欧式箱型变电站购销合同
甲方（买方）：西宁南绕城公路总承包项目部第十分经理部
乙方（卖方）：西宁市宏泰电器成套制造有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就欧式箱型变电站购置事项协商一致，订立本合同。
产品名称、型号、单价、数量及总价
注：以上价格已包含设备费，运输费及发票增值税。
二、品牌、金额、质量要求及验收标准
2.1、乙方供应的箱式变压器品牌为：中国南京乐变电器有限公司
制造商为：西宁市宏泰电器成套制造有限公司。
生产厂址为：西宁市城中区总寨镇新安庄开发区内。
2.2、甲方愿以总金额为Y 116500元（大写:）拾壹万陆仟伍佰元整。向乙方购买
合同规定的数量、质量、技术要求的货物和服务。
2.3、质量、安装要求及验收标准：
（1）、设备制造工艺严格按照国家安装标准执行；
（2）、所用电器使用德力西系列产品（低压设备）；
（3）、全部按容量采用合适的铝排，N线和PE线分开；
（4）、箱式变压器尺寸：根据乙方设计方案尺寸，要求外部美观内部配
套设施齐全。
（5）、变压器安装位置正确，附件齐全；
（6）、变压器安装完毕后接地电阻验收要符合相关规定；
（7）、分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致；
（8）、全部电气试验合格，保护整定值符合规定，操作及传动试验正确；
（9）、变压器安装调试完毕后必须能通过西宁市电力部门的验收；三、付款方式及交货地点：
3.1、付款方式：合同成立后，第一批30%预付款到帐后十日内，乙方应向甲方交付
变电设备（以到账日期为准）；第二批70%设备款项将在提货前支付。
3.2、交货地点：西宁南绕城公路总承包项目部第十分经理部（西宁市西川南路
140 号）。
3.3、交货及运输方式：乙方自行组织运输，费用已包含的本合同总价内。
五、双方权利和义务：
5.1、甲方权利与义务：
（1）甲方有权拒绝收取乙方提供的与确认货物不符的产品，并由乙方承担甲方的全部损失；
（2）甲方有权随时检查、监督乙方提供的产品质量，安装质量；
（3）有权接受乙方交付的设备材料及安装后成品；
（4）提供材料堆放场地和协调施工现场工作；
（5）设备到达现场由甲方负责卸车。
5.2、乙方权利与义务：
（1）乙方有权按照本合同约定收取材料款，结算时必须提供可被甲方
- 精品文档-
财务部门接受的正式发票
（2）乙方派遣专业安装人员按照变压器安装施工规范进行施工作业，积极做好
安全施工工作，从进场安装至本合同履行完毕，因乙方施工发生的一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。
（3）配合甲方工程项目建设需要进行安装施工，服从甲方现场管理人员的施工安排。
（4）承担安装所发生的运输、上车劳务费用。
（5）因安装质量不符合国家、行业以及本合同约定的要求，产生的一切返工费用由乙方承担。
（6）乙方保证所做工程能通过西宁市电力部门及其他相关单位验收通过，确保按时投入使用。
（7）按照工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制，并能确保所有资料能通过西宁市电力部门的验收，符合相关的工程验收标准。
六、变压器质量保证及售后服务：
6.1、变压器质保期为：一年；在质保期内，乙方须提供三包服务；
6.2、乙方对工程设备提供终身免费调试；
6. 3、质保期结束后，乙方有对设备进行维修的义务，并对零部件的更换适当收取费用。
七、违约责任：
7.1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，违约方除赔偿对方
全额损失外，还应向对方支付未履行部分材料款总值10%的违约金；
7.2、若乙方不能按期完工，除按实际损失数额赔偿甲方外，应另向甲方支付
1000元/ 天的违约金；
-精品文档-
7.3、若该承包范围内工程竣工验收不合格，导致甲方损失，乙方应全额承担
甲方损失并另向甲方支付违约金1万元；
7.4、如乙方安装调试的设备无法通过西宁市电力部门验收，则视为乙方未完成本合同。
八、争议解决办法：
8.1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议予以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力，如本合同与补充协议冲突，按补充协议执行；
8.2、本合同如有争议，因产品质量产生的纠纷由合同履地人民法院管辖。
因拖欠材料款产生的纠纷在合同履行地人民法院管辖，其他因乙方违约责任
产生的履行合同纠纷在甲方所在地人民法院管辖。
九、其他：
9.1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同履行完成后自行终止。
9.2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
甲方盖章：乙方盖章：
授权代表签字：授权代理人：
经办人：经办人：
年月日
标段项目经理部 材料采购合同 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 住所地： 法人代表： 供货单位：（以下简称乙方） 住所地： 法人代表： 为了明确甲、乙双方的权利和义务，确保本合同的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。 一、供应物资的名称、规格、数量和价格如下表： 二、质量标准或要求：符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求（特殊要求甲方应事前通知乙方），按公路标段施工图设计及招标文件技术规范执行。(甲方提供书面材料说明)。 三、供货时间：年月日至年月日。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。若甲方确实不再需要该材料需提前日以书面形式通知乙方。 四、出货地点：交货地点：。 五、运输工具为运输，运输方式为：（运输方式按以下三种方式选择：1、甲方自运；2、乙方自运；3、乙方代办托运）。运费由负
责。装车由方负责，装货费用由方负责；卸车由方负责，卸货费用由方负责。运输途中发生事故损失由方负责。 六、产品包装和计价：包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因变质、损坏，由乙方承担损失。（此条款视实际情况而定可适当增减） 七、验收：自货物运到甲方之日起日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，甲方需在本条约定的检测时间后日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接收单据，一式两份，双方各执一份，作为结算依据之一。 八、超合同供货：如系同城供货，甲方可拒绝接受；如系异地供货，由甲方通知乙方处理，且甲方不负责保管。 九、结算依据：乙方必须根据甲方要求每5日及时与甲方进行对账结算，并签字确认，过期不补。乙方在供货结束后1个月内必须与甲方核对所有账目，在对账单上双方签字确认。乙方必须以甲方验收合格的数量和接收单据为结算依据。 十、结算支付：甲方向乙方支付货款时，乙方在提供接收单据的同时，还需提供与支付额度相应的正规发票，如不能提供，甲方有权从乙方的材料费中按10%税率扣除，并代为缴纳。每次收到乙方开具的正规发票后日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行活期存款利率计算利息。 十一、合同变更或解除： （一）、变更或解除合同必须经双方协商，以书面协议为依据，任何一方因为不可抗力而不能履行合同，需经双方协商后合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。 （二）、乙方有以下情况之一时，甲方可立即解除合同：
