上海市建设工程勘察合同项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：2018年月日
说明
一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐
全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同
制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方承担工程勘察，
经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：
2．2工程项目的地点：
2．3工程项目的规模：
2．4工程特征及附注说明：/
2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件
《工程勘察委托书》
2．6工程项目的勘察阶段：
(1)初勘
(2)详勘?
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件
第四条乙方向甲方提交的勘察文件
第五条勘察试验项目及预估工作量
第六条勘察费用及支付程序
6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写：)。6．2 支付程序为：
6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金/ 元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；
6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：
6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任
7．1 甲方责任
7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：
7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它
8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)
8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项
A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自2018 年月日起生效。
8.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(以下无正文)
委托方单位名称：承接方单位名称：
计研究院有限公司(盖章)
法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
电传：电传：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
签订合同代表(签字) ：签订合同代表(签字)：本合同于2018 年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)
备案日期：鉴订日期：
年月日年月日
工程勘察设计廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位(甲方)：
勘察设计单位(乙方)：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事
前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日
甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章) 年月日年月日
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程勘察合同 ［岩土工程勘查、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工 程物探］ 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 合同编号：____________________________________ （由勘查人编填） 勘查证书等级：_______________ 级 _________________ 发包人：公司 勘查人：公司 签订日期：2010 年月日
中华人民共和国建设部 监制 中国工商行政管理局 发包人：公司 勘察人：公司 发包人委托勘察人承担路地块（约亩） 地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工 验收等——切配合月艮务工作任务。 根据〈〈中华任命共和国合同法》及国家有关法规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_____________________________ 1.2工程建设地点：____________________________ 1.3工程规模、特征：按图纸说明范围等。 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求：严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求（类型、件数、次数）等。 1.6承接方式：包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。 1.7预计勘察工作量：承包范围自行现场勘杳确宋。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1担供本工程批准文件〈复印件〉，以及用地〈附红线范围〉、施工、 勘察许可等批件〈复印件〉2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑 总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资 料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人予以协调帮 助。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： 4.1开工及提交勘察成果资料的时间： 4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工，2010年月日 提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时 间为准，如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘
建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探） 工程名称： 工程地点： 勘察证书等级：
发包人： 住址： 法定代表人： 勘察人： 住址： 法定代表人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程建设地点： （三）工程承包范围及内容： （四）工程立项批准文号： （五）工程勘察技术要求： （六）资金来源：
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源，并对其准确性、可靠性负责。 （一）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）; （二）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; （三）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; （四）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： （一）开工及提交勘察成果资料的时间 1．本工程的勘察工作定于年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 2．勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 （二）收费保准及付费方式 1．本工程勘察可选择以下第种方式计取费用； （1）预算包干; （2）中标价加签证; （3）实际完成工作量结算; （4）国家的收费标准中没有规定收费项目的，由发包人、勘察人自行议定。 2．本工程勘察费：为元（大写） 勘察人提交勘察成果资料后天内，发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 （一）发包人责任
GF—2016—0203 合同编号：____________ 建设工程勘察合同 （示范文本）
住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同
权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细
内部编号：AN-QP-HT938 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建设工程勘察合同通用范本
建设工程勘察合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应
建设工程勘察设计合同 （一）示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程勘察设计合同（一）示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包方：______________ 承包方：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘 察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本 合同，以资共同遵守 第一条工程名称_______________； 工程地点_______________； 工程规模_______________； 工程投资_______________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委 托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规
定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负
建设工程勘察合同（住建部2016版） 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件，可以签订本合同。 合同编号： 建设工程勘察合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要 求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约 定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示 范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款
勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________
传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
岩土工程设计、治理、监测 工程名称：______________________________ 工程地点：_______________________________ 合同编号：______________________________（由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 -------------------------------------------------------------------------------- 发包人： _____________________________________________________________________ ___________________ 承包人： _____________________________________________________________________ ___________________ 发包人委托承包人承担 _____________________________________________________________________ _______工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： _____________________________________________________________________ ____________ 1.2 工程地点： _____________________________________________________________________ ____________ 1.3 工程立项批准文件号、日期： _________________________________________________________________
