付款担保合同
总承包商付款（分包）委托保证合同（试行）
编号：（工字）第号
委托保证人（总承包商，以下称甲方）：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
保证人（以下称乙方）：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
鉴于甲方与（以下简称分包商）就项目于年月曰签订编号为号《分包合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委
托，同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致，订立
本合同。
第一条定义
1.1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向分包
商保证，当甲方未按
照主合同的约定支付工程款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
1. 2本合同所称工程款是
指。
。
第二条保证的范围及保证金额
2. 1乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。
2 . 2甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币
元（大写：）。
第三条保证的方式及保证期间
3. 1乙方保证的方式为：连带责任保证。
3. 2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付
之日后日。
3. 3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的，经乙方书面同意后，保证
期间按照变更后的日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方承担保证责任的形式为代为支付。当甲方未按照主合同的
约定向分包商
支付工程款时，由乙方代为履行支付义务，但乙方付款
总额不超过本合同第二条
约定的保证金额。
第五条担保费及支付方式
5. 1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定，收取担保费。
5. 2双方确定的担保费率为：。
5. 3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保
费共计人民币元（大写：）。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照合同的约定承担保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的
全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期
贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付
违约金。
第八条双方的其他权利义务
8 . 1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的
担保费之日起日内，向分包商出具《总承包商付款（分包）保函》。
8 . 2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所
在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙
方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8 . 3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与分包商有关
主合同的修改、
变更，应告知乙方；如发生重大变更，应经乙方书面同
丿意、。
8 . 4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在
进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解
决，协商不成的。
通过第款约定的方式解决：
9. 1向法院起诉；
9. 2向提起仲裁。（写明仲裁机构名称）
第十条甲乙双方约定的其它事项
第条合同的生效、变更和解除
11.1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）
签字或加盖公章
后生效。
11. 2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、
变更、解除等均需
由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式份，甲乙方各执份。
甲方：乙方：
法定代表人：（或授权代理人）法定代表人（或授权代
理人）
年月曰年月曰
篇二：支付担保文书格式
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于月名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的
除工程质量保证金以外的合同价款。
3.我方保证的
金额是主合同约定的工程款的%数额最
高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同
约定的工程款支付完毕之日后日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主
张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起
个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我
方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条变更约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商
解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：
篇三：付款担保书
付款擔保書
To：廣州傲洋國際貨運代理有限公司
我司由於資金周轉和調動的原因，無法在今天或在今天以前將應付賬款或欠款全部付清，現本著長期友好合作，互相信任的原則，由貴司提出放單申請，具體內容如下：
我司承諾20XX年3月17號前安排全部付清應收賬款或
欠款總額，並與此日之前到賬至廣州傲洋國際貨運代理有限公司指定帳號。若屆時，無按時到賬，我司承諾將承擔一系
列由此引起的經濟損失、銀行利息及法律責任。
謝謝合作
