2019监理《合同管理》考试真题
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( )。
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
答案：D
2.下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是( )。
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位
答案：A
3.下列组织或机构中，不能成为合同主体的是( )。
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体
答案：C
4.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同
答案：C
5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )。
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理
答案：D
6.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任
答案：D
7.保证法律关系应当参加的主体至少有( )
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
答案：B
8.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为( )。
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
答案：C
9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是( )。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C. D.合伙企业
答案：B
10.设计合同中定金条款约定发包人向设计支付设计费的20%作为定金，则该定金自( )。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成设计任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料
答案：B
11.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是( )。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金
答案：A
12.关于安装工程中一切险责任范围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失
答案：A
13.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是( )。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公示
D.资格审查办法
答案：C
14.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。
A.行业标准施工招标文件应不加修改第引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因数、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无须好腻招标项目的具体特点和实际需要
答案：B
15.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法
答案：B
16.在施工招标程序中，发售招标文件后的一个工作阶段是( )。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件
答案：A
17.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( )。
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目
B.两阶段招标在第一阶段商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性
C.两阶段招标在第二阶段可以要求同时投技术标与商务标
D.两阶段招标在第二阶段对进行价格竟争
答案：D
18.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）
A.以投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不変
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金
答案：D
19.依法必须招标项目，评标委员会成员人教组成应当至少为( )。
A.三人以上单数
B.四人以上
C.五人以上单数
D.七人以上单教
参考答案：C
20.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内商的是( )。
A.联台体投标的，是否具备联台体协议
B.资质条件
C.类似项目的业续
D.项目经理资格
答案：A
21.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标相除前2位的投标大为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评际价为 4980万元，则中标人和中标价格分别为( )。
A.甲，5000万元
B.甲，490万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元
答案：C
22.关于工程设计招标1!里的贼，正确的是( )。
A.—般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招际范围和定规模的顷目，对属于必领公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查义
答案：B
23.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标
答案： B
24.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行**计算
参考答案：A
25.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式
答案：B
26.在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金
答案： A
27.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
答案：B
28.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号-致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
答案： B
29.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单
答案：C
30.下列合同文件中属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书
答案：D
31.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款
答案：C
32.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响相当属于( )承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方
答案：D
33.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由()投保为宜。
A.发包人
B.其中一个承包人
C.多个承包人
D.组成联合体
答案：A
34.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出
答案：B
35.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指( )。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款
C.中标通知书的中标价格
D.承包人的投标报价
答案：A
36.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是( )。
A.监理人受到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C.监理出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正
答案：B
37.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后( )天内通知承包人。
答案：A
38.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延迟的期限终止)后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书。该证书由()
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认
答案：B
39.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工作需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的全部承包工作内容均可分包
答案：B
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书、好专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行规定，应以( )内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求
答案：A
41.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( A )。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保
42.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( D )。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本
43.关于货样买卖合同的说法，正确的是( A )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担
44.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( A )。
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时
45.建设工程材料采购合同，交付地点约定不明确，不能达成补充协议，也可能找到合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所有地，则交货地点为( D )。
A.标的物所在地
B.合同订立地
C.买受人订立合同时的营业地
D.出卖人订立合同时的营业地
46.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( D )。
A.伴随服务属于辅助服务
B.伴随服务属于必然发生的服务
C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
D.提供伴随服务不得收费
47.
