室内装饰工程监理合同
委托方（以下简称甲方）：联系电话：
受委托方（以下简称乙方）：联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、
诚信的原则上，就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，
达成如下协议。
第一条、工程概况
1、工程地点：
2、工程监理内容：
3、工程监理方式，双方商定采取下列第种合作方式。
A、全程式监理
B、阶段式监理
4、合同价款（人民币）元（金额大写）。
第二条、甲方工作
1、如果采取全程式监理，甲方负责协同乙方对该项工程现场，进行实际勘探工作。
2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。
第三条、变更
合同执行中如有事项变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程监
理费用。
第四条、执行标准
双方约定本工程施工质量按下列第项标准执行。
A、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》
B、其他规定：
第五条、监理款项支付方式
A、双方约定合同生效后，甲方先支付乙方工程总监理费％，即元；工程中期
验收后，甲方向乙方支付工程总监理费％，即元。
B、支付方式：
第六条、质量报告
如果甲方选择全程式监理方式，乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的各项
验收报告单。
第七条、违约责任
因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并
由责任方赔偿对方相应的经济损失。
第八条、合同争议的解决方式
双方发生争议，协商解决不成时，按下列第项方式解决。
A、向北京市仲裁委员会申请仲裁；
B、向人民法院提起诉讼。
第九条、附则
1、本合同经甲、乙双方签订后生效。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3、合同履行完后自动终止。
第十条、其他约定条款
甲方签字确认：乙方签字确认：
年月日年月日
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内装饰装修工程施工合同
编号：FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____ 营业执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____
行业准入证号码：_____ 工程设计师：_____ 身份证号：_____ 施工负责人：_____ 身份证号：_____ 丙方：_____ 社团登记证号码：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 合同签订地址：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况
1.1施工地点：_____。 1.2工程装饰装修面积：_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准)：_____。 1.4施工内容及做法(见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式，经商定采取下列第_____种方式： (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限： 开工日期：_____年_____月_____日;
室内装饰工程监理合同 室内装饰工程监理合同第1篇委托方（以下简称甲方）：联系电话： 受委托方（以下简称乙方）：联系电话： 依照及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚信的原则上，就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。 第一条、工程概况 1、工程地点： 2、工程监理内容： 3、工程监理方式，双方商定采取下列第种合作方式。 A、全程式监理 B、阶段式监理 4、合同价款（人民币）元（金额大写）。 第二条、甲方工作 1、如果采取全程式监理，甲方负责协同乙方对该项工程现场，进行实际勘探工作。 2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。 第三条、变更 合同执行中如有事项变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程监理费用。 第四条、执行标准 双方约定本工程施工质量按下列第项标准执行。
A、 B、其他规定： 第五条、监理款项支付方式 A、双方约定合同生效后，甲方先支付乙方工程总监理费％，即元；工程中期 验收后，甲方向乙方支付工程总监理费％，即元。 B、支付方式： 第六条、质量报告 如果甲方选择全程式监理方式，乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的各项验收报告单。 第七条、违约责任 因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并 由责任方赔偿对方相应的经济损失。 第八条、合同争议的解决方式 双方发生争议，协商解决不成时，按下列第项方式解决。 A、向北京市仲裁委员会申请仲裁； B、向人民法院提起诉讼。 第九条、附则 1、本合同经甲、乙双方签订后生效。 室内装饰工程监理合同第2篇甲方（委托方）_____________________ 乙方（监理方）_____________________
& 《建设工程监理规范》测试题甲A卷 一、多选题（每题2分，共20分） 1、《建设工程监理规范》适用于（ABC）的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成（BCD） A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（BCD） A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列（BCD）规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（ABD）会签，并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（BCD） A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（ACD） A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得（ABC）一律不得开工建设。
