当前位置:文档之家› 建筑施工挂靠合同精华版

建筑施工挂靠合同精华版

( 合同范本 )

甲方:_____________________________

乙方:_____________________________

日期:__________年______月______日

精品合同 / Word文档 / 文字可改

建筑施工挂靠合同精华版

The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建筑施工挂靠合同精华版

甲方(管理方):_________

法定地址:_________

法定代表人:_________

乙方(挂靠方):_________

住所:_________

身份证号码:_________

电话:_________

为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书:

一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任

务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

建筑公司挂靠协议书

建筑公司挂靠协议书 建筑公司挂靠协议书 第四条根据本协议第三条的约定,若中标,则发包方同意将工程的拆除工作发包给承包方,由承包方以发包方名义自行开展拆除、现场安全等工作,并将存在的异常情况及时向发包方说明。第五条由承包方以发包方名义与招标人进行有关工程价款的结算,具体工程价款金额、结算时间及支付方式等,由承包方与招标人在双方签订的合同文件中予以明确约定,但发包方应当提供一切必要的协助义务。第六条因拆除工程发生的人工费、材料费、机械费及相应的税、费等全部由承包方承担,与发包方无关;承包方应当及时交纳有关税、费;前期投标费用也由承包方承担。根据前款约定,因拆除工程产生的利润全部归承包方所有,发包方对此表示同意,没有异议。第八条若中标后,未征得承包方书面同意,发包方自行施工或擅自将该拆除工程承包给第三人,则应当向承包方支付人民币元整的违约金,并赔偿乙方的经济损失。第十三条本协议签订于年月日。建筑公司挂靠协议书。发包方(盖章): 承包方(签字): 为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书: 一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。 二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图 纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。 四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“ 工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。 五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。 六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。 八、甲方提取的管理费用: 按工程总造价的2%收取;支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。

新编建筑工业用品买卖合同示范文本

新编建筑工业用品买卖合 同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

新编建筑工业用品买卖合同示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 出卖人:___________ 买受人:___________ 合同编号:_________ 签定地点:__________ 签订时间:_________ 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间标的名称牌号 商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间 及数量合计 合计人民币金额(大写) (注:空格如不够用,可以另接) 第二条质量标准 第三条出卖人对质量负责的条件及期限:

第四条包装标准、包装物的供应与回收: 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:第六条合理损耗标准及计算方法: 第七条标的物所有权自时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于所有。 第八条交(提)货方式、地点: 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担: 第十条检验标准、方法、地点及期限: 第十一条成套设备的安装与调试: 第十二条结算方式、时间及地点: 第十三条担保方式(也可另立担保合同): 第十四条本合同解除的条件: 第十五条违约责任: 第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政

建筑企业股权转让协议标准样本

协议编号:WU-PO-105-59 建筑企业股权转让协议标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑企业股权转让协议标准样本 使用说明:本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 转让方:(甲方) 受让方:(乙方) 本协议书由甲方与乙方就____房地产有限公司的股份转让事宜,于xx年xx月xx日在河北省石家庄市订立。 甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议: 第一条股权转让价格与付款方式 1、甲方同意将所持有的____房地产开发有限公司%的股份共元出资额,以万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股份。

2、乙方同意在本合同订立三日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份,甲方收到价款后,为乙方出具收据。 第二条双方权利义务 1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在____房地产开发有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。 2、甲方转让其股份后,其在____房地产开发有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。 3、乙方承认河北有限公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。

