江西省公路工程劳务合作
合同备案表
表号
1
（BF―2009―0208） 合同编号： 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○一二年一月
第一部分协议书 劳务作业发包人：中建保华建筑有限责任公司（以下简称发包人） 劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称：山西太原万国城二期工程 2、分包合同内容： 2.1本合同分包范围：本次招标Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标段。 2.2本合同劳务作业内容：包括除挖土、防水、钢筋加工等专业分包及业主直接发包的工程外的全部结构工程，包括但不限于工程施工图中的全部结构工程，包含无法计算和不计算建筑面积的现浇钢筋混凝土构筑物（含塔吊基础、施工电梯基础的施工）各种后浇板的后施工、预留孔洞（包括结构图、建筑图、水电图、设计变更等图上预留、预埋的套管、埋件洞口、施工洞）的盒模及其封堵、所有预埋件安装及小型预埋件的加工、截桩头（混凝土灌注桩）、凿桩头、桩头坑内转运、配合降水井的封堵、配合边坡支护、桩间土挂网抹灰及抹灰架子、砼垫层，地下室防水找平层、保护层、基础砖胎模的施工、止水带、后浇带的施工、穿墙螺杆的加工；外墙脚手架的搭设和拆除；结构墙体支拆模；人防出入口的施工、地下车库出入口的施工；钢筋翻样、清料、绑扎、余料回收、马镫铁加工焊接、结构墙体定位钢筋焊接；配合机械的人工清土及桩间土人工挖除（包含集水坑人工挖土）、边坡修理及上口挡水坎的砌筑抹灰、肥槽及房心的回填土；地下室外墙防水施工前接缝、阴阳角处理、砼墙面修整；地下暖沟砌筑；场内各种材料收料运输（包括但不限于钢筋半成品及其他材料的二次倒运）堆码及清理管理、塔吊盲区人工运输降效、塔吊信号指挥；施工电梯安装后所有通道脚手架的搭设和拆除、电梯门安装；内外脚手架的搭拆及其它配合工作（如安全防护，成品保护，过梁和构造柱钢筋的预留，各类机械进场、安装、设备基础、调试、文明施工维护、拆除退场，材料及试件的取样、检验、试验、测量、放线的配合，工完场清料净及因迎接各类检查而进行的场容清理等相关工作，临水、临电的挖填土方等）、临时电箱基础及防护、各种材料及周转料具的装卸车等。招标范围内不允许再发生其它任何形式的承包费用和计时工及零星用工费用。 3、工程地点：太原市长风西街与新晋祠路口东南角 建筑面积：Ⅰ标段36720.4M2，Ⅱ标段40588.5M2，Ⅲ标段40028.8 M2。 4、合同价款总额元（人民币）， 大写元。 5、分包工作期限 开工日期： 2012 年 3 月 21 日
【出租车承包合同违约起诉书】劳动合同违约赔偿标准 篇一：出租车承包合同违约起诉书 原告：XXX，女，汉族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，电话：XXX。 被告：XXX，男，汉族，XXX年X月14日出生，住XX，电话：XXX。 请求事项： 1、判令解除原被告之间的《承包出租车协议》； 2、判令被告返回原告交付的包车押金8万元； 3、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由： XX年X月X日，原实行签订《承包出租车协议》，约定被告将皖XXX号出租车交由原告承包经营，双方对相应的权利义务进行了约定。现因为原告身体原因导致无法实际履行承包出租车协议，因与被告协商未果，根据合同法第九十四条的规定，特诉至贵院，请求法院查明事实，依法支持原告的诉讼请求。此致 合肥市瑶海区法院 具状人： 年月日 附：本诉状副本一份，证据目录和证据各一份。 篇二：出租车承包合同违约起诉书 发包方(甲方):姓名xx性别:身份证号: 从业资格证号:xxxxxx驾驶证号: 初次领证日期:xxxxxx联系电话: 家庭住址：xxxxx 承包方(乙方):姓名x性别:xxxx身份证号: 从业资格证号:xxx驾驶证号: 初次领证日期:xxxx联系电话: 家庭住址：xxxxxxx 根据《中华人民共和国合同法》及国家、省、市、县有关客运出租汽车管理规定和政策，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商达成共识，并自愿签订本合同，并经甲乙双方确定，充分了解并认可本合同所包含的所有条款。 第一条承包经营方式 甲方提供一辆具备经营资格、营运证照齐全、设备完好的客运出租车给乙方承包。乙方承包甲方车辆从事客运出租汽车营运活动，并按照本合同约定承担义务和权益。 第二条承包经营车辆 车型xxx车号xxxxx颜色x车架号xx 发动机号xxxx车辆行驶证号车辆登记日期xxxxxxxx年xx月xx日挂靠公司：青岛经济技术开发区出租汽车有限公司 第三条合同期限 本合同有效期自xxxx年xx月xx日起至车辆正常更新或本车辆行驶证到期为止，承包期间车辆所有权归甲方，车辆使用权归乙方，承包期满后，车辆所有权、车辆使用权归甲方。承包期内遇青岛市对出租车产权及经营的重大变革，甲方有权解除本合同且不承担违约责
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
劳务分包合同示范文本 合同编号： 劳 务 分 包 合 同 建设工程施工劳务分包合同