A.工程师不属于雇主人员
B.工裎师在含间颜行期间独立工作
C.工程师的权力并不来自于雇主
D.工程师应当尽力帮助承包商解决问镧
48.根指FIDIC 《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员
B.雇主可以直接向工程师助手指派任务
C.工程师可以向工程师助手付托部分权力
D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示
49.根据《英国工程施工合同文本》（ECC)，如果采用固定价格承包，则应当选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程最清单的目标合同
50.美国建筑师学会（AIA)合同文本中，关于风险阶型管理承包合同（CM)的说法，正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加雨金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式
二、项选择题(共30题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)
51.建设工程合同管理的基本方法有( )。
A.逑立合同管理目标制度
B.建立合同管理评估制度
C.立合同管理行政审杳和备案制度
D.设立合间管理人员执业资格制度
E.推行合同示范文本制度
52.合同法律关系包含的要素有( )。
A.主体
B.内容
C.法律规范
D.法律亊实
E.客体
53.能够引起合同法律关系产生，更和小面的情形有( )。
A.当事人订立合法合同
B.法律对合同形成做出规定
C.合同一方当事人违约
D.行政机关做出罚款
E.人民法院对合同纠纷做出判决
答案：
54.关于民事代理的说法,正确的有( )。
A.代理人必须在代理范围内实施代理行为
B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为
C.代理人以自己的名义实施代理行为
D.被代理人对代理人的代理行为承担责任
E被代理人对代理人不当代理行为不承担责任
答案：
55.民法上“无权代理”主要包括( )的代理行为。
A.没有代理权
B.代理权授权范围不明
C.超越代理权
D.代理权终止以后
E授权代理时限不清
答案：
56.《担保法》规定的保证合同的主要内容包括( )。
A.被保证的主债权种类、数额
B.债务人履行债务的方式
C保证的期间 D保证担保的范围
E债务人履行债务的期限
答案：
57.《简明标注施工招标文件》使用的项目有( )。
A.小型项目
B.设计和施工由同一承包人承担的项目
C.技术要求复杂的项目
D.工期不超过12个月的项目
E对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
答案：
58.根据《招标投标法实施条例》对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有( )。
A.工期较长
B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的
D.需要采用两阶段招标的
E.实施工程总承包的
59.关于招标投标过程中标底的说法，正确的有( BCD )。
A.招标项目均应编制标底
B.一个招标项目只能有一个标底
C.招标项目设有标底的，应当在开标时公布
D.标底只能作为评标的参考
E.可以根据标底确定最低投标限价
60.根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人应当…( BDE )。
A.因国家标准变化而引起的变更
B.因国家有关部门颁发施工许可证
C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货
D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
E.施工中发现了文物
61.关于设计招标程序的说法，正确的有( )。
A设计招标，般分为初华设计招标和施工图设计招标
B.设计招标的内容无其体的工作量
C.设计招标不官要求项目应当达到的技术指标义
D.设置评标因素时不应当过分要求投标价的高低
E.评标委员会无权对投标人进行费格审查
答案：ABD
62.关于设计招标项评标的说法，正确的有( ）。
A.通常采用综合评估法
B.基数标与商务标同时进行评审
C.不对投资估算进行评审
D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容
E.评标委员会无权对投标人进行资格审查
答案：AD
63.在大型工程设备的采购招标中。没有实质性..招标文件的情形有（）。
A.投标保证金金额不足
B.投标保...
C.资格证明文件不全
D.单价计算的结果与总价不一致
E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致
答案：ABC
64.在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有( )。
A.选址意见书
B.场地规划红线图
C.场地工程勘察报告
D.有关水、电等供应情况的资料
E.有关公用设施的资料
65.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有( )。
A.独立处理单价的合理调整和索赔批准
B.在发包人授权范围内，负责发出指示，检查施工质量、控制进度等现场管理
C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务
D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理
E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
66.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有( )。
A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价
B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准
C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生一定以外的增减，
相应调整合同价款
E.基准日期即为投标截止日
67.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投标方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有( )。
A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方负责赔偿
B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿
C.不足的部分由发包人全部承担
D.永久工程损失的差额由发包人补偿
E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿
73.关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有( )。
A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬
B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用
