
D、30
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是设计管理。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
39.下列关于连带责任保证的说法，正确的是( )。
A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任
C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是担保方式。选项A，当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式，则按照连带责任保证承担保证责任；选项CD，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
40.某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为( )。
A、该施工企业
B、该外地的分公司
C、项目经理部
D、项目经理
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。
二、多选题
1.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有( )。
A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B、发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意
C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D、分包人的资质能力不需要经过监理人审查
E、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,D
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
2.根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有( )。
A、抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿
B、抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C、抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D、抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E、抵押权未登记的，按照债权比例受偿
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得
的价款依照下面规定清偿：(1)抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
3.为保证设计工作的顺利进行，施工图设计阶段，除初步设计阶段应提供的资料外，发包人还应向设计人提供( )。
A、已批准的初步设计资料
B、已批准的方案设计资料
C、场地工程勘察报告(详勘)
D、场地工程勘察报告(初勘)
E、规划部门的规划意见书
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。施工图设计阶段：除初步设计阶段应提供的资料和文件外，尚需发包人提供以下资料：(1)已批准的初步设计资料；(2)场地工程勘察报告(详勘)。选项BDE属于初步设计阶段提供的资料。
4.根据《建设工程设计合同》，设计人完成的施工图设计文件的深度应满足( )的需要。
A、编制招标文件
B、控制工程核算
C、编制施工图设计
D、设备材料采购
E、非标准设备制作
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D,E
【解析】：
本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。方案设计应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
5.出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有( )。
A、投标人提交的投标文件被确认无效
B、投标人在开标前撤回投标文件
C、投标人在投标有效期内撤销投标文件
D、中标后，投标人拒绝订立合同
E、中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C,D
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤销投标书；(2)投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
6.下列各项中，关于担保的表述中，正确的是( )。
A、担保合同是被担保合同的从合同
B、主合同无效，从合同也无效
C、担保通常由当事人双方订立担保合同
D、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则
E、我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是担保的概念。选项B，担保合同是被担保合同的从合同，担保合同是从合同，主合同无效，从合同也无效，但担保合同另有约定的按照约定。
7.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有( )。
A、发包人提供的材料、设备不符合要求
B、监理人的指示延误、错误
C、发包人要求提前交货
D、行政审批延误
E、为他人提供方便
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C,E
【解析】：
本题考查的是索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便和发包人要求提前交货。
8.某施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有( )。
A、该担保方式是抵押
B、该担保方式是动产质押
C、该担保方式是权利质押
D、汇票仍由施工企业保管
E、施工企业应当将汇票交付债权人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C,E
【解析】：
本题考查的是质押。选项AB，汇票是权利凭证，只能进行质押。选项D，质押的最大特点是转移占有，所以要移交给债权人。
9.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足( )条件。
A、建筑物的设计稳定、安全、可靠
B、提出总体规划设计计划
C、设计的施工图达到规定的设计深度
D、设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范
E、不存在有可能损害公共利益的其他影响
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足：(1)建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠；(2)设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范；(3)设计的施工图达到规定的设计深度；(4)不存在有可能损害公共利益的其他影响。