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与工程发包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； 6、标准规范 除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2） 7、总包合同 7.1 甲方应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7.2 乙方应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸 8.1 甲方应在劳务分包工作开工天前，向乙方提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。 9、项目经理 9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 10、甲方义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 10.2、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用： （1）在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：。 （2）在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求； （3）在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料； （4）在年月日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及乙方自身的手续除 外）； （5）在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任 为：； （6）在年月日前向乙方提供下列生产、生活临时设施： ，其交验要求与保护责任 为：； 10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收； 10.5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 10.7、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬； 10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 11、乙方义务 11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 11.2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施； 11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037830 劳务分包协议书范本(2020
劳务分包协议书范本(2020版) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），
重庆永科建筑劳务有限公司 外架劳务分包合同 工程承包人： (以下简称甲方） 劳务分包人： (以下简称甲方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就项目的模板分项工程劳务分包事项达成一致，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包内容： 承包范围内的外架、搭拆、刷花杆、场内转运、清理堆码剩余材料，清理渣子所有一切工作。 4、承包单价：乙方在该项目中对承包楼栋的以上劳务实行固定价格包干，单价为元/㎡，水平防护按实际搭拆元/㎡，工程量以工程最后甲方与施工方决算数为准。 二、双方责任 1、甲方： A、提供水源、垂直运输设备，电源接至每栋号，末端配电箱及电源线由乙方负责； B、提供现场作业条件，并提供工人住宿，工人宿舍由甲方统筹安排。 C、负责对乙方进行安全和技术交底工作； D、负责施工现场的协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全进行监督、检查和指导； E、及时对外架工序组织验收；
F、甲方有权指定专人落实乙方班组工人工资发放情况，做好班组工人工资发放登记台帐，作为甲方项目经理支付乙方工程款的依据。 2、乙方： A、严格遵守国家和地方法律法规、规范、规程、标准和甲方各项规章制度，积极配合甲方及其相关部门的管理工作。 B、编制施工组织设计、工程进度计划及工作量完成报告送甲方审核。严格按照施工图说、交底纪要、设计更改通知和国家颁发的工程质量检验评定标准、规范及规程进行施工，做好自检工作，使工程质量达到业主合同的质量要求标准。 C、各分部验收、关键过程的验收及单位工程的验收等须提前二天通知甲方进行预验收。负责自己承担工程范围内的技术竣工档案资料的收集、整理工作，工程竣工预验收时，乙方将整理完善、齐全的档案原件资料送交一份给甲方。 D、在乙方承包的工作范围内的所有费用均由乙方承担。现场必须符合甲方、公安、消防、环卫、建设部JGJ59-99及市建委安全文明施工的有关规定，费用由乙方自行承担。 E、因质量、工期、安全、文明施工及各种违章造成的费用、罚款、违约金或其他经济损失等均由乙方承担。因发生法律纠纷牵扯甲方的，仲裁/诉讼费、律师费等一切处理纠纷的费用及后果均由乙方承担和负责。 F、未经甲方同意，严禁转包或分包本合同工程，否则，视为乙方违约，且甲方有权终止本合同。 G、配备安全生产所需的各种劳保用品（如安全帽、电焊工应配备绝缘手套、绝缘鞋等，安全帽、工作服由甲方统一采购，统一配色，所需费用将从发放第一次工资款中扣回）； H、进入本工地的工人必须按政府部门有关规定持身份证、就业证、婚育证、暂住证、钢筋工种操作上岗证，所需费用由乙方承担。所有进场工人应提供身份证复印件（与原件核对无误）并亲笔签名、一寸照片叁张给项目部造册备案，所有工人退场时应及时告知项目部并办理退场手续； I、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册制作胸卡，并发放到乙方每一个工人。甲方保安对出入施工现场的班组工人进行检查，无胸卡人员一律不得进入工地；
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
