2017勘察设计合同范本
2017勘察设计合同范本【一】
甲方：______________________________公司
法定代表人：____________________________
住址：__________________________________
邮编：__________________________________
传真：__________________________________
联系电话：______________________________
乙方：________________________工程勘察院
法定代表人：____________________________
住址：__________________________________
邮编：__________________________________
传真：__________________________________
联系电话：______________________________
本_________工程地质勘察合同由上列各方于
_________年_________月_________日在_________市订立。
甲、乙双方经协商一致，达成_________工程地质勘察合同，合同如下：
第一条总述
1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程
勘察设计合同条例》的有关规定，结合_________工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其_________工程的地质勘察工作委托给乙方完成。
1.2 ______________工程位于_________市
_________与_________的交叉口处，占地面积
_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
第二条甲方义务
2.1 在地质勘察工作开展前，甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的_________工程地质勘察任务书和布孔附图各一份
2.2 甲方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。 2.3 甲方应维护乙方勘察成果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。
第三条乙方义务
3.1 乙方应按现行的国家、_________省和
_________市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的_________工程地质勘察任务书，进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察，在本合同签
订之日起_________日内(含周日及法定节假日)向甲方提
供地质勘察中期资料_______份，于签订之日起_______日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告 _______份。
3.2 在乙方提交勘察成果报告后，本合同任务书要求范围内必要的修改，补勘，应由乙方负责，甲方不再付给勘察费。
3.3 乙方应配合甲方，设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收工作。
3.4 如遇地震、狂风或暴雨(其等级以气象部门的定义为准)等不可抗力时，工期按其发生时间长短相应顺延。
第四条勘察费及支付办法
4.1 经甲、乙双方协商，本工程勘察费暂定为
_________元人民币。最终以国家物价局_______年《工程勘察收费标准》(修改本)的收费标准下浮_______%结算勘察费。
4.2 本合同签订生效之日起_____日内，甲方应向乙方支付暂定勘察费的____%作为定金，乙方将最终勘察成果报告提交给甲方并经设计单位认可后，甲方在_____日内向乙方支付____%暂定勘察费，其余勘察费用约
_____个月内由甲方支付给乙方。定金抵作勘察费第五条违约责任
5.1 甲方的责任
(1)如果甲方未按本合同履行义务，则无权要求返还定金。
(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。
5.2 乙方的责任
(1)如果因勘察质量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使设计、施工工作拖延工期，乙方除继续完善勘察外，并视甲方损失大小减收直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故时，乙方除免收部分勘察费外，还应向甲方支付与受损部分勘察费相等的赔偿金。
(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第六条合同附件
6.1 _________提供的________________工程地质勘察任务书_________份。
6.2 同上单位提供的________________工程地质勘察布孔图_________份。
6.3 本合同附件包括但不限于：
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变
更协议
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件 6.4 任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第七条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本工程基础施工结束后失效。
本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：
______________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：________
开户银行：___________________开户银行：
__________________
帐号：_______________________帐号：
______________________
2017勘察设计合同范本【二】
发包方：_________
承包方：_________
根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察
设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________;
工程地点__________;
工程规模__________;
工程投资__________;
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。
提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
(1)
(2)
(3)
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：
(1)
(2)
(3)
2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费
5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的
返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：
(1)
(2)
(3)