我司承諾以上信息真實有效，若有不符一切由此引起的經濟風險與責任由我司自行承擔。本申請請一經簽字或蓋
章后，正副件都將有效。由此所產生的一切風險和責任由我司自行承擔！
公司公章：
代表簽名：
申請日期：
篇四：付款保证书
付款保证书
（公司名）XXX公司。
今我司（公司名）有限公司销售贵司（产品名），型号为XXXX（备注信息），全部车款共计人民币（大写）XXXX元整（￥ XXXX元整）,我司承诺该车全部货款将于4月3日前按照约定打入贵司指定收款账户。
特此承诺！
XXXX日期：20XX年3月28日
篇五：担保公司预
预付款保证担保合同
合同编号：
委托人：（以下简称甲方）住所：
法定代表人：
联系电话：传真：
受托人：（以下简称乙方）住所：
法定代表人（或授权委托人）：
联系电话：传真
鉴于甲方在中标，根据该项目发包人（以下称发包人）的要求，甲方须提交以发包人为受益人的《预付款保函》。
因此，甲方申请乙方为保证甲方履行合同中约定的承包人扣还工程预付款的义务，向发包人出具《预付款保函》（以下称保函）。乙方审查甲方提交的申请文件和有关情况资料后，认为甲方符合乙方的担保条件，同意接受甲方的委托。为明确甲、乙双方的权利、义务，依照国家有关法律、法规之规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。
第一条委托事项
甲方委托乙方向发包人出具《预付款保函》。
第二条保函金额
《预付款保函》的保函金额为（人民币）
整，是乙方累计承担保证责任的最高限额。
第三条保证方式
乙方提供的保证为一般保证。
第四条保证期间
自保函签发之日起至止。
第五条保证范围
《预付款保函》的保证范围：
在保证期内，被保证人未按照主合同的约定履行扣还工程预付款的义务，给受益人造成损失的，保证人依据主合同和保函的约定，在保函金额内承担保证责任。
第六条履行保证责任的条件及方式
在保证期内，若甲方未能履行扣还工程预付款的义务，给受益人造成损失的，在收到受益人、该工程监理公司(全称：)两方法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知及被保证人没有能力履行债务的法律文件后，经核定，在28个工作日内并在保函金额内承担保证责任。
第七条债务的追偿
1 .一旦乙方履行保证责任，即有权开始对甲方的追偿程序，乙方向甲方追偿债务时，应向甲方出具：
(1)发包人要求乙方履行保证责任的有关文件；
(2)乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知；
2.乙方向甲方追偿债务的范围包括：
(1)乙方履行保证责任所支付的全部金额及利息；甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后，应在七个日历天内履行清偿义务；
(2)逾期违约金：若甲方未能在指定期间内履行清偿义务，应向乙方支付逾期违约金，违约金从甲方受到乙方要求偿付债务的
书面通知后的第八个日历天开始计算，违约金每日按照欠款金额的千分之五计算；
(3)乙方为实现债权的费用；
(4)因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。
第八条保证担保费
1.保证担保费为人民币(Y)整；
2，保证担保费为事前缴纳。一旦保函出具，甲方不得要求乙方将上述保费退回。
第九条保函的出具
在甲、乙双方签订本合同后，甲方依约交纳保费后，乙方为甲方出具保函。
第十条违约责任
1.合同生效后，甲、乙双方不得因其法定代表人的变动、产权或经营方式的调整而影响对本合同项下义务的履行，否则将承担相应的违约责任。
2.甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同项下义务的，应当承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
第^一条适用法律、争议的解决方式
本合同的订立、履行、变更、解释、争议的解决均适用
于中华人民共和国法
律并受其制约；
在履行本合同过程中发生争议时，甲、乙双方应通过协
商解决；协商不成选择诉讼方式解决争议的，甲、乙双方应向保证人所在地有管辖权的人民法院起诉。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
第十三条合同的签订与生效
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章后成
立并生效。
第十四条附则
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，其法律效力相
同。
甲方：（公章）
法定代表人：
（或）授权代理人：
年月日
乙方：（公章）法定代表人：（或）授权代理人：年月日
篇六：支付担保
支付担保
（1）支付担保的概念
支付担保是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
(2)支付担保的形式
支付担保有如下形式：
1)银行保函；2)履约保证金；3)担保公司担保；4) 抵押或者质押。
发包人支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担保。担保额度为工程总额的20%?25%。本段清算后进入下段。已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失。
(3)支付担保的作用
支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，确保工程费用及时支付到位；一旦发包人违约，付款担保人将代为履约。上述对工程款支付担保的规定，对解决我国建筑市场上工程款拖欠现象具有特殊重要的意义。
(4)支付担保有关规定
1)《建设工程合同(示范文本)》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容
? 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定
的其他义务；承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
? 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。? 提供担保的内容、方式和相关责任，发包
人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保
合同，作为本合同附件。
2）《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》关于发包人工程款支付担保的内容
招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当提交。招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。
