商品砼供需合同范文
需方单位：(以下简称甲方)
供方单位：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、
结合本工程商品砼具体情况，经____________有限公司(需方)与____________有限公司(供方单位)协商达成一致，需方项目所需混凝土由供方全部供应，签定以下商品砼供需合同。
第一条：工程概况及供需要求：
1、工程名称：____________
2、需方单位：____________
3、监理单位：
4、建筑面积：
5、结构层数：
6、交货地点：
7、工程工期：
8、运输方式：
9、原材料供应：
10合同签约地：供方住所地
第二条：使用单位对混凝土的技术要求
第三条：商品砼价格：
商品砼结算价格由以下项目组成：
一、商品砼出厂价格：商品混凝土的价格按照郑州市建委造价办发布的材料价格信息同
期商品混凝土基准价格下浮17%点为计(该价格为税前价格)。供方不得模的实际尺寸计算，混凝土的浪费由需方全权承担。
二、费用：
1、运费3。
2、抗渗剂费用：P6:/元/m3,P8:/元/m3,防冻剂费用：/m3;以上费用发生时计取。
第四条：计量与结算方式
1、计量按设计图纸所示尺寸进行计算。送入现场并浇筑的砼，施工单位签字的票据只
能证明供方把砼送进施工现场，不作为施工方与供方计算的依据。
2、泵送砂浆以容重相应标号混凝土计算，单价按相应标号混凝土单价计算。
3、每次砼供应浇注完毕后三日内双方指定专人对帐核算，确认每次供应砼数量并填写
砼结算单作为双方结算付款依据;需方不能及时对帐，供方有权暂停供货，因此造成的损失
由需方负责。
第五条：付款方式
供方具有一定的砼生产能力和垫资能力，保证垫资全部工程五层封顶，需方需向供方支付所用砼款的80%，以后每浇筑五层为节点，需方向供方支付该五层所用砼款的80%，主体封顶日起90天内供方所有的技术资料交于需方，需方需向供方支付剩余20%的全部货款。
二、其他约定
需方付款时由供方委派专人办理正式手续，其他人员无权办理任何支款事宜。
第六条：双方职责
一.需方的基本权利和义务
1、需方应在浇筑混凝土的24小时前，以提交订货单或其他有效方式，将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点，及其他有关要求书面通知供方;
并做好业务技术交递。否则造成的损失由责任方承担。
2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路
畅通，有必要的供水，照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地，并保证运输人员及施工机械的安全，如供方人员或车辆在需方工地造成的人生伤害或财产损害，由责任方承担全部责任。需方负责砼管安装、拆卸、清洗、
及泵管堵塞等处理工作。
3、安排专人在生产期间负责施工;供方砼到达现场，需方必须在90分钟内卸料完毕若卸料时间超过120分钟，由此产生的混凝土的质量问题由需方承担。
4、对运送到工地的砼应按相应的规范进行施工操作，并不得擅自在砼里加水或添加其
他材料。如不按相应的规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题，由责任方负责。
5、需方应依照合同规定按时向供方支付砼款，如超过合同付款时间规定逾期达5层即构成违约，并按本合同约定的供砼量总价款的5‰／天的违约金支付给供方，否则供方有权
自行停止继续供货，需方不得使用其他厂家混凝土。
6、工程连续停工或停止发货达30天，需方应在壹个月内付清供方砼的全部货款。
二、供方的基本权利和义务
1、生产企业应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和
需方书面通知要求，保质、保量按时完成混凝土生产供应任务。
2、人员车辆进入施工现场后应服从需方合理调配，并积极配合现场施工。供方负责施
工现场以外的运输道路周边关系，若外部关系导致混凝土不能及时浇筑，造成的一切埙失均由供方承担。
3、应对商品砼所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送过程中的混凝土质量负责;
4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派人
员进行协商处理。
5、由于不可抗力造成供应中断或停产，供方应在浇筑砼10日前及时通知需方，并协助需方采取应急措施，否则由供方承担全部责任。
9、由于供方原因造成混凝土质量问题的，其责任将由供方承担。
三、产品支付
1、商品砼的交货地点：送到需方的施工现场或需方所指定的其他地点时起，商品砼的
所有权即转移给需方。
2、所有权移交过程中，需方认为砼不符合合同中的技术要求时，经双方确认后可以退
货。3、需方指定下列人员代为签收商品砼，该人员在履行本合同的过程中所签的一切字据，
需方均给予全部认可，并承担相应的法律责任，人员为：
第七条：质量验收
1、商品砼拌和物的质量验收按GB14902-20xx《预拌混凝土》的有关规定验收：供、需
双方均应委派专人负责;
2、商品砼强度评定：按照GB14902-20xx《预拌混凝土》、《郑州市预拌商品砼质量监督
管理》的规定，在施工现场由供、需双方留置交货检验试件;经28天、60天、90天标准养护，按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求，应视为
商品砼合格。对强度不合格的混凝土供应方负全部责任。
3、抗渗指标应符合设计要求。
4、环保指标应符合规范要求。
第八条：争议及违约责任
1、双方出现争议时应及时协商解决，对双方确认的事项以补充协议的形式共同参照执
行。如出现纠纷，均有郑州市二七区人民法院受理;
2、在本合同履行过程中，如一方出现违反本合同任何条款约定的内容时，均应承担5‰的违约金。
第九条：其它
1、本合同壹式4份，供需双方各持
2、本合同经双方签字盖章后生效;
3、本合同生效后，双方均应按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同;单方解除合同者，违约方支付对方违约金人民币贰拾万元整;本合同如有未尽事宜，经双方
协商一致可签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，并受本合同相关规定的约束，任何单方面修改条文均视为无效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