5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列__项条款(没有增补以空白记入)。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质
勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章)：
承包方(盖章)：
鉴(公)证意见：
地址：
地址：
经办人：
法定代表人(签名)：
法定代表人(签名)：
鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名)：
委托代理人(签名)：
开户银行：开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间年月日签约地点___________
有效期限年月日至年月日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行
__________________________设计工作。
工程设计项目表
工程编号
项目名称建设性质投资(万元) 规模建筑层数结构设计内容
附表二：
工程、地质勘察委托书
建设单位
工程名称
场地位置
设计单位
要察
求资
2017勘察设计合同范本【三】
委托方(甲方)：
____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
承包方(乙方)：
____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本
合同的附件。
第三条甲方责任
1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承
担有关设计任务的单位参加。
5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使
用的项目，乙方不负任何技术责任。
6、按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任
1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付
各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制
供应标准图时另行收费。
2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技
术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书
范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变
更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批
准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设
计代表，并参加隐蔽工程验收。
5、对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，
并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收
勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小
型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定
设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全
部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙
方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条违约责任
1、甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际
损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4、甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，
定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交
费用。
5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失
部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察
设计费相等的赔偿金。
7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖
后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶
段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计
费的________%(经批准生效)。
8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但
每天偿付最高额不得超过100元。
9、乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%、第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。
1、申请________仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙
双方各执一份)，副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。
甲方：____________________________
甲方代表：________________________
____年____月____日
乙方：____________________________ 乙方代表：________________________ ____年____月____日
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、
广告宣传协议书优秀范例 协议的签订不能大意，在生意方面大意就是对自己不利，快来看看墙面协议该怎么签订吧。下面是我给大家带来的广告协议模板，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧！ 广告宣传协议书范本（一） 甲方： 乙方： 甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，签订此协议，供双方遵照执行。 一、刊登 乙方本着为甲方服务的原则，按照协议约定发布甲方的宣传稿件，具体安排如下： 二、证明文件的提交 甲方在发布宣传内容之前，须向乙方提交下列证明文件，并对其提交的证明文件的合法性、真实性负责。 1.营业执照副本复印件； 2.经营许可证书复印件（适用特殊行业）； 3.获奖证书及荣誉证书复印件； 4.其他有关法律事实的证明文件。 三、付款
