总包方：
分包方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分直协商，同意签订本协议条款。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、平面尺寸及面积：
4、结构形式：
5、支承方式：
6、檐口高度：M
7、承包总造价：约万元人民币，大写：万元整（根据图纸按实结算）
8、承包项目的工作任务包括：图纸二次设计、钢网架、檩条的制作、加工、安装（主材业主供应）、现场自检、货物运输、现场安装等，构件喷砂除锈及环氧防锈面漆及设计规定内容。
9、施工方法：。
第二条工程期限
1.本工程现场开始拼装至网架就位总工期为日历天。
2.进现场施工准备日期：年月日；开始拼装日期：年月
日；竣工日期：年月日。
3.如遇下列情况，经总包方签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
（1）工程现场不具备施工条件。
（2）由于总包方提出设计变更。
（3）人力不可抗拒自然灾害。
第三条材料供应
1.本工程所需的材料、材质、规格、型号必须符合设计要求和相关技术标准。
2.所有材料须附有合格证或材质证明，并有分包方复检的理化试验报告。
3.对具有合格证书的材料，总包方如有异议要求再次复检时，分包方可以配合，经复检属合格品，其复检的一切费用由总包方承担：如复检证明不合格，则由分包方承担全部费用，并负责更换合格品。
4.图纸中所规定的材料，如出现部分材料在市场上难以购到，则需变更代用，但必须经设计单位和总包方同意，并书面签证后方可使用。
5.施工所用主材（除空心球以及加设的衬套外）由业主提供。
6.分包方可代表总包方与业主洽谈专业技术等业务问题以及监理往来业务关系，资料手续分包方直接对口总包方。
第四条施工与设计变更
1.分包方遵照国家颁发的工程施工与验收规范，按照设计要求编制施工方案，精心组织，工程质量应符合国家规定的标准。
2.在组织施工中，任何一方不得随意变更设计，若现场状况与设计图纸不符，应查明原因及时进行设计变更，由此造成的停窝工损失和材料浪费，由责任方承担经济补偿。
3.分包方的施工方案等书面材料必须业主及监理方认可。
第五条总包方、分包方双方负责事项
总包方：
1、合同签订后，总包方向分包方提供技术交底说明文件和网架结构。图两套。
2、按审定的施工组织设计和施工方案，提供进场材料贮放场地，拆除施工现场障碍物。
3、分包方施工现场所需脚手架的搭设以及固定卷扬机地锚混凝土的浇灌由总包方免费施工。
4、总包方配合分包方砌设（）的砖墩，数量及位置由分包方现场确定，费用在决算中扣除。
钢结构工程分包协议书 甲方：西部机场集团建设工程（西安）有限公司 乙方： 西安咸阳国际机场国际快件监管中心工程的钢结构工程、屋面工、钢雨棚、钢结构五金件等施工内容，经过公司招标，确定由徐州通域空间钢结构有限公司施工。为了确保该工程的顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及公司经营承包责任条款的规定，双方本着精心施工、共同协作的精神，结合工程的具体情况，订立该协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：西安咸阳国际机场二国际快件监管中心工程 2、工程地点：西安咸阳国际机场 3、工程承包内容：钢结构工程、屋面工程等经设计院批准的深化设计图纸内的全部内容，以及钢雨棚、五金件等施工内容(图纸内钢构部分全部工作内容)。本分包工程包工、包料、包机械、包质量、包安全文明施工。 第二条：工期 开工日期：开工日期以甲方通知为准，工期：120 日历天 第三条：工程质量 乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及建设单位要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。本工程要求质量等级为：合格。 第四条：协议价款及承包方式 本工程采用固定总价包干方式。不因材料、人工、机械费用变化，工程变更，招投标漏项，工程量变化等其他因素调整。包干总价为：万。 第五条：施工安全及文明施工 乙方要做好安全施工教育工作，坚决执行国家有关规定，坚持“安全第一、
预防为主、综合治理”的原则，采取严格的安全防护措施，配备至少1名专职安全管理人员。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、创卫及咸阳机场等有关部门的管理规定，做到文明施工；无偿配合甲方文明工地创建；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等损失及罚款。施工期间造成的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任和经济损失。 乙方必须按照省级文明工地要求组织施工，无条件配合甲方文明工地建设及验收。 第六条：协议价款的支付： 本工程无预付款，乙方按月上报工程量，经甲方确认后支付完成工程量造价的70%，工程验收合格后付至合同价款的70%；待甲方与建设单位最终结算完成后，扣除各项相关费用后，扣留10%的保修金（待保修期2年满后无息支付），一次付清剩余款项。每次支付工程款前乙方必须提供增值税发票。 第七条：甲、乙方的职责 1、甲方职责： （1）提供乙方本工程所需资料，办理有关手续。费用由乙方支付。 （2）审阅施工组织设计，有权监督、检查、指导工程质量、安全、工期等各方面的工作。 （3）及时传达当地政府、建委、建管及建设单位等下达的文件、通知及会议精神，并督促检查，确保落实。 （4）派技术人员到施工现场，协助解决施工中的技术问题及核实现场签证。 （5）甲方承担施工水费用，提供一级电箱临电设施接入点；不提供办公、住宿及库房，现场也不得自建。 2、乙方职责：
合同编号：YT-FS-3025-41 钢结构分包合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同签订地点：合同签订时间：年月日 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： (1)甲方提供图纸的，按图纸要求。 (2)甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
