照明工程合同
发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。
1. 合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2. 承包方式
本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。
3. 合同价款及付款方式
4.1合同总价款(暂定)人民币：元，大写：
4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20xx》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20xx》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
5.双方责任
5.1甲方责任：
5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。
5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。
5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。
5.2乙方责任：
5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6。暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承
担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。
7.工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;
7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;
7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8.不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9.变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10.验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
12.违约责任
12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
13.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方(盖章)：承包方(盖章)：
____年__月__日：
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：
第一条工程概况
1.1工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程
1.2工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路
1.3施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包括但不限于160KVA 箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安装调试。
1.4承包方式：包工包料
1.5工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准
本合同按照电气装置安装工程10KV电力电缆埋地铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门有关规定施工。
1.6工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为.00 元人民币，大写：壹佰贰拾陆万元整。
1.7工程工期：从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期为暂定30 天。
第二条甲方责任
甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通;
第三条乙方责任
3.1按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
3.2负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3.3在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
第四条施工条件
4.1做好施工前的线路测量定位，并进行复测;
4.2基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条关于工程的约定
5.1甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
5.2因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
5.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条关于工程质量及验收的约定
6.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向惭方支付由此增加的费用。
6.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲
方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费
用，由此造成的停工，工期顺延; 复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
6.3由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
6.4工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条保修期的约定
工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用方负责。
第八条关于工程价款及结算的约定