A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理（BCDE）等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自（ACD） A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位D设计单位E、政府主管部门 二、填充题（每题3分，共15分） 1、为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 三、简答题（每题5分，共25分） 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用？答：①建设工程监理文件由监理大纲、监理规划和监理细则构成； ②他们之间是依据性关系；
室内装饰设计委托合同格式 主任设计师：以下简称乙方经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守 以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图平面、立面、透视效果图。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色 样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为 原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的 %; 2、交施工图时，付总设计费的 %; 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%。 以上每项款目都应一次付清。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到 通知时已完成部分设计的费用。
七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或 宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖 延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规 定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。十一、甲方订 立工程施工合同时，应约束承包方施工方服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方 有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意， 修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双 方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。 十六、 十七、 本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本委托合同书自签订 之日起生效。 甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：电话：电话：签约地点： 签约时间：年月日 衢州市南湖实业有限公司以下简称甲方 瑞安市大卫装饰工程有限公司以下简称乙方 兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款： 一、室内装饰工程地点：浙江省衢州市 合计设计面积约7200 平方米
室内装饰工程委托监理合同 甲方（委托方）_____________________ 乙方（监理方）_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就室内装饰工程委托监理事项协商一致，签订本合同。 第一条监理工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程规模： 4、工程结构： 5、工程投资： 第二条监理范围与内容 1、监理范围 ___________________________________________________。 2、监理内容 对室内装饰工程进行质量、投资、进度、组织协调、合同管理、安全生产、文明施工等施工现场的监理。 其他：_______________________________________________。 第三条监理方式 双方同意执行下列第__项监理方式。 1、全托式监理服务。 2、全过程监理服务。 3、全套节点监理服务：______________。
4、单项监理服务：________________。 5、其他监理服务：________________。 第四条监理服务质量标准 __________________________________________________。 第五条合同期限 本工程监理服务，甲乙双方约定自__年__月__日起至___年__月__日止。 第六条监理报酬与支付方式 1、双方同意按照以下第__种方式核算监理报酬。 1.1按工程总造价或工期___万元的__％收取本工程监理报酬总费用为___元，人民币大写：_________元。 1.2按□户型或□平方米___元核算。本工程收取本监理报酬总费用为______________________元，人民币大写：___________________元。 2、支付方式 自本合同签订之日起__个工作日内，甲方向乙方支付监理报酬的__％作为首付款，计人民币为____元。工程工期过半_______工作日之内，甲方向乙方支付监理报酬__％作为中期款，计人民币为_____元。工程竣工验收合格__工作日内，甲方向乙方支付监理报酬__％，计人民币为____元。在工程竣工移交时甲方向乙方支付监理报酬__％作为尾款，计人民币为____________元。 3、其他：_________________。 第七条甲乙双方的权利义务 1、甲方的权利义务 1.1甲方应当负责工程建设项目的协调，为乙方开展监理服务提供必要的条件。 1.2甲方应当在双方约定的时间内向乙方提供监理工作所需的工程资料及相关设施。 1.3甲方应当将监理内容及乙方监理人员责任分工以书面形式通知施工方，并需在第三方施工合同中予以明确。
建设工程监理规范考试题 一、单选题（10题，每题2分，共20分。） 1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（B)。 A.2 B.3 C.4 D.5 2. 施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构（A)撤离施工现场。 A.可以 B.不可以 C.监理单位同意后可以 D.建设单位同意后可以 3. 监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由（A)签认。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 4.（C)应检查施工单位为工程提供服务的试验室。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 5. 承担工程保修阶段的服务工作时，（B)应定期回访。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 6. 工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，