变电站施工合同 篇一：110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订日期： 工程施工协议 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况工程名称： 110KV变电站施工 工程地点：： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及
室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动； 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反
材料采购合同 购货单位：（甲方） 供货单位：（乙方） 签订地点： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确甲、乙 双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方经 协商一致，就甲方承建的常工程项目向乙方所购本合同第一条所列货物，达成如下协议： 第一条采购内容及单价见附表： 第二条产品的质量标准，按下列第项执行： 1、按国家标准执行； 2、无国家标准而有部颁标准的，按企业标准执行； 3、无国家和部颁标准的，按企业标准执行； 4、没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按照甲、乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 1、； 第四条产品的交货方式、运输方式、交货地点： 1、交货方式，按下列第（）项执行：
（1）乙方送货（含运费）；（2）乙方代运；（3）甲方自提自动。 2、运输方式：汽车运输； 3、交货地点：； 4、现场卸货及安全责任由乙方负责； 5、货物交货数量的正负尾差、合理磅差和在途中自然减（增）量的规 定及计算方法：。 第五条产品交（提）货时间：。 第六条产品的结算： 1、在合同期内，如遇交易市场价格发生变化，凭厂家调价发布的调价 通知给予结算。 2、付款方式：付款前乙方必须提供符合税务部门要求的税率为17%增 值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。 （1）结算时凭货物送货单到核算部结算单，凭结算单到财务部 门办理结算手续。 3、货款增值税专用发票的要求： 发票名称应为企业营业执照全称，内容完整，打印清晰，密码区不能出格、压线；加盖发票专用章不能压住发票金额；发票抵扣联不可折叠；且 必须保持票面干净整齐，不能污损，发票的正反两面均不能签字。 第七条验收方式： 1、验收时间：到货验收； 2、验收方式：现场材料员现场清点验收； 3、验收标准：国家现行验收标准。
合同编号： 【XXX采购合同】 甲方： 乙方：
签订时间：【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】签订地点：
使用说明 一、本合同示范文本，适用于一般商品的采购所订立的合同。 二、本合同示范文本所表述的“【】”和表格中的内容，请根据具体情况填写。 三、本合同示范为本所表述的“”中的内容，请根据具体情况填写；无需填写的，应当注明“无”的字样。 四、本使用说明、本合同示范文本所表述的“【】”的符号和所表述的“注释”部分，在具体订立合同时应当予以删除。 四、在具体订立合同时，可视情况在本合同范本中增加条款。
本合同由下列双方签署： 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议： 一、货物名称、计量单位、具体规格型号、数量。 1.货物的质量标准，按照【】（国家标准、行业标准、企业标准）执行。 2.货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防
止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。 二、交货规定 1.交货方法：由乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行)； 2.运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。 3.交货地点： 4.交货日期：乙方应在合同签订后【】天内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。。 5.当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。 三、验收方法 1.所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后【】天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署检验报告。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。 如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据。 检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物内在质量认定的依据。 2.乙方所提供的货物应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定，甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为【】月，自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后【】天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。
采购合同范本(1) 采购合同范本 甲方(采购单位)：，电话： 乙方(供货单位)：，电话： 甲乙双方根据年月日****政府采购中心第 号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守： 第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元) 物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元) 合计(大写)￥ 免费配送物品： 甲方不再另付任何费用。 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。