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程勘察合同（示范文本）（GF—2016—0203） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第1条一般约定 1.1词语定义 1.2合同文件及优先解释顺序 1.3适用法律法规、技术标准 1.4语言文字 1.5联络 1.6严禁贿赂 1.7保密 第2条发包人
2.1发包人权利 2.2发包人义务 2.3发包人代表 第3条勘察人 3.1勘察人权利 3.2勘察人义务 3.3勘察人代表 第4条工期 4.1开工及延期开工 4.2成果提交日期 4.3发包人造成的工期延误4.4勘察人造成的工期延误4.5恶劣气候条件 第5条成果资料 5.1成果质量 5.2成果份数 5.3成果交付 5.4成果验收 第6条后期服务 6.1后续技术服务 6.2竣工验收 第7条合同价款与支付 7.1合同价款与调整 7.2定金或预付款 7.3进度款支付
2013版《建设工程施工合同（示范文本）》中的 十个重点问题 第一个问题，新版施工合同的修订情况 为了指导当事人对建设工程施工合同的签约和履行，2013年4月3日住建部和国家工商总局联合发布了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），自2013年7月1日实施。此前已经使用了14年的99《建设工程施工合同（示范文本）》同时废止。 此次，住建部对99施工合同范本进行了颠覆性的修订，修订后的13施工合同范本与99合同范本比较，增加、变更了许多的内容。举例来说，第一、施工合同的计价方式不同。99施工合同范本规定的计价方式是固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同；13合同范本取消了固定价格合同，将计价方式调整为单价合同、总价合同和其他类型合同。我们知道原来的固定价格合同分为固定总价合同和固定单价合同。现在13施工合同范本和13工程量清单计价规范都取消了固定价格合同，那么，将来我们在签订施工合同的时候，也就不能再约定固定价格合同了。第二、实际竣工日期确认的标准不同。过去工程项目竣工验收合格的以验收合格的日期为实际竣工日期；现在不同了，现在工程项目竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。第三、工程索赔的程序不同。13施工合同范本规定了“逾期索赔视为放弃权利的制度”。99施工合同范本规定了发生工程索赔事件后的28天内当事人要提出索赔意向，但是，并没有说28天内没有提出索赔意向的就视为放弃索赔权利。没有提出的，也可以在工程竣工结算的时候提出，甚至可以在竣工结算文件达成一致后的两年之内提出。现在新的施工合同范本规定，当事人在知道或者应当知道索赔事件发生之日起28天内，没有提出书面索赔意向的，视为放弃索赔权利。当事人一经对结算文件达成一致，此前的索赔事项一律不得另行提出。等等。可见，13施工合同范本与旧的合同范本存在很多方面的不同，这些一定要引起我们工程管理人员的注意，否则，我们将难以胜任施工管理的工作。今天我们就向大家介绍新版施工合同范本的主要内容。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察合同
编号：FS-DY-20527 勘察合同 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ （由勘察人编填） 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○○○年三月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________ 1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
建设工程勘察合同（示范文本）（GF—20xx— 0203） In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-616476 建设工程勘察合同（示范文本）（GF— 20xx—0203） 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 合同编号：____________ 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
建设工程勘察合同示范文本（一）GF-2000-0203 2000年 3月 1日建设部、国家工商行政管理局联合 颁布） [ 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 发包人：_________________________________________________________ 勘察人：_________________________________________________________ 发包人委托勘察人承担_________________________________________ 任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：________________________________________________________________ 1.2工程建设地点：____________________________________________________________ 1.3工程规模、特征：__________________________________________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：______________________________________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________ 1.6承接方式____________________________________________________________________ 1.7预计勘察工作量：____________________________________________________________ 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条： 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于___________ 年_____ 月_______ 日开工，_________ 年______ 月 _______ 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________________________ 计取费用；或以“预算包干” 、“中标价加签证” 、“实际完成工作量结算” 等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_________ 元（大写_______________________ ），合同生效后
附件3 合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称： 工程地点: 发包人： 勘察设计人： 勘察设计证书等级： 签订日期： 签订地：山西晋城
发包人：[与营业执照一致] 勘察设计人：[与营业执照一致] 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经发包人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条勘察设计依据 2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：[列明采用的具体技术标准]。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 合同书。 3.2 中标函。 3.3 发包人要求及委托书。 3.4 投标书。 第四条工程概况 4.1 工程名称：[写明工程名称的全称]。 4.2 工程批准、核准或备案文号：[根据工程具体情况填写]。 4.3 工程内容及规模：[写明工程详细规模、特征等内容]。 4.4 工程所在地详细地址：[写明工程具体地点]。 4.5 工程投资估算：[根据工程具体情况填写]。 4.6 工程进度安排：[根据工程具体情况填写]。
4.7 工程主要技术标准：[根据工程具体情况填写]。 第五条工程勘察设计范围、阶段与服务内容 5.1 工程勘察设计范围：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.2 工程勘察设计阶段：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.3 工程勘察设计服务内容：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 第六条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间 6.1 资料: [根据工程勘察设计具体情况填写]。 6.2 提交地点：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.3 提交时间：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.4 勘察设计人指定的接收人为：[据实填写]。 6.5 勘察设计人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 6.6 勘察设计人指定的电子邮箱：[据实填写]。 第七条勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间 7.1 文件份；文件份；文件份。 7.2 文件交付地点：[据实填写]。 7.3 文件交付时间：[据实填写]。 7.4 发包人指定的接收人为：[据实填写]。 7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 7.6 发包人指定的电子邮箱：[据实填写]。 在提供上述纸质文件的同时，提供一套不侵犯知识产权的电子版文件。 第八条勘察设计费[以下几种方式只可选择一种，也可根据招标等实际情况据实填写，但应明确风险范围和计算、调整方法] 第一种方式： 本合同勘察设计费总价为：人民币（大写）（￥元）包干，包含全部风险，不因工作量增加及工作周期延长而调整。 其中：勘察费：；设计费：。 第二种方式：
（GF —2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管 理总局 制定
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程勘察合同 建设单位：____________________________以下简称甲方； 勘察单位：____________________________以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 _________________________________________________________________ _________________________。 二、甲方的义务 １．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 ２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 ３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 ４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 ５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 ６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______
最新工程勘察合同范本 委托方(甲方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承包方(乙方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。