甲方必须在协议签订后将协议价款转入或汇入乙方指定账 户，同时将转账凭证或汇款底单传真至乙方。 四、稿件的确认和修改 1.甲方应对其自行设计或委托他人设计、制作的宣传样稿， 以盖章或业务经办人的签字方式予以确认； 2.乙方有权对不符合法律法规、国家政策规定的宣传内容， 予以删改或拒绝发布。 五、责任的承担 1.由于甲方提供的宣传内容及相关证明文件不符合法律规 定，致使宣传不能发布或不能按时发布的，由甲方自行承担一切 损失；由于甲方提供虚假的、非法的宣传内容所引起的一切法律后果，由甲方自行承担； 2.由于乙方工作失误造成宣传刊误，应负责对错误部分更正 一次；由于甲方原因造成宣传刊误，甲方自行承担责任。 六、协议的变更和终止 协议双方对协议的变更或终止，必须以书面形式进行确认。 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更和终止协议，否则构成违约。 七、违约责任 协议一方或双方当事人不履行或不完全履行协议任一条款
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
合同编号： 建设工程施工合同（示范文本）（2017版） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）（GF-2017-0201） 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、合同工期 三、质量标准 四、签约合同价与合同价格形式 五、项目经理 六、合同文件构成 七、承诺 八、词语含义
九、签订时间 十、签订地点 十一、补充协议 十二、合同生效 十三、合同份数 第二部分通用合同条款1. 一般约定 1.1词语定义与解释 1.2语言文字 1.3法律 1.4 标准和规范 1.5 合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络 1.8严禁贿赂 1.9化石、文物 1.10交通运输 1.11知识产权
1.12保密 1.13工程量清单错误修正 2. 发包人 2.1 许可或批准 2.2 发包人代表 2.3 发包人人员 2.4 施工现场、施工条件和基础资料提供2.5 资金来源证明及支付担保 2.6 支付合同价款 2.7 组织竣工验收 2.8 现场统一管理协议 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 3.2 项目经理 3.3 承包人人员 3.4 承包人现场查勘 3.5 分包 3.6 工程照管与成品、半成品保护
3.7 履约担保 3.8 联合体 4. 监理人 4.1监理人的一般规定 4.2监理人员 4.3监理人的指示 4.4 商定或确定 5. 工程质量 5.1质量要求 5.2质量保证措施 5.3 隐蔽工程检查 5.4不合格工程的处理 5.5 质量争议检测 6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工 6.2 职业健康 6.3 环境保护 7. 工期和进度
合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担
订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。
2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：
四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页
本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页
合同编号：YT-FS-6339-21 宣传服务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
宣传服务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托人：，以下简称甲方。 受托人：，以下简称乙方。 订约时间：订约地点: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和有关法律规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经充分的友好协商，就甲方委托乙方承担其项目的广告策划事宜，一致达成如下协议，并承诺共同遵守。 一、服务内容和范围 甲方委托乙方承担广告宣传工作，具体服务内容包括但不限于本合同。二、合同期限 本合同有效期为( 12 个月)，自 20xx 年 1月 1 日至20xx年12 月31日止。合同结束之界定以完成工作为准，但总体工作认定时间不得超过合同期限，
若有相应延迟，以双方口头商定时间为准。 三、服务费用及支付方式 服务费用：为确保项所服务之品牌形象的完整性和系统性，同时保证双方利益，合同采用分阶段计费方式。合同服务费用，总计人民币：万元整(￥ .00元) 付款方式和付款时间： 银行转账支付。 四、甲方的权利和义务 1、甲方有权及时对乙方所提交的广告方案、设计稿和其他书面工作文件提出口头或书面修改意见和建议，乙方据此进行修改、调整。 2、甲方应积极配合乙方工作，按双方约定的项目进度计划及时提供乙方服 3、甲方确定甲方的对口衔接人赵一哲，全权代表甲方对委托项目的总体设计风格及功能要求进行控制负责，并有对所有稿件签字确认的权利和义务。 4、甲方对委托项目各阶段整体设计方案、创意稿等有权
水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期：20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）： 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的
增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订内容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
广告宣传品制作合同样本 凡是有成就的企业家,大都懂得广告宣传的重要作用。那么广告宣传品制作合同是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的广告宣传品制作合同范文，感谢您的阅读。 广告宣传品制作合同范文1 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托广告宣传用品的加工定做事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 二、付款方式： 1、甲方需在合同签订之时支付总费用的30% ，即 ____ 元(人民币)给乙方，(实收金额以收据为准)乙方收到甲方的预付款项后按照甲方要求开始加工生产。乙方交货时甲方应当即付清总费用的全部余款。 三、效果稿设计与交货时间： 1、乙方需在 __ 个工作日内提供比较完整的产品效果稿。 、乙方需在_____年__月__日完成甲方公司委托的事项(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。 四、双方的责任与义务：
1、确认制作生产后乙方提供完整的宣传品(广告伞、太阳伞、广告衫、围裙)效果设计稿，经甲方确认后按双方谈好的质量、规格、样式由乙方开始制作生产。 、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料。由于甲方提供所需资料延误时间造成的后果，由甲方承担。 、甲方应在制作开始前提供完整的设计资料，由于甲方提供资料不完整、内容改动而造成的设计结构改动，甲方须另行支付相应的设计改动费用。 、甲方有权对乙方所设计的产品样稿提出修改意见，经修改甲方最后确认后再投入生产。 、因甲方修改，延误时间造成的后果，由甲方承担。 、因版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。 、设计项目期间乙方挂靠于甲方品牌之中，不得以乙方身份单独与客户签订任何形式的合作协议。 五、违约责任： 1、甲方在确定稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方广告用品制作完成后终止合同的，应