10.订立设计合同时应约定发包人应向设计人提供的有关资料和文件包括设计依据和项目设计要求两类，下列属于设计依据的是( )。
A、经批准的项目可行性研究报告或项目建议书
B、城市规划许可文件
C、工程勘察资料
D、限额设计的要求
E、设计深度要求
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C
【解析】：
此题暂无解析
11.下列选项中属于法人应当具备的条件的有( )。
A、依法成立
B、有必要的财产或者经费
C、有自己的名称、组织机构和场所
D、能够独立承担民事责任
E、具备公司组织形式
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,D
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备的条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。
12.设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的有( )。
A、缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B、在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C、缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D、缺陷责任期最长不超过2年
E、缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,D,E
【解析】：
本题考查的是缺陷责任期管理。选项A，缺陷责任期内，发包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作；选项C，缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由责任方承担。
13.工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有( )。
A、设计审批工作延误
B、设计工作内容变更
C、经设计人同意，委托其他人变更设计
D、延误支付设计费
E、非设计人原因要求解除合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,D,E
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。发包人的违约责任包括发包人延误支付、审批工作的延误和发包人原因引起解除合同。选项BC，设计工作内容变更双方可以协商签订补充协调，不视为违约。
14.因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括( )。
A、负法律责任
B、免收直接受损失部分的勘察费
C、负行政责任
D、支付赔偿金
E、免收勘察费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,D
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
15.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。
A、被代理人的法人终止
B、被代理人取得民事行为能力
C、被代理人取消委托
D、代理事项完成
E、代理期限届满
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是代理关系。委托代理关系终止的原因包括：(1)代理期间届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。选项B，指定代理或法定代理关系的终止条件。
土木工程建设监理复习题 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理的实施需要( )委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．项目的最终决策文件和设计依据是( )。 A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件 3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作( )。 A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( )。 A.1年B．2年C．3年D．5年 5．项目监理机构操作层的代表人物是( )。 A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表 C．专业监理工程师D．监理员 6．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A.从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权 C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程项目建设年限不同 7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中( )的范畴。 A.组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施 8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。 A．国有土地使用权 B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 C．依法被查封、扣押、监管的财产 D．所有权、使用权不明或有争议的财产 9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。 A．解除合同B．变更合同 C．转让合同D．中止履行合同义务 10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴( )。 A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作
市政监理企业项目总监信用考核办法 第一章总则 第一条为规范建设工程监理行为，提高建设工程监理水平，提升监理行业整体素质，建立优胜劣汰的市场竞争机制，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规、规章、规定，结合我市实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称项目总监，是指具有相应执业资格，经企业法定代表人书面授权，全面负责市政项目监理工作的监理工程师。 第三条凡在本市行政区域内从事市政基础设施监理活动的项目总监，适用本办法。 本办法所称市政基础设施，是指城市道路工程、桥梁工程、城市轨道交通工程、海河坝及供水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、环卫工程等新建、改建、扩建和大修工程。 第四条市城乡建设委市政工程管理处（以下简称市政处）、市公用事业工程质量安全监督站（以下简称公用质监站）分别负责权限内对青岛市行政区域内从事市政基础设施工程监理活动的项目总监进行统一管理考核及结果公布，并具体负责从事城市轨道交通建设工程和在市南、市北、李沧辖区内从事市政基础设施监理活动的项目总监的市场行为和业绩的日常考核统计。其他区、市建设行政主管部门负责对本辖区内从事市政基础设施监理活动的项目总监的市场行为和业绩进行管理及日常考核统计，并按规定报送市城乡建设委市政处、市公用质监站汇总。各区、市建设行政主管部门应明确专门部门和人员，具体负责对监理企业的考核管理工作。 市城乡建设委市政处、市公用质监站对监理企业的考核结果及做出的处理决定，各级建设行政主管部门应严格执行。 第二章考核内容与方式 第五条考核内容包括：项目总监业绩、履行基本建设程序、现场质量安全监理、工程分包及施工人员审查、对施工企业和项目经理管理、总监及监理机构履行职责，遵守法律法规、规章和其他有关规定等情况。 （一）项目总监业绩情况：项目总监完成的工程业绩和获得的表彰、奖励等；
