“****家园”园林景观工程设计合同
甲方：深圳市****有限公司
乙方：深圳市*****有限公司
经双方友好协商，甲方委托乙方进行园林绿化、景观工程设计，按照《中华人民共和国合同法》，并结合有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。
一、工程项目：
1.工程名称: ****家园
2.工程地点: 深圳市坂田
二、设计范围、内容及要求等：
1、设计范围：“****家园”红线范围内室外园林景观（包括架空层和空中花园）。
2、设计内容：上述设计范围内景观园建及小品设计（硬景部分），绿化种植设计（软景部分），园林景观灯设计等。
（1）、景观园建设计包括小区入口，边界围墙处理、地面处理、铺装材料和细部处理等。
（2）、园林小品设计包括小型园林建筑物（两个大门和驿站）、亭台、花架、园景墙、花池、步行小径、残疾人坡道、地下车库采光槽、梯阶、栏杆,排洪沟及盖板。
（3）、水景、喷泉造型和表面铺装设计。
（4）、儿童游乐场的布局和设施选型建议。
（5）、提供植物设计，其中包括树木、灌木和草坪；并与当地植物专家配合，选择适合当地生长条件的植物品种。
（6）、园林照明灯具的选择，灯具分布位置（包括广场、行人道和绿化照明）及回路控制系统建议。
（7）、通盘考虑园内的陈设品如花盆、长凳及垃圾桶、标识牌等园林设施,设计平面布置方案，并提供与整个环境设计相协调的雕塑品及艺术品摆设的建议。
3、施工图设计：
（1）景观施工图设计说明；
（2）总平面图；(含索引内容)
（4）放线图（包括园林小品、水系、园路、广场及重点植物、拟定人工灌溉供水点位置的定位）；
（5）配合设计院进行竖向图及地表排水设计（包括等高线、定出道路、广场、土坡和重要景点的控制标高并确定排水方向、坡度，出具地面排水及灌溉图）；（地下排水管道布置、嵌接和排水方向等详细设计由相关设计院负责提供）。
（6）铺装及台阶详图（包括铺装面材、规格、构造做法）；道牙、花槽等详图；
（7）各入口及主要景观详图, 园林小品详图、节点大样图；水景、喷泉造型和表面铺装等详图。
（8）与道路、建筑、坡地交接处，如散水、架空层、廊架底部等处的详图；
（9）室外陈设品布位图（包括灯具、标示牌、雕塑品及艺术品、各种户外家具、长凳、垃圾桶等）；儿童游乐场的布局和设施选型建议。
（10）种植图（包括乔木、棕榈、灌木、草地及地被植物）；植物名录及植物参考图片（包括植物品种、数量、高度、胸径、冠幅、修剪要求等）.
（11）景观给排水图（包括喷灌图、雨水排水图、喷泉水景图）。
（12）景观照明配电图（包括灯具平面布置、选型、线路走向、配电系统图、电气设计说明）；
（13）水景动力配电图（包括水景设备的位置、线路走向、配电系统图。。
（14）物料表；
4、乙方应向甲方交付的设计资料及文件：
施工图设计阶段：A3彩色图册一式四份，A1彩色园林总图裱板一张。施工图CAD文件电子档案一套、园林施工图(蓝图)六套、详细的工程量预算清单一份。
5、施工配合阶段：
（1）负责设计图纸技术交底。
（2）施工期间到现场对施工质量及材料进行监督。
（3）现场处理施工过程中有关设计问题、参加竣工验收。
三、设计进度及要求：
1、乙方尽快提交设计方案。
2、甲方认可方案图后，签订园林施工图设计合同。自签订设计合同之日起，30个工作日提交全套园林施工图。
3、各阶段设计工作需经甲方确认方可进入下一步工作，由甲方原因造成交图日期延误不追究乙方责任。
5、乙方需保证提供园林3D模型文件给甲方以供合成售楼效果图。
四、设计费的计取：
1、本项目园林施工图设计费总计叁拾万元（￥300000.00）。以上费用为包干费用（包括咨询费、效果彩图费、图纸费、设计费、清单计算费、工本费、差旅费、税金及现场指导配合等所有费用），不根据面积大小而变化，甲方不再另行支付其它任何费用。
2、在签订本合约之后，若甲方提出本合约以外的服务要求或乙方在方案审批后因甲方的设计要求改变，乙方需要提供额外服务时，乙方须及时与甲方协商，以书面形式提供额外服务的内容及收费详情。
五、付款方式:
1、甲、乙双方签订合同后5个工作日内，甲方支付伍万元（￥50000.00）作为定金；本合同履行后，定金抵作设计费。
2、乙方提交施工图（满足甲方和施工要求时）及甲方要求的所有资料后5个工作日内，甲方支付设计费贰拾贰万元（￥220000.00）给乙方。
3、本景观工程施工完成、经综合验收合格后10工作日内，甲方支付剩余的叁万元（￥30000.00）设计费给乙方。
4、支付各阶段设计费前，乙方应先开具税务机关认可的足额发票给甲方.