同时应报（D)。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 7. 工程监理单位用（A)表。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 8. 建设工程监理制度自（B)开始实施。 A.1986年 B.1988年 C.1990年 D.1995年 9.（A)应由工程监理单位法定代表人书面任命。总监理工程师是项目监理机构的负责人，应由注册监理工程师担任。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 10. 由（D)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 二、多选题（10题，每题2分，共20分。） 1.工程监理单位应(ABCD)地开展建设工程监理与相关服务活动。 A.公平 B.独立 C.诚信 D.科学 2. 项目监理机构的监理人员应由(ACD)组成。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(ABCD)的质量认证材料
合同编号： 室内装饰装修工程施工合同(标准版） 甲方（发包人）： 乙方（承包人）：
甲方（发包人）： 法人执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 乙方（承包人）： 营业执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 行业准入证号码： 工程设计师：身份证号： 施工负责人：身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 施工地点：。 1.2 工程装饰装修面积：。
1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：。 1.4 施工内容及做法（见附件1：《河北省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。 1.5 工程承包方式，经商定采取下列第种方式： （1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料明细表》、附件5：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修设备明细表》）； （2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4、附件5、附件6：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料明细表》及附件7：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供设备明细表》）； （3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件6和附件7）。 1.6 工程期限： 开工日期年月日； 竣工日期年月日。 1.7 工程款：本合同工程造价为人民币元，金额大写：（见附件8：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。 若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。 第二条工程质量标准 2.1 本工程质量执行国家标准GB 50096－1999《住宅设计规范》、GB 50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》等
建设工程项目管理委托合同 第一章合同双方 1.1 委托方:公安部第一研究所(以下简称“甲方”) 地址:北京市海淀区首都体育馆南路1号 电话: 传真: 1.2受托方:北京国金管理咨询有限公司(以下简称“乙方”) 地址:北京市海淀区首都体育馆南路1号 电话: 传真: 1.3甲方是公安部直属综合性研究所,是国内警用装备最大的科研生产基地,并 为全国公安及社会公共安全防范部门提供器材与技术服务。 乙方是具有建设项目全过程管理能力的工程咨询企业。 甲方拟在自 第二章委托管理工作范围及内容 2.1 项目的功能策划及论证
甲方委托乙方配合进行项目的功能策划与论证,在甲方进行的工作的基础上,从项目整体规划分期开发的原则出发,并准备有关资料申领项目的规划意见书,必要时,申请调整项目的控制性详规条件,并办理所需手续。 2.2 项目建筑设计方案的招标(征集) 甲方委托乙方以经甲方批准的功能需求报告为依据,进行项目整体建筑设计方案的招标或征集,侧重于一期开发项目建筑设计方案的需求协助甲方选定其中 优秀的方案,并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批,进而协助甲方与中标(中选)的设计方签订工程设计承包合同。 2.3 办理开发建设的政府手续 甲方委托乙方于该项目开发前期及工程建设期间,在各项工作现状的基础上,负责或配合甲方继续进行政府规定的立项、规划、土地、建设、市政公用、街道和其它政府主管部门的各项手续,组织协调有关工作。上述手续于工作包括但不限于项目建议书与可行性研究报告的编制与报批,办理建设经济适用住房所需手续,建设用地规划许可证、国有土地使用证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋产权及租赁许可证、组织建设用地的评估并协调签订国有土地使用合同;组织消防、人防、园林、交通及节水的报批;办理市政各口(包括雨污水、供水、供电、天然气、电信、道路、绿化、环卫环保)方案的咨询与审批,办理市政工程规划许可证、施工许可证及验收接用手续。 乙方的工作应无损于该项目手续方面已取得的成果,保证手续符合法律法规和政策的要求,保证在办理和协调各项手续的过程中不耽搁该项目进度、技术、质量、成本计划的实现,并尽可能保证甲方对规划和建设的其它要求。 乙方无权以办理责任范围内的手续遇到困难为由,延误或中止本合同的执行。 2.4 处理与项目周边单位的关系
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 室内装饰工程监理合同(合同示 范文本)