& 《建设工程监理规范》测试题甲A卷 一、多选题（每题2分，共20分） 1、《建设工程监理规范》适用于（ABC）的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成（BCD） A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（BCD） A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列（BCD）规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（ABD）会签，并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（BCD） A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（ACD） A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得（ABC）一律不得开工建设。
A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理（BCDE）等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自（ACD） A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位D设计单位E、政府主管部门 二、填充题（每题3分，共15分） 1、为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 三、简答题（每题5分，共25分） 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用？答：①建设工程监理文件由监理大纲、监理规划和监理细则构成； ②他们之间是依据性关系；
目次 1 总则 2 术语 3 项目监理机构及其设施 3.1 一般规定 3.2 监理人员职责 3.3 监理设施 4 监理规划及监理实施细则 4.1 一般规定 4.2 监理规划 4.3 监理实施细则 5 工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作5.1 一般规定 5.2 工程质量控制 5.3 工程造价控制 5.4 工程进度控制 5.5 安全生产管理的监理工作 6 工程变更、索赔及施工合同争议处理 6.1 一般规定 6.2 工程暂停及复工 6.3 工程变更 6.4 费用索赔 6.5 工程延期及工期延误 6.6 施工合同争议 6.7 施工合同解除 7 监理文件资料管理 7.1 一般规定 7.2 监理文件资料内容 7.3 监理文件资料归档 8 设备采购与设备监造
8.1 一般规定 8.2 设备采购 8.3 设备监造 9 相关服务 9.1 一般规定 9.2 工程勘察设计阶段服务9.3 工程保修阶段服务 附录A 工程监理单位用表 附录B 施工单位报审、报验用表附录C 通用表 本规范用词说明 附：条文说明
1总则 1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6实施建设工程监理应遵循下列主要依据： 1法律法规及工程建设标准； 2建设工程勘察设计文件； 3 建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1工程监理单位construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2建设工程监理construction project management 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工
2020年监理工程师年度考核个人总结 **年1月16日我应聘到海河市××监理公司工作，被安排在×× 工地，担任电力工程及有线电视网络工程的监理工作，至今工作已近 一年了，一年来在公司领导和同事们的协助下，圆满的完成了相对应 的监理工作任务，得到了业主和承包商的承认与好评。在从事监理工 作期间，本人任劳任怨，兢兢业业不敢倦怠，以良好的职业道德和较 强的责任心认真细致的实行工作，现就一年来的工作情况和监理体会 做如下汇报： 一、工作情况 初到工地，人地生疏，而本人面临着监理任务量大，监理区域广，监理工作人员少，等客观不利因素，所以在实际监理工作中，确实遇 到了一些困难，面对困难本人并未退缩，知难而进，在实际工作中， 积极主动接近业主和承包商与他们沟通，协调各种关系，以便尽快地 展开监理工作，并抓紧时间熟悉施工图纸及相关设计说明资料，在最 短的时间内了解工地状况及施工队伍的情况，很快的进入了工地监理 工程师的角色。 在监理实际工作中，本人要求施工单位推行全面质量管理，建立 健全质量保证体系，做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定 位有复查，材料、设备有试验，隐蔽工程有记录，质量有质检、专检，交工有资料。 在工程质量控制方面，采取主动控制与被动控制相结合，监理工 作主动实行，以预防为主，对承包商资质实行审查，重点审查企业注 册证明和技术等级，交验相关证件(复印件)，了解技术力量简况，主 要施工安装经历等，检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应情况及砼、砂浆的配合比。
根据工程特点及影响工程质量的关键部位，审核承包人提交的施 工组织设计，并针对其不足之处提出改进意见，核查进厂材料的原始 凭证、检测报告等质量证明文件。 实行事前控制，确保工程质量事故不发生或少发生。例如：冬季 施工，气温较低，砼浇灌、砌体砌筑、墙壁抹灰等都不易保证质量， 所以要求施工单位提供冬季施工方案，提前预防，避免冻害发生。 对重要工程部位及易出现质量问题的分部工程制定质量预检措施，例如：电力工程专业电缆排管埋设工程施工中，人孔井是工程的重点 部位，涉及到墙体砌筑、模板、钢筋绑扎、砼浇灌等多道工序，一旦 疏忽就可能造成工程质量事故，特别是位于机动车道上的人孔井，一 旦出现质量问题后果严重，所以在该部位施工中，增强监控，采取旁 站监理措施，严格监理各部位的施工，并对影响施工质量的因素事前 提出，要求施工单位编制预防措施及施工方案，从而保证了人孔井的 施工质量。 增强事中控制，在监理轩宇二建施工队的施工过程中，发现该队 伍使用的建筑材料红砖有质量问题，虽然承包商有实验室的质检报告，但本着为业主负责的态度，即时对该批红砖采取平行检验手段实行抽检，确信其各项强度指标满足设计要求后方允许施工单位使用。该队 伍在浇筑砼、砌体砌筑、墙壁抹灰施工中也存有质量问题，为保证施 工质量，本人即时下发监理通知并要求施工单位对质量有缺陷的部位 做修补处理，并达到设计、规范要求的质量标准。 在监理工作中，要求施工单位在电缆排管敷设施工中，按照设计 内容、设计要求、施工验收规范，按质、按量敷设施工，施工后对覆 土要求分层夯实，确保了管沟上面道路的质量。 在各工序施工中，要求施工单位严格执行国家和地方相关施工安 装的质量报验制度，对施工单位交验的相关施工质量报表即时检查认定，根据设计文件及承包合同中相关工程量计算的规定，对承包单位 申报的已完工程的工程量实行审核、签认。