C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工
D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任
E.分包人在施工现场接受承包人的管理
答案：ABDE
74.监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有( )。
A.审查分包人施工资质
B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施
C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为
D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整
E.接收分包人的索赔报告
答案：AB
75.对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有( )。
A.单一的合同责任
B.减少发包人对承包人的检查
C.减少承包人的索赔
D.固定工期
E.减少设计变更
答案：ACDE
76.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有( )。
A.应当在工程竣工后、移交前进行
B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行
C.试验所必需的电力由发包人提供
D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责
E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责
答案：BC
77.关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有( )。
A.以取得材料所有权为目的
B.以取得材料使用权为目的
C.是双务合同
D.是实践性合同
E.是无偿合同
答案：AC
78.建设工程材料采购合间的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。
A.交付导致材料的所有权发生转移
B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担
C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付
D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付
E.材料灭失的风险，在合同订立后即由买受人承担
79.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有（）。
A.指定分包商由雇主或工程师选定
B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同
C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范内的工作
D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费
E.承包商不对指定分包商的违约行为承担责任
80.根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，属于核心条款的有( )。
A.承包商的的主要责任
B.工期
C.通货膨胀引起的价格调整
D.法律的变化
E.履约保证
2018年国考行测真题（省级以上） 注意事项 1．这项测验共有五个部分，总时限为120分钟。 2．请用黑色字迹的钢笔或签字笔将姓名与准考证号在指定位置上填写清楚。 3．当监考人员宣布考试正式开始时，你才可以答题。 4．当监考老师宣布考试结束时，你应立即停止作答。待监考人员允许离开后，方可离开考场。 5．在这项测验中，可能有一些试题较难，因此你不要在某一道题上思考太长时间，遇到不会答的题目，可先跳过去。否则，你可能没有时间完成后面的题目。 第一部分常识判断 （共20题参考时限15分钟） 根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。 1．我国宪法对非公有制经济的规定进行了几次修改，按时间先后排序正确的是（） ①允许发展私营经济，采取“引导、监督、管理”的方针 ②在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分 ③鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理 ④非公有制经济仅限于个体经济，不包括私营经济，且个体经济处于补充地位 A．①②④③ B．①③②④ C．④①③② D．④①②③ 2．下列关于“三农”问题的说法错误的是（） A．民政部门是农民专业合作社登记机关 B．征地补偿费的使用、分配方案，经村民会议讨论决定方可办理 C．深入推进农业供给侧结构性改革是当前和今后一个时期农业农村工作的主线 D．村民委员会作出的决定侵害村民合法权益的，受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销 3．关于2015年中央军委改革工作会议召开以来进行的改革，下列说法错误的是（） A．全面停止军队有偿服务活动 B．组建中央军委联勤保障部队 C．军委机关由多部门制改为总部制 D．成立陆军领导机构和战略支援部队 4．下列金融机构与其可以从事的金融业务对应正确的是（） A．商业银行——股票承销业务 B．人寿保险公司——医疗责任保险业务 C．小额贷款公司——城乡居民储蓄存款业务 D．中国出口信用保险公司——海外投资保险业务
合同号：2010-jl-02 四川省 建设工程委托监理合同 四川省建设厅 制 四川省工商行政管理局
第一部分建设工程委托监理合同 建设工程委托监理合同 委托人：（以下简称甲方） 监理人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，双方就监理服务事项协商一致，订立本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”概况如下）： 项目名称： 项目地址： 建设内容及规模： 项目总投资： 二、组成合同的文件 组成甲乙双方就本项目建设监理合同的文件包括但不限于以下7项： （1）项目建设监理合同； （2）合同专用条款； （3）合同通用条款； （4）中标通知书； （5）投标书（即投标文件）及其附件； （6）有关附件以及合同规定的其他文件； （7）双方就本项目进行协商、补充、变更等形成的有关书面协议、函件、
传真等文件。双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。 三、监理人就本项目开展建设监理工作的范围包括但不限于以下内容： （1）协助委托人编写开工报告； （2）审查承建商各项施工准备工作，下达开工通知书； （3）督促承建商施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施； （4）审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，专项措施方案，并监督实施； （5）组织设计交底、图纸会审、工程例会（每周一次），审查设计变更； （6）编制投资控制计划，审核已完工程量，并按已完工程量签认承建商工程中期付款申请； （7）经设计咨询单位审核、委托人批准设计变更后，发布施工工程变更令； （8）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量、见证取样复检，必要时进行测试和监控； （9）监督承建商严格按技术规范和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建商实施预控措施； （10）抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证并进行旁站监理，参与工程质量事故的分析及处理； （11）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见； （12）协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议； （13）监督检查安全生产，文明施工的实施； （14）编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和市