8.1工程款的60%。工程竣工验收合格在建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。下余5%做为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。
8.2质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。
第九条有关安全生产和防火的约定
9.1乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。
9.2由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。
第十条争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。
第十一条附则
11.1本合同未尽事宜，双方另行协商约定。
11.2本合同正本二份，双方各执一份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
经办人：
年月日
发包方：(以下简称“甲方”) 承包方：(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。
1. 合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2. 承包方式
本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。
3. 合同价款及付款方式
4.1合同总价款(暂定)人民币：
4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的70%，竣工验收后支付至总工程款的100%。
4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
4.灯具技术参数要求
4.1光通量：
4.2显色指数：
4.3色温：
4.4配光曲线：
4.5整灯光效：
4.6寿命：
4.7工作温度：
4.8灯具和电源防护等级为IP65;
4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ
4.10光通维持率：
4.11道路平均照度和均匀度要求：
4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。
5.质量要求
依据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-20xx)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰≤5%/年。
6.双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。
6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。
6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
7.暂停施工
7.1当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12
小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原
因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。
8.工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;
8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;
8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;
8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
9.不可抗力9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
10.变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
11.验收
11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
12.工程质保期
12.1本工程质保期为工程验收合格之日期年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
13.违约责任
13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
14.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
15.其它
15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
15.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
15.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方(盖章)：承包方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
电话：电话：
单位地址：单位地址：
时间：时间：
开户行：
账号：