商品混凝土供应合同 甲方：中扶建设有限责任公司 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就乙方承担甲方工程的商品混凝土供应工作达成以下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 混凝土供应预计开始时间： 混凝土计划需用量：约计万立方米 二、甲方需用各种规格商品混凝土供应单价 单位：元/m3
以上混凝土供应单价包括所有为完成供应工作达到甲方满意所必须的一切费用。 在本合同执行过程中双方将根据混凝土市场价格波动情况，必要时进行价格协商调整。当混凝土供应价格在上述单价的基础上上升3%或下降2%时，双方协商调整合同单价，并签订“价格确认单”作为结算的依据。 三、计量 1.双方根据实际施工图纸，以不扣钢筋所占体积、不计混凝土损耗量的方式计算混凝土方量作为结算 依据。《预拌混凝土交货单》仅供参考不作为结算依据。 2.当合同单价调整时，双方按上述原则核定不同供应单价的相应工程量作为结算依据。 四、质量要求 1.工程参加北京市结构长城杯活动。为此，乙方必须按创杯活动的规定向甲方提供商混凝土的一切原 始资料。在签订本合同同时，向甲方提供保证混凝土质量的具体措施方案。 2.混凝土的选料、配合比搅拌、塌落度、出机温度等严格执行混凝土、防水混凝土的国家规范规程及 冬期施工规范和规程。正式供货前将试配后的相关资料报甲方认可。冬季混凝土入模温度不得低于10度。 3.具体指标参见附件《为创结构长城杯对砼供应商的基本要求》。 五、双方代表及职责 甲方工作： 1.甲方驻工地代表：项目经理 2.甲方应提前24小时向乙方提出分部混凝土供应计划书。每日需用数量于开盘前12小时用传真通知 乙方具体规格、方量和供货时间。 3.向乙方详细介绍混凝土浇筑施工方案、施工现场情况及现场车辆行驶停放路线等。首次供应混凝土， 在进入现场转弯处有专人候车，并指挥车辆就位。 4.为乙方车辆进出场创造必要的照明条件。混凝土运输车到现场后，要有专人负责验收混凝土，签收
商品砼供需合同 编号： 需方：陕西省第十一建筑工程公司（以下简称甲方）；供方：（以下简称乙方）。 甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则，特订立本合同，以资共同遵守。 一、工程内容及价格 工程名称： 施工地点： 备注： 1、有微膨胀要求加元/m3； 2、有抗冻要求加元/m3；
3、有抗渗要求加元/m3； 4、单价中已包含砼泵送费元/m3； 5、以上商品砼报价为商品砼送至甲方指定浇筑部位的综合单价；该综合单价中已包含各种税费，在实施过程中除约定的调整外，无论任何原因不得调整。 二、结算与付款方式 1、乙方按工程内容包工包料、包质量、运输、泵送、验收、现场配合及安全文明施工；乙方按甲方合同的指令及有关规定要求的全部内容进行供应。 2、结算按综合单价进行计算，以图纸计算量为准（以车计量为结算提供参考），不扣钢筋，不计损耗。乙方应向甲方报送完成工程量报表，每月结算一次，乙方并提供国家正规税务发票；并报送工程进度款申请书，经甲方审核后，按约定的付款方式进行支付，乙方如不按时报送，甲方有权推迟支付工程款。 3、付款方式：本工程按约定的施工进度分期支付工程款。根据施工月形象进度于次月10日前支付上月实际施工工程款的%；其中，首次付款时间为施工至层顶板砼浇筑完成后，每月支付结算款额的%，商品砼停止使用后，付至工程款总额的%时暂停支付工程款。总款额的95%在商品砼停止使用后两个月内一次付款，剩余5%的质量保证金在商品砼停止使用后十个月内付清。 三、质量标准及技术要求 1、砼运到现场及卸料过程中不得擅自加水。如需加水，必须征得有关部门书面同意。 2、乙方保证所供砼强度按照国家标准《砼强度检验评定标准（GBJ107-87）》评定，达到甲方需货通知的要求，砼拌合物的各项技术指标满足甲方所填写的需货通知中之各项技术指标。 3、生产过程中严格按照经过相关责任人批准的配合比进行计量、搅拌、生产，并严格进行开盘鉴定。 4、砼运输搅拌符合JGJ/T10－95标准相关规定，以保证砼
商品混凝土购销合同 定货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： 根据《中华人民国和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、安徽省《商品砼质量管理规程》、及有关法律法规，甲乙双方在遵守平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成以下协议： 一、合同标的内容： 1.1工程名称：凤阳县中都南苑拆迁安置小区二、三期建设工程项目一标段 施工单位：池州市城安建设有限公司 工程地点：凤阳县中都南苑工程一标段项目 标的数量：立方米，供货运距：公里。 供应时间：年月日至工程完工止。 二、供货数量、质量检验标准及验收确认 2.1乙方按合同约定数量和技术质量要求进行供货并依据甲方每次提供砼需求的通知（包括电传、书面申请、电话记录），按照其砼数量、砼强度等级、施工部位、施工方法，供应所需的砼。 2.2对于到达施工现场的砼的验收须由甲乙双方共同监督进行，甲方须安排专人，负责对乙方砼发货单上的浇筑部位、砼坍落度及运输到达现场的时间进行签字确认。 2.3甲方在施工过程中对所需砼数量有变化时，按甲方计划所需的砼量供应，到现场多余的砼量，甲方应现场验收。 2.4乙方供货到现场浇筑的砼如出现数量与合同约定差异或表面质量有异常现象，甲方应在24小时内通知乙方确认核实，并协助解决。 2.5当乙方提供的砼没有被浇注在所报计划的施工部位时，甲方应在返回的砼运输发货单上予以注明通知乙方调度人员.
2.6属于双方合同签定的砼结构之外所需要的砼(如:铺垫道路)按实供砼量进行结 算(运输小票的数量) 2.7双方依照实际供应数量(按图纸计算数量)必须每月按层或段进行砼数量签认，并在乙方砼结算单上签定，作为双方砼量的结算依据. 三、货款结算及货款的支付期限 3.1乙方依据合同的、供货部位、工程技术质量要求及供货时间和洽商变更的指令，履行结算手续。 3.2货款结算，甲乙双方均依据本合同约定的标的及单价，另有质量瑕疵以洽商为准外，均以图纸计算加减洽商数量为准。 3.3乙方按合同标的价及单价，供货时间期限和工程技术要求，按部位履行完毕供货义务后，甲方依据补充协议时间内向乙方付清货款。逾期按中华人民银行有关规定办理。 3.4付款方式及期限 双方约定：第一次付款为春节前10天付已送砼量全价款的70%，第二次付款为工程竣工验收合格后15天内支付至乙方所送砼量价款的100%。 四、甲方责任 4.1乙方砼运车到达指定现场后，甲方应及时安排专人负责指挥，保证车辆及随机人员出现场的安全，以及车辆进出现场达到市环保要求。 4.2应保证场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全操作环境。 4.3负责提供现场需用水、电及照明环境。 4.4应按国家、市及有关规定要求，对浇筑后的砼进行合理振捣、抹面和养护，现场严禁往砼内加水。 4.5保证每车砼到达现场后在60分钟内顺利浇注完毕。由于甲方原因，致使砼没有浇注到工程部位而造成砼产品报废的，应承担乙方损失（砼费和运输费）。