承包范围： 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总：工作日，其中安装工期个工作日。 四、质量标准 本工程质量标准： GB50017-20xx 五、合同价格 金额(人民币，以下同) ：(大写) 五十五万元整 六、付款约定 1、本合同签订后,乙方材料到达甲方的施工现场，甲方向乙方支付合同总价的约 40 %，计 220xx0 元，材料款。 2、工程进度款的支付：工程进度每星期报一次进度，按进度的80% 预付给乙方 3、其他约定：工程完工后一次性付清工程款 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
编号： 钢结构工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年____ 月 ____ 日甲方: 乙方：签订时间：年月日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方根据分工负责，配合协作精神，同时为明确 双方的权利义务，经协商一致，双方同意签订本合同。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围：工程钢结构厂房的材料加工、制作、运输及安装。 第四条工程规模：单跨m 、建筑面积m2 第五条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照甲方认可的施工图 纸和说明书要求，精心组织施工，确保工程质量合格。 第六条承包方式：包工、包料。 第七条合同款及付款方式： 合同价款： 1. 合同总额为固定总价人民币____________ 元。乙方开具上海市建筑业统一发票给甲方, 甲方提供相应的完税证明给乙方。 2. 本价格为固定总价，不因建筑材料价格上涨因素、高温、雨季、冬季施工条件、节假日施 工条件等因素变化而产生调整。 3. 乙方不承担总包土建配合费、项目报建费等相关费用。 付款方式: 1. 本合同签定后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%乍为备料款，即人民币 _________ 元。 2. 厂房的主次钢结构运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的20%,即人民币_元。
3. 主结构安装完成，屋面板和墙面板运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%,即人民币____________元。 4. 本工程完工交付业主后的十日内，甲方向乙方支付合同总额的15%即人民币__________ 元。 5. 本工程竣工验收壹年后十四日内，甲方向乙方支付合同总额的5%,即人民币___________ 元。 第八条工程期限 乙方按照如下节点完成合同工作： -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日：深化图纸，并报甲方和业主审核，完成 钢构板材的采购，加工制作。 -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日完成主结构的安装 -年 __ 月_____ 日完成屋面系统安装 -年 __ 月_____ 日完成墙面系统安装，即大面完成。 _____ 年_____ 月 _____日完成收尾工作，视其他单位工作面配合情况调整。 工程每延期一天，罚金为人民________ 元/天，罚金总额不超过合同金额的3%。 在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延： 1、因自然灾害、国家及地方政策等不可抗力因素被迫停工； 2、因甲方提岀变更计划或变更施工图而不能继续施工； 3、因甲方不能提供施工现场安装条件（场地、停电、其他单位原因致使工地停工等），被迫停 工或不能连续施工； 4、因甲方延迟支付工程款。 第九条违约责任 1. 违约处理：签约双方的任何一方不能全面履行合同条款时属于违约行为，因违约造成的经济损失一律由违约方负责赔偿，因违约造成工期延误时，如果甲方违约时工期可以顺延，但乙方违约时工期不予顺延。 2. 违约金标准：合同条款履行过程中如任何一方无正当理由单方面提出终止合约时属于单方违约，由违约方负责给对方造成的经济损失。
钢结构加工制作安装专业合同 承包方（甲方）： 分包方（乙方）： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量： 4、工程技术条件：（详见图纸及规范要求）。 第二条分包范围和内容 图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。 上述工作范围包括但不限于以下具体工作：材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护（小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道）等。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 具体内容及要求见施工设计图纸。 第三条施工工期 总工期为天。 第四条结算方式 1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式，此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料，构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。 2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。 3、合同价暂定为：人民币元（大写：元整）。预算钢结构工程量为：9吨左右，综合单价为：元/吨。如有增减按此单价进行调整，竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算，材料损耗及辅材均含在综合单价内。 第五条付款方式 1、双方签订合同后三日内日，甲方支付乙方预付款元（大写：元整）。