六、甲方责任：
1、提供工程有关的完整准确资料(室外管网)及该项目的有关文件。
2、应在三天内审批乙方所呈送文件，以免延误乙方工作。
3、按合同要求及时支付乙方设计费用。
4、协助处理设计中重大技术问题或有争议的事项。
七、乙方责任：
1提供园林各项施工图（包括绿化、道路、小品、照明等内容，其深度必须达到用于施工、预算的深度）。乙方按国家技术规范、标准、规程及甲方提供的要求，进行本项目设计，并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；图纸各种细部做法及材料必须明确表示，能指导预算准确计算工程量，各种工艺做法及收边收口部位必须明确，能指导现场施工顺利实施；对于不能指导预算及施工的图纸错漏项，乙方必须按照甲方的要求随时补充相关设计图纸或说明文件。
2、派出设计代表进行技术交底，使施工按设计和说明书进行。
3、积极配合甲方与建筑设计院协调沟通。
4、如果乙方设计确有错误或疏漏，该设计虽经审查及批准，但甲方要求修改的，乙方应当及时地、无偿地修改该设计，乙方不能以该设计已经批准为由而免责。
八、违约责任：
1、若乙方提交的施工图不能达到施工深度,视为乙方违约。乙方必须在规定时间内完善施工图，否则，乙方须支付设计费总额的5％的违约金给甲方。
2、若乙方在规定时间内不能按时交付甲方施工图，每延期一天，乙方须支付甲方200元/每延期天。
3、若甲方在合同规定时间内不支付乙方设计费，每延期一天，甲方须支付乙方200元/每延期天，工期相应顺延。
4、因乙方单方面原因导致合同解除的，乙方应向甲方支付相当于合同总金额10%的违约金，乙方已设计出的设计成果其知识产权归甲方所有。
九、知识产权：
在甲方支付完全部费用后，本合同约定的设计成果及其相关知识产权全部归属甲方所有，但署名权为甲、乙双方共有。乙方享有的署名权仅用于乙方对外宣传、展示、评奖但须取得甲方同意。
十、其它约定：
1、履行合同过程中发生争议，双方应及时进行友好协商解决,经协商仍不能解决，双方同意向深圳市中国国际经济仲裁委员会申请仲裁，仲裁费由败诉方承担。
2、未尽事宜，可经甲、乙双方协商签订补充协议作为本合同附件。合同附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字、并加盖公章后生效。
甲方：深圳市**** 乙方：深圳市*****
有限公司有限公司
法人代表：法人代表：
或委托代理人：或委托代理人：
签约时间：2013年7月日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法规，双方就绿化设计事宜协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。 一、甲方委托乙方对园林绿化进行设计。 二、设计内容：等。 三、设计范围：（具体范围见附件。） 四、设计时间： (一)乙方接到甲方的设计通知后，甲乙双方在工作日内举行方案意向讨论会，双方以书面形式订立设计意向，作为乙方设计师设计依据； (二)乙方应在双方订立设计意向之日起个工作日内，向甲方提交设计方案； (三)经甲方审核和双方协商确定方案后，区域一的深化图于年月日提交甲方，区域二的深化图于年月日提交甲方； (四)施工图于双方确定深化方案日起个工作日内完成并提交予甲方； (五)甲方于收到施工图日起个工作日内提出反馈意见，乙方在双方商定的期限内进行调整，调整后的方案为最终施工图。 五、合同价款： 设计费为元/平方米，设计园林绿化面积约为平方米，暂定设计价款为人民币大写：元整(￥元)，设计项目完成后，按实际设计的环境绿化面积计算设计价款。
六、双方责任： (一)甲方责任： 1、及时向乙方提供进行环境、绿化方案及施工图设计所需的基础资料(包括电脑绘制的小区总平面图、四至图、首层平面图、地下管网图、相关的基本数据等)。 2、带领乙方参观、了解现场实际情况。 3、对乙方的方案进行评审，及时反馈甲方的评审意见及要求。 4、按时支付设计费。 5、 (二)乙方责任： 1、按时、按质、按量向甲方提交有关资料、文件及图纸，其中需提供： （1）设计方案阶段： A.整体规划概念图； B.局部立面、剖面概念图； C.局部景点图片； D、A1幅面的环境绿化总平面图板一张。 （2）施工图阶段(一式份)： A.总平面图； B.绿化配置图； C.园建各节点详图； D.给排水施工图； E.电气施工图； F.背景音乐施工图。 2、负责进行施工图的技术交底。 3、施工阶段跟踪工作： A.协助甲方解决现场景观施工技术性问题； B.协助甲方控制整体效果。
编号： _______________ 住宅小区园林绿化工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月____ 日 甲方（发包方）：法定代表人： 地址：
联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，甲 乙双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称：__________________ 。 1.2工程地点：__________________ 。 1.3标段划分：本工程划分_________ 个标段，具体详见标段划分以总平面图上的划 分为准。 1.4承包方式：本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包风险、包验收合格等承包方式，招标范围内工程预算加风险一次性包死。乙方负责所承包工程范围内的施工管理，并有义务与其他分包商进行配合，服从甲方、总包的管理。 1.5工程承包范围: （1）本工程招标文件中《分包合同条款》附录1-合同范围（招标范围）及界面划分”所描述的承包范围；
（2）按投标图纸及工程规范深化设计，按合同要求供应、制作、安装、施工完 成所承包的工程、对已完工程进行成品保护、保修并按投标须知要求提供劳务、物料及设备；（3）工程施工和安装进行中所需的一切附带杂项零件物料、劳务及设备； （4）对上述工程作规定的测试、调校、试用、验收以及保修等工作时所需的劳务、物料及设备。 第2条工期及施工进度 2.1工期： 计划开工时间_________ 年______ 月_______ 日。 计划完工时间________ 年______ 月_______ 日。 总工期：日历天_______ 。 具体开工日期以甲方发出的书面通知为准，乙方严格根据施工进度计划完成整个工程的施工、验收等工作，合同完工日期为甲方书面通知的开工日期加上述合同工期总日历天数（总日历天数包括法定节假日、工程验收合格时间等）得到。 第3条合同价款 本合同金额为人民币（大写）____________________ （￥_______ 元）； 第4条付款方式 第5条本工程质量目标 5.1 质量标准：质量验收（除绿化种植工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》的要求，达到合格标准； 质量验收（绿化工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》 的要求，一次种植成活率应达到95% ，补植成活率应达到100%。