混凝土采购合同范本 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项
协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供应混凝土量_______ m（结算时按实际数量结算）。 四、供货期由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。 五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价。 1、产品名称： 2、坍落度：_______cm。 3、数量：_______ m。 4、单价：_______元/ m。 5、工地输送方式： 6、合计金额：人民币_______元。 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法
代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。 2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于_______车，且平均欠量大于_______%时，供方应按该次抽验的总欠量的_______倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的_______天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方；如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。 2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在_______分钟内办完
合同编号：YT-FS-2584-91 商品混凝土供需合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土供需合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(甲方)： 乙方(乙方)： 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共 和国合同法》及相关法律、法规，为规范商品混凝土 购销行为，保护双方合法权益，明确各方责任和义务， 结合本购销合同的具体情况，经甲乙双方共同协商， 签订本商品砼供需合同，以便共同遵守。具体条款如 下： 第一条：购销基本要求 1、工程名称：金泰王朝花园小区11#楼、12#楼 2、建设单位：郑州金泰房地产开发有限责任公司 周口分公司 3、监理单位：河南诚信工程监理咨询有限公司 4、建筑面积：11#楼26655.76㎡、12#楼25886.35
㎡ 5、结构层数：11#、12#楼均为地下一层，地上26层 6、供货地点：周口市金泰王朝花园小区 7、合同工期：20xx年8月-20xx年5月 8、运输方式：专用混凝土罐车运输第二条：甲方单位对混凝土的技术要求 第三条：商品砼结算价格 一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算，直至合同履行完毕。 二、费用 1、砼运费，包含在签订合同砼单价内。 2、汽车泵送费：泵送长度38米，价格为元/ m,泵送长度48米价格为元/m。 3、抗渗剂费用/m, 元/ m;防冻剂费用 10 元/ m，早强剂费用为 / 元/ m; 4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料，则供方收取配合费/m;
编号：_____________商品混凝土采购合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方(需方)： 乙方(供方)： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的商品混凝土，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、材料名称、级别、规格型号、浇注部位、计划需求数量、单价、金额 混凝土每立方米元为标准基价，强度每增加（或减少）一个等级，单价增加（或减少）元/m3。 2、以上第1条中，标准基价为暂定价，随市场行情据实调价（如需调价，乙方须提前10天向甲方提交书面调价申请依据及调价表，甲、乙双方经协商后，确认的调价报甲
方公司领导批复后方可作为结算单价）；混凝土计划数量、总价为暂估量、暂估价，不作为结算依据。 3、对于须添加外加剂的a：抗渗（P6、P8）、b：膨胀及c：细石混凝土及材料，项目用量各达到300m3及300m3以上的，在各品种单价上增加元/m3，否则，则以各型号单价作为结算单价。 二、计量方法 甲乙双方确认本工程按浇注部位施工图预算量（混凝土结构体积中不扣除钢筋所占体积，同时混凝土施工过程中的损耗也不增加体积）作为计量依据。 三、验收方法及异议处理 1、甲方指定委派项目材料员、现场施工员和质量员共同对乙方供货到施工现场的材料数量、质量及浇注时间等内容进行验收，并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的材料如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实并作处理。 3、乙方供货到施工现场的材料经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实；经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4、甲方对浇注到工程部位的混凝土发现质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇注不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 四、价款结算及支付 1、结算方式：