2、工程完工后，经业主、甲、乙叁方共同验收合格，余款在验收合格（扣除质量保修金后）一周日内付清。甲方扣除合同总价的5%（无息）作为质量保修金，质量保修金期为一年，保修期到后一周内付清质量保修金。 3、所有工程款项现金支付，乙方提供相应建安税票。 第六条双方责任 一、甲方责任 1、按本合同约定，及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面，进行乙方的进度，质量，安全等工程管理。 二、乙方责任 1、乙方出具书面委托，指派为本工程的负责人，代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。 2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理，对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、小区物业管理等规定，做到安全、文明施工，不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 6、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
钢结构安装施工劳务分包 合同书 合同编号：（） 工程名称： 发包单位： 承包单位：
签定日期：年月日 钢结构安装施工劳务分包合同书 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，确保工程按合同范围及内容顺利进行，经协商达成一致意见，签订本合同，并严格履行。 第一条：工程名称： xxxxxx工程项目 第二条：工程地点：贵州省威宁县 第三条：工程范围及内容：锚栓预埋、钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、拉条、支撑、隅撑、系杆、爬梯、钢天沟、彩板、楼承板及栓钉等图纸范围内的全部钢结构的安装、焊接（焊条、氧气、乙炔及胶由乙方提供）及局部补漆，不含门窗、楼面配筋，、防火涂料的施工。 第四条：承包方式及价格： 一、承包方式：分包劳务； 二、第一批工程：鸡蛋一、二、五、六区—综合用房（约xxx平方米），饲料厂区—附属用房（约xxx平方米），饲料厂区—值班室（约xxx平方米），鸡蛋三、四
区
—综合用房（约xxx平方米），以上四栋屋盖工程按照单价（人民币）： xx 元/平方米计价； 三、第二批工程：主车间（建筑面积约1579平方米，墙面面积约2112平方米）按照建筑面积单价（人民币）： 108 元/平方米计价，另计墙面 35 元/平方米； 四、第三批工程：附车间（约3807平方米），卸料棚（约189.4平方米）按照单价（人民币）： 45 元/平方米计价； 五、以上价格包含吊车费、工人保险；如需打内板价格另计； 六、如遇以下情况应单独计价： 1、发送重大设计或技术变更； 2、在施工中发生增加工程项目； 七、其他约定：以上工程面积为暂估面积，结算时按实际滴水面积计算，单价不变； 第五条：付款及结算 一、每批工程结束后，甲方支付乙方当批工程劳务费的90%。 二、三批工程全部结束并验收合格后，甲方支付乙方至全部工程劳务费的97% 三、剩余3%的劳务费作为保修期押金，保修期为一年，一年内如发生漏水等施工质量问题，乙方无偿进行维修，维修材料由甲方提供，保修期到期后，甲方应于一周内按实全额支付乙方押金。 四、施工期间，如乙方需要生活费，可向甲方预支部分生活费，预支金额不能超过当前完成工程量的80%。
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期：年月日（暂定） 2、竣工日期：年月日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）____________（人民币）￥：元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
总承包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就XX县XX钢结构工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：XX及连廊钢结构工程 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分24503.95平方米 1.4 工程内容：图纸中的E馆主体钢结构和维护钢结构、连廊钢结构制作、安装。 1.5 承包范围：所有钢结构主体和维护结构工程等内容 1.6承包方式：包工、包料、包质量、包安全等。 1.7设计单位： 第二条合同工期 工期总日历天数：150日历天，实际开工日期以甲方书面通知为准。 第三条工程质量 工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。 第四条合同价格及合同形式 4.1暂定合同价款人民币大写：万元小写：￥。 结算时，根据甲方与建设单位签订的总承包合同约定进行，按照图纸、设计变更及现场签证的实际完成工程量结算。 第五条合同文件使用的标准适用法律
5.1适用法律情况： 国家及XX省有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与XX省对同一问题均有规定时，以XX省的规定为准；XX省无规定的，以国家的规定为准。 5.2适用标准、规范： 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府规定。 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20XX》和其适用的修订版本。 《XX省建设工程工程量清单综合单价》（20XX）、20XX定额综合解释和综合解释续及省市有关计价文件。 《XX市建设工程造价信息》。 《XX市建设工程主要材料基准价格信息》。 第六条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下，提供建安配套施工图纸。乙方对施工图纸进行优化设计后提交甲方，甲方负责组织建设方和监理单位对优化后的图纸进行会审确认。 第七条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表，行使甲方的全部权力和职责；督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，施工过程中在其职责范围内所发出的书面资料均应视为甲方意见的有效表达。 第八条乙方驻工地代表