资料承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。二、乙方承包工程，建筑面积平方米。 承包范围：乙方承包该工程的土建、安装、场平管网、钢结构、装饰装修。 该工程包括的工作内容：乙方负责将该工程的土建、水电、消防、防雷、安全资料，按照现行施工规范和城建档案馆及《四川省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2010版的要求进行收集、编制、整理，原材料及试件的送检。 三、甲乙双方责任： 1、甲方责任： ①负责提供电脑及打印、复印设备（及耗材），纸张等相关办公用品供乙方 使用。 ②负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。 ③负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。 ④负责内、外协调。 2、乙方责任： ①负责工程建设过程中土建、水电、消防、防雷、安全资料的收集、编制和整理。 ②乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料。 ③乙方负责安排人员在施工现场打印工程所需资料及文件，材料、工程资料的报验报审工作、负责相关资料与相关单位有关的盖章工作。 ④乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用)，送检试件数量多时，可与甲方协商配合运输。 ⑤协助甲方编制工程相关的内部文件资料。 四、合同价款及付款方式： 1、合同价款：该工程暂定建筑面积平方米，按元/㎡计算，合同暂定总价万元整（貮拾伍万伍仟元整）结算时按图纸实际建筑面积结算总价。 2、付款方式： ①甲乙双方签定合同之日起7个工作日内，甲方支付30%的合同预付款给乙方。
房屋建筑承包合同书 （草稿） 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本合同，并严格履行。 一、工程概况 1、工程项目名称：新建配房西配房、大门、影门墙、南墙。 2、工程施工地点：。 3、总建筑面积：约㎡（每平米元，影门墙、大门外墙镶贴及四周檐子镶贴由乙方负责完善，不加收任何费用。）。 4、承包方式：包工包料（甲方不负责乙方施工人员的生活） 5、全包价格：约元（大写：） 二、工程期限 本工程工期自20 年月日至20 年月日止交工，工期合计天，因下雨、停水、停电或者其它非人为原因误工的工期顺延。 三、施工责任 第一条：建筑施工基本要求 1、本建筑为砖混结构，建筑面积㎡，院内地平面应以马路标高而定；基础圈梁，压顶圈梁（上圈梁），梁，现浇板为钢筋保护层厚度：梁，现浇板。 2、砌墙材料采用机制红砖（多孔砖），水泥混合砂浆砌筑，墙体厚度25cm，内外墙面均为水泥砂浆抹平(其中水泥：砌墙可以使用产水泥325﹟、现浇面必须使用水泥425﹟（产）；沙子：所有用沙，包括砌墙皆用河沙。)。
3、甲、乙双方商定工价为元每平方米（建筑材料：水泥、河沙、砖、石子、钢筋等建筑材料按甲、乙双方商定和国家建筑要求使用；影门墙、大门外墙镶贴、四周檐子镶贴由乙方负责完善，不加收任何费用。），合同签订后价格不得变动，完工后以实际验收平方数付款。 4、甲乙两方协议将甲方西配房、大门、南墙，由乙方拆除后清理地面找平，钻眼、打桩后所有角加12×4根，倒圈梁后回填，盖成西配房与现在主房一层平，宽西配房与现有主房西头第一间中对齐，盖成西配房过堂及大门东到与堂屋门东探头梁齐垒的是影门墙的南房东边院墙待完工一并垒好内外抹平收光。 5、西堂屋主墙南留米是西配房北山墙外口，西配房南北内径米大门底南北内径大体米。所有用沙，包括砌墙皆用河沙。西配房两小间一门宽1米，一窗宽2米，待泥墙皮前安铝合金框。地圈梁上口低堂屋地10cm，圈梁打30高×35宽，钢筋12×4根，环筋20cm一个，到大门口筋握弯上筋当底筋，底筋当上筋形成一体不弄断筋，到大门南口向东拐，圈梁上留孔以建房后排水用，西房前墙也一体打圈梁到南墙，影门墙也有圈梁，影门墙南北两个柱子到顶，钢筋16×4根25×30cm。 6、西房4个加2个大门边6个柱子皆6根16筋×4根，大门两旁柱子倒成25×40cm，以备安门整体美观实用。大门过屋南北梁16×4根，大门外探头梁16×3根，底筋2根×12付筋，连系梁2根，向外探1.46米，大门过堂东口上梁，在大门口看量高30cm，在影门墙向西看量20cm，也就是南屋整体低于西屋10cm，影门墙要有上面大空间，又有小空间，带造型，有南北两个（四方形）对边整体贴红瓷砖。上圈梁与屋面同步4×14筋。影门墙到大门底大梁筋20×4根，梁上与四周扒组筋2米×8个×30cm握钩，屋面筋15×15×8个，屋面四周整体40cm檐子，西房、过堂到影门墙地面10cm混凝土抹平收光。屋面上留落水管10个，垒女儿墙12宽×60高，外面贴瓷砖，下水道用20管子或者水泥盖板皆可。 第二条：付款方式
建筑工程模板劳务分包合同 甲方：陕西金鑫劳务有限责任公司 乙方：______________________________模板班组 一、工程名称及地点 1、工程名称：宝富服饰（江西）有限公司工程。 2、工程地点：江西省鄱阳县芦田工业园区。 二、工程概况 ______________的单体结构，建筑面积约____________㎡。 三、承包内容及方式 1、按包工的方式将建施、结施图纸中所有的模板工程，包括制作、安装、拆除、清理、完工后的模板、木方褪钉、材料堆放整齐（其中包括二次结构、压顶等本栋的全部模板工程等）。 2、乙方按照甲方提供的图纸、设计变更及建筑施工规范进行施工，包工、质量进度、安全文明、（加固材料、铁钉、铁线等乙方全部包干）、风险、利润及其它费用等。 （注：施工用的灯线、插板线、斗车全由乙方付债）。 四、承包单价、预结算及付款方式 1、工程造价按房屋结构展开面积计算，每平方米____________元。 2、乙方每完成一层工程量，甲方七天内按每完成一层工程量支付每层工程款的7０%。 3、单幢按图完工后，模板拆除、清理、堆放整齐，凿除爆模后支付单幢的90%，余下10%待本工程完工验收后一个月内一次性结算完毕尾款。
４、乙方如果中途没有人或材料供应不上造成没跟上甲方施工工期，乙方必须退场。结算按实际完成的工程量进行结算，按搌开面积每平方米元计算（包括材料、人工费）。 五、工程量增减 增加工程量是乙方必须履行接受的任务，当工程增加或减少时，均按实际发生的工程量与原定单价计算，在不能用工程量计算时，则按江西人工定额50元/工日计算。 六、工程奖罚 1、合同期自20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日共__________日历天，同时根据施工工程实际情况，甲、乙双方协商确定分层分部施工工期。因图纸变更、甲方原因或人力不可抗拒的自然灾害影响，工期顺延（有现场施工管理人员签证）除外。 2、爆模一处罚款100元，并赔材料费、负责清凿处理及赔材料费。 3、柱子倾斜超过1cm，罚款200元。 4、发现工人不按规定佩戴安全帽的，每人每次罚款20元。 5、发现工人随地大小便，每人每次罚款50元，并罚清理干净。 6、发现工人在现场吸烟的，每人每次罚款300元。 7、乙方应严格按照甲方的要求施工，柱、梁模板全部使用新模板，其它的部位可以使用旧模板，如果发现不按规定施工的，每次罚款100元。乙方必须配一层半模板、支架。 8、没有经过现场施工员的同意私自开锯夹板的，按照每块夹板100元进行罚款。 七、质量等级 1、本工程模板安装必须达到优良等级。