商品混凝土购销合同 甲方：________________________ 乙方：________________________
签订日期：___ 年_____ 月___ 日 （简称甲方） 需方: 供方（席位单位）：（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范商品混凝土购销行为，保护 双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称：交货地点（工程地址）： 、供砼搅拌站（公司）名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:
上述货款金额，如有以原料抵扣砼单价的情况，则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式，必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额（大写）： 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的，应合并计算金额。交易总金额（大写）： 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:
六、技术要求： 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应，高于国家标准的特殊要求， 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比，同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积（3000m及以上）或特殊商品混凝土浇筑，甲方应在十五天前向
乙方提供施工组织方案， 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案， 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求： 七、 验收标准、方法及提出异议期限： 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准，按 GB14902- 94 《预拌混凝土》， GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》（ 等执行。 3、 在混凝土供应中，乙方应出具发货单（一车一单） ，具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中，甲、乙双方如更改约定的重要技术数据，要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后，甲方如发现质量等问题，应在三天内书面通知乙方，甲、乙双 析解决，并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任： 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责 同法等有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式： 本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商，协商不成的，可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准） 的有关规 方及时协商分 任，并参照合
商品混凝土采购合同合同范本 商品混凝土供应合同 甲方（施工单位）： 乙方（供应单位）: 丙方（建设单位）： 时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》及其他有关法律、行政法规之相关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙、丙三方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就工程中的供货事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。 第一条工程名称 第二条交货地点 第三条合同条款 人民币大写： （1）各工程部位所需商品混凝土规格、数量、单价、合计价款清单，见表4-6 表4-6 各部位所需商品混凝土一览表
（2）商品混凝土计量方式 1）商品混凝土计量单位以m3计取，结算数量以施工图纸中工程桩及支护桩与支撑体系的设计总方量为准。 灌注桩混凝土土方量计算公式：M=πR2(L+D)n； 式中M——单桩混凝土方量，单位为m3；
R——灌注桩半径，单位为m L——灌注桩桩长，单位为m D——超灌长度即灌注桩直径，单位为m n——灌注桩数量 第四条商品混凝土质量要求、技术标准、配合比及乞讨要求（1）乙方保证所供商品混凝土达到《预拌混凝土》（GB/T 14902—2003）规定的等级标准及《混凝土质量控制标准》（GB 50164—92）等相关标准的规定。 （2）商品混凝土配合比 1）商品混凝土的配合比设计应满足本工程的设计要求及相关国家规范和现行标准中规定，具有符合设计要求的强度、耐久性、良好的施工和易性及适宜的塌落度标注，同时混凝土拌合物必须拌和均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象。 2）商品混凝土的配合比设计执行JGJ 55-20000《普通混凝土配合比设计规程》的有关规定，优选材料并进行试配；混凝土拌合物要严格控制水灰比和水泥含量 3）原材料的品种、产地及标准，见表4-7. 表4-7 原材料的品种、产地及标准
成都市 预拌（商品）混凝土供应合同 （合同编号：） 成都市建设委员会 成都市工商局