招标代理委托合同 甲方：__________________________________ 乙方： 委托人（甲方）：
代理人（乙方）： 为顺利完成（项目名称）项目的招标工作，甲方根据《国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见》，已通过代理方式确定乙方为该项目的招标代理机构，代理具体招标事宜。为规范招标代理服务，维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循公平、公正、平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方经友好 协商签订本合同，并承诺共同遵守。 一、组成本合同协议的文件 1. 本合同协议书; 2. 本合同协议书的补充条款（补充条款不得与本合同已规定的条款相抵触或违反本合同的规定，而只能就本合同未尽事宜作出约定，否则该补充条款无效）; 二、委托代理范围和具体代理内容招标范围：招标代理机构负责按招标人的要求并结合现行有关规定完成本项目的（委托范围）等全部招标代理业务。工作内容：该项目要求招标内容的全部招标工作，包括：招标公告的发布; 招标文件的编制、印刷和发售; 投标文件的收取; 组织招标文件的评审; 组织开标会议、清标及评标会议; 组织进行合同谈判并向中标人发中标通知书;按照业主要求的格式和份数 准备合同协议书、廉政合同、安全生产合同。 三、代理期限乙方的代理期限为：自本合同备案生效之日起，至乙方全面完成本合同委托代理范围内的事项止。 四、权利和义务 1. 甲方的权利和义务⑴ 根据国家有关规定，办理项目的相关审批手续，包括招标方案的核准手续; ⑵ 向乙方提供有关招标的相关文件和资料，以及项目内容和筹备情况; ⑶ 与乙方共同商定招标有关事宜，并密切配合乙方开展招标工作;
2019年监理工程师继续教育延续注册 市政公用工程24学时试卷1及答案（72分） 1.单选题【本题型共60道题】 1.输送蒸汽的供热管道进行吹洗时采用的介质是（B）。 A．热水 B．蒸汽 C．冷水 2.石灰稳定土养生期应不少于（B）。 A．3天 B．7天 C．14天 D．28天 3.管道工程施工测量放线，如有两个以上的施工单位共同施工，其衔接处相邻设置的（ C ）应相互校测 ，调整偏差。
A．开挖断面 B．边坡支撑 C．水准点和控制桩 4.垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是（C）。 A．碎石 B．中粗砂 C．卵石 5.采用机械压实时，分层的最大松铺厚度，高速道路和一级道路不应超过（C）cm。 A．20 B．25 C．30 D．35 6.城市路基植被防护，气温低于（A）不宜喷播作业。 A．12℃
C．18℃ D．20℃ 7.给排水构筑物施工质量的控制，地基处理和基坑开挖是关键，其目的是防止（B）。 A．混凝土开裂 B．不均匀沉降 C．上浮现象 8.基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层， 每挖出一段就浇筑一段，起到（ C ）的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完 成车站底板结构，以平衡基坑的变形 。 A．加固 B．支撑 C．保护
9.顶管主要特点为（B）。 A．工期长，对环境影响小，综合费用低 B．工期短，对环境影响小，综合费用低 C．工期短，对环境影响大，综合费用低 D．工期短，对环境影响小，综合费用高 10.构造物回填应分层填筑，每层压实厚度不宜超过（D）cm，压实度应按相关规范和设计要求进行检测 ，当设计无要求时，应与路基顶面压实标准一致。 A．15 B．20 C．25 D．30 11.后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计要求，设 计无要求时，应不低于（ B ）。
建设工程监理合同
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号
码：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至
年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执 份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章）
湖南科鑫投资有限公司 领东汇住宅小区工程 监 理 合 同 建设单位： 监理单位： 合同编号： 签订日期： 2012年4月17日 工程建设监理委托合同 建设单位：湖南科鑫投资有限公司(以下简称甲方) 监理单位：长沙升达建设工程项目管理有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《工程建设监理规范》、《湖南省建设工程监理条例》，经建设行政主管部门审定认可，甲方委托乙方承担领东汇住宅小区建筑工程的建设监理工作。为明确双方在工程建设监理项目委托及实施过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：领东汇住宅小区建筑工程
2、工程地点：人民东路与黄兴大道交汇处东南角 3、工程规模：166534平方米 4、建设投资：37842.55万元 第二条监理范围及工作内容 1、监理范围和工作内容：领东汇住宅小区所有建筑工程的土建、水电安装、设备安装、消防、弱电、煤气管道安装、装饰以及绿化铺装和附属工程。 第三条甲方权利和职责 l、提供工程的有关资料，包括勘察资料、设计图纸、设计变更、文件、设计概算、预算、施工承包合同或补充协议(包括合同协议附件)。 2、甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查，乙方须接受甲方的考勤和考评。 3、甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。 4、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家有关规定办理。 5、协调乙方与设计单位、质监站、安监站、上级主管部门、承建单位项目部之间的关系。 6、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，造成甲方损失的，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同，并追究乙方责任，由乙方赔偿一切损失。 7、甲方向乙方免费提供： 1）办公座椅四套、电话一台、电脑一台； 2）四名监理工作人员食宿（按委托方员工待遇）。
建设工程委托监理合同合同编号: 建设项目名称: 委托人: 监理人: 合同签订日期2006年月日 中华人民国建设部监制