建筑公司工程挂靠合同范本

某某建筑有限责任公司 内部单项工程承包合同书 工程名称: 签订日期:年月日

某某建筑有限责任公司内部单项工程承包合同书 甲方:某某建筑有限责任公司 乙方:身份证号码: 甲方与建设单位签订了工程的施工承包合同,不管甲方是否在本合同引用甲方与建设单位的合同条款,乙方在签订本合同前已经理解并完全接受甲方与建设单位签订的施工合同的合同条件,并自愿接受甲方与建设单位在施工过程中签订的补充协议条款。 第一条工程基本情况及承包范围 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容及承包范围:甲方与建设单位所签订之主 合同承包范围所有工程。 1.4 承包方式:本工程采用包工包料 1.5 计划开工日期:年月日 1.6 计划竣工日期:年月日 1.7 总日历天数:天 1.8 质量等级: 1.9 工程总造价: 合同价款金额(大写):(人民币)元(¥元),让利系数 %。最终造价以甲方与建设单位审定的最终结算成果单为准。 第二条项目经理部的人员配备及人员薪金、证件使用费 2.1 项目经理部的人员配备必须按照甲方依据项目施工需要制订的人员配备标准配备管理人员,其中,项目经理、安全员、资料员等关键岗位可由甲方派驻人员担任。经甲方同意,各岗位人员可由乙方自聘具有相应岗位证书的人员担任,乙方派驻(聘请)的管理人员必须与乙方签有劳动合同,并在本合同签订的个工作日内将相关人员名单及其岗位证书复印件报甲方备案,若乙方未履行此规定,甲方有权自行安排派驻人员,所有费用均由乙方负责。。 2.2 合同期内甲方派驻项目经理部的管理人员工资(含岗位工资、工龄工资、补贴工资)及其“五险一金”企业及个人部分等均由乙方承担,工资标准参考甲方现行的《薪酬管理规定》执行,并根据甲方薪酬管理制度的调整而调整。 2.3 合同期内中标工程的证件使用费由乙方支付,时间为工程中标至工程竣工验收并协助甲方在相关单位办理主要管理人员诚信卡解锁事宜止。证件使用费,是指将员工的证件用于中标工程项目而由乙方支付的费用。证件使用费发放标准为:建造师证每月发给使用费元;安全员每证每月发给使用费元。以上标准根据

建筑工程材料购销合同模板_买卖合同

建筑工程材料购销合同模板_买卖合同 建筑工程材料购销合同范文一甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240*115*53)按每快0.05元,配砖(200*90*53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。 2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 1、付款实行月结款制度,每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方,待甲方审核无误后,于下月5日之前付款。 三、材料质量: 乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量),如材料运至施工现场后,发现该材料不合格,甲方拒绝签收,乙方应自费运出现场。 四、违约责任: 1、乙方所提供的材料不符合质量要求,或数量不足,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并处罚该材料缺少部分2陪罚款,且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。 2、乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料,如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失,乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。 3、乙方必须安全规范运输,如出现任何意外事故,均由乙方自行承担责任。 4、如发现三次以上材料不符合质量要求,或数量不足;甲方有权终止合同。 五、合同执行: 1、本合同未尽事宜,双方应友好协商,协商不成可提交法院解决处理。 2、本合同双方签字盖章之日起生效。 3、本合同一式两份,甲乙双方个执一份。 甲方签字(盖章) 法定代表人:法定代表人: 年月日年月日乙方签字(盖章) 建筑工程材料购销合同范文二甲方(购方): 乙方(供方): 工程名称: 综合楼工程 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜,经双方协商特签订如下合同: 一、供货材料名称、规格、数量: 材料名称:钢材(四种):萍钢、南钢、新钢、鄂钢

建筑施工挂靠合同简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建筑施工挂靠合同简易版

建筑施工挂靠合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 甲方(管理方):_____ 法定地址:_____ 法定代表人:_____ 乙方(挂靠方):_____ 住所:_____ 身份证号码:_____ 电话:_____ 为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管 理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高 企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方 (挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在 甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议

书: 一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。 二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。 三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程