3、乙方售后服务响应时间：。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间： ;交付地点： 。 2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。 3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 4、验收标准： 1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证; 2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。 第四条货款的结算 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告
2、结算方式： 第五条乙方的违约责任： 1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金; 2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用; 3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 第六条甲方的违约责任： 1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金; 2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。 第七条不可抗力 甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第八条争议的解决
110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月
输变电工程建设施工合同 项目单位（全称）： (以下简称甲方) 施工单位（全称）： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收； 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在
钢材材料采购合同范本 【篇一】 甲方(需方)： 乙方(供方)： 合同编号： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间： 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3.本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负
责卸车。 3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1.盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2.盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3.盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限：
合 同 协 议 模 板 （）2020年12月24日
签合同前必读： 合同模板并不一定适合您现实所需，所以要结合您实际情况修改，请在签订正式合同时注意以下几点！！！ 签订合同时应注意以下事项： 1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。 2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。 3、明确合同价格是否含税。 如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。 4、指定收货人。 如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物， 这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。 5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。 合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址， 要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。 6、指定收款账户。 有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。 7、约定对方违约时的违约责任。 违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。 8、约定诉讼管辖法院。 诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。 合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法院。 如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。
欧式箱型变电站购销合同 甲方（买方）：西宁南绕城公路总承包项目部第十分经理部 乙方（卖方）：西宁市宏泰电器成套制造有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就欧式箱型变电站购置事项协商一致，订立本合同。 产品名称、型号、单价、数量及总价 注：以上价格已包含设备费，运输费及发票增值税。 二、品牌、金额、质量要求及验收标准 2.1、乙方供应的箱式变压器品牌为：中国南京乐变电器有限公司。 制造商为：西宁市宏泰电器成套制造有限公司。 生产厂址为：西宁市城中区总寨镇新安庄开发区内。 2.2、甲方愿以总金额为￥ 116500元（大写：）拾壹万陆仟伍佰元整。 向乙方购买合同规定的数量、质量、技术要求的货物和服务。 2.3、质量、安装要求及验收标准： （1）、设备制造工艺严格按照国家安装标准执行； （2）、所用电器使用德力西系列产品（低压设备）； （3）、全部按容量采用合适的铝排，N线和PE线分开； （4）、箱式变压器尺寸：根据乙方设计方案尺寸，要求外部美观内部配