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
施工合同书 甲方：XXXXX有限公司 乙方：XXX省XXX钢结构工程有限公司 经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。 一、工程概况： 1、工程名称：XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点：蒲江成佳 3、工程内容： 工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。 钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。 4、工程数量：建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期： 合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式： 1、工程价款： 工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。（工程验收后以实际面积结算） 2、付款方式： 合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元），其余款项（10%），甲方在工程
竣工6个月后一次付清。 3、工程验收： 施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。 三、甲方的义务和责任： 1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方； 2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系； 3、提供施工所需的水、电源。 四、乙方的义务的责任： 1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿； 2、在施工过程中，乙方应文明施工； 3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。 五、保修期： 钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。 六、违约责任： 1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失； 2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金； 3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。 七、违约解决方式： 经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。 八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。 甲方（代表）：乙方（代表）：
钢结构分包合同 甲方： 乙方： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济合同法条例规定，同意订立合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：总价包干 （二）、承包内容：钢结构、屋面、围护、门窗、屋面落水的材料、制作、生产运输、安装。 第二条：工程总造价： 工程总造价：大写壹佰肆拾万元整（￥1400000.00 元）；乙方向甲方开具价税合计140万元的17%增值税发票。 第三条：工期： 工期为40天，从2017年5月10至2017年6月20日。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的%作为预付款；即人民币：元整（￥元） （二）、钢结构到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的%作为到货款；即人民币：元整（￥元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的%作为到货款；即人民币：元整（￥元）
（四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的%作为进度款，即人民币：整(￥元) （五）、工程完工验收合格后三天内，付至合同总额的%，即人民币：整(￥元) 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。 第六条、工程质量 （一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）进行设计选材、制造和安装。 （二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。 （四）乙方应严格按照施工图纸进行加工安装。 （五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。 （六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。 第七条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。 （2）验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。 （二）资料 （1）验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及检验报告,作为整体工程资料备案。
钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表
编号： 钢结构安装合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年___ 月____ 日发包人（全称）: ______________ （_______________ 简称甲方） 承包人（全称）: _________________________ （简称乙方）
为了明确双方对完成本合同的责任和关系，确保工程按合同范围及内容顺利进行，经双方充分协商一致，同意根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签署以下合同条款。 第一条：工程名称：________________________________________________________ 第二条：工程地点：________________________________________________________ 第三条：工程范围及内容：__________________________________________________ 第四条：施工内容、单价的确定： 1、____________________ 钢结构安装：元/T ①包括：钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、拉条、支撑、隅撑、系杆、爬梯等图纸范围内的全部钢 结构的安装、焊接。（焊条由甲方提供）。 ②以上构件的安装费、安装用机械、工具等费用已包含在单价中。 ③甲方提供主次结构安装所用材料及配件，乙方为劳务包清工安装。 ④重量为所有钢结构理论重量（据详图理论重量结算）。 2、工地额外多用人工费用：_____ 元/每人工日；额外多用机械台班费用以实际发生为准。甲方 应及时给乙方办洽商增加单，待完工后一并决算。 3、其他约定：以上工程量为暂估数，竣工后按实际发生量结算，单价不变。 第五条：付款及结算 1、签订合同生效后乙方进场当日甲方支付给乙方进场费_______________ 。 2、主次钢构安装完毕，验收合格，甲方支付给乙方工程安装进度款__________ 。 3、验收合格后甲方支付乙方工程进度款至合同总额的95%即______________ 。 4、结算总额的5%乍为保修期押金，在壹年的保修期满并无质量问题，甲方于一周内给乙方一 次付清。
专业工程分包合同 分包工程名称： 发包方： 分包方： 施工地址：
发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称： 1.2工程概况：详见施工图 1.3 承包方式及分包工作内容： 1.3.1承包方式：包工及辅材、包机械、固定单价合同； 1.3.2分包工作内容：根据业主、设计、甲方等共同确认的《》施工图纸的钢结构工程、施工方案、施工规范等要求完成所有钢结构现场量测下料工厂加工制作（钢结构主材由甲方供料）、钢构件现场安装、压型钢板铺装（压型钢板甲方供料）及抗剪栓钉焊接、钢结构防腐、检验、试验、所有辅助材料及机械、构件运输、成品保护、税金及其它一切的费用。 1.3.3 临时建筑物、临水临电所需人工（临电甲方提供至二级箱，临水甲方提供至楼层点）； 1.3.4 现场文明施工，要求达到每日施工活完场清料具净；
1.3.5 完成本工程所有机械及生产工具的租赁及进出场费用； 1.3.6 承担自己所有施工人员的工伤保险费及医疗保险费； 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名。 第三条合同工期 年月日甲方将施工材料运输至乙方指定的钢 结构加工厂，年月日起至年月日 乙方完成所有承包范围内的施工任务。 第四条合同价款 4.1合同价款为：钢结构加工制作安装综合单价为 元/吨（含全部人工、辅材材料、机械及深化设计、风险等一切费用，包括税金和管理费）、压型钢板铺装费综合单价元/㎡（含抗剪栓钉），钢结构总量暂估吨、压型钢板工程量暂估㎡。 暂估价：元（大写），最终结算，以双方共同确认的图纸量为准。最终结算需要发包方现场负责人、生产经理、安全经理签认验收单后方可办理结算手续。 4.2对合同价款内容的明确：本工程合同范围内甲方
编号：_____________钢结构厂房施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（甲方）： 法定代表人： 法定注册地址： 承包人（乙方）： 委托代理人： 法定注册地址： 发包人为建设项目（项目名称，以下称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 承包范围： 三、承包方式： 承包方式：包工、包料、包门窗、包质量、包工期、包安全。 四、合同价款 合同总价：大写：，小写：元整。 五、合同形式 本合同采用固定单价，（该单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费
用等费用），本单价一经双方确认，因设计发生变更足以影响单价可调整外，其它任何因素造成的单价增加均不调整。（注：由于发包方或自然因素造成的一切变更可调整单价）。 六、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工程施工天数为天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际施工天数为准，因人力或自然不可抗拒因素除外。 七、质量标准 工程质量标准：符合设计要求及《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002 八、款项支付 本工程有预付款，有进度款。按以下进度付款： 1、本合同签订之日，发包人即向承包人支付合同总价款的 % ，金额：￥元，大写：； 2、本工程钢构件进场后，发包人即向承包人支付合同总价款的 % ，金额：￥元，大写：； 3、本工程钢构主体完工后，发包人即向承包人支付合同总价款的 % ，金额：￥元，大写：； 4、待工程全部施工完毕，竣工验收合格并办理结算后，发包人即向承包人支付合同总价款 的 %，金额：￥元，大写：； 九、工程结算 结算方式：合同约定固定单价乘以实际工程量，加上相应规费，加上增减部份按承包人报价单报价核算。其它变更增减以双方签字确认的书面文件为准。注：由于发包方单方面因素使本工程工期延长或延误，钢材市场价格涨幅5%以上，按市场价格调差计算。