建设工程监理规范考试题 一、单选题（10题，每题2分，共20分。） 1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（B)。 A.2 B.3 C.4 D.5 2. 施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构（A)撤离施工现场。 A.可以 B.不可以 C.监理单位同意后可以 D.建设单位同意后可以 3. 监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由（A)签认。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 4.（C)应检查施工单位为工程提供服务的试验室。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 5. 承担工程保修阶段的服务工作时，（B)应定期回访。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 6. 工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，
同时应报（D)。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 7. 工程监理单位用（A)表。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 8. 建设工程监理制度自（B)开始实施。 A.1986年 B.1988年 C.1990年 D.1995年 9.（A)应由工程监理单位法定代表人书面任命。总监理工程师是项目监理机构的负责人，应由注册监理工程师担任。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 10. 由（D)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 二、多选题（10题，每题2分，共20分。） 1.工程监理单位应(ABCD)地开展建设工程监理与相关服务活动。 A.公平 B.独立 C.诚信 D.科学 2. 项目监理机构的监理人员应由(ACD)组成。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(ABCD)的质量认证材料
《建设工程监理规范》GB50319-2019表格 A类表〔施工单位报审/验表〕 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 A2 开工报审表 A3 复工报审表 A4 分包单位资格报审表 A5 施工控制测量成果报验表 A6 工程材料/设备/构配件报审表 A7 报审/验表 A8 分部工程报验表 A9 监理通知回复单 A10 单位工程竣工验收报表 A11 工程款支付申请表 A12 施工进度计划报审表 A13 费用索赔报审表 A14 工程临时/最终延期报审表 B类表〔工程监理单位用表〕 B1 总监理工程师任命书 B2 开工令 B3 监理通知 B4 工程暂停令 B5 监理报告 B6 旁站记录 B7 复工令 B8 工程款支付证书
C类表〔通用表〕 C1 工作联系单 C2 工程变更单 C3 索赔意向通知书 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 工程名称：编号： 注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A2
开工报审表 工程名称：编号： 注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A3 复工报审表 工程名称：编号：
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A4 分包单位资格报审表 工程名称：编号：
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A5 施工控制测量成果报验表 工程名称：编号： 注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A6 工程材料/设备/构配件报审表 工程名称：编号：
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。 A7 报审/验表 工程名称：编号： 注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。 A8 分部工程报验表 工程名称：编号：
-- 专业监理工程师绩效考核表 项目：岗位：姓名：日期： 序 考核内容分值考核标准考核方法得分备注号 熟悉监理业清楚熟悉项目全过程的监理业务内容，明确 1 务、明确岗位 5 分本专业监理工程师职责。 A 、熟悉、明确得 5 询问 职责分； B、不全面得 3 分； C、不熟悉得 0 分 编制或执行监 2 5 分 理细则 熟悉设计图纸 及相关规范， 3 20分有解决问题能 力在总监领导下熟悉项目情况，清楚本专业监理的特 点和要求，能在实施前 1 个月编制切 实可行的监理细则或遵照执行。 A 、编制内容查阅细符合要求，并且执行效果好得 5 分； B、能编则、巡检 制但操作性不强，执行有效果得 3 分； C、不记录能编制，但 引用能遵照执行有效果得 2 分；D、无监理细则得 0 分 要求监理工程师熟悉设计图纸，掌握相关规范， 能提早发现设计和施工中存在的问题或 隐患，提出处理意见和措施报总监理工程 查阅监理师，并且跟踪督促落实，有书面通知和记 日志、监录。 A 、能及早发现问题，提出意见并得以妥 理通知和善解决得 20 分； B、实施中才发现问题，采 个人工作取措施得到解决得15 分； C、问题已造成损 日记失，事后采取措施补救得 5 分； D、不熟悉设计图 纸和规范，指挥有误，有直接责任得 0 分 本专业质量、 进度、投资、 4 20分安全、文明施 工的控制效果 本专业资料的 5收集整理完整 12 分性、及时性有各项事前、事中、事后的控制手段措施，查阅巡检得以有效实施，使工程处于受控状态。 A 、控记录；走制措施得当，实施有效得 20 分； B、有控制访业主；措施但不完善，控制效果好得15分； C、有是否有各控制措施，但实施效果一般，经常出现控制种投诉不利得 5 分； D、无控制措施，处于失控状况（口头或得 0 分书面） 熟悉本专业的资料体系，能及时正确地办理 各种签证；监理存档资料收集及时，齐全符 合公司规定。 A 、符合要求得12 分； B、存档 查阅巡检及时、不齐全，签证无误得 6 分； C、存档及 记录时、齐全，签证有错误得 3 分； D、存档不及 时、不齐全且有签证错误得 1 分； E、资料混 乱，严重不齐全得 0 分