室内装饰工程监理合同(合同示范文本)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 委托方（以下简称甲方）：联系电话： 受委托方（以下简称乙方）：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、 诚信的原则上，就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜， 达成如下协议。 第一条、工程概况 1、工程地点： 2、工程监理内容： 3、工程监理方式，双方商定采取下列第种合作方式。 A、全程式监理 B、阶段式监理 4、合同价款（人民币）元（金额大写）。
第二条、甲方工作 1、如果采取全程式监理，甲方负责协同乙方对该项工程现场，进行实际勘探工作。 2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。 第三条、变更 合同执行中如有事项变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程监 理费用。 第四条、执行标准 双方约定本工程施工质量按下列第项标准执行。 A、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》 B、其他规定： 第五条、监理款项支付方式 A、双方约定合同生效后，甲方先支付乙方工程总监理费％，即元；工程中期 验收后，甲方向乙方支付工程总监理费％，即元。 B、支付方式： 第六条、质量报告
装饰设计委托合同书 立设计委托合同书单位： （以下简称甲方） 主任设计师：（以下简称乙方） 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图（平面、立面、透视效果图）。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、 材料及色样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的％； 2、交施工图时，付总设计费的％； 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100％。
以上每项款目都应一次付清。 若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。 七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。 十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。
项目管理委托合同 订立合同单位： 委托方：（以下简称甲方） 受托方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及市政府颁布的《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》（武政[2005]6号）和《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)的通知》（武政[2005]7号）精神，遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则，经协商，甲方同意委托乙方实施全过程代建，全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责，特订立本合同，以资双方共同遵守： 一、工程概况 1、项目名称： __________ 2、建设地点： ______ 3、主要建设内容： 4、总投资及资金来源： （按审定的预算执行） 5、工程质量： 6、建设工期： 二、委托事项 受托方应负责__________项目的建设管理。主要事项有： 1、负责组建代建项目部，制定工程代建大纲，在合同履行期间，按月、季向甲方报告代建工作情况； 2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程代建管理；
3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作； 4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核；办理现场变更及签证手续，并提出审核意见； 5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标，并进行控制和检查； 6、协调各承包人（施工、专业分包等单位）的业务活动； 7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议； 8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场安全； 9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施； 10、协助甲方办理工程决算审计。 三、双方的职责、义务 （一）乙方的职责、义务 1、完成委托事项，实施委托事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求，做好建设项目三控二管一协调（三控：指控制投资、质量、工期；二管：指合同和信息的管理；一协调：指协调施工中有关各方关系）工作，确保建设工期、质量、安全目标实现； 2、负责申报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续； 3、做好该建设项目投资控制，科学的项目管理，提高投资效益，编制工程月进度计划并于每月25日（如遇节假日顺延）上报甲方； 4、工程竣工后负责向甲方提供3套竣工图和 3套工程竣工资料； 5、乙方必须按确定目标的标准进行管理，要求建设项目建筑质量等级为“合格”；
装修工程委托监理合同 委托方（以下简称甲方） 监理方（以下简称乙方）张美琼 甲方委托乙方监理装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同： 一、服务内容、方式和要求 1、服务内容： ①工程名称：德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊 ②工程地址：莲前西路 ③工程规模：室内工程建筑面积合计约1000 m2。 ④监理范围：装饰装修图纸内部分。 ⑤服务范围如下： （1）前期监理 审定设计方案及图纸；审核工程预算；设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。 （2）中期监理 根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工；对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证； （3）后期监理