园林绿化承包合同范本 （共三套） 园林绿化承包合同范本1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方为了搞好新建综合大楼区域的绿化美化工作，经与乙方协商，达成如下协议： 一、为了体现植物多样性，乙方负责挑选适应当地气候条件生长的苗木品种进行栽植并包栽包活。 二、资金投入由乙方全额垫资。 三、苗木品种、规格、数量、单价以及其它附属工程另附明细表，工程总预算为285840元。 四、乙方必须按照合同约定的苗木、品种、规格进行栽植。五、乙方应做到文明施工，安全工作由乙方自行承担。六、时间要求至开工之日起1个月(由于天气原因，2株大桂花及3株20㎝的香樟无法种植，工期顺延，不包括在内)完工。 七、付款方式：乙方主体绿化完毕，与合同相符后分期付款，首付8万元，12月30日前付款10万元，余下金额于20_年5月30日前付清，未成活苗木乙方无条件补栽。 八、未尽事宜，双方另行友好协商。 九、此合同双方各执一份，签字后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 园林绿化承包合同范本2 甲方： 乙方：
甲方将太极城森林公园绿化第一期援建工程第九分区采用大包干的方式承包给乙方，为确保如期保质完成本工程，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，条款如下： 一、工程内容 1、经甲方批准的设计图纸中的全部绿化种植任务(包括从场地平整开始到工程约定养护期结束时的全部工程任务)。 2、施工范围界限：太极城森林公园绿化第一期援建第九分区，具体依设计图纸为准。 二、工程造价及结算 (一)合同总价为万元，大写：整。包括苗木和草坪总造价、病虫害防治费用、养护除草费用、浇水施肥费用等一切至工程约定养护期结束时所发生的费用。 (二)工程款的结算数额：依据工程完工后甲方最终的验收结果和预算书中的规格、单价及计算方法从实进行确定。 (三)合同所附带的经双方签字认可的预算书中的规格、单价及计算方法为工程量增减费用计算、工程决算的唯一计价标准。 (四)工程需要变更设计标准和增减工程量的(不论是甲方或乙方提出变更)，乙方必须按规定履行手续，凡未按规定履行变更手续或无有效变更文件的，导致验收结果与合同签定时依据的设计图纸不一致的，甲方只承担与合同签定时依据的设计图纸完全一致部分的工程费用。 (五)需增加合同签定时依据的设计图纸以外的土建工程和其它工程项目费用由双方签定补充协议予以约定。 三、工程质量要求 1、工程质量依据为合同签定时依据的设计图纸中的质量要求、建设部《城市园林绿化工程施工及验收规范》和《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211-20_)，在工程交付时，凡不符合上述质量标准的，为不合格工程，甲方不结算该部分工程款。 2、施工过程中，乙方必须服从工程监理和甲方的监督及质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部承担;因此影响工期的，乙方还需承担相应的违约责任 3、乙方在施工中应按照在投标书中提交的《工程施工组织方案》精心组织工程施工，并认真落实防范措施，确保施工安全，如有不安全事故发生，由乙方全部承担相关责任及费用。 4、乙方要注重施工现场清洁，及时清理废弃物，确保不污染环境。
以下简称甲方） 以下简称乙方） 精选资料 恒安?翠湖澜郡小区园林铺装工程施工合同 甲方：重庆恒通建设集团有限公司 乙方： 身份证号： 经甲、乙双方方协商，将恒安 ?翠湖澜郡小区园林铺装工程委托给乙方 承担。按照《中 华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则和规定，并结合本工程体 情况，双方协商达成如下协议： 第一条：工程概况 一、 工程名称：恒安 ?翠湖澜郡小区园林铺工程。 二、 工程地点：北滨路二段（原制药厂）。 三、 工程内容：步道、地面、花池、栏杆等铺装。 第二条：工程工期 按甲方规定时间执行。 第三条：工程质量等级 乙方应严格按照国家颁布的施工验收规范及选定的施工工艺做法进行施工，工程质量 应满足国家《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）中对应的质量检验评定标准， 达 到合格。 第四条：承包单价：（人工单价） 一、 步道板、地面铺筑工程单价： 30 .00 元/平方米（含铺贴的所有工序）； 二、 栏杆、花池铺装30.00元/米，（花池栏杆含三或二个面、高度在 1米以内）； 三、 梯踏步铺装30 .00 元/平方米。 以上计价均包含一切人工工资、现场管理费用、劳保用品费用、工人意外伤害保险费、 安全费用、及小型工具使用费用。 第五条：工程结算、付款 精选资料
一、按月支付进度款， 二、进度款按实际完成的合格工程量80%支付。余款待工程验收合格后一次性结清。 三、决算：小区硬景铺装完成，经甲方验收合格，工程量经项目部、预算部乙方共同现场收方为准。 第六条：工程保修 无。 第七条：双方责任、义务 一、甲方责任 1．及时明确步道板铺砖工程施工方案、技术交底。2．协助乙方协调施工、监理各项事宜。 3．按确定的施工工艺及施工规范及时组织验收和办理工程款结算手续。 二、乙方责任1．认真按照设计要求及施工规范施工，接受甲方代表及监理公司管理、监督、检查，对于甲方提出的意见和要求全部落实。 2．保证文明施工，定期清理现场，施工中和完工后达到现场无建筑垃圾堆放，施工面清洁干净。 3．施工过程中严抓安全施工，如发生的一切安全及人员伤亡事故，所有责任均由乙方自行负责。 4．乙方进入施工现场必须遵守甲方工地的规章制度，施工必须和甲方协调配合进行。5．注意和保护自己的他人的施工成果，如损坏他人的施工产品，要在甲方现场管理人员和监理公司的协调下办理赔偿。 第八条：其它事项一、本合同自双方签字盖章后生效，在竣工结算完毕后，除有关保修及售后服务条款有效外，其余条款既告终止。 二、本合同一式四份，甲方各执3 份，乙方各执1 份 三、未尽事宜，双方协商解决，形成的协商结论可作为合同补充附件，并与本合同具