《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013 答辩试题(共32题 1、工程监理单位受建设单位委托,应根据什么进行监理? 答案:工程监理单位受建设单位委托,应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同进行监理。 2、监理服务的七项内容都有什么? 答案:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 3、总监理工程师由书面任命,负责履行建设工程。 答案:总监理工程师由监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同。 4、总监理工程师代表,经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,具有人员担任。 答案:总监理工程师代表,经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,具有工程类注册资格或中级以上专业技术职称、3年以上工程实践经验并经过监理业务培训的人员担任。 5、工程监理单位调换总监理工程师,监理单位应征得建设单位。 答案:工程监理单位调换总监理工程师,监理单位应征得建设单位书面同意。 6、一名总监理工程师可担任建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同时,应经建设单位书面同意,且最多不超过。
答案:一名总监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同时,应经建设单位书面同意,且最多不超过三项。 7、请说出总监理工程师职责中的任意五项职责。 答案: (1确定项目监理机构人员及其岗位职责; (2组织编制监理规划,审批监理实施细则; (3根据工程进展情况安排监理人员进场,检查监理人员工作,调换不称职监理人员; (4组织召开监理例会; (5组织审核分包单位资格; (6组织审查施工组织设计、(专项施工方案、应急救援预案; (7审查开复工报审表,签发开工令、工程暂停令和复工令; (8组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况; (9组织审核施工单位的付款申请,签发工程款支付证书,组织审核竣工结算; (10组织审查和处理工程变更; (11调解建设单位与施工单位的合同争议,处理费用与工期索赔; (12组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料; (13审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收; (14参与或配合工程质量安全事故的调查和处理;
建设工程监理规范GB/T 50319—2013 A类表：监理单位 表A.0.1 总监理工程师任命书 表A.0.2 工程 表A.0.3 监理通知单 表A.0.4 监理报告 表A.0.5 工程暂停令 表A.0.6 旁站记录 表A.0.7 工程复工令 表A.0.8 工程款支付证书 B类表：施工单位 表B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表 表B.0.2 工程开工报审表 表B.0.3 工程复工报审表 表B.0.4 分包单位资格报审表 表B.0.5 施工控制测量成果报审表 表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表 表B.0.7 报审/报验表 表B.0.8 分部工程报验表 表B.0.9 监理通知回复 C类表：通用表 表C.0.1 工作联系单 表C.0.2 工程变更单 表C.0.3 索赔意向通知书 表A.0.1 总监理工程师任 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份表 A.0.2 工程开工令 工程名称：编号： 表 A.0.3 监理通知 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.4 监理报告 工程名称：编号： 填报说明：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。 表 A.0.5 工程暂停令 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.6 旁站记录 工程名称：编号： 填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。 表 A.0.7 工程复工令 工程名称：编号：
填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.8 工程款支付证书 工程名称：编号： 表 B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表
广东珠三角城际轨道交通有限公司 工程监理考核办法（试行） 第一章总则 第一条为激励监理单位认真履行合同，按照合同约定的服务期限、内容和要求以及投标文件的承诺，为广东珠三角城际轨道交通工程建设提供优质的工程监理服务，根据《关于印发〈铁路建设工程监理信用评价暂行办法〉的通知》（铁建设[2008]3号）和《关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意见》（铁建设[2008]247号）文件精神，特制定本办法。 第二条监理考核的原则 目标结合原则—考核以实现监理目标为原则； 考核结合原则—考核以现场考核为依据的原则； 奖惩结合原则—通过考核奖优罚劣，促进监理单位服务质量的提高。 第三条监理考核主要内容 监理单位在实施工程监理的服务过程中的履约情况、服务技能、服务质量和职业道德行为。 第四条本办法考核对象为监理单位。考核结果是对监理单位履约评价与奖惩及支付工程监理费的依据。 第五条公司可根据工作需要，结合其它有关建设管理办法
对本办法进行修改、补充、完善。 第二章考核方法 第六条日常巡视 公司将在监理工作进行过程中，通过经常的现场工程巡视和现场监理工作巡视，掌握现场监理人员的最基本的工作状况。 第七条考试 根据工程的阶段目标和各监理标段工程的实际情况，对监理人员实施考试。考试成绩将作为对监理单位的考核依据之一，计入当期考核成绩。 第八条现场抽查考勤 对各监理标段人员的考勤进行随机现场抽查，所有监理人员应在工作时间内坚守各自岗位。 第九条现场提问 公司就工程现场的有关问题，将在工作中向监理人员随机提问，以考核监理人员对工程的了解程度和处理问题的实际水平。 第十条工作抽查 公司就监理日常工作进行随机抽查和监督，以考核监理工作的规范性。 第十一条工程复查 在对各监理机构的日常检查、监督中，将随时对已完成的工
《建设工程监理规范》测试题甲A卷 一、多选题（每题2分，共20分） 1、《建设工程监理规范》适用于（ABC）的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成（BCD） A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（BCD） A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列（BCD）规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（ABD）会签，并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（BCD） A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（ACD） A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得（ABC）一律不得开工建设。