工程结算审核；对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。 2、服务方式： ①施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作. ②施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。 ③施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。 3、服务承诺： ①乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。 ②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。 二、委托方提供如下条件： 为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。 三、授权范围 甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利： 1、对选用材料和施工质量的检验权。 2、施工工艺变更权，需经甲方同意。 3、对施工单位的处罚建议权。 4、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。 5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。 6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程
《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013 答辩试题(共32题 1、工程监理单位受建设单位委托,应根据什么进行监理? 答案:工程监理单位受建设单位委托,应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同进行监理。 2、监理服务的七项内容都有什么? 答案:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 3、总监理工程师由书面任命,负责履行建设工程。 答案:总监理工程师由监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同。 4、总监理工程师代表,经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,具有人员担任。 答案:总监理工程师代表,经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,具有工程类注册资格或中级以上专业技术职称、3年以上工程实践经验并经过监理业务培训的人员担任。 5、工程监理单位调换总监理工程师,监理单位应征得建设单位。 答案:工程监理单位调换总监理工程师,监理单位应征得建设单位书面同意。 6、一名总监理工程师可担任建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同时,应经建设单位书面同意,且最多不超过。
答案:一名总监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同时,应经建设单位书面同意,且最多不超过三项。 7、请说出总监理工程师职责中的任意五项职责。 答案: (1确定项目监理机构人员及其岗位职责; (2组织编制监理规划,审批监理实施细则; (3根据工程进展情况安排监理人员进场,检查监理人员工作,调换不称职监理人员; (4组织召开监理例会; (5组织审核分包单位资格; (6组织审查施工组织设计、(专项施工方案、应急救援预案; (7审查开复工报审表,签发开工令、工程暂停令和复工令; (8组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况; (9组织审核施工单位的付款申请,签发工程款支付证书,组织审核竣工结算; (10组织审查和处理工程变更; (11调解建设单位与施工单位的合同争议,处理费用与工期索赔; (12组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料; (13审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收; (14参与或配合工程质量安全事故的调查和处理;
编号：TQC/K295 室内装饰设计委托合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
室内装饰设计委托合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 经过甲乙双方协商，结合工程设计的具体情况，双方就室内设计达成如下协议：一、 二、 三、 四、设计项目：，设计面积_____平方设计项目地点：指定由_____工作室(设计师)进行设计。乙方签定委托书后，在付完总设计费50%的基础上进行现场勘测，
工程项目委托管理合同 本项目委托管理合同（“本合同”）由以下各方于年月日签订：，一家依据法律设立的【有限责任公司】，其【法定代表人/负责人】为：；注册地址为；（“管理方”） 和，一家依据法律设立的【有限责任公司】，其【法定代表人/负责人】为：；注册地址为；（“业主方”）。 鉴于，业主方通过方式选择管理方，希望委托管理方就本合同项下之项目提供项目管理服务，管理方同意接受该委托。 因此，双方达成如下协议： 第1条项目概况 项目名称：。 位置坐落：。 项目工程内容：。 第2条基于业主方对管理方的付款，管理方同意按照本合同之规定履行服务。管理方已合法取得并持续持有资质。 第3条基于管理方对业主方提供的服务，业主方同意按照本合同约定的期限和方式向管理方进行付款。 第4条除本合同另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本协议书； 4.2 合同条件； 4.3 合同条件之附件； 4.4 双方当事人就本合同项下交易协商一致并以书面形式签署的补充协议、文件、备忘录、会议纪要等；
4.5 其他：。 上述文件均为本合同不可分割的组成部分，应被作为整体进行阅读和理解。 第5条本协议书中的用语及其含义与下文提及的《合同条件》中赋予它们的含义相同。 第6条本合同自生效日（定义见下）起生效，在项目按相关法律法规、适用技术标准和规范验收合格，并在后终止。 本合同谨于前文所载明之日期，由管理方和业主方正式签署并交付，以资证明。 合同条件 第一条词语定义 1.1 “关联公司” 指直接或间接地控制管理方或业主方、被管理方或业主方所控制或与管理方或业主方受共同控制的任何公司、合伙或其他实体。就本合同而言，“控制”一词 （1）在法人实体情况下系指，直接或间接地拥有有关实体至少50%的股权，并享有董事选取表决权； （2）在非法人实体情况下系指，直接或间接地拥有有关实体至少50%的权益，并享有管理及制定政策的权利。 1.2 “里程碑”指本合同附件所述关键项目进度节点。 1.3 “保密信息”指由业主方向管理方或其顾问以口头、图纸、书面或任何其他形式披露的，或由管理方或其顾问代表业主方开发的所有与本合同及/或业主方相关的信息，包括所有权信息、商业秘密、业务、医药品、研发行为、加工工序、方法、策略体系、环境及财务信息、价格、材料、工程技术或其他信息或资料，以及与前述任何事项有关的任何事实情况。保密信息包括但不限于本合同的条款与条件。保密信息不包括下列信息：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室内装饰设计委托合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