国家工商行政管理局 GF-2000-0202 建设工程委托监理合同 第一部份建设工程委托监理合同 委托人公司与监理人公司经双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模：约3.5公里，道路红线宽60米 总投资：暂定10000万元 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》 中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1）监理投标书或中标通知书； 2）本合同标准条件；
3）本合同专用条件； 4）廉政合同； 5）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定围的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币 种，向监理人支付报酬。 本合同自双方法人代表签字之日起开始实施，至竣工结算完毕之日止。 本合同一式陆份，正本贰份,副本肆份,具有同等法律效力，双方各执正本壹份,副本贰份。 本合同自双方法人代表签字、加盖法人章并提交履约保证金之日起生效。 委托人：（签章）监理人：（签章） 住所：住所： 法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行： ：： 邮编：邮编： ：：
本合同签订于2006 年月日 第二部分标准条件 词语定义、适用围和法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义： 1、“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 2、“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 3、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 4、“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 5、“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机 构全面履行本合同的全权负责人。 6、“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 7、“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委 托人委托的监理工作围和容。 8、“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理围以外，
监理工程师2019年《案例分析》真题及答案(完整版) 试题一 某工程，实施过程中发生了如下事件。 事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排。 (1)总监理工程师代表负责审核监理实施细则，实行监理人员的 绩效考核，调换不称职监理人员。 (2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。 事件2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括营业执照、特殊行业施工许可证、分包单位业绩及拟分包工程的 内容和范围。项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相对应材料。 事件3：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查该分项 工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审 批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排质量员兼任安全生产管 理员对现场施工安全实行监督。 事件4：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程 师要求将需要归档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机 构保存。 【问题】 1.事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处?分别写出准确做法。 2.事件2中，施工单位还应补充提交哪些材料?
3.事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处?分别写出准确做法。 4.事件4中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出准确做法。 参考答案 1.事件1中，总监理工程师对工作安排的不妥之处及准确做法如下。 (1)不妥之处：总监理工程师代表负责审核监理实施细则。 准确做法：由总监理工程师负责审核监理实施细则。 (2)不妥之处：总监理工程师代表调换不称职监理人员。 准确做法：由总监理工程师实行监理人员的调配，调换不称职的 监理人员。 (3)不妥之处：专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。 准确做法：由总监理工程师负责处理合同争议、处理索赔。 2.事件2中，施工单位还应补充提交的材料： (1)企业资质等级证书、国外(境外)企业在国内承包工程许可证; (2)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 3.事件3中，施工单位项目经理做法的不妥之处及准确做法如下。 (1)不妥之处：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查 该分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送。 准确做法：施工单位技术负责人审查该分项工程的专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位还理应组织专家对该分项工程的专项 施工方案实行论证、审查后，向项目监理机构报送。
监理委托服务合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利本文是xx精心xx的，希望能帮助到你！ 篇一 甲方：xxxx有限公司 乙方：xxxx物业管理有限公司 一、总则 ㈠本合同当事人 ⒈委托方： 名称：xxxx有限公司 法定代表人： 地址： 邮编：xxx 电话： ⒉受委托方： 名称：xxx物业管理有限公司 法定代表人： 地址： 邮编：xxx 电话：xxx ⒊根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方以承包制形式对北京xxx大厦整体提供后期物业管理服务事宜，双方经平等协商一致，订立本合同。 ㈡ xxx大厦位置、面积及服务范围 1、坐落位置： 2、物业类型：综合性商业物业。包括写字楼、商铺、会议中心、停车场等。 3、建筑面积：万平方米。 二、物业服务期限 ㈠本合同为固定期限合同，合同期为24个月，即20XX年12月1日至20XX年11月30日。 ㈡本合同期满前一个月，甲方以书面形式通知乙方是否续签。 三、物业管理服务内容 ㈠乙方以承包制形式为甲方提供物业管理服务，内容包括但不限于以下方面： 1、制定物业服务工作计划，并组织实施；管理与物业相关的工程图纸、租户档案与竣工验收材料等；建立物业管理的各项制度。 2、房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理，共用部位包括但不限于：楼盖、屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、公共卫生间、走廊通道、配电房、消防监控室、安全中控室、卫星电视机房等。 3、共用设施设备的日常维修养护、运行和管理，共用设施设备包括但不限于：共用的上下水管道、共用照明、积水井等。