代理词 尊敬的审判员： 程某某与周某某建设工程合分包同纠纷案，重庆远博律师事务所依法接受被告程某某的委托，指派叶礼辉律师担任其一审诉讼代理人。代理律师接受指派后，认真分析了案情及原告的民事起诉状、相关证据材料；随后，代理律师依法调查收集了相应的证据材料。通过参加今天的法庭调查审理，代理律师认为本案事实清楚，原告周某某诉讼请求无事实和法律依据，应予驳回。现根据事实和法律发表如下代理意见，请审判员参考。 一．原被告所签订的建设工程分包合同是双方当事人真实意思的表示，具有法律效力，双方应严格按照合同约定履行自己义务。 1. 原告与被告签订的《S103线渝巴路南岸区茶园至涪陵区李渡段二级公路改建工程Z11-1施工队挡墙工程施工内部劳务协议》（以下简称《劳务协议》）。约定，由原告对Z11施工段K67+285︿+359段挡墙段（即11-1作业队）采用一次性合同单价的承包方式承包施工。协议对工程名称、地址、工程质量、造价、工程验收、工程款支付、违约责任等事项进行了较为全面的约定。该约定满足了《中华人民共和国合同法》第12条的对合同基本内容的要求，双方合同权利义务清楚明白，并不存在任何争议。 2、原被告具有签订合同的主体资格。原被告皆为成年人，具有完全民事行为能力。双方签订的合同所产生的合同权利与义务应由双方承担与享有。 3.该合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害国家、集体和他人的合法权益，合同已经成立并生效。根据《中华人民共和国合同法》第三十二条规
定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第四十四条规定，依法成立的合同，自成立时生效。原被告所签订的承包合同已由原被告签字并加按手印，合同已从签约双方签字按手印之时成立并生效。 二．被告已按照合同约定履行了自己的全部义务，并不下欠原告任何工程款，原告要求被告支付4万元工程款无任何事实和法律依据。 1、原被告在2007年7月21日签字确认的总工程款为856125.07元；截至原告起诉时，被告已经按照双方合同约定实际支付了原告工程款、工程奖金共计816125.07元。对此，有被告给原告的打款凭证、双方的对账单、原告给被告出具的收条等为证，足以认定；同时，被告也是认同了的，双方并无异议。 2、原告所谓的被告拖欠其工程款4万元是被告按照原被告双方的合同的第19条第5款的约定，对原告的工程罚款。 原被告之间的《劳务协议》第19条《违约责任》第5款规定；如因乙方（周某某）原因，导致甲方（程某某）受到业主、监理及项目部处罚，甲方则相应处罚乙方。也就是说，按照该条款的约定，被告在满足三个条件的时候可以对原告处以工程罚款（罚款从被告应付给原告的工程款中扣除）：第一个条件，被告被业主、监理及项目部处罚；第二个条件，被告被业主、监理及项目部处罚是因原告的过错原因；第三个条件：业主、监理及项目部已经就此工程质量问题对被告罚款，并已经执行（从上游发包人应付给被告的工程款中相应扣减）。 3、重庆交通建设（集团）S103线南涪路项目部（以下简称已对被告罚款54500元，并执行完毕。在重庆交通建设（集团）S103线南涪路项目部文件（渝交建南涪(2007)83号）中，清楚地写到：（2007年）5月16日，我部再次下发《关于对部分
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 工程劳务合同正式版
工程劳务合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 劳务合同 订立协议单位： 甲方（单位名称）： 地址： 乙方（单位名称）： 地址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合本项工程的具体情况，经双方充分协商，就本路面工程的砼面刻纹项目的劳务承包达成如下协议： 第一条：工程名称及范围
工程名称： 工程范围： 第二条：工程工期 第三条：工程劳务单价 工程量清单及单价表 合同段：货币单位：人民币 项目名称 单位 数量 单价（元/m2） 金额合计（元） 第四条：工程质量 4.1 严格按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图及补充技术规范组织施工。
4.2 在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，确保工程质量达到设计要求。 第五条：工程验收及计量 5.1 每月对工程量计量一次，在质量合格的前提下给予计量，工程数量以实地测量和驻地监理工程师签字及各级指挥部签字认可为准。 5.2 不合格工程不予验收，亦不支付劳务费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工，费用由乙方承担。 第六条：工程进度 6.1 乙方必须按建设单位及甲方要求的时间，完成相应的工程量。 6.2 因变更设计需延长工期或改变进
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建设工程劳务分包合同参考文本(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-085247
建设工程劳务分包合同参考文本(合同示 范文本) 承包方（甲方）： 住址： 分包方（乙方）： 住址： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿和诚实信用原则，双方就 -------------------------___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：
