YOUR LOGO
建设工程勘察设计合同(示范合
同)
The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations.
专业合同系列，下载即可用
建设工程勘察设计合同(示范合同)
导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。
发包方：_____
承包方：_____
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守
第一条工程名称______；
工程地点______；
工程规模______；
工程投资______。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后____天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在____天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算
设计费的20％。本工程的勘察费为____元估算设计费为____元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
（1）_____
（2）_____
（3）_____
3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1．承包方应在____年____月____日前提交有关勘察成果和
设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。
2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
1．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：
（1）____
（2）____
（3）____
2．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失
部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：
（1）____
（2）____
（3）____
5．因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
6．委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列____项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称：省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程工程地点：云浮市 发包人(甲方)：云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人(乙方)：广东省衡通路桥设计咨询有限公司 签订日期：年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
发包人（全称）：云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人（全称）：广东省衡通路桥设计咨询有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程 2.工程内容及规模 本工程桩号范围为K91+700~K114+500，共十四处灾毁，主要工程内容包括边坡防护工程和安全设施等，灾毁修复路段共长0.790km，总造价约为524万元，其中建筑安装工程费约为427万元。 本项目按三级公路标准设计，设计速度30 km/h，路基标准宽度8.5米。 3.工程所在地地址：云浮市 二、工程设计范围、阶段与服务内容 方案设计、预算编制及后续服务、工程勘察（调查）。 三、工程设计周期及提交成果文件数量 双方约定从签订合同30日内完成提交成果，提交份数为 8 份。 四、合同签约合同价及付款方式 经双方协商一致，本项目签约合同价为人民币￥272,500.00元（大写：贰拾柒万贰仟伍佰元整）。 1、合同生效后，乙方向甲方交付设计文件后一个月内结清。 2、甲方向乙方拨付费用时，乙方应向甲方提供等额税务发票。 3、双方委托银行代付代收有关费用。 五、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1、合同条款及其附件；
文件编号：RHD-QB-K8620 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同 标准版本
建设工程勘察设计合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名
称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名
称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本
建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察设计合同
编号：FS-DY-20860 勘察设计合同 编号：勘字____号 订立合同建设单位（____）与勘测单位（____建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ____________ 第三条工程地点 ____________ 第四条工程范围 ____________
第五条取费标准按中财委（____）财经工基价字第xxx 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。 5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料
文件编号：RHD-QB-K2713 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建筑施工勘察设计合同 标准版本
建筑施工勘察设计合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 工程名称： 委托单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号： 一九____年____月______日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：___________，以下简称甲方； 设计单位：___________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项
目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________ 二甲方的义务 1甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察
文件编号：RHD-QB-K9300 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 2021建设工程勘察设计合同标准版本
2021建设工程勘察设计合同标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分
阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料： ①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划
要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。 (二)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 (四)委托配合引进项目的设计任务，从询价、对
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
安防系统改造施工合同 发包人：长泰中海物业服务有限公司翠溪山庄物业服务处（以下称甲方） 承包人：深圳市瑞迪智能科技有限公司（以下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：翠溪山庄安防系统改造工程。 工程地点：漳州市长泰县兴泰开发区 二、工程承包范围 1、系统的设计、设备供应、安装调试。 2、承包方式：包工包料（具体以合同附件清单为准） 三、组成合同的文件 1．本合同协议书及乙方编写的《东方欣悦居管理处系统改造系统报价及清单》。 四、合同工期 1、合同签订后30天内。 2、本合同工程开工期为2010 年11月20日，完工期2010 年12月20 日，特殊情况经甲方同意后顺延。 五、质量标准：满足甲方使用需求，产品运行正常 六、合同价款及支付 1、本合同采用固定价格合同。 2、合同价款为优惠价大写：贰拾捌万捌千元整￥：28,8000 .00元 3、币种：人民币 4、工程款（进度款）支付： （1）合同签订后支付合同总金额的30%； （2）竣工验收合格后办理工程结算支付结算审定金额的95%； （3）乙方完成保修约定条款承诺后，甲方于1个月内支付剩余的5%尾款。 七、结算办理方式： 1、合同附件 2、结算价=合同价±工程增减－因承包方造成的损失。 八、安全施工管理 1、乙方应遵循甲方有关的安全管理规定。由于乙方未遵守相关安全管理规定造成安全事故，乙方承担全部责任； 2、乙方有关人员进入施工现场应遵守甲方有关制度； 3、由乙方人员因违反有关管理造成安全事故，责任由乙方负担； 4 严格执行施工流程，安全操作规程，参加竣工验收，编制工程结算。 5 本合同由乙方负责施工材料和设备，施工材料必须使用合格产品，并按时供应到场