建筑模板买卖合同范本_买卖合同_范文大全

建筑模板买卖合同范本_买卖合同_范文大全 合同编号: 签约日期: 甲方:木业有限公司 法定代表人: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 一、标的物名称、规格、数量、单价、金额: 二、产品的技术标准(包含质量要求):以乙方通知的具体尺寸执行,质量按相关国家标准执行;甲方在双方签约前提供样品交乙方确认并封样,交货后乙方对照封样进行验货。 三、产品的交货时间、地点、交货方式、运输方式: 1、产品的交货时间:接到订单时间三天后到货 2、产品的交货点: _____________________________________________________ 3、交货方法: _____________________________________________________ 4、运输费用担: ______________________________________________________ 四、验收方式: 货到乙方指定的地点后,由乙方按照本合同约定的标准和要求进行外在的质量验收,外在质量验收合格办理签收和入库手续。 五、对产品提出异议的时间和办法: 1、乙方在验货中,如果发现产品的品种、规格、材质等外在质量不合规定,应在5天内向甲方提出异议;在异议期间内乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2、当乙方不能在外在验货中发现质量问题,但使用中发现产品质量存在问题的,乙方自产品收到之日起在规定使用次数内仍可书面提出异议;但乙方超过规定使用次数未通知甲方的,视为产品符合规定。 3、甲方在接收到乙方异议后,应在4天内负责处理完毕。否则,视为默认乙方提出的异议和处理意见。 六、付款约定:_______________________________________。 七、违约责任: 1、甲方不能交货的,应向乙方偿付不能交货部分货款10%的违约金。 2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合合同约定的,乙方不予支付不符合部分的产品贷款,并要求甲方承担合同总额10%的违约金。 3、甲方逾期交货的,每逾期一天向乙方支付逾期交货部分价款总额的百分之一违约金,逾期三天仍未交货的,视为甲方不能交货。 八、其它: 1、双方必须遵守商业信誉,严格按合同约定履行。甲方不得以送礼或变相送礼等行为贿赂乙方工作人员;如有发现,甲方须承担贿赂金额十倍的违约金,从乙方应付甲方的合同款项中直接扣除。 2、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内付清或直接从付甲方的合同款项中扣除,否则按逾期付款处理。

建筑材料买卖合同范本整理版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑材料买卖合同范本整理版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

供方:(以下简称甲方) 法定代表人: 需方:(以下简称乙方) 法定代表人: 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定,本着平等互利原则,为明确甲乙双方责任与义务,经双方协商一致,签订本合同。 一、标的、数量和价款 标的: 数量: 价款: 二、供应时间:从____年___月___日起至____年___月___日止,不定时、多批次向甲方采购______。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货(未注明时间的,在接到乙方通知后_____小时内供货)。 二、质量标准: 按中华人民共和国行业标准及其相关规范标准执行。 三、甲方对质量负责的条件及期限: 按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的,按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料: 甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件,并加盖公章。 五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移:自标的送达乙方承建的工程(以下均简称“乙方工程”)现场,经验收人验收合格,并由验收人完成签字手续后转移。 六、合理损耗标准及计算方法:按实际验收合格数量。

七、运输方式及到达站(港)和费用负担采用第()项方式: 1、甲方送货至乙方工程施工现场,费用甲方负责。 2、乙方自提,费用由乙方负责。 八、检验标准、方法、地点及期限: 1、货到现场5日内检验完毕,标准按合同第二条执行; 2、乙方对产品质量提出异议的,乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格,有关检验费用由乙方自行承担;如检验不合格,则由甲方承担一切费用,并赔偿给乙方造成的其他经济损失。 九、违约责任: 1、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品,或提供不合格产品的,乙方有权拒绝支付货款,有权要求退货并收回已支付的货款,同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。 2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请,导致乙方不能按时付款的,乙方不承担逾期付款的违约责任。 3、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效,否则造成的损失由甲方负责。 4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后,6个月内按时付款的,乙方不向甲方承担任何违约责任。 5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后,超过6个月支付货款的,从第7个月起乙方向甲方承担未付款额度每年___%的违约金。 6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款,甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。 7、甲方未按合同约定期限或数量交货的,应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失,乙方有权自货款中扣除; 十、合同解除的条件:

建筑公司挂靠承包协议

承包协议 甲方: 乙方:身份证:(以下简称乙方) 为拓展甲方在地区市政、房屋建筑建设领域的业务,甲乙双方按照互惠互利原则,经双方协商同意签定以下合同条款: 二、承包期限:年;年月日至年月日 三、承包方式; 1、乙方承包分公司后,以“自筹资金,自找任务,自我发展,自负盈亏,确保上交,节约随后全留”的形式,负责开展公司授权范围内的经营业务。 2、乙方以年承包总额的方式上交公司承包费用,一年承包管理费用为万元(如中标合同总价超过万元,超过该总价部分管理费按下述办法另行收取:甲方收取管理费总额的30%,乙方收取70%)。年完成中标合同总价目标不少于一千五佰万元。为充分调动乙方中标积极性。增加公司施工业绩,甲方对于乙方所中的大型项目进行奖励,奖励资金在承包费用中冲抵。 3、合同签订时一次性交纳年总承包额万元,合同中期根据经营情况交纳或预收剩余承包金额。 四、甲方权利和义务 1、甲方负责提供乙方用于业务开展介绍信及授权书(连号),以及公司正常经营活动的资质原件副本一套(营业执照一本、法人证书一

本)。其他如项目经理证书、业绩材料等由甲方按投标长程序往返送达。

2、甲方负责有权对签订乙方五百万以上中标合同及内部施工承包合同,项目由乙方负责组织实施。 3、甲方有权对乙方的正常经营、生产活动及财务管理等工作进行监督、检查、指导、服务。 4、五百万以上中标项目派驻项目经理和财务人员共2 人协助乙方抓好项目管理和财务工作,其中一人常驻工地,费用由乙方负责。如乙方需要,甲方有协助乙方在参与合同承揽过程中的相关义务,包括在提前沟通情况下的法人到场等,以上所需差旅、食宿、出差补贴、通讯等费用均由乙方承担。 五、乙方权利和义务: 1、严格遵守国家《招标投标法》《建筑法》等法律、法规、合法经营。服从公司名项管理制度,维护公司形象,认真做好公司资质管理工作,不得参与围标、串标违法活动,并按公司规定加强对介绍信,授权书等管理。 2、乙方必须做好所承揽项目的管理工作,严格履行工程合约,对所承揽的施工质量、进度、安全、文明施工、环境保护等各项施工要求负全部责任,并承担承接合同及合同施工过程中全部债权债务。 3、乙方应做好已承接施工工程和日常业务管理中的财务管理工作,每月底上报公司财务报表(或传真)。乙方应所有经营工程必须依法纳税,不得个人偷税漏,如有发和生,乙方按偷税漏税款100%赔偿给甲方。

建筑材料购销合同范本word

建筑材料购销合同范本 甲方(需方):XXXX建筑工程有限公司 甲方公司地址:XXXXXXXXXXX 乙方(供方):XXXX建材有限公司 乙方公司地址: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实 信用的原则,经双方友好协商,就甲方 _________________________________________________ 项目材料购销事宜,签订本合同,以供双方共同遵守。 模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率 为95%若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。 第二条、交货地点: ____________________________________ 项目工地。 第三条、交货时间:甲方指定。 第四条、交货方式及费用负担:乙方在合同签订后开始供货,并将货物运送到甲方指定的地点后由负责 签收确认。运输费及卸货由乙方承担。(签收 人:______________ 联系电话:__________________________ )0

第五条、质量标准及异议期限: 1乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确 保所供材料的质量。 2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。第六条、验收方法: 乙方须按甲方的要求送货,货到现场后,在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的 特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的,则可以随时抽检,如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的,贝U必须向甲方赔偿即以少一赔十计算,如砂、石、石粉等散体运输货物,抽检方数误差w 4%亦可视为正常交货。 第七条、损耗责任: 乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。 第八条、付款方式: 1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月、乙方每月26日至次月10日前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对账清单。共同核对无误并签字确认后付款。 2、甲方货款采用 ______________ 形式支付。 3、除双方协商价格为不含税款外,乙方领取支票时应提供法定正规发票以及乙方收款委托证明,否则甲方有权不予支付或由甲方按—汇税率代为扣税后向乙方支付税后货款。 4、甲方结款方式为:月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80%剩余20% 待本工程完工并竣工验收后付清。 第九条、违约责任: 1、乙方在接到甲方订单后必须在 __________ 天内到货,除不可抗力外,每延误天, 甲方可按合同总额% 作为履约赔偿金,并在货款中扣除,如延期 ______________________ 天,甲方 有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。 2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收,乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。 3、因不可抗力导致乙方无法如期交货,乙方应立即通知甲方,在影响因素消除后继续履行交货责任。 第十条、约定事宜: 1、甲方应提前 _______ 天以________________ 方式将用料计划(材料名称、数量、联