建设工程承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点：山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款
1、工程总价：人民币元整（￥元）。工程价款按实际施工建筑面积，实际施工面积待完工后，以甲乙双方实际验收的为准（以每平方米13元（结算单价：每平方13元计算） 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作，双方以现场市场价进行协商处理。 3．如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）合同总价内经双方确认的暂估价变化； （2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化； （3）重大设计发生变更； （4）在施工中新增加了工程项目； （5）其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积，同时向乙方支付工程总价20%，即人民币元整（￥元）； 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后，甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年，保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作，并告知乙方参加验收，乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积，并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收，并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
建设工程资料承包合同范本 甲方：项目部 乙方： 甲方承包位于的工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议： 一、承包方式； 甲方以单价计价（建筑面积）的方式将本工程技术资料交由乙方编制和整理。 二、承包内容； 包括但不限于以下内容： 1、工程保证资料、管理资料、施工资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档； 2、负责本工程所有建筑材料实验送检（主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验等），整理、归档实验检测报告和材料； 三、承包价格； 以该工程建筑面积（平方米）每平方米1.5元计算（税后价），已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。 四、付款方式 经双方协商一致，乙方同意甲方按工程进度分期付款如
下: 1、本合同生效且常驻工地的资料员到工地开始工作后，向乙方按月支付工资元； 2、基础验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的 30 %； 3、主体验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的 50 %； 4、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的 10 %； 5、竣工验收资料备案完成（包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案）且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费，如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案，则甲方在竣工验收四个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。 6、本工程施工工期为15个月，如工期延期，由甲方另行支付现场资料员工资计每月元。 五、甲方义务 1、为乙方配备电脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等； 2、为乙方现场资料员提供中餐伙食； 3、乙方外出送检材料时，为乙方提供交通方便，并支付送检材料运输费。 4、沟通协调乙方与监理、建设单位之间的关系。 六、乙方义务 1、配备一名资料员驻守工地现场办公。驻工地资料员应
编号：_____________办公室隔断墙工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、工程简介及工期：甲方将________________________办公室的面积缩小，做____________个隔断墙。乙方负责包工包料施工。工程工期为________________________天，从____________年____________月____________日起计算。 二、甲方责任：负责水、电、路通；施工环境的安全；工程质量监督。 三、乙方责任： （一）、施工安全：乙方在施工过程中，必须注意安全事项。乙方在施工过程中的一切安全事故，均由乙方自己负责。因施工损害甲方的财物乙方要照价赔偿。 （二）、隔断墙用2×4厘米方条做骨架，贴1.7厘米厚木工板及1厘米厚石膏板，单面刮瓷粉，贴地脚线。窗帘、插座、电灯、电线、电话线、网线等要根据甲方的要求进行撤掉或再安装，工程总体要稳固、美观。 （三）、乙方负责搬运家具、打扫卫生。施工垃圾必须清扫、运出处理。 四、单价：隔断墙以单面平方计算，价格为____________元∕平方米。
五、验收：乙方进工地的材料必须经甲方____________人以上人员验收合格才能施工；隔断墙完工后甲方____________人以上人员照相、测量、验收。 六、违约责任： （一）、甲方： 1、甲方与乙方签定合同后不能随意终止合同； 2、乙方工程完工验收后，乙方开税务发票交甲方，甲方需在____________个工作日内一次性支付乙方工程款（质量保证金除外）； 3、超过支付工程款期限1-10天，每天支付总工程造价的____________%给乙方； 4、超过支付工程款期限11-15天，每天支付总工程造价的____________%给乙方。 （二）、乙方： 1、乙方与甲方签定合同后不能随意终止合同； 2、超工期1-10天，每天支付总工程造价的____________%给甲方； 3、超工期11-15天，每天支付总工程造价的____________%给乙方； 4、超工期16天，视为乙方自动放弃工程，甲方不付任何费用。 七、质量保证金：甲方付款时扣留总工程款的____________%作为质量保证金，一年后工程无质量问题，甲方再支付乙方质量保证金。 八、付款方式：工程验收后，甲方给乙方出具证明，乙方开税务发票交甲方，甲方在15个工作日内付工程款的____________%给乙方。