水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进
2017版《建设工程施工合同（示文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
施工合同范本2017 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力
宣传刊登广告合同范文2020版 Advertising contract model 2020 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
宣传刊登广告合同范文2020版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：__________ 乙方：《______》编辑部 依据《中华人民共和国经济合同法》，宣传刊户（以下简称甲方）与乙方协商，一致签订本合同，共同遵守。 甲方现委托乙方按以下版面要求刊登宣传。双方就权力义务约定如下： （1）1．甲方保证所提供的宣传内容是真实可靠的，所产生的责任甲方自负（与乙方无关），并在宣传刊登前支付宣传费。 2．刊登版面：大16开版（21×28cm2）位置：颜色：□彩色□单色 刊登时间：第1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12期（共____期）请选取打√
3．甲方全年宣传费总金额：人民币____是否要发票□要□不要 4．甲方宣传费支付时间：（分二次付清）（打√） 5．第一次____%人民币___年____月____日前从√邮局汇出； 6．第二次____%人民币____年____月____日前从√邮局汇出； （2）乙方收到甲方支付的宣传费后，即按要求在 《______》登出广告。 （3）合同简则： 对双方的权利义务关系，特作如下规定： 1．甲方必须按照国家有关规定刊登宣传广告，有关证明材料必须在刊出广告日期前提供齐全，逾期顺延刊登。 2．甲方来稿字迹、影印件、照片必须清楚，宣传内容有不符合刊登要求时，乙方有权进行删改。 3．广告刊出后如有与原稿不符，系乙方差错，由乙方负责更正差错部分一次，原刊广告照常收费。
福林公馆水电安装 施 工 合 同 甲方：林州市二建集团建设有限公司乙方： 签订地点： 签订时间：2017年09月27日
安装工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程情况，经双方洽商达成如下协议： 第一条工程概况 1-1，工程名称：____________________________________________ 1-2，工程地点： 1-3，工程内容：给排水，暖通，电器施工图内（除消防、电梯外）的全部安装工程内容。（栋层，约万平米） 第二条开工 2-1，开竣工日期：年月日至年月日共计日历天。 2-2，形象进度：在主体阶段施工时，紧密配合土建施工，不得影响工程进度；在工程装修阶段，严格按照甲方施工进度安排施工。 第三条工程质量等级：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为：合格。 第四条合同价款 4-1，承包总价：__________________ 4-2，合同价款计算的依据及承包方式： 1，据实结算，按河南省2013年清单计价规范以及相关配套的费用定额和文件取费用，其中综合人工工日、按最新执行。 2，工程主材：执行当地当期信息价，工程主材需选择信息价内有的品牌，主材由乙方推荐三个品牌甲方任选其一后价格由建设单位及乙方书面确认，若信息价内没有的则建设单位认质认价，但甲方及建设单位不得指定供货商及生产厂家。 3本工程承包方式为：包工包料包辅材。 第五条图纸、资料 甲方应向乙方提供工程施工图及相关资料。若甲方不能按合同约定提供图纸、资料，造成延误，责任由甲方承担，工期应相应顺延。 第六条甲方的权利和义务 1，组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。 2，甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量，安全监督和检查，以及工程的竣工验收。
建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第二章 第三章第一条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条款所赋予的涵义： 第四章 第五章 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 第六章 第七章 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 第八章 第九章 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 第十章 第十一章 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 第十二章 第十三章 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 第十四章 第十五章 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 第十六章 第十七章7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 第十八章 第十九章8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 第二十章 第二十一章9.工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部
门或其授权的工程质量监督机构。 第二十二章 第二十三章10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 第二十四章 第二十五章12.合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 第二十六章 第二十七章12.经济支出：在施工中已经发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 第二十八章 第二十九章13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 第三十章 第三十一章14.工期：协议条款约定的合同工期。 第三十二章 第三十三章15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 第三十四章 第三十五章16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 第三十六章 第三十七章17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 第三十八章 第三十九章18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 第四十章 第四十一章19.书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 第四十二章 第四十三章20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲
合同类型： 合同编号：WF-2017-M7481-07 工程咨询服务合同 项目名称: 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间： 签订地点： 武汉市发展和改革委员会印制
填写说明 一、本合同为武汉市发展和改革委员会印制的工程咨询服务合同示范文本，各工程咨询机构可推介咨询服务合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术咨询项目提供建设工程的可行性研究、项目申请报告、资金申请报告、咨询评估、节能评估、社会风险评估、经济评价、市场预测、技术分析、项目后评价、专题研究等工程技术咨询所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行签订补充协议，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
工程咨询服务合同 本合同甲方委托乙方就《》项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿意的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 一、咨询的内容与要求： （一）咨询内容：受甲方委托，乙方依据国家相关规定要求，负责完成《工程》报告的工作。 （二）咨询要求：本项目报告的格式、内容和深度应能满足国家以及地方政府的相关法规和技术规范要求。 二、咨询项目概况 （一）建设地点：； （二）建设内容：； （三）建设规模：； （四）项目总投资：。 三、履行期限和方式： （一）履行期限：本合同自甲乙双方签定生效之日起， 在个工作日内（国家规定的法定节假日除外）完成。 （二）履行方式：乙方按合同约定要求开展本工程项目的技术咨询服务，最终咨询成果以书面文件形式一式份交付甲方。 四、甲乙双方的责任和义务： (一)、甲方（委托方）应承担的责任和义务
广告宣传合同范本 广告宣传合同范本 广告宣传合同范本一 甲方： ____________________ 乙方： ____________________ 为贯彻执行《________》的精神，普及营养知识，促进营养科技成果的推广，增进城乡居民身体健康。经甲乙双方友好协商，决定联合开展____营养知识的宣传及______营养素的推广应用活动，双方就合作事宜达成如下协议： 1.______营养素由卫生部微量元素营养重点实验室研制，______科技有限责任公司及______保健品有限公司联合出品。乙方保证技术真实，产品质量可靠并符合该产品的质量标准。 甲方作为一种公开出版发行的一种媒体愿意承担宣传营养知识，普及营养科技成果的义务。在甲方媒体开出专栏、版面或时间段，登载或播出乙方所提供的内容。主要包括科普文章、产品介绍、邮购方式、赠送的通知等。以上资料由乙方提供，甲方审定。 3.广告宣传刊出或播出后有消费者购买，广告落款地址电话均由甲方确定，货款由甲方收取，乙方按甲方提供的名单和地址送达或寄发相应数量的货品。 4.结算：
每月结算一次，乙方提取货款总额的____%作为税金、发货邮寄费用，余款甲方分得____%;乙方分得____%。 5.在合作过程中未尽事宜另行协商补充。 6.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有相同法律效力。 7.甲乙双方在合作期间负有保密义务。 8.本协议经甲乙双方签字盖章生效，甲乙双方合作时间为一年，合作期满根据双方意愿再行续签。 甲方__________乙方__________ 甲方经办人： __________乙方经办人： __________ 日期： ________________日期： ________________ 广告宣传合同范本二 广告主名称： 广告经营者名称： 甲乙双方根据目前媒体实际情况及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。 一、广告项目名称： 二、广告设置地点： 三、广告规格数量： 四、发布期限： 自200 201X年X月X日至 200 201X年X月X日止。
水电安装施工合同 甲方（发包方）：运城市汇洋房地产开发有限公司 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条、承包范围：本设计图中需安装的给水、强电、车库桥架的安装工作。 上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。 第二条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，车库水、强电、车库桥架安装工程。 第三条、承包方式：包工不包料。 第四条、承包合同工期：总日历天数40天。开工日期：2017年7月12日，竣工日期：2017年8月22日。 第五条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。
第六条、工程量计算方式及承包价款：（安装费） （1）给水管大小管平均每米30元（2）桥架安装每米30元，（3） 主电缆安装每米6元，（4）接地下室小线每米3元，（5）接电表箱、层配电箱每个100元，（6）配电室内焊接地线、槽钢、接线等全部工 程，每个配电室4000元。（配电室全部完成） 第七条、工程付款办法： 甲方按工程进度付款，待每个系统工程竣工验收合格后进行结算并付款。 第八条、双方权利和义务： 8.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。 8.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。 8.3文明施工：乙方必须做好文明施工。 第九条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部
(GF—2017—0201 ) 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部制定 国家工商行政管理总局
人的合法权益*恢拥（中华人艮井和国合同法第川中华人民扶和国雀 分组成“ （一）合同协议$ &示范乂本》合同协饮书共计13条.主要包括：丄程概况、作同 丄期JJ1歸抹准、緩约合同价和合同价恪形式、项目经即.合同文件构 成、承诺以及合同生效条件等2fi 耍内容，集中杓定了合同十事人堪 本的合同权刊文务. （—）逋用合同条款 通甬合同条款是石同与事人根据《中华人民共和国建筑法》M 中 华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工稈建设的实施及相 关事项,对存同半事人的权利义林出的原则性约定。 通用舍同条款共计20 貝体条款分別为： 般约定、发辺人 承包人'监理人、匚程质民 安全文明施匚与环境保护、匸期和进度. 材料与设备、试验与检驰、变更、价格调整、件同悅格、讣量与支付* 验收和工程试仁竣T.结算、秋陷贵任与保修、违不可抗力、保险 索赔和争议解决：前述条款安排既考虑门见行法律法规对工竹建设 的有关燉求.也考虑r 述设工程施工符理的特殊需藤。 为r 指导建枚丄程施丄宵同当巾人的签约行为"维护含同当事 筑法旅百中华人民曲和尿招标投标沐》以及利瓷沐沖汰觇?住龙城乡 建设部、同家工商行政管理总局对《逮址匚程施匸合同〔示范文 本〉3 （GF-2013-0201）进齐了修订「制世了（建设工程施工合 同（亦范 D ＞（GF-2017-0201）（以卜*简称《吓范工本》〉. 为了便J 合同卅宁人使用《亦范文本》t 现就有关问趙说明如卜： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同办议书.通用合同亲款和专用合同条歎二部