套设施齐全。 （5）、变压器安装位置正确，附件齐全； （6）、变压器安装完毕后接地电阻验收要符合相关规定； (7)、分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致； （8）、全部电气试验合格，保护整定值符合规定，操作及传动试验正确； （9）、变压器安装调试完毕后必须能通过西宁市电力部门的验收； 三、付款方式及交货地点： 3.1、付款方式：合同成立后，第一批 30%预付款到帐后十日内，乙方 应向甲方交付变电设备（以到账日期为准）；第二批70%设备款项将在提货前支付。 3.2、交货地点：西宁南绕城公路总承包项目部第十分经理部（西宁市西 川南路140号）。 3.3、交货及运输方式：乙方自行组织运输，费用已包含的本合同总价内。 五、双方权利和义务： 5.1、甲方权利与义务： （1）甲方有权拒绝收取乙方提供的与确认货物不符的产品，并由乙方承担甲方的全部损失； （2）甲方有权随时检查、监督乙方提供的产品质量，安装质量； （3）有权接受乙方交付的设备材料及安装后成品； （4）提供材料堆放场地和协调施工现场工作； （5）设备到达现场由甲方负责卸车。 5.2、乙方权利与义务：
钢材材料采购合同范本(一) 甲方(需方)： 乙方(供方)： 合同编号： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间： 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限： 甲方指定委派(甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。 螺纹钢9M或12M定尺交货(按甲方计划要求)。
采购合作协议 甲方（买方）： 地址： 电话: 乙方（供方）： 地址： 电话: 根据甲方、乙方友好协商和长期合作需要，签署以下基本协议。 第1条--价格 1、供货价格按照甲方每次下达的《采购订单》为准，若其它原因单价有变动，双方重新确认报价单，以最新报价单为准。 2、招标中标的价格在招标期限内双方不得随意变更，否则承担由此造成的损失。双方协商的价格，任何一方提出异议时均可以协商变更和解决。 3、乙方承诺将努力采取有效措施，降低产品的生产成本和采购成本，向甲方提供具有竞争力的价格。 第2条--订单 1、甲方根据需求下达订单给乙方。 2、乙方接收到甲方订单时，最迟在两个工作日内正式签返并回传给甲方，超过期限乙方不签返即为默认接受订单。 3、有关订单的其它内容，参考双方签订的备货单及采购订单。甲方如遇需求量大会适时给出下月的物料滚动需求预测,指导乙方备货。 4.订单的取消：定单下达一周之内，经甲方同意，乙方可以取消定单。对于招标中
标的规格，乙方不得取消定单。 5.订单价格刷新：因市场行情上涨、下跌或甲乙双方协商等原因，导致报价单更新（订单价格刷新只针对市场行情下跌），甲乙双方同意将在途订单的价格刷新，按照新的新订单（新单价）交货及对账。 第3条--交货 1、乙方按照《采购订单》的要求日期交货。 2、交货地址：按照甲方通知的送货地点（具体以订单为准）；为防止保管及运输中的损坏，乙方应对物料进行必要且充分的包装。 3、弹性服务：对于招标中4周以上交期的物料,甲方给出的订单交期只能为4周,为了保证及时交货,乙方应根据甲方的需求计划做好前期备货工作。 第4条--品质保证 1、乙方应以甲方标准及书面要求为准,若甲方未提供正式标准及书面要求给乙方或标准中对某些项目未予以要求时,乙方应主动以行业标准、地方标准、国家标准中较为严格的质量要求为准,若采用乙方企业标准时,应提供相关标准给甲方品质人员正式确认后方可采用。 2、乙方提供产品安全性、可靠性符合以下要求： 符合之相关安全标准： MTBF≥106小时； 重要或主要参数CPK ≥1.33 。 3、乙方向甲方所供产品及该产品使用之原材料系正规途径取得，为原装正品。 4、产品外包装上应标明：供应商名称/标志、甲方材料料号、产品型号规格、ROHS 环保标识、内装数量、生产日期、批号和订单号；内包装也应标明：甲方材料编码、产品型号规格、ROHS环保标识、内装数量、生产日期、批号，同时应当符合国家
编号：______________ 变电站施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变 及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备 安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV） 及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另 包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。，本期工程通讯设备费，综合电缆费另计，不包括照明 工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，
合同编号： 采购合同 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称 规格：数量：单价：交付时间： 合计人民币金额￥：（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货（2）乙方代运（3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。 第四条产品的交（提）货期限： 第五条产品的价格 产品的价格，双方商定为元/ （）。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，双方协商适当调整价格。 第六条货款的支付方法 货物到达购货单位或其指定地方内，经验收合格后，30日内付款乙方。 第七条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第八条乙方的违约责任 1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。
通用版采购合同范本 General procurement contract model 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
通用版采购合同范本 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充 分协商，特订立合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格： 名称：____________________________ 品种：____________________________ 规格：____________________________
2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第 （ _______ ）项执行： （1）按国家标准执行。 （2）按部颁标准执行。 （3）按企业标准执行。 （4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量： ____________________________________________。 2.计量单位、计量方法： ____________________________________。 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： ______________________________________________________ _________。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