住建部勘察设计合同 篇一：工程勘察设计合同上备案指南 工程勘察设计合同上备案指南 一、备案范围 凡在苏州市行政区域内承接工程勘察设计业务的本省工程勘察设计企业及设计施工一体化企业（包括苏州本地企业），以及取得年度资质核验资格的省外工程勘察设计企业，均应到工程项目所在地办理合同备案手续。 勘察设计合同文本原则上采用住建部、国家工商总局监制的《建设工程勘察设计合同》（示范文本）。 二、备案材料 （一）《江苏省建设工程勘察设计合同备案表》 （二）附件材料 1.《江苏省勘察设计企业诚信手册》； 2.勘察设计合同正式文本； 3.企业法人营业执照、工程勘察设计资质证书副本；获得年度资质核验资格的省外勘察设计单位，还须提供《苏州州市外地勘察设计单位年度资质核验（登记）证明》（分支机构注册地在苏州的），或者《在苏设立分支机构的省外工程勘察设计企业年度资质核验申请表》（分支机构注册地在苏州市外的）； 4.《合同备案表》中所列参加项目人员的近期社保证明
（近六个月内开具的社保证明均有效，事业编制人员可提供上级人事主管部门的人事证明材料）。 三、备案程序 （一）工程勘察设计企业在建设工程勘察设计合同签订后，通过《苏州市勘察设计行业综合管理信息系统》（下简称《管理系统》），申请办理合同备案，填写《合同备案表》，连同附件材料扫描件（必须由原件扫描）上传并提交至工程项目所在地建设行政主管部门。提交材料前，必须保证所提交的材料在系统中已经存在，并通过审核为有效状态。 参与项目的专业技术人员，每个专业应不少于3人，在《合同备案表》中注明担当的角色（设计、校对、审核、项目（专业）负责人等）。项目技术负责人（专业负责人）须由该项目主导专业（该专业）的在职技术骨干担任（已实行注册执业制度的专业，还应具有相应级别注册师资格）。技术骨干的资格标准请参见《工程设计资质标准》（XX年版）和《工程勘察资质标准》（XX年版）。 （二）工程项目所在地建设行政主管部门对提交的《合同备案表》及附件材料进行上审核，符合备案要求的，予以通过备案。企业可通过《管理系统》查询办理状态。 （三）工程项目上备案通过后，企业从《管理系统》上打印《合同备案表》（一式3份），参与项目人员签名、单位
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同(最新版) 建设单位（甲方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 勘察单位（乙方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2．在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3．甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4．甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
安防监控系统工程 合 同 书 工程名称： 工程地点： 合同编号： 安防及公共广播系统合同书 合同编号: 甲方：（以下简称甲方） 乙方: (以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》之规定,为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防及公共广播系统工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行. 第一条合同概要 双方同意由乙方承接甲方的安防及公共广播系统工程,由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装，调试以及开通后系统运行的技术培训服务。 第二条设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单应当与所载明的报价清单设备完全一致(详见本合同的附件）,该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。 第三条工程款及支付方式 本合同工程款总额为人民币￥元整, 大写: 元
整。 工程款支付方式为分段式付款：预付款前期基础、购买设备、安装调式。 1、第一阶段付款,合同签定之日,甲方支付乙方总工程款的30％作为预付款（前期基础)，即_＿___＿______＿元整,大写:人民币__________＿＿__＿______整。 2、第二阶段付款，乙方按甲方提供本工程图纸内所有基础线路铺设完毕后并由甲乙双方验收确认后．甲方应在5个工作日内支付乙方总工程款的4０%，即________＿___＿元整，大写：人民币_____＿____＿＿_____＿＿__整。 ３、第三阶段付款，工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后,经双方确认。甲方应在5个工作日内支付乙方总工程款25%，即__＿____＿__＿＿_元整，大写:人民币____＿＿_＿＿_______＿__＿_整;剩余5％作为质保金，保修期一年届满后５个工作日内支付给乙方，人民币大写：元整. 经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清. 第四条工期 １、本合同签订后，乙方于年月日进场， 到年月日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。 ２、乙方确认收到工程款后可进行下阶段.(因甲方阶段付款不及时延误工期，给乙方带来损失的由甲方负者） 3、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。 第五条工程设备的验收 甲方付清阶段付款后,乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方,甲方验收后应予确认乙方应要求甲方验收后书面确认，由甲方负责保管，领料. 第六条技术支持及服务 1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度. ２、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。 3、乙方在安装完毕后应为甲方培训操作人员. ４、甲方应提供工程相关的便利条件，以便工程顺利进行。
勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________
传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
合同编号：YT-FS-4678-37 工程勘察设计合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程勘察设计合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式： / 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责 2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料
附件3 合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称： 工程地点: 发包人： 勘察设计人： 勘察设计证书等级： 签订日期： 签订地：山西晋城
发包人：[与营业执照一致] 勘察设计人：[与营业执照一致] 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经发包人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条勘察设计依据 2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：[列明采用的具体技术标准]。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 合同书。 3.2 中标函。 3.3 发包人要求及委托书。 3.4 投标书。 第四条工程概况 4.1 工程名称：[写明工程名称的全称]。 4.2 工程批准、核准或备案文号：[根据工程具体情况填写]。 4.3 工程内容及规模：[写明工程详细规模、特征等内容]。 4.4 工程所在地详细地址：[写明工程具体地点]。 4.5 工程投资估算：[根据工程具体情况填写]。 4.6 工程进度安排：[根据工程具体情况填写]。
4.7 工程主要技术标准：[根据工程具体情况填写]。 第五条工程勘察设计范围、阶段与服务内容 5.1 工程勘察设计范围：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.2 工程勘察设计阶段：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.3 工程勘察设计服务内容：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 第六条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间 6.1 资料: [根据工程勘察设计具体情况填写]。 6.2 提交地点：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.3 提交时间：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.4 勘察设计人指定的接收人为：[据实填写]。 6.5 勘察设计人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 6.6 勘察设计人指定的电子邮箱：[据实填写]。 第七条勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间 7.1 文件份；文件份；文件份。 7.2 文件交付地点：[据实填写]。 7.3 文件交付时间：[据实填写]。 7.4 发包人指定的接收人为：[据实填写]。 7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 7.6 发包人指定的电子邮箱：[据实填写]。 在提供上述纸质文件的同时，提供一套不侵犯知识产权的电子版文件。 第八条勘察设计费[以下几种方式只可选择一种，也可根据招标等实际情况据实填写，但应明确风险范围和计算、调整方法] 第一种方式： 本合同勘察设计费总价为：人民币（大写）（￥元）包干，包含全部风险，不因工作量增加及工作周期延长而调整。 其中：勘察费：；设计费：。 第二种方式：
