抗浮锚杆施工合同
发包人：
承包人：
受发包人委托：承包人承接 施工任
务，为了明确相互的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着自愿、平等和诚实信用
的原则，结合本工程的具体情况，特 商订本合同。
第一条：项目名称：
第二条：工程地点：
第三条：承包范围和内容：
第四条：工程要求
一、本工程以发包人正式通知进场之日为准，工期为 日历天（含
检测时间）。承包人必须按照本合同约定的合同工期完成。
二、如遇下列情况工期相应顺延，顺延时间应经发包人书面同意：
1、因天灾或不可抗拒的原因被迫停工，包括下雨、停断电等原因
连续超过4小时。
2、因发包人提出变更计划或施工图变更中断施工。
3、因发包人未的按时提供工作面或提供的工作面不符合要求的，
而造成的不能按期开工或停工。承包人有义务须书面反映相关问
题，否则视为无效。
4、因地质条件变化过大，需设计、建设、质检等有关单位研究方
能继续施工。
第五条：结算方式
1、本合同暂定总价 元（人民币。大
写： ）。
2、本合同为包干单价合同。其中：
序号 工作内容 单位 暂定工程量 包干单价 暂定单
价
特别备注
1 抗浮锚杆 米 含检测费、水电费等
2 方案设计费 元 含审查、鉴章费
3 小计 元
上表说明：
1、 以上包干单价含人工、材料、机械费、脚手架费、施工中的水、
电费、管理费、利润、税金和检测费等，不含锚杆与基础连接
及防水处理的费用。
2、 锚杆长度结算方式：抗浮锚杆长度为成孔地面起算的成孔深
度。锚杆间距按2.6m*2.6m布置，长度按5.8m计算的（已含
500mm的自由端长度）。要求：施工过程中的长度不得低于此长
度，结算按此结算。因施工原因超过约定长度的锚杆长度不计
算。
第六条：付款方式
1、 施工完成总工程量的50%，支付合同暂定总金额的30%；
2、 施工完成总工程量的100%，且检测合格后经发包人确认后
五个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定总价款的80%；
3、 结算办理完毕并基础工程验收合格付至结算总金额的95%；
4、 5%的余款为质保金，两年期满后全额支付，无利息。
第七条：工程质量
1、 所有抗浮锚杆施工质量必须符合国家现行规范要求及行业
验收标准。
2、 施工质量必须达到设计要求。因抗拔力不够等原因引起怕
锚杆增加由施工单位负责。
第八条：技术资料提供
开工前发包人向承包人提供地质资料1份，施工图纸1套。
第九条：材料供应：承包人自备。
承包人提供的材料应符合国家标准、行业标准，并向发包人提供
相关资料。
第十条：交工验收
1、 必须根据国家颁布的验收标准进行验收。
2、 发包人接到承包人验收通知书后，应会同设计、施工、质
检部门进行交工以验收工作，验收合格后才能进行下一步施
工。
第十一条：双方负责
一、 发包人负责
1、 开工前一周组织设计部门向承包人进行技术交底，明确技
术要求，并向承包人提供建设区域地下管网埋设和地下隐伏设
施的资料。
2、 提供施工用水、电接口，完善道路，平整场地至设计基础
底标高，清除障碍物。
3、 指定 为发包人现场代表，联系电
话 ，解决施工中遇到的有关问题和协调施工关
系。
二、 承包人负责
1、 承包人必须确保所提供的施工方案经相关部门审核合格通
过，如因承包人原因方案未审查，相关费用均由承包人自行承
担，且工期不顺延。
2、 施工前必须对抗浮锚杆的平面布置进行现场放样，确定无
误后方可进行施工。
3、 严格按照设计要求及验收规范进行组织施工，保证本工程
质量达到要求。
4、 水、电均按表计量，结算时在工程总价款中扣除水电费。
5、 指派 为承包人现场代表，联系电
话 ，与发包人进行工作联系，以解决施工遇到
的有关问题。
6、 工程完工后负责提供完整的技术资料一式六份（总包人四
份，发包人二份）。
第十二条：施工配合
1、 合同签订后，承包人应搭建好项目部的施工班子，做到各
工序、各工种管理和监督到位，与建设方、监理工程师进行密
切配合，服从建设方的整体安排和调度。
2、 承包人进场后，应主动与发包人及其他需配合的施工单位
进行有效配合，并能主动协调处理施工中的具体问题。
第十三条：工程的竣工验收
1、 以审查通过后的施工图纸、设计要求和国家施工及验收规
范为质量验收标准。
2、 工程质量应达到国家质量要求的合格标准，并通过政府相
关部门的验收。
第十四条：违约责任
本合同生效后，任何一方违约，违约方均应向对方支付合同标额
5%的违约金。
第十五条：争议或纠纷处理
若本合同执行中发生了纠纷，双方应先协商解决。如协商达不成
的，任何一方均可向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条：其它
1、本合同共 份，双方各执 份，均具有同等法律效力。
2、本合同的未尽事宜，双方以书面形式补充约定。
3、本合同以双方代表签字、盖章后生效，至双方完成全部合同约
定内容后终止。
发包人（章）： 承包人：（章）：
法人代表： 法人代表：
授权人代表： 授权人代表：
公司地址： 公司地址：
联系电话： 联系电话：
开户行及账号： 开户行及账号：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日