正规采购合同范本 【篇一】正规采购合同 甲方(以下称买方)： 乙方(以下称甲方)： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，协商一致订立本合同： 一、电脑主机两台，具体硬件、配置需求及价格内容如下： 两台共计4431元，最终洽谈价为4350元(￥肆仟叁佰伍十元整)。 二、合同金额： 人民币(大写)肆仟叁佰伍十元整RMB(小写)￥4350.00 三、付款方式： 1、本合同签订盖章后即生效，当货物到达现场并安装后，甲方组织验收，验收合格后，乙方提供全额发票，甲方在五个工作日内全额支付。
2、甲方须将上述款项按合同约定金额直接汇入乙方指定的帐户内。 四、交货及安装时间：20x年1月23日安装完毕并通过甲方验收合格。 五、交货地点：x集团。自货物运到交货地，货物的运输和上门安装费用由乙方负责。 六、售后服务： 1、除机箱外，合同上其他所有电脑零配件均免费保修三年。 2、电脑零配件出现任何问题，乙方在接到通知的三个工作日内要及时上门维修。 七、本合同生效后，甲、乙方任何一方单方面解除合同，须向对方支付合同金额10%的违约金。 八、甲、乙双方履行本合同过程中发生争议，应通过协商解决;协商解决不成的，将提交x仲裁委员会仲裁; 九、本合同正本一式3份，甲方执2份，乙方执1份，甲、乙双方盖章后生效。 甲方：乙方： 日期：年月日日期：年月日
【篇二】正规采购合同 甲方(需方)： 法定代表人： 甲方公司 甲方施工 乙方(供方)： 法定代表人： 乙方公司 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。 二、乙方供应产品或原材料必须满足： 1、达到四川省相应的质检验收标准; 2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
变电站维修工程 （合同编号：） 施工合同 发包人： 承包人： 年月
变电站维修合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就变电站土建施工事项协商一致，订立本合同。 1．工程概况 最终规模：主变容量：终期2×63MV A，本期2×63MV A。各电压等级出线规模：220kV出线终期出线2回，本期2回；110kV出线终期出线2回，本期2回；10kV出线终期出线24回，本期12回。无功补偿：装设并联补偿电容器组，终期容量按2×（2×5+7）Mvar 考虑，本期装设2×（2×5+7）Mvar。土建：户内GIS站，综合楼建筑面积1962.6 m2，体积16228.8m3。 2．承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目：综合楼、屋外配电装置建筑（主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统）、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井（如有）、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设（含材料及场地）、各类安全防护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。 2.3包括但不限于以上项目的施工内容：本工程所有施工图及规程规范和现场实际情况需要实施的项目。 3．承包方式及合同承包价格 3.1承包方式：本工程承包方式采用双包方式（即包工部份包料）。除甲方提供的材料（详见附件2：甲供材料一览表）外均为乙方提供。 3.2 承包价格： 3.2.1承包价格：根据施工设计图建筑工程部分完成的并经甲方计算核定的理论净量（工程量计算规则执行《电力建设工程概算定额第一册建筑工程（2006版）》）（注:对甲方签证核定的工程
合同编号________ 最新标准材料采购合同范本 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括： 供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等; 采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量; 价格和交货期; 交付方式和交货地点; 质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”; 违约的责任。 标准材料采购 甲方(购方)：_____________有限责任公司 地址：______________________________ 联系人：_________________________ 职务：___________________________ 联系电话： _______________________ 乙方(供方)：______________________ 地址： ___________________________ 联系人：_________________________ 职务： ___________________________ 联系电话：_______________________ 乙方经甲方选定成为甲方物料供应商之一。为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，共同达成以下采购协议，共同遵守执行： 一、产品名称、规格、包装方式及产品保质期 详见《物料清单》，当有新增物料时，双方可重新确认新的《物料清单》。 二、订货方式
合同编号：_________采购合同简单范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共4 页
采购合同简单范本 甲方： 乙方： 管理有限公司(以下简称甲方)与北京服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。 第一条，产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条，交货地点及时间。 1、地点：北京市。 2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。 第三条，加工形式。 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。 第四条，甲方责任。 1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3、按此合同付款日期，按时付款。 第五条，乙方责任。 1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。 第 2 页共 4 页