园林绿化工程合同书 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包方式：包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为万元整，增减项根据甲方意见进行调整，竣工后据实结算。 2、合同价款涵盖内容为： 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 三、施工工期 1、本工程计开工时间年月日。 2、本工程预计完工时间年月日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币600元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木，植被栽植至该标段的70%，支付总造价的50%，竣工验收后再付款45%，保修期满后付清5%的尾款，保修期为一年。尾款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。 五、工程质量 1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责; 3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负; 4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。 六、甲方责任 1、提供施工场地、水准点、坐标控制点、水电源接引点。 2、监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的处理、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算。 3、由于乙方原因导致工程质量不合格的，甲方通知乙方后方可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 4、甲方负责提供四套施工图纸。 5、甲方委派为本工程现场代表，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与各种验收和签证工作，如变更现场代表应及时通知乙方。 七、乙方责任 1、乙方在签订本合同后三天内进场施工，否则乙方每日需承担合同总价3%的违约金;乙方超过七天没有进场施工的，甲方无需通知即可解除合同，若因此造成工程延误的，乙方负全部责任，并按合同总价30%的违约金赔偿甲方。 2、乙方进场施工后，五天内完成《施工组织设计》的编制，并报监理和甲方批准。乙方必须按批准后的《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度;否则，甲方有权另行聘请其他施工单位代理乙方完成需要赶工的工程量，并按实际支付费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除。 3、乙方负责办妥政府规定与本工程有关的施工手续，并自行承担因此产生的乙方需支付全部费用。 4、乙方遵守有关法律的规定，接受甲方、监理的指令，按照施工图纸。设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。 5、乙方进行施工后，在各方面与其他单位密切配合和承担管理协调责任。 6、乙方需从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并采取措施避免工程施工对红线周围的地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。 7、每周例会前一天向甲方、监理单位报送周报，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。
编号：_____________住宅小区绿化、景观工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________（以下简称甲方） 施工单位：________________________（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程内容：________________________________________ 4、工程承包形式及范围：________________ 5、工程预算总投资：________________________________ 第二条工程进度与验收 1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。 2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。 第三条工程结算与付款方法 1、本工程合同造价结算，绿化按________园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按________土建定额，水、电按________安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站________年________月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。 2、工程验收合格后，乙方应在________天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及
合同编号： 园林景观工程 委托设计合同 园林景观工程 委托设计合同
委托方（以下简称甲方）： 设计方（以下简称乙方）： 甲方委托乙方对项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，双发本着平等、互利、合作的原则友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称： 2、项目地址： 二、设计工作内容 1、甲方提供的用地范围内的园林景观规划设计。具体范围为 2、相关设计阶段的估算、概算、预算。 3、相关设计阶段的图纸。 三、设计阶段、设计周期 ●1、方案设计阶段 （1）甲方配合内容 A、提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、室外综合管网图。 B、明确项目定位标准。 （2）乙方完成内容 景观总体规划方案、设计说明、工程投资估算书 （3）设计周期 设计周期：自合同签订之日后个工作日。 ●2、初步设计阶段 （1）甲方配合内容 A、确认方案阶段设计的内容或提出修改意见。 B、建议植物选配及相关材料的采用。 （2）乙方完成内容 A、景观总体布置图。 B、主要乔、灌木布置图。 C、景观建筑及小品单体造型设计或意匠图。 （3）设计周期： 甲方对方案设计签字确认后个工作日。 ●3、效果图设计阶段 （1）甲方配合内容 A、确认初步设计阶段的设计成果。 B、提供相关建筑模型文件或外立面图纸。 （2）乙方完成内容