预拌（商品）混凝土供应合同 合同编号： 甲方：（建设单位） 乙方：（供货单位） 遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合成都市建设工程生产、销售、使用预拌（商品）混凝土的具体要求，甲方采购的预拌（商品）混凝土，预拌（商品）供应商为，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、定义： 1.预拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的水泥拌合物。 2.本工程：指本合同范围使用乙方预拌（商品）混凝土的所有工程部位。 3.本合同：指甲乙双方签署的本供应合同，包括合同的附件或补充合同。 4.货物：指本合同中甲方向乙方购买的预拌（商品）混凝土或砂浆。 5.货款：根据本合同约定单价和数量，甲方向乙方支付的预拌（商品）混凝土款项。 6.不可抗力：本合同不可抗力是指无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件， 以致不能履行或不能如期履行合同。自然原因：地震、水灾、旱灾、飓风等；人为及社会因素：战争、政府禁令、政策变更、合同一方当事人停业、歇业、破产清算等。 二、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、预拌（商品）混凝土供应范围为本工程所用之混凝土，供应总量暂估约为立 方米，若超出此方量部分的单价仍然按本合同执行。 三、甲方向乙方订购以下强度等级的预拌（商品）混凝土，其基本单价清单如下表： 1、综合单价 （1）以上单价为商品混凝土综合价，包含搅拌、运输、拖泵泵送、税金、试块制作、检验试验、风险等所有费用。如需汽车泵送，泵车单价为元/m3，一次性泵送80m3为一个台班，低于一个台班按实结算；如因乙方拖泵原因，不能立即修复，且工程紧急又不能停工，乙方免费提供汽车泵，直到满足工程需要。 （2）泵送中，润管剂由乙方提供，价格已经包含在综合单价中。结合砂浆：M5砂浆按C20单价结算，M7.5砂浆按C25单价结算，1:2.5砂浆元/m3，1:3砂浆元/m3，同等级砂浆单价按当次泵送混凝土的单价结算。
商品混凝土采购合同 购货方：（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规，遵循平等、互利的原则，双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、供货范围（ｍ3） 名 普通商品混凝土抗渗商品砼（P8）称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货（含税、使用汽车泵、地泵）综合单价（元／ｍ3） 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%，市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1
当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划，需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方，需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确，供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作，确保厂区道路坚实，保证供方搅拌运输车到达现场施工部位，若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作：臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线；拖式泵车工作地点上方搭防护棚，保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗，或供方商品砼未按需方要求的时间到场，每拖延一小时，应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失，每小时按元计算。 6、供货过程中，供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时，一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077
商品混凝土买卖合同范本 现建筑施工大部分均使用商品混凝土 ; 那么商品混凝土买卖合同是怎样的呢 ? 以下是我整理的商品混凝土买卖合同， 商品混凝土买卖合同范文篇一 需方： （ 甲方 ）： 供方： （ 乙方 ）： 根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建筑工程质量管 理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定 , 甲、乙双方在自 愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上， 就本工程商品混凝土采购事项进行协 商，达成并签订如下合同条款，由双方共同遵守履行。 第一条 甲、乙双方的主体资格 1.1 甲方 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 施工企业资质证书号： 税务登记证号： 1.2 乙方 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 税务登记证号： 第二条 工程概况 2.1 工程名 称： 2.2 工程地址： 2.3 建设单位： 2.4 结构形式： 2.5 建筑面积： 2.6 总 高 度：
2.7运距： 第三条商品混凝土价格和计量 3.1 商品混凝土单价： 以上商品混凝土单价为施工现场入模价（不含税，含税每立方加壹拾元），包括原材料、损耗、预拌加工、加工厂至施工现场的运输、泵送机械及泵送入模，其中泵送价格为15元/m3（如不采用泵送应扣减）;还包括但不限于润泵砂浆费、原材料检验试验费、配合比试验费、试块制作费、养护费、检验试验费、税费等; 3.2 合同总量和总价款： 3.2.1 合同总数量暂定为m3; 3.2.2 合同总价款暂定为元。 3.3 计量：结算数量依据施工图纸及变更签证计算，不扣减钢筋，混凝土用量损耗已包含在上述3.1 款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。 第四条质量标准和质量责任认定 4.1 混凝土的质量执行《预拌混凝土》gb/t14902-20xx 、《预拌混凝土技术规程》db2 1 /t 1 304-20xx 。 4.2 混凝土的强度试验结果评定执行《混凝土强度检验评定标准》gbj107 。 