2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。 第六条，结算方式。 1、支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。 2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。 3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。 第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。 第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方业务代表：乙方业务代表： 甲方盖章：乙方盖章： 日期：日期： 第 3 页共 4 页
采购合同 合同编号： 签约地点：甲方： 乙方： 第一条乙方供货名称、数量及规格： （本合同所提供的货物及数量详见清单或供方报价单） 第二条合同价款 （一）合同总价为人民币（大写）（元） （二）合同价款含税金、安装费和运输费用等 第三条供货技术标准及要求 （一）乙方应严格按甲方要求，并符合有关国家标准和行业标准进行设计供货。（二）在安装、调试及质保期内的运行过程中，乙方应负责处理出现的缺陷和技术服务问题，所需费用由乙方承担。对于因甲方操作失误造成的问题，乙方应积极配合，予以解决，费用由甲方承担。 （三）在合同签订后，乙方应在内交付并安装完成。 第五条付款方式 （一）自合同签订之日起，五日内甲方向乙方付整个工程款的50%作为乙方制作费用。 （二）货到并安装完毕后，得到甲方认可，甲方拨给乙方整个工程款的45%。 （三）总工程款的5%作为质保金，质保期为12个月，到期如无质量问题一次性付给乙方。
第六条违约和索赔 （一）乙方应按照合同规定的交货日期送至甲方。如果乙方不能按时交货，应及时以方面形式将不能按时交付的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方的通知后，应在3天内复函是否同意，如不同意，乙方应按原合同履行；如同意，其函件应作为修改合同的依据。反之甲方要求乙方提前或延迟交货，也应按此办理。（二）除不可抗力事故及前条规定外，甲方、乙方若未履行本合同义务，均属违约，应由违约方承担因违约而给对方造成的一切损失，违约罚款可按下列方法处理：第七条不可抗力 （一）签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不可预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的事件。 （二）受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续10天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 第八条争议解决 （一）在执行本合同过程中产生的争议，双方应通过友好协商予以解决。经协商10天内仍不能达成协议时，应提交法院裁决。 （二）本合同裁决应由合同签署地人民法院进行。 （三）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。 第九条合同生效及其他
110KV变电站施工合同合同编号：
方：甲 乙方： 签订日期： 签订日期：工协议施工程
甲方：：乙方 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法依照《中华人民共和国合同法》律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工 事项协商一致，订立本合同一、工程概况110KV变电站施工工程名称： 工程地点：：二、承包范围主间隔全部进线构架至110KV线路终端杆始至本工程自110KV110KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装主变再至10KV至110KV系统一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV 联）及室外钢管构调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；综合电缆费,另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费不包括照明工程安装。另计, 三、双方一般权利和义务、甲方职责1 1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.2编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工2.3 方法的完备和可靠负全部责任。乙方按约定的内容和时间完成以下工作：2.4、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造1 成的经济
损失和责任；施工噪音以及环境保护和安全生、遵守政府有关主管部门对施工场 地交通、2 产等的管理规定，按规定办理有关手续；交工前清理现场达到双、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，3 方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期、开工及延期开工1 年月日保证具备送电条件。 1.1本工程开工时间定于年月日，竣工时间 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟1.2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。7于合同约定的开工日期前小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复48甲方应当在接到延期开工申请后的甲方 不同意延期要求或乙方未在规定时间则视为同意乙方要求，工期相应顺延。内提出延期开工要求，工期不予顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开 工，甲方应以书面形式通知1.3 乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。、暂停施工2 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，在提出要求后48可以书面形式提出复工乙方实施甲方做出的处理意见后，并妥善保护已完工程。小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，48要求，甲方应当在小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停48收到乙方复工要求后由因乙方原因造成停工的，工的，由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期；乙方承担发生的费用，工期不予顺延。、工期延误3 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：3.1 ⑴因国家或主管部门计划调整；⑵重大设计变更、工程量差；7⑶因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后天内，就延误