2、工程地点： 3、工程工期： 计划开工日期：_______年______月______日，计划竣工日期：_______年______月______日，总工期_______天。 4、承包方式： 5、工程造价： 二、工程价款的结算方式 甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。 三、材料提供 本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。 四、质量条款 本项目的质量标准为省级优良。乙方应坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
二级建造师章节真题分解:合同价款调整 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括( )。 D.一个建设项目的任务往往由多个，甚至许多许多个单位共同完成，它们的合作关系多数是固定的，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立 港澳台合作密切。学院每年都有研究生承担来自港澳台的研究课题;与港澳台学校相关学院合作密切;聘请港澳台专家、学者担任硕士导师，联合指导研究生。 【解析】本题考察对围岩分类的掌握，坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，其围岩基本质量指标为550～451属于Ⅱ级。因此，本题的正确选项是B。 解析： P38最上面“2.3.4”，09年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。 1．(2020—65)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2020)，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（）。 A．由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整 B．由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 C．由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整 D．参照原有措施费的组价方法调整 (3)工期延误20天，其中设计变更影响的10天和停电影响的工期延误20天由建设单位承担;对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10天计算，应该奖励施工单位5万元。 【解析】货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。 【解析】两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，
编号：QJ-HT-0763 建筑施工劳务分包合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑施工劳务分包合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天； 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程施工劳务分包合同示范文本附件 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
附件1: 工程简介及分包方资质情况一览表—、工程简介 、分包方资质
附件2 : 劳务分包工程安全管理协议 甲方（总承包方）：（以下简称甲方）乙方（分包方）：（以下简称乙方）甲方将本建筑工程华阴汽车客运站施工项目发（分）包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管谁负责”的原则，根据〈〈建筑法》、〈〈安全生产法》、〈〈建设工程安全生产管理条例》及甲乙双方签订的〈〈工程分包合同》内容等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订〈〈建设工程劳务（分包）合同》的同时，签订本协议。本协议作为〈〈建设工程劳务（分包）合同》的附件 一、承包工程项目： 工程名称： __________ 华阴汽车客运站______________ 工程地点：陕西省渭南市华阴市华山北站东侧 承包方式：______________ 劳务扩大分包_______________
二、工程项目期限： 实际工期以〈〈建设工程劳务分包合同》的约定为准。 三、协议内容： (一)双方权利义务 甲乙双方共同的责任： 坚持“以人为本”的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法 律法规；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管谁负责”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包 单位的安全管理规定和办法，确保员工安全、确保安全生产。 (二)甲方的权利义务 (1) 建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。 (2) 建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。 (3) 建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，下达隐患整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。 (4) 建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行的三级安全教育。有权拒绝使用安全生产教育培训考试不合格的人员。 (5) 组织安全技术交底。技术负责人(项目总工)主管安全技术交底工作，并负责向乙方单位的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督乙方单位向