钢结构工程合同书 建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承建单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包方：（以下简称甲方）： 承包方：（以下简称乙方）：甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签定如下合同条款： 第一条：工程概况 1、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、工程范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条：承包方式：包工包料 第三条：工程造价 本工程承包价约为( )万人民币，施工中发生的单项设计变更，另行协商。 第四条;开、竣工日期 本工程根据甲、乙双方议定的工期( )天。自2016年＿＿＿月＿＿＿日开始至2016年＿＿＿月＿＿＿日结束。 第五条：付款及结算方法 工程完成，甲乙双方共同计算工程量，确定结算值。经甲方验收合格后延期4个月期付结算工程款的 %，剩余 %作为质量保证金。一年后全额支付. 第六条：双方职责 （一）甲方： 1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。 2、开工前会同乙方施工图审核。 3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、 4、做好施工现场的“三通一平”（即电通、路通、场地平整）工作。 并提供乙方工程施工中的用电。 5、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。 6、按合同规定及时向乙方支付工程款。 （二）乙方： 1、按时向甲方提供材料质量证明书、检验报告等。包括钢材、焊剂
合同编号：YT-FS-1399-61 钢结构分包合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位(简称甲方)： 承包单位(简称乙方)： 工程名称及地点： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济合同法条例规定，同意订立合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 (一)、承包方式：总价包干 (二)、承包内容：乙方包钢结构、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价：(￥ 元，含总包费3%);未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加 5.72%作为
税金。 第三条：工期： 工期初定为天，从到。 第四条：付款方式与结算方式： (一)、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为预付款;即人民币：：元整(￥ 元) (二)、钢结构到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币：元整(￥ 元) (三)、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币：元整(￥ 元) (四)、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的5%作为进度款，即人民币：整(￥ 元) (五)、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整(￥ 元) 第五条、工程技术条件：(详见图纸)。 第六条、工程质量 (一) 钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)
钢结构工程施工合同书 建设单位：（简称甲方） 施工单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况：（包括工程的名称、地点、钢构面积等内容） 二、工程承包方式： 三、工程承包范围： 四、工程日期： 五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。 六、工程造价： 七、工程验收方式： 工程竣工之后（指本项目钢结构子分部工程），根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。 八、付款期限和方式： 。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。 九、保修内容和期限，保修期满，保修金一次性返还给乙方。 十、双方的其它义务： 甲方义务： 1、用地和施工许可证： 2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为。 4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费（人员工资每天元，机械按每台班元计算。） 乙方的义务： 1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。 2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。 十一、违约责任： 本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款支付守约方违约金。 十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。 十三、本合同一式份，双方各执份，签字盖章生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 住所：住所： 电话：电话： 开户行：开户行： 银行帐号：银行帐号： 签订合同地址： 签订合同时间：年月日