A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理（BCDE）等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自（ACD） A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D设计单位 E、政府主管部门 二、填充题（每题3分，共15分） 1、为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 三、简答题（每题5分，共25分） 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用？
建设工程监理规范 监理单位用表 (电子版) 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一四年十二月
A类表（工程监理单位用表）JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单（质量/安全） JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B类表（施工单位报审、报验用表）JL-B001 施工组织设计或（专项）施工方案报审表JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程/检验批/分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单（质量/安全） JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表 C类表（通用表） JL-C001 工作联系单 JL-C002 工程变更单 JL-C003 索赔意向通知书 JL-C004 会议纪要
JL-A001 总监理工程师任命书 工程名称：编号： 致：（建设单位） 兹任命（注册监理工程师注册号：）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 附件：（1）身份证复印件 （2）注册证书复印件 监理单位（印章） 法定代表人（签字）： 年月日 注：本表一式三份，建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。 四川省住房和城乡建设厅制
构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 2013版《建设工程监理规范》 （2014年3月1日起实施） 1 总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前，建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4 工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5 在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据: 1、法律法规及工程建设标准; 2、建设工程勘察设计文件; 3、建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语 2.0.1 工程监理单位 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2 建设工程监理 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3 相关服务 工程监理单位受建设单位委托；按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供服务活动。 2.0.4 项目监理机构 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5 注册监理工程师 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6 总监理工程师 由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7 总监理工程师代表 经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8 专业监理工程师 由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年
1总则 1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。 1.0.6实施建设工程监理应遵循下列主要依据： 1法律法规及工程建设标准； 2建设工程勘察设计文件； 3建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1工程监理单位construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2建设工程监理construction project management 工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3相关服务related services 工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 2.0.4项目监理机构project management department 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5注册监理工程师registered project management engineer 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6总监理工程师chief project management engineer 由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7总监理工程师代表representative of chief project management engineer 经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8专业监理工程师specialty project management engineer
专业监理工程师考核试卷 姓名专业得分 一、单项选择题（每题1分、共20分） 1、监理实施细则应由 B 编制，经总监理工程师批准，在工程开工前完成，并报建设单位核备。 A．监理员 B.专业监理工程师 C.副总监 D.监理机构 2、工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验，根据相关标准以 B 形式对工程质量达到合格与否做出确认。 A．口头 B.书面 C.评定 D.汇总 3、监理工作是建设管理工作的延伸，监理单位代表建设单位行使所委托的安全、质量、工期、投资、环保控制等相关权力，并将 A 作为工作重点。 A. 工程质量 B.工期 C.安全 D.投资 4、铁路建设工程监理的主要依据是 D 。 A. 国家有关法律、法规及铁道部有关规章、制度；国家和铁道部有关标准、规范、规程。 B. 国家和铁道部对本项目的批复文件。 C. 审核合格的施工图\本工程项目的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同。 D. 以上各项。 5、监理工程师应履行职责不含 D 。 A. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B. 