2019年国家公务员考试行测真题（省级及以上） 注意事项 1．这项测验共有五个部分，总时限为120分钟。 2．请用黑色字迹的钢笔或签字笔将姓名与准考证号在指定位置上填写清楚。 3．当监考人员宣布考试正式开始时，你才可以答题。 4．当监考老师宣布考试结束时，你应立即停止作答。待监考人员允许离开后，方可离开考场。 5．在这项测验中，可能有一些试题较难，因此你不要在某一道题上思考太长时间，遇到不会答的题目，可先跳过去。否则，你可能没有时间完成后面的题目。 第一部分常识判断 （共20题参考时限15分钟） 根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。 1．我国宪法对非公有制经济的规定进行了几次修改，按时间先后排序正确的是（） ①允许发展私营经济，采取“引导、监督、管理”的方针 ②在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分 ③鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理 ④非公有制经济仅限于个体经济，不包括私营经济，且个体经济处于补充地位 A．①②④③ B．①③②④ C．④①③② D．④①②③ 2．下列关于“三农”问题的说法错误的是（） A．民政部门是农民专业合作社登记机关 B．征地补偿费的使用、分配方案，经村民会议讨论决定方可办理 C．深入推进农业供给侧结构性改革是当前和今后一个时期农业农村工作的主线 D．村民委员会作出的决定侵害村民合法权益的，受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销 3．关于2015年中央军委改革工作会议召开以来进行的改革，下列说法错误的是（） A．全面停止军队有偿服务活动 B．组建中央军委联勤保障部队 C．军委机关由多部门制改为总部制 D．成立陆军领导机构和战略支援部队 4．下列金融机构与其可以从事的金融业务对应正确的是（） A．商业银行——股票承销业务 B．人寿保险公司——医疗责任保险业务
工程建设监理委托合同 甲方： 地址：邮码：电话： 法定代表人：职务： 乙方： 地址：邮码：电话： 法定代表人：职务： 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,配合信守。 第一条监理项目范围
甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围：________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为年____月至年____月。总费用为：______________万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。 5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方配合签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。 2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。 4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5.如果如本合同书需延长（不可抗力等）,甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
第一章建设工程合同管理概述 第二章建设工程合同管理法律基础 合同法律关系主体 合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。 二、合同法律关系的产生、变更与消灭 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。 5、代理关系的终止 注意：委托代理中，被代理人死亡和丧失/恢复民事行为能力都不必然引起代理关系的终止。 二、担保方式 我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。 2、保证的方式 （1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。
抵押物 也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。 【有先后顺序】 （2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】 （3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。 5、保证责任 （1）保证范围 第一，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 第二，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 （2）保证期间：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。（注意：连带责任保证的保证期间规定相同） （3）保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。 （二）抵押 1、抵押的概念 （1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。 （2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 抵押物 主债务 债务人 债权人 （主）债务人 债权人（抵押权人） （抵押人） （抵押权人） 第三人（抵押人） 2、抵押物
2019 年监理工程师考试《建设工程案例分析》已经考试完毕，下面是本科目2019 年考试真题。 一、暂缺 二、某工程，施工单位通过招标将桩基及土方开挖工程发包给某专业分包单位，并与项目混凝土 供应商签订了采购合同。实施过程中发生如下事件： 事件 1：桩基验收时，项目经理机构发现部分桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是由于预拌 混凝土质量存在问题所致。在确定桩基处理方案后，专业分包单位提出因预拌混凝土由施工单位 采购，要求施工单位承担相应桩基处理费用。施工单位提出因建设单位也参与了预拌混凝土供应 商考察，要求建设单位共同承担相应桩基处理费用。 事件 2：专业分包单位编制了深基坑土方开挖专项施工方案，经专业分包单位技术负责人签字后，报送项目监理机构审查的同时开始了挖土作业，并安排施工现场技术负责人兼任转职安全管理人员负责现场监督。专业监理工程师发现上述情况后及时报告总监理工程师，并建议签发《工程暂 停令》。 事件 3：在土方开挖工程中遇到地下障碍物，专业分包单位对深基坑土方开挖专项施工方案做了 重大调整后继续施工。总监理工程师发现后，立即向专业分包单位签发了《工程暂停令》。因专 业分包单位拒不停止施工，总监理工程师报告给了建设单位，建设单位以工期紧为由要求总监理 工程师撤回《工程暂停令》。为此，总监理工程师向有关主管部门报告了相关情况。 问题： 1.针对事件1，分别指出专业分包单位和施工单位提出的要求是否妥当，并说明了理由。 2.针对事件2，专业分包单位的做法有什么不妥?写出正确做法。