建设工程挂靠协议书模板最新

建设工程项目合作协议书 编号: 协议双方: 甲方:济宁大成钢结构有限公司 地址: 邮编: 电话: 乙方: 家庭住址: 身份证号码: 住宅电话:手机: 担保人姓名/电话: 根据国家相关法律、法规的规定,在乙方完全自愿的前提下,经甲、乙双方共同协商,为保证本建筑工程建设施工的质量、安全、工期等相关的经济和民事、刑事责任,甲、乙双方共同订立如下协议条款: 一、经营管理。 乙方作为本工程的完全责任人,负责山东晨阳碳素股份有限公司工程的投资、经营、管理和一切经济与民事、刑事责任,负责本工程的自主经营和自负盈亏。 本工程名称:,工程合同价款总额元,本工程乙方个人向甲方缴纳合同总价款%的管理费,计人民币(大写):元(¥:元)。本合同签订之日乙方向甲方管理费(大写):。本工程所有招投标文件原件、中标通知书原件、发改委备案原件、施工合同原件、竣工验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证原件等文体和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。 二、财务管理。 本工程建设资金管理按照建设方(业主)的规定,采取通过甲方的基本帐户以银行转帐的方式,乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷和民事诉讼、刑事责任,概由乙方负责。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失,并追究乙方法律责任。 建设方(业主)所拨付的建设资金必须通过甲方财务手续后方可支取。 三、税、费管理。 本工程在乙方施工中实行乙方个人全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。缴纳税、费的主体为甲方,乙方承担税、费缴纳的全部款项。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴税、

建筑工业用品买卖合同范本(标准版).docx

编号:_________________ 建筑工业用品买卖合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

出卖人:________________________________ 买受人:________________________________ 合同编号:______________________________ 签定地点:_______________________________ 签订时间:______________________________ 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计 合计人民币金额(大写) (注:空格如不够用,可以另接) 第二条质量标准 第三条出卖人对质量负责的条件及期限:

第四条包装标准、包装物的供应与回收: 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法: 第六条合理损耗标准及计算方法: 第七条标的物所有权自时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于所有。 第八条交(提)货方式、地点: 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担: 第十条检验标准、方法、地点及期限: 第十一条成套设备的安装与调试: 第十二条结算方式、时间及地点: 第十三条担保方式(也可另立担保合同): 第十四条本合同解除的条件:

第十五条违约责任: 第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列地——种方式解决; (一)提交——仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同子——起生效。 第十八条其他约定事项: 出卖人:买受人: 鉴(公)证意见: 出卖人(章):买受人(章): 住所:住所: 法定代表人:法定代表人:

建筑工程挂靠合同文档

2020 建筑工程挂靠合同文档CONTRACT TEMPLATE

建筑工程挂靠合同文档 前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合 同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范, 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 甲方: 乙方:身份证号码: 因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议: 一、造价师证书租赁使用期:甲方使用乙方的期限为一年。自成功注册之日起满一周年止。 二、乙方向甲方提供造价师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书复印件、身份证复印件、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片),以及其它甲方注册过程中需要的一切材料(未注明复印件的均要求提供原件。甲方收到乙方证书时,应支付乙方证件押金叁千元整。如不能成功注册,则乙方应及时退还甲方支付的证件押金,甲方在收到退还押金的2个工作日内将乙方的所有证件退还给乙方。注册成功后,证件押金自动转为应给乙方的报酬一部分,执业印章由乙方保管,所有原件注册完毕3日内归还乙方保管 三、甲方确认乙方所提交的材料无误后(以建设部门公示结

果为准),甲方应即时支付给乙方报酬1.2万元(此费用包含注册前甲方已经支付给乙方的证件押金款)。个人所得税由甲方缴纳。 四、协议期间,如确属必要,乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动,以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件,如条件允许,甲方应单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。 五、协议期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任。 1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方为造价师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人,乙方不得再在其他任何第三方注册、使用; 2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为; 3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要时,甲方应提前三天通知乙方,由乙方根据甲方需要配合甲方提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的,甲方应提前三日通知乙方,乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付,差旅费标准为硬卧或客车,食宿由甲方提供, 4、乙方对于在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密有保密义务; 5、甲方对于涉及到乙方的个人信息等具有保密的义务