模板承包协议书 甲方：有限公司 乙方：身份证号码： 甲方现有工程，其中模板工程以包工形式（含部分辅材）发包给乙方施工，经双方友好协商如下： 一、承包内容： （1）包含模板的制作、安装、拆除、表面清理、抛光、刷脱模剂、放线（控制线由甲方负责）、材料码堆清理、完工吊出（汽车吊由甲方承当）、水平及垂直运输、装卸车、手工工具、电动工具、电缆线插座、铁钉铁丝、劳动保护用品等由乙方承包。 （2）内外架搭拆及防护（含打砼操作架）、铺挑板、临时路挑上下梯，挂安全网、预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带安装等图纸内一切工作内容，挖锥形胶垫等均在承包单价内。 二、承包单价： 固定单价按砼接触面积计算人民币：元/㎡，大写：；其中含文明施工费元/㎡，固定单价包括：工资、管理费、劳保费（统一服装、反光衣、劳保鞋、安全带）、安全文明措施费、冬雨季施工降效费，成品及原材保护、浇捣砼护模人工费、停工或窝工损失费，办理证件等费用。如发生计时工按元/天，大写：。 三、甲方责任： 1、提供材料：模板、木方； 2、提供汽车吊（或铲车、汽车）、安全帽； 3、提供宿舍、床板、食堂房间（炊事员、炊具乙方自理）。
四、乙方责任： 1、质量： 按照最新施工规范操作施工，及公司标准施工，模板接缝、垂直及平整度必须达到规范安装要求，乙方应在承包施工范围内有效施工确保质量，如发生质量问题，监理验收不合格，甲方施工员指导下整改到位，直到检查合格为止，如情节严重达不到要求或被监理、公司罚款均由乙方承担，并由此给甲方造成名誉损失，双倍从乙方工资中扣除。多次发生类似情况可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。乙方应严格按图施工，如有跑模及漏浆现象扣留5 %作为修补费用。 2、工期进度： 按公司施工进度要求执行，乙方必须有足够的劳动力保证工程进度，如果因乙方人员不足影响工期，一切责任由乙方承担。情节严重甲方可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。 3、安全文明： 乙方必须保证安全施工，乙方原因所造成的一切安全事故由乙方负责，现场文明施工达不到要求，甲方另行派人清理整改，工资双倍由乙方承担（结算时扣除）。现场产生纠纷应向甲方管理人员汇报，已构成打架斗殴均报当地公安机关处理。如出现安全工伤，产生3000元（含）由乙方承担医疗费用，发生3000元以上医疗费用，甲乙方各承担50%责任。 4、节约材料： 乙方必须做到合理用料，不乱锯木方、模板，否则按成本价的二倍罚款。螺母按10%损耗计算。 五、付款方式： 乙方自备一个月生活费，工程款按月进度支付70%，竣工支付至80%，余款待项目工程竣工验收后，三个月付清。 六、其它： 1、本工程乙方只能自己施工，不准转包，一经发现，甲方有权单方面终止合同，并由乙方 承担违约责任。乙方必须遵照执行甲方现场管理人员及业主、公司、监理的所有指令，如有 不服从甲方管理人员安排指挥；视为违约，待结算时处理。乙方必须自始自终完成本工程所 有任务，乙方原因中途退场，按所完成工程量的60% 结算。 2、未尽事宜：双方协商解决，班组及时发放工资，保障人员生活费用，并于每月8日前提
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
建筑工程施工总承包合同 发包方（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程量： 4.合同价款：综合单价： 暂估总价：（以最终决算为准）。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式： 2.承包范围： 第三条、合同工期 开工日期：年月日；竣工日期：年月日（开工、竣工日期以开工报告为准）。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延：
1.不可抗力； 2.甲方未按时提供图纸； 3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时（以现场签证为准）； 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建； 5.甲方未按约定支付工程款项； 6.工程量变化和设计变更； 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度； 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 （一）工程质量等级 1．工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。 2．达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 农村建房承包合同书
编号：FS-DY-20416 农村建房承包合同书 一、工程概况 工程名称： ×××私人住宅。 工程地点：徽县江洛镇下寨村上庄合作社，甲方原有住宅院内。编辑推荐：预备党员思想汇报 工程内容：设计图以内的所有建筑工程。 建筑面积：共148.8平方米。 二、工程承包范围 承包范围：包工不包料。 三、合同工期 开工日期：xx年3月8日(农历二月初一)。 竣工日期：xx年7月8日(农历六月初六)。 合同工期总日历天数102天。 四、合同价款
工价为每平方米180元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。 付款方式：由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第二次在主体工程完工后，由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。 五、质量标准 工程质量标准：按图施工，确保工程质量。 六、甲乙双方的权利及义务 1、甲方的权利及义务： (1)甲方应向乙方提供“三通一平”。 (2)按期付款。 (3)及时向乙方提供所需要的各种材料。 (4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。 (5)在施工过程中，如发现存在质量问题或私自变更设计