4.3 混凝土抗渗等级、坍落度和强度等级以甲方《预拌混凝土委托书》为依据。4.4 甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应立即书面通知乙方，双方进行技术处理。若有争议，应委托铜川市质检站进行鉴定，确定质量责任，双方按确定结果承担各自责任。 第五条原材料控制 5.1 水泥选用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5，初凝时间不小于45分钟，终凝时间不大于10 小时，水泥的其它化学指标、物理性能指标均应满足国家《通用硅酸盐水泥》gb175-20xx 要求。水泥的用量要达到规范规定的标准。 乙方必须提供水泥出厂合格证、质量证明书以及复试报告。为保证混凝土外观颜色一致，乙方应保证使用同一种水泥和添加剂，确需变更时，须征得甲方书面同意; 5.2 粗骨料采用粒径为5-25mm的连续级配碎（卵）石，针片状颗粒含量不大于
商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介： 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》，约定总合同价款（约）为99万元，单价165元／立方米，砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1％的损耗计算；甲建材公司在商品砼全部供应完成后，7日内将决算书送乙房地产开发公司，乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕，逾期视作决算被审核认可，乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项，每月结算、付款一次。合同签订后，甲建材公司按约定履行了合同，累计供应商品砼立方米，价值元；水泥结算应送量为吨425R，吨525R，乙房地产开发公司实际供应吨525R，应补差57812元；乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨，结算应送量为吨，乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前，乙房地产开发公司共付款1052808元，尚欠元。1999年9月，甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日，甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果，遂提起诉讼。 二、一审判决：甲建材公司胜诉： 一审法院经审理认为，甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼，乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议，故甲建材公司已完全履行了义务，乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后，未付清工程款，应承担相应的民事责任，乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元，乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数，且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数，同时成新公司将《商品砼（机械租赁）决算书》送给了乙房地产开发公司，乙房地产开发公司在一年多时间内，未作答复，依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定，工程规模在100万元至300万元之间的，其审查时间从接到结算书之日起35天完成，审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的，送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定，判决：乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算，从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉，二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后，合力达公司不服，向二审法院提起上诉称，原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书，进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复，送达的决算书视同认可为理由，就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定，也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样，其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由，本案所涉及的合同未建设工程合同，不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为：乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见，亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议，故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款，应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定，不应作为决算书的上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定本案事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。 本案第二审案件受理费8223元，其他诉讼费4111元，共计12334元，由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同？ 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大，本人认为影响主要在两个方面，一是直接影响案件定性，使用法律不同，进而会影响商品混凝土供应企业的利益；二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为：商品混凝土供应是半成品供应合同，商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后（泵送、吊送或直接倾倒），并不负责振捣、成型、养护，实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方（或需方），商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量（含材料本身和配合比）负