效果图 （3）设计周期 甲方对初步设计签字确认后个工作日 ●4、扩初设计阶段 （1）甲方配合内容 A、确认效果图设计反映的各项设计内容或提出修改意见。 B、对景观建筑或小品的形式和外装饰材料提出意见。 （2）乙方完成内容 A、详细的景观场地布置图及整向设计图。 B、详细的绿化设计布置图及苗木清单。 C、景观建筑及小品单体的外型尺寸和主要材料样板。 D、场地铺装形式及材料样板。 E、环境照明布点及灯具选型。 F、工程投资概算书。 （3）设计周期： 甲方对效果图设计签字确认后个工作日。 ●5、施工图设计阶段 （1）甲方配合内容 A、确认扩初设计的各项内容。 B、其他需要甲方确认的内容。 （2）乙方完成内容 A、总平面图 B、土建施工图分册： 包含施工图设计说明、放线定位图、竖向设计图、铺装索引及施工图、水体施工图等。C、绿化施工图分册： 包含施工图设计说明、苗木定位图、苗木种植施工图、苗木清单等。 D、景观建筑及小品施工图分册： 包含施工图设计说明、景观索引图、景观建筑或小品单体结构施工图等。 E、水系统施工图分册： 包含施工图设计说明、绿化灌溉及水景系统给排水总平面图、水景系统原理图、各类阀井施工图、材料清单等。 F、电系统施工图分册： 包含施工图设计说明、灯具布点及布线总平面图、各类接线及控制系统图、各类电井或电缆沟施工图、材料清单等。 G、工程预算书 （3）乙方向甲方提供施工图（号蓝图）套。 （4）设计周期： 甲方对效果图设计签字确认后个工作日。 四、合同金额及支付 1、合同金额：本合同设计总金额为人民币万元（大写：）。 2、支付方式 （1）本合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%做为设计定金，定金小计（元）（大写：）。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-005314 园林绿化设计合同书精装版
园林绿化设计合同书精装版 发包方（甲方）：__________ 承包方（乙方）： 经公开招标，甲方将 __________ 绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：__________。 2、工程总造价：______万元（大写）。 3、工期。乙方确保在XXXX年X月X日开工，于X月X日完工，工程标准达到__合格__级。 4、开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。 5、工程款支付。苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。 5、工程质量。
⑴、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植； ⑵、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责； ⑶、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负； ⑷、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 6、养护管理和质量要求。 ⑴、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；⑵、栽植后及时封堰浇透水；⑶、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长； ⑷、苗木要及时防治病虫害；⑸、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；⑹、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木15个月，养护标准达到《城镇绿地园林养护标准（试行）》，其间发生的费用由乙方负担。 7、违约责任。 甲方责任： ⑴、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金300元。 ⑵、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任： ⑴、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 ⑵、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能
景观工程施工合同 发包人（全称）：××××××××××（以下简称甲方） 承包人（全称）：×××××××××（以下简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程的施工发包给乙方。经双方协商，就有关该工程的施工合作订立合同，具体内容如下： 一、工程概况 1、工程名称：×××××景观工程； 2、工程地点：××××× 二、合同承发包内容 1、景观设计内容中，包括所有设计内容的种植、施工与安装，包括：水景、铺装、 景墙、隐形消防通道、木平台、台阶、围墙、景亭及绿化等；不包括：室外家 具、景观灯具、室外石艺、花钵、水钵及雕塑、土方回填、防水工程、铁艺栏 杆、真石漆、大门（含闭门器）、车档、游乐设施等。具体施工范围详见本合 同附件； 2、为完成上述施工、验收、保修养护、移交所必须进行的辅助性工作； 3、本合同约定的其他乙方责任和义务； 4、本合同约定的其他内容。 三、工程施工承包方式 工程承包方式：为包工包料、包安全、文明施工、包质量、包工期。 四、工期及质量目标