设计合同最新范本 合同编号：_________ 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就 委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行： 一、委托事项：_____________________________ 二、付款方式： 1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的 _________%付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的 开始时间。 2、设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式 确认同样有效），确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。 三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在_______ 个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿 并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_______工作日 内完成终稿设计（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。 四、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所 有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。 2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余 款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
3、未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。 五、双方的权利义务： 甲方义务： 1、甲方按照合同约定支付相关费用； 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方； 甲方权利： 1、在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规 定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见； 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考； 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项； 3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品； 六、违约责任： 1、甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前 单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回；甲方在乙方委托 设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退 回给甲方。 七、不可抗力因素：
工程勘察设计施工总承包合同（正式合同） 工程名称：工程勘察设计施工总承包合同编号： 发包人： 承包人：（主） （成） （成） 签订日期：201 年月日
目录第一篇中标通知书 第二篇合同协议书 第三篇勘察合同条款 第四篇设计合同条款 第五篇施工合同条款 第六篇农民工工资监管协议 第七篇工程质量保修书 第八篇廉政合同
第一篇中标通知书
第二篇合同协议书 发包人（全称）：广州市花都路灯管理所 承包人（全称）：（主） （成） （成） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》/《中华人民共和国招投标法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程勘察设计施工总承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程勘察设计、施工总承包 工程地点：广州市花都区 工程内容：拟对****************等。 工程立项批准文号： 资金来源：财政出资 二、工程承包范围及承包方式 1.承包范围：（1）勘察部分：工程测量、工程物探（含管线探测）、旧路面检测等勘察工作；（2）设计部分：设计方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等；（3）施工部分：***************，详见施工图纸及工程量清单。 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从；承包人未经发包人同意不得擅自变更工程承包范围及内容。 本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。项目在施工阶段，因工程实施环境变化等任何因素引起的设计及施工调整，设计和施工最终造价不得超过合同价。 2.承包方式：包勘察、包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修。 三、合同工期 勘察开工日期：201 年月日。 设计开工日期：201 年月日。
YF-ED-J3566 可按资料类型定义编号 建设工程勘察设计合同条 例实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建设工程勘察设计合同条例实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 建设工程勘察设计合同条例 第一条根据《中华人民共和国经济合同 法》的有关规定，结合实行建设工程勘察设计 合同制的经验，特制定本条例。 第二条建设工程勘察设计合同是委托方 与承包方为完成一定的勘察设计任务，明确相 互权利义务关系的协议。 第三条建设工程勘察设计合同的双方必 须具有法人地位。委托方是建设单位或有关单 位，承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单
位。 第四条建设工程勘察设计合同，必须符合国家规定的基本建设程序。 勘察合同，由建设单位、设计单位或有关单位提出委托，经双方同意即可签订。 设计合同，须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。如单独委托施工图设计任务，应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订。 第五条勘察设计合同应具备以下主要条款： 一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。 二、委托方提供资料的内容、技术要求及
编号：_____________院区监控系统工程设计合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
工程名称： 工程地点： 设计证书等级： 甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（设计人）： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第2条本合同设计项目的内容： 名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第3条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第4条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第5条支付进度 本合同设计收费为万元,支付进度详见下表。
第6条双方责任 6.1 发包人责任： 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-017883 建设工程勘察设计合同书(示范contract for survey and design of construction projects
建设工程勘察设计合同书(示范合同) 委托方____（以下简称甲方） 承包方____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 １．甲方责任 （一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。 （二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 （三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 （四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 （五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。 （六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 ２．乙方责任 （一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。