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 商品混凝土供需合同
编号：FS-DY-69472 商品混凝土供需合同 为确保商品混凝土按质、按量如期供应，明确双方职责和权利，供需双方经协商，依据《中华人民共和国合同法》的原则，达成一致，并签订本合同以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程内容 2、混凝土单价 第二条：商品砼质量要求及供货方式 1、质量与材料要求：其质量必须符合国家有关标准。供方保证商品砼达到《混凝土强度检验评定标准》gbj107。商品混凝土拌合材料：符合相应的国家规范规定要求条款。 2、商品混凝土送达施工现场，如塌落度质量达不到现场要求予以退货。 3、乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小，抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。
4、商品混凝土运送频率应保证现场混凝土施工的连续性。 5、商品混凝土出厂，乙方负责向甲方提供每批次“预拌混凝土出厂质量证明书”及有关资料四份交甲方存档。 6、交货地点混凝土的试验工作，由甲乙双方共同取样，其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次，取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。 7、乙方按浇筑部位分批次交货。甲方应提前24小时向乙方提交每批次“需货通知书”将所需混凝土的强度等级、浇筑数量、供应时间、特殊要以书面形式通知乙方，如遇特殊情况应提前6小时通知乙方。 8、车泵要求：乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例汽车不能带泥、遗撒，不能产生噪声。对输送泵要定期检查以免出现机械事故影响生产或生安全事故。 9、商品混凝土送达施工现场，实行单车签证收方。甲方应指派由本单位书面委托的专人按乙方“发货单”检验每车混凝土方量，现场签收。
采购供应合同 -----商品混凝土合同编号： 买方： 卖方： 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律及有关法规的规定，买方编制了中国水电十四局贵州双龙航空港经济区市政道路项目总包部混凝土采购的招标文件、混凝土买卖合同等文件和文本，卖方依法获得了招标文件和混凝土采购合同等全部相关文件和文本，在详细阅读且对有关要求完全了解的基础上，编制、提交了投标文件，本次招标结果，卖方取得为买方供应招标标的物混凝土的有效资格，经买卖双方经协商一致，特签订本采购合同。 1、合同协议书； 2、合同条款； 2.1定义和解释 除上下文另有解释外，本合同条款中以下词语应具有本条所赋予的涵义。 （1）招标人（买方）： （2）投标人：在招标阶段，参与本次投标的单位。 （3）中标人：符合本次招标文件所约定的相应资格条件、被招标人按招标程序确定为合作对象的投标人。 （4）卖方：中标人在与买方签订混凝土采购合同及合同实施阶段称为卖方。 （5）合同混凝土：指卖方按本合同规定应向买方提供的混凝土，合同混凝土的范围详见《报价表》。 （6）价格 综合交货价=出厂价+运杂费（送达项目部指定工作面，不含泵送费） 本合同签约价格指综合落地交货价。交货地点为施工工地全线。本合同综合交货价在合同执行期间根据水泥价格的变动幅度来调整，以贵州龙里红狮水泥有限公司当期市场价格信息公布的po42.5水泥价格为基准，水泥价格上下浮动在30元/吨以内
的（含30元）混凝土价格保持不变，上下浮动每超过30元/吨的，商品砼价格相应上涨或下浮10元/方调整出厂价格，运杂费合同执行期内保持不变。 （7）运杂费：指卖方负责从己方仓库装车、加固、运输、保险及完成运输工作需要发生的一切费用，以及合理利润和相应税金等。混凝土运输、装车、卸车等所有费用由卖家负责。同时，卖方需向买方提供所有运输车辆行驶证件、司机驾驶证件及该车相应保险的扫描件及复印件；卖方必须对运输过程中所有路段进行现场勘察，所有运输车辆符合国家及地方相关运输标准要求，不超载超限，不损毁运输途中所用桥梁、路面等建筑物，不污染环境。在运输及返回途中发生的一切安全事故及破坏环境等责任由卖方承担，与买方无任何关系。 （8）技术文件：指卖方按本合同规定应提供的与合同混凝土的制造、检验等相关的所有文件（包括各种数据、各种文字资料、标准），技术文件费用包含在合同价中。 （9）工厂检验：指在制造工厂对混凝土质量等所做的一切检查、测试及试验等。 （10）工地质量检验：指按合同规定对运达工地的每批合同混凝土进行质量检验，包括对合同混凝土的包装、外观、数量、规格、质量等的检查验收。 （11）质量缺陷：是指卖方因生产错误或疏忽所引起的本合同混凝土达不到本合同规定的性能标准要求的情形。 （12）书面形式（或书面文件）：指任何经签署的手写、打印或印刷的各种文件或传真件。 （13）天：指日历天（24小时）；年、月、周、日均指公历的年、月、周、日。 （14）专利权：投标人应保证，招标人在使用该货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，否则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼、指控和一切开支均由投标人负责，招标人保留由此而造成经济损失的索赔权。 2.2 综合交货价的调整 综合交货价=出厂价+运杂费 本合同实施期间，本合同综合交货价在合同执行期间根据水泥价格的变动幅度来调整，以贵州龙里红狮水泥有限公司当期市场价格信息公布的PO42.5水泥价格为基准，水泥价格上下浮动在30元/吨内的（含30元/吨）混凝土价格保持不变，水泥上下浮动每超过30元/吨的，商品砼价格相应上涨或下浮10元/方调整出厂价格，运杂费合同执行期内保持不变。 2.3 付款