审阅并现场核对施工图。 C. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，编制监理月报。 D. 审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料。 6、监理员应履行职责不含 D 。 A. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B. 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。 C. 进行旁站监理工作并做好记录。 D. 负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收。 7、旁站是监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的 A 活动。 A. 全过程监督 B.监督 C.现场监督 D.巡视 8、监理规划是由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准，指导项目监理机构全面开展监理工作的 A 文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 9、监理实施细则是根据监理规划，由专业监理工程师编写，经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某—方面监理工作的 ( C 文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 10、工地例会由项目监理机构定期主持召开，有关单位参加，研究落实 A 中相关事宜的会议。 A.委托监理合同 B.工程建设合同 C.施工合同 D.监理过程 11、对施工过程中出现质量问题或质量隐患， B 宜采用照相、录像等手段予以记录，并向承包单位发出整改指令。 A. 总监 B.监理工程师 C.监理人员 D.项目监理机构 12、变更设计是对 A 进行变更的活动。 A.审核合格的施工图 B.工程建设 C.施工合同 D.施工监理 13、按照监理项目部履责考评办法的规定，现场监理由于违规、违纪、监理失职等行为累计被发 2 张红牌后，将予以辞退。 A. 1 B.2 C.3 D.4 14、项目监理机构应检查施工现场各种安全标志和 B 是否符合强制性标准要求。 A.警示标识 B.安全防护措施 C.消防通道 D.劳动保护用品 15、当运至现场的混凝土发生离
监理上岗考试试题 监理单位：姓名： 一．单项选择题（共计50题，每题1分，共计50分） 1. 建设工程监理实施的前提是（）。 A.工程建设文件 B.建设单位的委托和授权 C.有关的建设合同 D.工程监理企业的专业化 2. 由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为（）。 A.建设工程法律 B.建设工程行政法规 C.建设工程部门规章 D.建设工程单行条例 3. 如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，有（）向建设单位承担违约责任。 A.工程监理企业 B.总监理工程师 C.监理工程师 D.工程监理企业和监理工程师共同 4. 建设工程合同约定的质量目标（）国家强制性质量标准的要求。 A.必须高于 B.应当高 C.应当等于 D.不得低于 5. 严格监理、热情服务的原则是指（）。 A.对承建单位既要严格监理又要热情服务 B.对业主既要热情服务又要严格监理 C.对承建单位严格监理，对业主热情服务 D.对业主严格监理，对承建单位热情服务 6. 建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为（）。 A.法律、行政法规、部门规章 B.法律、部门规章、行政法规 C.行政法规、法律、部门规章 D.部门规章、行政法规、法律 7. 我国的《建设工程监理规范》适用于（）。 A.施工阶段质量监理 B.施工阶段全方位监理 C.工程建设全过程质量监理 D.工程建设全过程的全方位监理 8. 在实施建设监理的工程上，最基本的要求是（）。 A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故 B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故 C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故 D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故 9. 竣工验收文件是（） A.建设工程项目竣工验收活动中形成的文件 B.建设工程项目施工中最终形成结果的文件 C.建设工程项目施工中真是反映施工结果的文件 D.建设工程项目竣工图、汇总表、报告等10. 《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是（） A.建设单位用表 B.承包单位用表 C.监理单位用表 D.各方通用表 11. 遵守（）准则，是监理工程师注册的重要条件。 A.监理工程师执业道德 B.工程、独立、自主 C.守法、诚信、公正、科学 D.严格监理、热情服务 12. 在下列各项工作中，属于监理工程师目标控制的被动控制工作的是（）。 A.从工程实施过程中发现问题 B.制度备用方案 C.目标控制风险分析 D.采取预付措施 13. 建立项目监理机构的前提是（）。 A.明确监理任务 B.明确监理工作 C.明确监理目标 C.明确总监理工程师 14. 可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。 A.建设行政主管部门 B.设计单位 C.监理单位 D.人民法院 15. 在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。 A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的 C.恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的 D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的 16. 工程监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A.报价 B.能力 C.资历信誉 D.规模和经济实力 17. 一个施工合同的当事人在合同中为选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（）人民法院提出诉讼申请。 A.施工企业所在地 B.工程所在地 C.合同签订地 D.建设单位所在地 18. 对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员《对该工序的报验及工程量》应（），并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。 A.劝阻整改 B.商量后再定 C.通知业主 D.拒绝签认 19. 项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，总监理工程师应按施工合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并有（）在变更文件上签字。 A.建设单位与承包单位 B.总监理工程师和建设单位 C.建设单位 D.承包单位