1、质量目标：按现行工程所在地正在执行的有关质量验收标准，接受政府质监部 门验收，一次性验收合格； 2、工期目标： 开工日期：2014年8月1日，竣工日期：2014年10月15日；共75日历天。具体以甲方通知为准。 五、合同价款、支付及结算 1、合同暂定总价款（小写）：*******元，人民币（大写）：壹仟壹佰贰拾伍万肆仟 叁佰玖拾伍元整。，人民币（大写）：壹仟壹佰零叁万叁仟柒佰贰拾壹元整对该 价款，本合同约定如下： 1)已包含乙方为完成本合同约定的承发包内容，甲方所应支付的全部价款； 2)包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、风险、税 金及政策性文件规定费用等完成该合格工程所需的一切费用； 3)履约期间，除以下情况外，不因价格组成要素的市场波动而变动，不因政 府造价部门的调价政策而调整，不因乙方当初报价的遗漏而调整： （1）乙方在原发包范围外完成甲方指令工作而发生的费用签证； （2）设计变更； （3）合同违约金； （4）其他合同约定可以调整的情况。 4)经甲乙双方确认的报价，自动成为与本合同相对应的价款明细。 2、款项支付： 1)合同签订后，甲方支付乙方合同总价的15％作为工程预付款；以收到合同 总价的10％的履约保证金或履约保函为前提。
北斗星花园小区 园林景观设计合同 工程名称：北斗星花园小区 工程地点：银河大道16号 建设方：大地房地产开发有限公司 设计方：银河园林工程规划设计院 签订日期： 2012 年 3月16日 建设方：大地房地产开发有限公司（甲方）设计方：银河园林工程规划设计院（乙方）
建设方委托设计方对北斗星花园小区园林景观环境设计，为明确双方权利、义务和责任，保证工程设计质量，按期交付设计图纸，经双方充分协商，同意签订本合同，并共同遵守。 本合同签订依据： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管 理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察、设计管理法规和规章及现行设计规范。 1.3 建设工程批准文件。 合同设计项目的内容： 设计范围面积、阶段及设计费一览表： 序号 分项目名称 景观设计面积（m 2 ） 设计费（万元） 1 2 3 4 景观设计按面积计算设计费： 元/ m 2 。 5 备 注： 建设方应向设计方提交的有关资料见下表： 方 提供 1、1：500现状地形图及电子文件
2、经报批通过的规划总图及电子文件 3、建筑底层平面图及电子文件 4、架空车库平面图及电子文件 5、建筑单体平、立、剖施工图及电子文件 6、地下架空车库平、剖面施工图及电子文件 7、小区内综合管网图及电子文件 8、景观给水水源、电源位置及市政管网图 9、场地建设周期及计划 设计费用及支付进度见下表： 付费方式设计阶段设计费(万 比例付费时间 元) 1 预付款20％本合同签定后三个工作日内 2 方案设计40％设计成果提交后三个工作日内 3 施工图35％施工图设计完成后七个工作日内 4 施工指导5％现场服务截止后七个工作日内 设计流程 5.1方案阶段：双方签订合同，收到建设、订金之日起个工作日内完成。 5.2施工图设计阶段：收到建设方意见函之日起个工作日内完成。 从第5.1阶段开始，凡因建设方原因导致建设方确认的上一流程设计成果发生变化的，根据发生变化的内容及范围，建设方应向设计方另行支付设计费用，支付标准同本合同第二条。本合同项目设计深度及交付内容： 6.1设计方按照本合同的设计流程应达到的设计深度要求： 6.1.1方案设计深度 6.1.1.1总平面布置图。
“绿城家园小区”园林景观工程设计合同 甲方：北京市****有限公司 乙方：北京市*****有限公司 经双方友好协商，甲方委托乙方进行园林绿化、景观工程设计，按照《中华人民共和国合同法》，并结合有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。 一、工程项目： 1.工程名称：****家园 2.工程地点：北京市坂田 二、设计范围、内容及要求等： 1、设计范围：“****家园”红线范围内室外园林景观观（包括架空层和空中花园）。 2、设计内容：上述设计范围内景观园建及小品设计（硬景部分），绿化种植设计（软景部分），园林景观灯设计等。 （1）、景观园建设计包括小区入口，边界围墙处理、地面处理、铺装材料和细部处理等。 （2）、园林小品设计包括小型园林建筑物（两个大门和驿站）、亭台、花架、园景墙、花池、步行小径、残疾人坡道、地下车库采光槽、梯阶、栏杆，排洪沟及盖板。 （3）、水景、喷泉造型和表面铺装设计。 （4）、儿童游乐场的布局和设施选型建议。 （5）、提供植物设计，其中包括树木、灌木和草坪；并与当地植物专家配合，选择适合当地生长条件的植物品种。
（6）、园林照明灯具的选择，灯具分布位置（包括广场、行人道和绿化照明）及回路控制系统建议。 （7）、通盘考虑园内的陈设品如花盆、长凳及垃圾桶、标识牌等园林设施,设计平面布置方案，并提供与整个环境设计相协调的雕塑品及艺术品摆设的建议。 3、施工图设计： （1）景观施工图设计说明； （2）总平面图；（含索引内容） （4）放线图（包括园林小品、水系、园路、广场及重点植物、拟定人工灌溉供水点位置的定位）； （5）配合设计院进行竖向图及地表排水设计（包括等高线、定出道路、广场、土坡和重要景点的控制标高并确定排水方向、坡度，出具地面排水及灌溉图）；（地下排水管道布置、嵌接和排水方向等详细设计由相关设计院负责提供）。 （6）铺装及台阶详图（包括铺装面材、规格、构造做法）；道牙、花槽等详图； （7）各入口及主要景观详图，园林小品详图、节点大样图；水景、喷泉造型和表面铺装等详图。 （8）与道路、建筑、坡地交接处，如散水、架空层、廊架底部等处的详图； （9）室外陈设品布位图（包括灯具、标示牌、雕塑品及艺术品、各种户
园林景观规划与设计合同 项目名称： 项目地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 二〇年月日
园林景观规划与设计合同 甲方（委托方）： 乙方（承接方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计收费标准》，以及国家和地方有关工程设计管理法律、法规、规章的规定，甲方委托乙方对本合同所涉及的规划与设计项目提供专业环境景观设计服务，为明确权利义务关系，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分友好协商达成如下合同条款：第一条项目概况 项目名称： 项目地址：。 园林景观设计预算总面积约为平方米。 第二条服务内容 甲方在本合同中要求乙方为其提供的园景规划与设计的服务内容，具体包括下列： 1、景观扩初修改及施工图设计； 2、施工图审查出图； 3、根据园林景观项目施工进展情况，甲方如有需要乙方具体解释或调整的设计问题，在通知乙方后，乙方应派人在24小时内到工地现场，配合甲方和施工方解决景观施工现场的设计技术