X X X X ：以下简称甲方 X X X X ：以下简称乙方 兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款： 一、室内装饰工程地点： 合计—平方米 二、室内装饰工程设计项目 三、乙方接受委托书后，应随即进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事 宜： 1、提出设计方案图（平面、立面、透视效果图）。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料 及色样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、协助甲方招标及签订工程承包合同。 6、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 7、供给工程需要的详图。 8、监督指导工程施工。 9、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币元。这是依照工程概算造价的圣计算（其中：设计费 __%，施工监督指导费__% ）五、设计费付款方式； 1、签约时，付总设计费的20% 2、交初步设计图时，付总设计费的30% 3、交施工设计图时，付总设计费的40% 4、完工时付总设计费的10% 以上每项款目都应一次付活。 若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则第3、4项甲方应一次付活。 若甲方提出特殊要求，而使乙方必须出差时，甲方应付出差费。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，按每日付总设计费的千分之一计算付滞纳金。 六、平面配置及袜步设计图应丁签约后日交付，全部施工设计图应丁签订合同后—日完成（即应丁—月—日交图）。 乙方拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中按日扣除千分之一。 乙方若超过约定交图期限—日以上，不能完成时，甲方可解除合同，并要求乙方归还已收的付金。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 工程项目管理委托合同简 易版
工程项目管理委托合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 委托人： 受托人： 委托人系工程的业主，受托人是一家具有 相应建设工程项目管理经验的公司，委托人现 委托受托人承担该项目的工程管理工作，双方 依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，就工程的委托管理事项经友好协商，达成 如下一致意见并订立本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 地点：
工程建设规模： 投资规模： 目前工程形象进度： (工程概况的具体内容由双方根据项目所处的不同建设阶段的不同情况进行填写) 二、委托工作范围和内容 委托管理工作范围和内容由双方在合同条款中具体约定。 二、项目管理费 项目管理费总额大写：。 小写：。 该项目管理费总额为受托人按照本合同约定完成工程项目管理的正常工作所收取的管理费，受托人完成工程项目管理的附加工作和额外工作所发生的费用由双方在合同中另行约
室内装饰工程委托监理合同 委托人(简称甲方)： 受托人(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它法律法规的规定。甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方委托乙方为其家庭装饰装修工程进行监理之事宜，签订本合同： 一、监理工程(以下简称“本工程” )概况： 工程地点：衡阳市高新技术产业开发区采霞街 小区名称： 建筑面积： 二、监理服务项目及服务期： 监理服务项目： 装饰工程服务期：自2012年 1月5日起，至装饰工程结束，共120天，其中施工监理阶段约为120天。 三、收费标准及付款方式： 1、本工程监理费按双方约定总价包干，不因甲方施工图变更或装修项目增减而改变，监理费总价为壹万元整。 2、付款方式： 签订合同时，首付装修前配套监理费2000元; 隐蔽工程验收后付3000元;竣工验收后付3000元；决算审核后，支付2000 元。 四、监理服务技术管理依据： 1、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327—2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 3、《湖南住宅装饰装修质量验收标准》(DB43/262—2005) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002) 5、《通风与空调工程施工质量验收标准》(GB50243—2002) 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
(GB50242—2002) 7、国家、地方、行业的其它相关技术规范及规定。 五、本合同签订后，通知装潢施工单位：明确已委托乙方对本工程的装潢施工进行上述内容的监理服务，并根据监理服务的要求，请施工单位向乙方提供：营业执照、资质证书、施工人员上岗证及特殊工种操作证、设计、施工图纸、材料预算表、施工进度表、甲方自购材料清单等。 六、监理服务内容： 除单项监理服务外，在全程监理中，乙方就甲方提供的本工程(甲方与施工方之间的)装潢合同、设计图纸、施工说明、预算书所涉及范围的工程质量，在实际的监理服务中，实行成本控制，质量控制，进度控制。并提供下列服务： 成本控制：乙方根据甲方确定的施工单位所提供的全套施工图纸、材料及人工费的预算表，进行施工前期的图纸审阅、预算审核及施工合同签约时的把关。 质量控制：施工中，乙方派出专职监理到施工现场进行跟踪服务。专职监理负责督察检查施工工艺和施工规范，并以预算书中注明的材料品牌、等级型号、规格、数量以及产品合格证或质保书进行验收。甲方自行采购落实的材料和设备，也应按上述要求对进场材料进行验收。 施工进度控制：甲方责成施工方编制施工进度表，施工前交于乙方。乙方按进度表控制工期。如发现工期有延误现象，乙方向施工方提醒后，仍无改进，乙方将通知甲方，甲方应及时与施工方协调，以确保工期进程。 施工阶段验收：每次验收，乙方应进行如下专项验收： A、隐蔽工程验收 B、泥木工程验收(中期验收) C、竣工验收(包括涂料、裱糊，地板铺设，设备安装的验收) D、本合同中另行增加的其它单项验收 七、阶段验收操作程序：