建筑材料购销合同范本

建筑材料购销合同范本 甲方(需方):法定代表人:公司地址: 施工地址:乙方(供方): 法定代表人: 公司地址: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它: 编号 产品或 原材料名称 规格型号单位 单价 (张/元) 供货量备注 合计金额¥:(人民币大写): 建筑材料按样品收货,材料在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的建筑材料使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题达不到建筑使用标准需更换产品。 二、乙方供应产品或原材料必须满足:

1、达到云南省相应的质检验收标准; 2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责更换并承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的,应按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力

建造师挂靠协议范本

建造师挂靠协议书(范本) 甲方:(以下简称甲方) 地址:联系人:手机: 电话:传真: EMALL: 乙方:身份证号码:(以下简称乙方) 手机: EMAIL: 本着“以人为本,公平公正,诚实信用”的原则,甲、乙双方经友好协商, 就乙方将其国家工程一级建造师_资格证书(证书编号:)。注册事宜达成如下协议: 一、聘用期限: 本合同期限为壹年 ,自双方签字盖章之日起即刻生效,自年月 日至年月日止。 二、聘用待遇: 聘用期间甲方每年给予乙方现金报酬金额为人民币¥元整 (大写元整)。支付方法:签订本协议之日起三天内,甲方 一次性支付乙方全部挂靠费用。(如因乙方原因未能成功注册的,甲方退还乙方 相关证件,乙方退还已收现金报酬;甲方原因未成功注册或终止注册的,甲方应 退还乙方相关证件,并支付自合同生效之日至告知乙方之日止另加3个月的现金 补偿,补偿金额以年度报酬按时间折算,如乙方已经收取年度报酬的应把多余部 分金额退还甲方。) 三、甲方的义务及权利: 1、甲方不得利用乙方有效证件用于从事违法违规不正当交易。 2、甲方使用乙方一级建造师注册证书仅作甲方申请企业资质及年检使用。 实行挂证不挂章,执业印章在印章下发后7日内交还乙方。 3、在壹级建造师注册管理部门可以接受贰级建造师注册申请之日起,甲方 负责及时为乙方办理引进及其一级建造师注册登记手续。 4、甲方承担乙方一级建造师注册登记手续的相关费用及聘期内乙方参加一 级建造师继续教育培训、考试的相关费用,因学习培训而引发的所有费用(培训 费、差旅费、食宿费等)由甲方全额报销,并给予乙方本合同约定标准的补贴。 对期间乙方通过继续教育或申报获得的其他相关资格证明、证书甲方不得私自扣 留或收取费用。

建筑公司资质转让合同

建筑公司资质转让合同 出让方:(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: 受让方:(以下简称乙方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: XXXXXXXX(以下简称公司)是由甲方于2012年1月9日,投资注册的有限责任公司其法人代表为XXX。经甲、乙友好协商甲方同意将其所持有的XXXXXX建筑工程有限公司,按照本协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》《公司法》等相关法律法规,双方就有关事宜达成协议如下: 一基本情况 1.甲方于2016年10月5日将名为XXXXXXX建筑工程有限公司全部资质转让给乙方。原法定代表人(及其股份)以及其他股东所属全部股份转让给乙方或乙方

指定人选。 2.甲方在本协议签订后15日之内办理并提供公司股权转让所需要的全部资料(即原股东同意本次股权转让的协议以及签字、按手印等相关依据)。 3.公司转让前(及交接手续办完签订之日为准),原公司所属的一切债权债务及相关的法律责任均由甲 方全部承担与乙方无关;公司转让后(及交接手续办完签订之日为准),公司所产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担。 4.双方签订本合同之日甲方移交公司相关资料给乙方(注:建筑公司三级资质的一切岗位证、工程师证、建造师证及人员资料配备全部齐全)其中包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、人员证件及培训资料,并配合乙方办理法人变更手续。 5.因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、等相关手续变更,但直变更之日起乙方应积极办理相关事宜,甲方同事有积极配合的义务(其费用由乙方承担)。 二支付方式 转让价共计:XXXX万元整(XXXX)分三次付清。 1.协议签订时,乙方支付甲方首笔款项XXXX万