问题； 4、在乙方的能力范围内，尽量提供设计材料供应商的资料供 甲方参考； 5、甲方如有需要，乙方须提供过往的业绩，园林设计及施工的项目，以作对外宣传之用。 第三条设计成果范围 本合同书设计成果范围是指甲方在本合同中要求乙方为其提供的成果文件： 1.整体的设计说明； 2.总体彩色平面图，整体鸟瞰图； 3.园区内景观的示意，彩色照片表达设计； 4.主要景点的透视效果图； 5.地下车库、人防出入口的顶盖方案说明； 6.道路、景观小品等所用材料名称； 7.植物配置设计图及植物配置说明； 8.整个小区园林景观工程造价估算； 9.小区环境景观规划总平面图（1:1000）； 10.整个小区园林景观工程造价估算； 11.各专业施工图（总平面图、种植、建筑及机构、电气 照明、给排水等）； 12.规划设计文本（含图册）8份； 所有设计文件的电子档1份，文档图层不能锁死。
施工合同 （编号：JG2013-01） 工程名称：环境景观工程 工程地点： 建设单位： 施工单位：广西XXX景观工程有限公司 合同内容 建设单位：广西XX市XXX地产开发有限责任公司（以下简称甲方） 施工单位：广西XXX景观工程有限公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规和规章，本着互相协作、紧密配合，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“AAAA”小区环境景观工程施工事项，签订此合同，双方共同遵守。 一、工程内容及承包方式 1、工程名称：“AAAA”小区环境景观工程 2、工程地点：XX市路号“AAAA”小区 3、工程内容：施工图所包含的全部内容。 4、承包方式：包工包料。 二、合同金额 工程造价暂定为人民币（大写）：（小写：￥元），最终结算除砂、石、水泥以施工期间当地市场价及双方确认的造价联系函作为结算依据外，其它以双方认可的《工程预算书》中的单价及费率，按实际工程量结算（乙方负责提供竣工图）。
三、付款方式 1、合同签订后三日内，甲方支付工程造价的20%给乙方作为首付工程款； 2、工程完成合同造价一半后，甲方支付工程造价的20%给乙方作为工程进度款； 2、工程完成合同造价80%后，甲方支付工程造价的20% 给乙方作为工程进度款； 3、工程全部完工后三日内付款至工程造价的80%。 4、工程完工并通过甲方验收合格且工程结算定案后，付款至工程造价的95%。剩余5%作质保金，质保期满后，按质保范围扣除质保项目支出后结算。 四、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 五、质量标准 工程质量标准：合格 六、双方责任 （一）甲方责任 1、甲方委派担任现场代表。 2、将施工所需水、电、通讯等线路从施工现场外部接至施工现场，保证施工期间的需要； 3、组织施工单位、设计单位进行图纸会审及设计交底； 4、对工程中出现的施工图纸问题及时处理，以利乙方工作的连续性； 5、组织工程竣工验收，并按合同规定办理工程结算。 （二）乙方责任 1、乙方委派担任工地现场负责人。
景观工程合同范本 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________ 20 年月日
甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（承包人）： 法定代表人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条_工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：石碉、园林景观、绿化、污水管网、小区道路、景观照明等工程项目。 4、承包方式：包工包料。 第二条_工程质量 质量等级：优良。 1、根据甲方的室外平面布置，进行合理的设计，要求营造一种优美，绿意盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。 2、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路；中庭部分安装庭院坪灯及线路。 3、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。
4、小区的花草、名贵树木均由甲方指定乙方采购，所有树木须经甲方验收合格后方可植裁，乙方包种成活及包半年内的养护。以上内容详见预算附表及施工图。 第三条_工程价款
xxxx工人文化宫改造项目 园林景观工程设计合同 工程名称：xxxx工人文化宫改造 项目园林景观工程设计 工程地点： 发包人： 设计人：深圳远鹏装饰设计工程有限公司签约日期：2009年12 月28 日 签约地点：深圳
合同条款 发包人（甲方）： 设计人（乙方）：xxxx装饰设计工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担xxxxx工人文化宫改造项目园林景观工程设计的有关事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《园林工程设计管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条设计范围与内容 2.1 范围：深圳罗湖工人文化宫改造项目园林景观工程设计，以甲方的设计任务书确定的为准。 2.2内容：在上述设计范围内，甲方委托乙方完成的设计内容包括但不限于： 2.2.1设计阶段：园林景观总体概念设计；方案扩初设计；方案成果设计；施工扩初设计；施工图设计;现场施工配合及园林景观工程验收等。 2.2.2 设计内容： 1、园林布局规划设计（含人行区、车行区、停车泊位和户外绿化空间之景观布局及修饰规划）；规划设计主要地形标高、工地之饰面坡度和表面排水概念、内部排水管道布置、嵌接和排水方向、详细坡度计算及排水量设计； 2、园林建筑设计，包括人工湖、水景、小区围墙、部分建筑外墙、大门、亭、景墙、花架、楼梯、栏杆、挡墙等（含结构、水、电等技术工程设计，对特殊工艺如张力膜、喷泉、雕塑及水体、水质控制处理工艺等提供形式控制及关系协调工作）； 3、铺地设计，包括各类硬地及道路的地面铺装等； 4、园林植物的配置设计（乔木、灌木、地被、草坪等）及种植土壤设计规范和植物品种的选择； 5、各水景效果及地面给排水组织原则设计； 6、拟定灌溉之要求及准则及供水量的计算、管道之排放及嵌接工程施工图纸； 7、园林灯光配置设计及灯具造型意象选择并提供机电工程照明效果规格要求、灯具规格型号及安装详图； 8、园林背景音乐系统及音响布点、外观设计、选型等； 9、花池、铺地等景观设计； 10、环境小品，如标识系统、花盆、长凳、垃圾桶等地面陈设品的选用及配置； 11、雕塑品及艺术品类别、尺寸、位置、材料的建议；