模 板 施 工 分 包 合 同甲方： 乙方： 协议签署日期：
模板分包合同书 甲方： 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规的规定，本着双方自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方协商一致，甲方将模板工程发包给乙方施工，结合工程实际情况，为明确双方权利和义务，签订本合同，以资双方共同信守，不得违约。 一、工程概况 1.工程名称： 2.建设单位： 3.工程地点： 二、工期、质量总体要求 1.根据施工进度计划的节点： 计划工期为年月日至年月日，具体分部分项工期需满足项目部及建设单位对工期要求。 2.质量：符合国家《建筑工程质量验收统一标准》，质量等级：合格。 3.具体施工方法和工艺执行项目部编制的施工方案和模板施工规范及模板施工标准。
三、承包内容 1、栋号：， 建筑面积， 结构类型， 层高， 有/ 无人防，有/ 无夹层。 2、栋号：（主楼部分）， 建筑面积㎡， 结构类型， 层高， 注：如建筑面积与蓝图建筑面积不符，以实际粘灰面积为结算依据。 四、承包方式的约定 1.甲方负责主材（如模板、木方、架管、油托、螺栓），其他由乙方负责。 2.包人工、包机具、包材料损耗及辅助材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包成品保护。 3.如甲方需求，乙方必须保证24小时全天施工，并且保证施工效率及人数，且必须满足甲方项目部要求。 五、承包范围及要求的约定 （一）工程承包范围明细（包括但不限于以下内容） 1.文明施工：相关工地暂设工程的搭建、拆除；乙方承包范围内材料进场及返库的装卸车（含从其他工地调拔材料的装卸车及从公司大库调拨材料装卸车），并负责打捆、归方码垛、清点；成品及半成品的二次倒运（包括当施工现场塔吊无法满足水平和垂直运输时发生的二次水平垂直运输）、归方码垛、清点；室内外主体施工中产生的建筑垃圾清理、生活区垃圾清理及配合检查进行的垃圾清理；样板区各类相关构件制作、展示；配合材料检测及主体检测。如由于进场时间等原因引起的上述工作由甲方先行完成的，费用于乙方进度款中扣除，项目要求的零散用工乙方无条件支持甲方，产生费用见第八项第2条规定。 2.模板工程：混凝土构件、台阶、散水、垫层边模、洞口支模（含二次结构安装
山东省建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 承包人： 签订日期： 发包人： 设计人： 发包人委托承包人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： 1提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2?在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算（施工图计算概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重机关报明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在关签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应
建筑工程材料合同范本 建筑工程资料是建筑工程施工过程的完整记录,关于建筑工程材料合同制作呢下面是小编为大家整理了建筑工程材料合同范本希望能帮到大家！ 建筑工程资料合同范文1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、承包事项：平顶山飞宇国际汽贸城9楼及室外管网道路工程技术资料 二、承包方式： 1平米包干元/m2总建筑面积为：6700m2价款为：10050.00元大写：一万零伍拾元 2室外管网定价包干价款为：() 3合计：合同总价款为：(大写：) 三、合同工期：合同工期为XX年9月28日至XX年4月28日 四、付款方式 1甲方每月支付乙方工程资料费2000.00(大写：两千元整)如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费乙方保留停止工作和解除合同的权力 2如果在合同工期内甲方未完成所有施工任务导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案工程合同发生延期则在延期的月
份内甲方需按月支付乙方工程资料费2000.00(大写：两千元整)延期月份15天以下(含15天)按半月计算15天以上的按全月计算 五、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案直至竣工 六、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供资料软件由乙方承担 七、工作分工 乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步工程竣工验收前做好组卷和预验收工作 ①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担) ②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写 ③资料签字由乙方找相关人员签字要求与工程同步 ④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料并整理归档 八、合同履行期间乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走防止出现人身伤亡事故 九、本合同一式两份甲乙双方各一份具有同等法律效力