合同编号：YT-FS-3499-83 商品混凝土供需合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土供需合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 订单单位 (甲方) 供货单位： (乙方) 签订日期：年月日原则，经甲乙双方协商，签 订本商品混凝土签订合同 一、工程概况 建设单位：施工单位：工程名称：合同履行地： 结构形式：层次： 二、混凝土的技术要求混凝土质量执行：国家标 准GB0204《混凝土结构工程验收标准》国家标准 JGJ/T10《混凝土泵送施工及技术规程》国家标准 GB14902《预拌混凝土》国家标准GB50164《混凝土质 量控制标准》国家标准GBJ107《混凝土强度检验评 定标准》 三、合同总价及总数量
(一)总砼量：约 m3 (二)明细如下： (三)砂浆混凝土价格按同标号混凝土价格执行，数量按实际供应量结算付款。 四、混凝土数量的验收 乙方送砼到现场，甲方设专人检查验收，双方签写《商砼供货单》，凭商砼供货单结算。 五、付款方式 1、合同执行前，甲方按合同标定额与乙方贷款乙方在确定收到货款后为甲方供货。 2、甲方如分期付款，乙方则分期付货。 3、乙方不允许赊欠贷款，否则不予供货，由此引发的一切后果，由甲方自行承担。 六、双方权利和义务甲方权利和义务 1、每次浇注混凝土时，甲方应排出需用计划《此需用计划包括极端需用计划工作和周需用计划》并且甲方应准确计算当日所浇注部位砼的型号及数量，并在24小时前通知乙方，同时填写“商砼生产委托单”。 2、甲方在乙方供货前应负责现场运输通道、作业
购买商品混凝土合同范本
购买商品混凝土合同范本 在人类发展过程中，混凝土已逐渐成为人类社会不可或缺的基础材料。购买商品混凝土合同又是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的购买商品混凝土合同范文，感谢您的欣赏。 购买商品混凝土合同范文一 需方(以下称甲方)： 供方(以下称乙方)： 甲方因承建该工程需要由乙方供应预拌混凝土，为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及有关的政策、法规、条例规定，本着互惠互利的原则，经协商后签订本合同，并共同信守以下条款： -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读
一、预拌砼技术指标、数量、单价： 预计工程总方量： 砼技术指标(强度等级)：至 A砼单价：C25为元/ m3，每减一个等级单价减10元，C25以上每加一个等级单价加15元，C35以上每加一个等级单价加20元。 抗渗混凝土：S6另加10元/M3;S8另加15元/M3;S12另加25元/M3; 坍落度180mm另加10元/M3，灌注桩混凝土另加10元/M3; 有特殊要求的B砼单位： 非泵送混凝土单价顺减20元/M3。 二、预拌混凝土交货期限、地点及验收： 交货期限：自年月日开始供应至年月底结束。 交货地点：按合同规定，甲方承建工程的施工现场。 交货方式：乙方用混凝土搅拌车-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读
将预拌混凝土送至工地，按甲方指定地点卸料。 交货验收：乙方供应的预拌混凝土数量以随车供货单为准，如有异议可采用随机抽查核定。 三、预拌混凝土质量、技术要求、交货检验及资料交接： 预拌混凝土质量按国家GB14902《预拌混凝土》、市建质(2002)373号《宁波市预拌混凝土管理实施细则》等有关规定执行。 针对所承建的工程需要，甲乙双方另行签订技术协议书，做为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。 交货检验：应由双方试验人员根据有关规定共同取样甲方制作试件并进行标养。 每月货款结清后，乙方应及时向甲方提供混凝土质量检测资料。 四、结算及付款方式： 乙方根据甲方现场签认的《预拌-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读
泵送混凝土供应合同 建设单位: (甲方) 需方:(乙方) 供方:石家庄金隅旭成混凝土有限公司(丙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设单位、需方、供方就需方向供方采购商品砼供应事宜协商一致,订立本合同。 一、工程地点: 二、供送内容:本合同约定的各强度等级泵送、非泵送商品砼。 三、订购数量:约 m3,具体数量以合同约定计算量为准。 四、供货时间:工程开始直至工程竣工,具体时间以需方通知时间为准。 五、质量:砼试块强度、安定性等质量必须达到100%的合格率,抗渗砼等级必须达到设计及合同要求,符合国家相关现行质量标准及验收规范。 六、砼项目、强度等级、单价: 所有商砼单价见补充协议分期认定单价。 七、三方责任 (一)建设单位: 1、凭需方签证认可的结算书,经建设单位审核无误后,按合同及时将货款支付给供方。
2、负责预拌砼供送过程中供需双方之间的协调工作。 (二)、需方: 1、做好各施工阶段砼数量、规格、要求、泵送、输送时间安排,分别提前二天填写砼申请单,并提交供方,以便供方平衡安排,每次浇捣砼应提前半天通知供方。 2、负责砼泵、输送车进出道路(指定工地大门以内的道路)清理、加固、环保、人行道占用手续办理。向砼泵提供水源、电源、施工照明,做好受料前准备工作。 1 3、指派两人在现场进行卸料,另派专人办理其输送车五联单砼数量签收工作,保证输送车及时进行卸料、泵送作业。 4、派员对供方每车的供应方量实施抽查,如在抽查中发现数量短缺的(每立方按2400公斤计算),则所有车次供送量全部按抽查输送车的数量结算(已办理结算手续车次除外)。 5、负责砼振捣、现场取样、留样试块、制作、养护工作,在砼初凝至终凝期间必须实施二次抹面收浆工作,如所浇砼为大体积混凝土施工,需方应采取措施降低水化热,控制砼温差,确保按规范作业,并承担相应的施工质量责任; 6、因需方原因造成达到现场的砼不能入模,等待时间过长造成砼浪费需方应予签证认可; 7、由于需方未填写、未提交砼申请单而影响进度及其他后果由需方自负。 8、每个月配合供方办理签证结算,以便建设单位及时付款。