建筑施工挂靠合同.doc

建筑施工挂靠合同 甲方(管理方):_________ 法定地址:_________ 法定代表人:_________ 乙方(挂靠方):_________ 住所:_________ 身份证号码:_________ 电话:_________ 为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书: 一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。 二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。 三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以

次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。 四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。 五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方不得有异议。 六、乙方挂靠甲方下属项目经理部经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要将所聘员工的有效证据及资料复印件报送甲方一份备查。交工资料要交一份给甲方工程部备案。 七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。 八、施工质量指标奖罚办法:乙方挂靠期间每年必须实现优良工程

工程挂靠纠纷案例:个人挂靠有资质的建筑企业承接工程,法院判决合同无效

案例推荐人:吴静本案例涉及如下建设工程法律问题: 1、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业施工,建设工程合同无效。 2、出借资质的建筑企业,出借资质并收取管理费,违反了法律、行政法规的强制性规定,法院建议依法应由建设管理机关进行查处。 3、发包人在欠付工程款的范围内,对无效合同的实际施工人负清偿责任。 4、验收合格后,出现质量问题,应通过工程保修解决,以此为由,抗辩不支付剩余工程款的,法院不予支持。 5、合同无效,实际施工人要求参照合同约定支持工程款的,法院支持。 (一)基本情况: 1 徐州市九里区人民法院(2005)九民二初字第246号。 2 案由:建设工程合同案。 3 诉讼双方 原告:袁吉坤,男,汉族,1960年9月10生。 被告:江苏长安建设集团有限公司,住所地铜山县铜山经济开发区。 法定代表人:杜长海,董事长。 被告:徐州市第一中学,住所地徐州市九里区汉城东路1号。 法定代表人:王志勇,校长。

4 审级:一审。 (二)诉辩主张 原告袁吉坤诉称:2003年,被告江苏长安建设集团有限公司(以下简称“长安集团”)承建被告徐州市第一中学(以下简称“徐州一中”)体育馆土建安装等工程,同年2月15日长安集团将该工程西边小广场工程分包给原告施工,原告与长安集团并为此签订了承包协议书。原告按合同约定完成施工任务并将工程交付使用。原告承建工程经二被告共同委托审计,核定价值为459404.84元。但原告承建该工程至今,被告长安集团仅支付100000元,尚欠275195.93元(扣除管理费及税金等费用)。此欠款原告多次向被告长安集团追索,被告长安集团以被告徐州一中未付款为由拒付。依有关法律规定,原告故起诉请求法院判令二被告支付工程款275195.93元及利息损失,并由被告承担本案的诉讼费用。 被告长安集团辩称:(1)依我方与原告签订的协议,我方可向原告收取审计后工程款的15%,而且原告还应承担本部分工程的税金及我方收取的管理费等,故以工程价值459404.84元扣除这部分款项并减去已付原告的100000元后,我方欠原告款额应为246000余元。(2)原告承建的工程质量有问题,原告未予修复之前,被告不应支付工程款。(3)按我方与原告之间的承包协议,原告的工程款应在被告徐州一中向我方付款后,我方再向原告支付。因被告徐州一中未向我方付清工程款,我方对原告的付款义务尚未产生。故请求法院驳回原告的诉讼请求。被告徐州一中辩称:(1)我方与原告无合同关系。我方与被告长安集团依法定程序于200年1月18日签订体育馆工程的建设合同,诉争的广场工程为该体育馆工程的附属工程,合同中未约定明确的付款期限,而且该合同还约定,不经我方同意并报市相关管理机关批准,该工程不得分包。被告长安集团将诉争工程分包给原告,我方不予承认,我方不欠原告的工程款,不负连带责任。(2)被告长安集团承建的体育馆工程于2003年4月23日经验收合格后即交付我方使用,但工程仍存在较大的质量问题,我方于2004年3月19日向被告长安集团发出通

相关主题