园林景观工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 现甲方将园林景观、道路铺装及绿化工程以包工、包料、包工期、包质量的包干形式发包给乙方施工，为了明确双方的责任和义务，保证本工程按质、按量、按期完成，依据《中华人民共国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，希双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：。 第二条工程承包范围及内容 1、承包范围以甲方最终批准的施工图、图纸会审所涉及的内容及其预算所含内容为准。 2、工程内容包括： (1) 硬景部分：人行道路铺装，面层装饰，古堡桥结构及铺装，人工湖底、土方换填及驳岸,木棧道，人工塑石，园林小品等。 （2）绿化软景部分：种植土挖、装、运、填，地貌整形，种植用肥，绿化种植，养护包活等。 （3）园林景观照明。 如有设计变更调整施工内容，则承包内容随之调整。 3、工程总面积： 第三条工程总造价 工程总造价为人民币元整（￥），已按预算价优惠10％后的价
格，其中： 1．硬景部分元整（￥）； 2．种植土部分元整（￥）； 3．绿化工程部分元整（￥）； 4．园林景观照明部分元整（￥）。 乙方向甲方申请支付工程款，在得到甲方核准后3个工作日内向甲方开具工程类税务发票，无论税务政策做如何调整，乙方不能以任何理由向甲方要求另外支付税金。 工程款以合同约定工程量清单综合单价和预算外签证为依据，采用工程量清单的结算方式：结算结算造价=现场实量工程量×综合单价。 第四条施工工期 本工程工期由总工期和节点工期同时控制，工期计算时均为日历天，包含起止当日。 开工日期：年月日（以甲方发出开工令之日起计）。 竣工日期：年月日，（指达到竣工验收验收合格之日起计）。 合同工期：乙方在120个日历天内成完该项工程，通过竣工验收合格且由甲方正式书面通知乙方进入保修及养护包活期（即硬景和景观照明部分进入保修期，绿化软景部分进入养护包活期）。 本工程分为以下五个节点工程，其节点工期约定为：乙方在保证总工期的前提下，还必须保证以下节点工期。 节点1：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成人行道路铺装，面层装饰，人工湖驳岸，，木棧道，人工塑石，园林小品等硬景部分分部工程，并通过交工验收且交付给甲方使用。 节点2：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成种植土挖、装、运、填，地貌整形，种植用基肥施肥工作。 节点3：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成绿化种植工程的施工，及竣工前绿化收尾、死亡苗木更换、补植整改工作，通过竣工验收且进入绿化正式养护阶段。。
编号：中南合字[2008]002号 园林景观绿化施工合同 项目名称： 项目地点： 承包人合同编号： (由承包人编填) 施工资质证书等级： 发包人： 发包人地址： 承包人： 承包人地址： 签订日期：二○○年月日 园林绿化及景观工程施工合同 发包方（甲方）：（以下简称：甲方） 承包方（乙方）：（以下简称：乙方）
通过招标，经双方协商谈判，就甲方位于的园林绿化景观工程施工，签订以下合同条款： 合同文件组成及解释顺序如下： （1）本分包施工合同； （2）双方往来函件及承诺； （3）中标通知书； （4）招标文件； （5）承包方提交的投标书和投标报价表,投标报价清单； （6）供货一览表； （7）技术规格及服务要求； （8）质量保修书及服务承诺； （9）发包方、总包方和分包方商定的其他必要文件。 上述文件存在不一致的，以排列在前优先解释，一般性规定与特殊约定不一致的，以特殊约定为准。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：地块园林绿化及景观工程 第二条承包范围 1、承包范围：按甲方提供的施工图纸，并按乙方提供且经甲方审定之工程预算书内所列的项目、品种、规格和质量进行施工，包括但不限于：绿化、停车场铺装、亭子、汀步、景观小品、饰面、喷泉、草坪灯、景观硬景基础、水电管线及安装、路灯管线预埋施工、回填土等工程的完成及其缺陷修复、，以及本合同约定的养护、保修等内容。 2、具体承包范围以甲方提供的景观设计图及工程量附表为准（附件一），工程量发生变化的，以甲方变更文件或指令为准。 第三条承包方式 1、根据招标文件的规定，乙方将完成本工程园林绿化及景观工程的设计及深化设计。 2、乙方按照甲方审核、批准的设计、深化设计，以包工包料、包质量、包工期、包养护成活（苗木）、包通过有关部门的验收、包承包风险、包保修的方式承包本工程。 3、在竣工验收合格前，甲方可在任何时候可就设计图、深化设计图中存在的缺陷、不足要求乙方予以补充、完善、增加，因此增加的工程费视为已包含在本合同综合单价及合同价款内，但因甲方要求变更设计图、深化设计图而导致工程量增加的，增加的工程量按照本合同的约定结算。 第四条合同工期 1、本工程的合同工期为个日历天，是乙方完成园林绿化及景观工程（除保养、保修）直至竣工验收合格的全部施工工期。
园林绿化设计合同 甲方： 乙方： 甲方托付乙方承担园林绿化工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程勘察设计市场治理规定》。 1.2国家及地点有关建设工程勘察设计治理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条工程概况及设计范围、设计周期： 3.1工程名称：（以下简称本工程） 项目规模： 建设时期：
6.1.3 甲方要求乙方比合同规定时刻提早交付设计文件时，假如乙方能够做到，甲方应依照乙方提早投入的工作量，向乙方支付赶工费。 6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件，交通问题自行解决。 6.1.5甲方应爱护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2乙方采纳的要紧技术标准是：《公园设计规范》及国家其他规定。 6.2.3设计合理使用年限为年。 6.2.4乙方按本合同第四条规定的内容、进度及分数向甲方交付资料及文件。 6.2.5乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并依照审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 6.2.6乙方应爱护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。