3.针对事件2，专业监理工程师的做法是否正确?说明专业监理工程师建议签发《工程暂停令》 的理由。 4.针对事件3，分别指出专业分包单位、总监理工程师、建设单位达到做法有什么不妥，并写出 正确做法。 答案： 1.(1) 专业分包单位提出的要求妥当。 理由 :因为预拌混凝t 是由施工单位负责采购，应由施工单位对其质量 负责。 (2) 施工单位提出的 要求不妥当。 理由 :施工单位负责采购的原材料，应对其质量负责。施工单位不能因建设单位共同参与预拌混 凝供应商考察为由,减轻自己应承担的责任。建设单位不承担该材料不合格的责任。 2.不妥之处 (1) “经专业分包单位技术负责人签字后，报送项目监理机构审查”。 正确做法 :实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包施工单位技术负责人及相关专业分包 单位技术负责人签字。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当组织召开专家论证会。 不妥之处 (2) “报送项目监理机构审查的同时开始了挖掘作业”。 正确做法 :达到 - 定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 监理委托合同简易版
监理委托合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方：______ 地址：____邮码：____电话：____ 法定代表人：____职务：____ 乙方：______ 地址：____邮码：____电话：____ 法定代表人：____职务：____ 根据《中华人民共和国合同法》之规定， 经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本 合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行____ 工程项目的____施工监理，监理范围：____质
量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：____万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在
贵州省工程建设监理委托合同（官方）示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
贵州省工程建设监理委托合同（官方） 示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：___________ 地址：___________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：_____________ 职务：____________ 乙方：___________ 地址：___________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：_____________
职务：____________ 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行_________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设
水利工程施工监理合同 委托人：______________________________ 监理人：______________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
委托人： ______________________ 监理人： ______________________ 依据国家有关法律、法规，（委托人名称） _________ （以下简称委托人），委托（监理人名称） _______ （以下简称监理人）提供（工程名称）___________________ 工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1．工程名称： __________________________________ 2．建设地点： __________________________________ 3．工程等别（级）： ____________________________ 4．工程总投资（人民币，下同）： __________ 万元 5．工期：______________________________________ 二、监理范围 1．监理项目名称： ______________________________ 2．监理项目内容及主要特性参数： ________________ 3．监理项目投资： ______________________________ 4．监理阶段： _________________ （施工期、保修期） 三、监理服务内容、期限 1．监理服务内容：按专用合同条款约定。 2．监理服务期限：自 ______ 年_________ 月 _______ 日至 _______ 年 _______ 月________ 日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为（大写） ______________________ 元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 81.建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理（）等手续。 A.建设资金贷款 B.施工图文件报审 C.工程施工许可证 D.工程质量监督 E.大型施工机械进场许可 【解析】在工程开工前，建设单位应向建设行政管理部门办理三项手续，分别为：施工图文件报审、申办工程施工许可证、办理工程质量监督手续，有关建设单位在开工前、施工过程中、竣工时的质量责任的归纳，详见《轻松过关》第5页。 【答案】BCD 82.政府监督管理工程质量的职能主要体现在（）。 A.建立和完善工程质量法规体系 B.建立和落实工程质量责任制度 C.建设活动主体资格及承发包管理 D.建筑企业质量体系认证 E.控制工程建设程序 【解析】质量认证是通过一个公正的第三方认证机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价。质量认证不是政府行为，因此，D项是干扰项。 【答案】ABCE 83.设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有（）。 A.组建项目监理机构、编制监理规划 B.组织设计招标或方案竞赛 C.编制设计任务书，确定质量要求和标准 D.优选设计单位，配合业主签订设计合同 E.审核设计工作组织与任务分工 【解析】。E项是设计方内部的组织措施，是设计方（特别是设计总承包方）的工作内容，属监理方应“有所不为”的内容【答案】ABCD 84.应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有（）。 A.施工图审核 B.施工图会审 C.设计交底准备 D.设计交底会议 E.设计交底会议纪要整理