工程项目承包合同 依照《中华人民共和国经济合同法》及《建筑市场管理条例》，山东齐泰实业集团股份有限公司荆常红项目部（以下称甲方）将 住宅楼的水电暖安装工程发包给（以下称乙方）双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方友好协商，结合本工程具体情况，特订立如下劳务承包协议，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 二、承包方式：包清工，保文明施工，保工程质量，保安全，保工 期，保工程进度。 三、承包范围：室内给排水（含暖气立管）及电气安装工程，及卫 生洁具安装。 四、工作内容：室内给排水及电气工程 五、承包形式：乙方在经济上独立核算，自负盈亏。 六、工程质量：合格。 七、工期：08.4.1-08.11.30 八、结算及付款方式： 1、结算方式：按实际建筑面积每平方米22.5元，如乙方出副 材及设备工具则按每平方米24元结算。乙方负责现场用电及 文明施工用电，甲方按80元/天付给乙方，按本队职工发放工 资情况支付。
2、付款方式：在施工过程中预留期间按月进度平方数付总价 的20%，主体竣工付总价的40%，在安装期间，付月进度平方数总价的30%，达到竣工验收标准时付至90%，验收合格后付至95%，留5%保修金在保修期满一年后付清。 九、甲乙双方责任： ㈠甲方责任： 1、甲方密切配合支持乙方工作，有权对乙方在施工管理、工程质 量、进度及安全生产等进行实施指导监督工作。 2、甲方保证及时提供建筑材料，周转材料，机械设备等，并给乙 方施工及其他方面提供方便。 3、提供乙方人员的住宿，床铺，生活（扣回生活费）。 4、甲方有权对因乙方所造成的经济损失等问题进行处罚。 ㈡乙方责任： 1、乙方密切配合甲方工作，绝对服从甲方监督，保证认真抓 好施工管理，工程质量，工程进度，安全生产文明施工等。 2、在施工过程中，乙方保证绝对服从建设方、监理方、甲方 监督检查验收，并对所提出的问题及时修改。 3、乙方自备切割机、电锤，其他零星工具乙方若损失，自购赔 偿，乙方若使用甲方材料必须办理使用手续，若超出预算损 耗费用，由乙方承担经济责任，在工程款中扣除，若丢失甲 方材料，自购赔偿。 4、乙方应配备技术好，思想好，素质高的人员进场施工，人
工程资料承包合同 发包方（甲方）：（盖公章）承包方（乙方）：身份证号码： 根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方共同协商，签定本工程资料承包合同。 一、工程资料承包内容 甲方现将工程资料发包给乙方，建筑面积平方米。 二、甲乙双方责任 1.甲方责任： （1）负责提供报建登记表、立项申请报告及批复、建设工程规划许可证、建设工程质量监督书、施工许可证、施工图审查报告及批准书、地质勘察报告等资料。 （2）负责提供乙方一份全套经审核的施工图纸（纸质或电子版均可）、办公场地、办公桌椅、电脑、三合一打印机、地方现行使用的资料软件（含加密锁）、资料柜、打印纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、中性笔等办公用品及耗材。 （3）负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。 （4）负责提供工程送检材料、试件和其它检测试验费用，并将材料及试件及时装运及卸载至检测机构。如送检材料、试件不能合理计划，送检不能及时进行，试验报告未及时取回，相关试验没有委托，
试验结果不合格，影响正常资料报验，那么一切后果乙方不予承担。 （5）负责内、外协调参建人员及相关责任单代表位配合资料的签字及盖章。 （6）负责该工程所有验收、评奖、竣工备案的协调费用。 2.乙方责任： （1）负责本工程与进度同步的施工全套（含施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收、工程竣工质量验收等）资料的编写、收集、整理、归档、备案等工作，其中不包括绘制竣工图和《施工组织设计》、《施工日志》、《混凝土施工日志》及所有方案的编制工作。 注：由于甲方的人员不到位或人员技术水平差，内、外协调工作不到位等原因造成资料不能及时签字盖章，影响到工程的正常顺利进行，所造成的一切损失由甲方自行承担。 （2）负责提供质监站对工程建设过程中检查的资料。 （3）负责施工过程中原材料及试件的送检（不包含材料、试件和其它相关检测试验费用）。 （4）乙方进入施工现场必须严格遵守《安全生产管理条例》的规定，否则发生的一切安全事故均由乙方自行承担。 （5）由于乙方的原因造成工程资料不能按时备案所产生的一切损失均由乙方承担。 （6）资料如需交城建档案馆备案，那么期间所产生的一切费用另外计算，均由甲方承担。
编号：JY-HT-08979 办公楼施工总承包合同范本 实用文档 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
办公楼施工总承包合同范本实用文档 办公楼施工总承包合同范本一 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。 工程地点：临沂市北城新区沂龙湾05#地块 沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、
20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的工程。 三、合同工期 05#地块多层工期：开工时间2011年4月15日，竣工时间2012年2月9日，总工期300天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。 05#地块17层工期：开工时间2011年5月25日，竣工时间2012年7月18日，总工期420天(自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。
第一部分协议书 发包人：（全称）： 承包人：（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围： 承包范围： 三、合同工期： 开工时期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价格 金额（大写）：元（人民币), ￥：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用与建设工程施工的条款。 1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
编号：QJ-HT-0763 建筑施工劳务分包合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑施工劳务分包合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天； 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范