2019国考行测题库及答案解析(1) 阅读材料回答1-5题。 有人说到“经”，便有意无意地把它等同于“经典”，而提起“中国经典”，就转换成“儒家经典”。这种观念有些偏狭。中国经典绝不是儒家一家经典可以独占的，也应当包括其他经典，就像中国传统是“复数”的传统一样。 首先，中国经典应当包括佛教经典，也应当包括道教经典。要知道，“三教合一”实在是东方的中国与西方的欧洲在文化领域中最不同的地方之一，也是古代中国政治世界的一大特色，即使是古代中国的皇帝，不仅知道“王霸道杂之”，也知道要“儒家治世，佛教治心，道教治身”，绝不只用一种武器。因此，回顾中国文化传统时，仅仅关注儒家的思想和经典，恐怕是过于狭窄了。即使是儒家，也包含了相当复杂的内容，有偏重“道德自觉”的孟子和偏重“礼法治世”的荀子，有重视宇宙天地秩序的早期儒家和重视心性理气的新儒家。应当说，在中国古代，关注政治秩序和社会伦理的儒家，关注超越世界和精神救赎的佛教，关注生命永恒和幸福健康的道教，分别承担着传统中国的不同责任，共同构成中国复数的文化。其次，中国经典不必限于圣贤、宗教和学派的思想著作，它是否可以包括得更广泛些?比如历史著作《史记》《资治通鉴》，比如文字学著作《说文解字》，甚至唐诗、宋词、元曲里面的那些名著佳篇。 经典并非天然就是经典，它们都经历了从普通著述变成神圣经典的过程，这在学术史上叫“经典化”。没有哪部著作是事先照着经典的尺寸和样式量身定做的，只是因为它写得好，被引用得多，被人觉着充满真理，又被反复解释，有的还被“钦定”为必读书。于是，就在历史中渐渐成了被尊崇、被仰视的经典。因此，如今我们重新阅读经典，又需要把它放回产生它的时代里面，重新去理解。经典的价值和意义，也是层层积累的，对那些经典里传达的思想原则甚至知识，
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 委托监理合同正式版
委托监理合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方：______ 地址：____邮码：____电话：____ 法定代表人：____职务：____ 乙方：______ 地址：____邮码：____电话：____ 法定代表人：____职务：____ 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行____工程项目的____施工监理，监理范
围：____质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：____万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使
2019年注册监理工程师《案例分析》考试题库【背景材料】 某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设规模为日处理能力41.5 万立方米二级处理，总造价约为2.9 亿元，其中土建工程约为1.8 亿元。工程资金来源为：35%自有资金、65%银行贷款。 现邀请合格的潜在的土建工程施工投标人参加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包三级或以上资质的施工单位，并在近两年承担过 2 座以上(含 2 座)10 万立方米以上污水处理厂主体施工工程。同时作为联合体的桩基施工单位应具有三级或以上桩基施工资质，近两年相关工程业绩良好。 【问题】 1.建设工程招标的方式有哪几种?各有何特点? 2.哪些工程建设项目必须通过招标进行发包? 3.可以不进行招标，采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些? 答案：1.建设工程招标的方式有公开招标和邀请招标两种。 公开招标的优点是：投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择余地，能获得有竞争性的报价，提高工程质量和缩短工期。其缺点是：由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而
且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。 邀请招标的优点是：不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间;由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公开竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一(通常称为资格后审)。其缺点是：由于邀请范围较小、选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。 2.根据《招标投标法》第 3 条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： (1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目; (2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目; (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 3.按照工程建设项目施工招标投标办法规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务： (1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的; (2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的; (3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的; (4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 监理委托合同
编号：FS-DY-20211 监理委托合同 本合同委托方为：______（以下称“甲”方） 被委托监理方为：____工程咨询监理公司（以下称“乙”方） 甲方委托乙方，按本合同要求进行：____工程项目的施工监理，监理范围_____质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为_____年____月至_____年____月。总费用为：____万元。乙方接受甲方委托，签定本合同。 合同一般条款 第一条甲乙双方的监理依据是_____。 第二条甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。 第三条甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。 第四条本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b 服务范围与内容中详细说明。 第五条本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d 中详细说明。 第六条在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分，具有合同效力。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。 第七条本合同书的开始、完成与变更 7．1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。 7．2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 7．3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限