篇七：分期缴纳担保费协议
分期支付担保费用协议
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
丙方（保证人）：
年月日公司向贷款人民币元（大写：），由司为此笔借款提供保证担保。同时，甲、乙双方签订了《委托担保合同》（合同编号：号），该合同约定甲方应在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前向乙方一次性支付担保费。
根据《委托担保合同》（合同编号: ）约定，甲方应在乙方与主合同债权人签订《保证合同》前向乙方一次性支
付个月期限的担保费共计元（大写：元整）。鉴于甲
方资金较为紧张，目前无法一次性支付担保费，经甲、乙双方经友好协商，甲方同意分期向乙方支付本次担保贷款的担保费，现就具体支付担保费事宜达成如下协议：
一、于年月日前由甲方向乙方支付担保费人民币万元
（大写：整）；
二、于年月日前由甲方向乙方支付剩余担保费人民币
元（大写：元整）。
甲方对上述债务的履行由甲方提供保证人提供担保，自愿为甲方向乙方履行上述债务提供担保。
保证人的保证方式为连带责任保证，保证期间为债务到
期后10年。
三、支付方式：以现金形式支付至乙方指定的帐户内（帐号:）。
四、甲、乙双方同意对本协议办理具有强制执行效力的
公证，公证费用由甲方承担。
五、在本协议履行过程中，甲方如未按照本协议约定履行支付任何一期担保费的义务，乙方均有权依据具有强制执行力的公证书向人民法院申请对担保费及产生的逾期利息进行强制执行。乙方及保证人自愿接收法院强制执行。
甲方未按照本协议约定履行义务，乙方为此实现债权的费用如法院诉讼、执行、乙方委托律师代理费用等均由甲方承担或赔偿。
六、本合同若发生争议，双方友好协商解决，协商不成
引起诉讼，由乙方所在地人民法院管辖。
七、本协议在甲、乙双方签字盖章后生效。
八、本协议一式叁份，甲、乙双方各执壹份，交公证机构备存壹份，具有同等法律效力。
附件：保证人身份证复印件交乙方保存。
甲方：
法定代表人：（或委托代理人）：
年月曰
乙方：
（或委托代理人）：
法定代表人：
年月曰
丙方（保证人）：
年月日
篇八：购销担保合同
购销担保合同
甲方：（供货方） ________________________________
乙方：（需货方）_________________________________
丙方：（担保方） _________________________________
丙方根据甲方与乙方在 _______ 年月_______ 日签订
的金额为_____________ 的购销合同向甲方提供担保，担保
合同从属于购销合同。
—、担保责任：
1、丙方是在 ____________________ 注册登记的经济实体，任何改变丙方本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时，丙方保证及时通知甲方和乙方。
2、丙方担保乙方完全适当履行本合同从属的购销合同，否则由丙方承担连带担保责任。
3、丙方的继承人（包括因改组合并而继承）将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到甲方事先书面同意，丙方不得转让其担保义务。
4、保证期限：自本合同生效之日起二年。
二、违约责任：
1、乙方没有按约定的期限支付货款，甲方可要求丙方履行担保责任，丙方若对合同履行情况有异议可在接到甲方的付款通知书后一个星期内书面向甲方提出，否则视为无异义。
2、甲方发出付款通知书时应附带能证明乙方违反供销合同未按期支付货款的书面文件。
3、丙方承担连带责任，包括供销合同中约定的未履行
货款以及供销合同所约定的违约利息、乙方中途退货的违约金，必须按照付款通知书规定的还款日期、金额、方式履行
如需延期，丙方在付款通知书所规定还款日（分期付款按首笔款项的还款日计算）到期前一星期提出延期申请，经甲方同意，办理延期手续，但延期最长不得超过原订期限的一半。
三、丙方代乙方清偿债务后，有权向乙方作相应追偿。
四、在本合同有效期内，任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时，应经三方协商同意，达成书面协议。
五、本合同发生的争议，由甲、乙、丙三方当事人协商解决，协商不成，任何一
方起诉的，由甲方所在地人民法院管辖。
六、其它约定事项： _______________________________
七、本担保书是无条件不可撤销的担保。丙方与任何其它方面签订的任何合同（协议或契约）均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。
八、本合同一式四份，甲、乙、丙三方各存一份， _____
___________ 公证处存一份。
九、本合同自三方当事人签字之日起生效。
甲方（印章）： __________________________________
授权代表（或委托代理人）（签字）：_______
单位地址： ______________________________________ 电话号码： ______________________________________
________ 年_________ 月 ________ 日
乙方（印章）： __________________________________ 授权代表（或委托代理人）（签字）：_______ 单位地址： ______________________________________ 电话号码： ______________________________________
________ 年_________ 月 ________ 日
丙方（印章）： __________________________________
授权代表（或委托代理人）（签字）：
单位地址： ______________________________________ 电话号码： ______________________________________
建筑农民工工资支付担保合同 甲方：qq 公司 乙方（担保人）：xx 担保有限公司 丙方（反担保人）：qqx 身份证号： 因甲方中标省道205 线黄土梁隧道及引道路面工程（7 标段）施工项目，甲方请求乙方为其上述工程的建筑农民工工资支付提供担 保，乙方同意提供担保。丙方自愿以连带责任保证为乙方的担保提供 反担保。现经三方协商一致，订立本合同，共同诚信遵守。 第一条甲方的资质情况： 资质证书号码：A1104036010401 发证机关：江西省住房和城乡建设厅 资质专业及等级：壹级 复审时间及有效期： 第二条工程项目情况： 项目名称：省道205 线黄土梁隧道及引道路面工程（7 标段）施 工项目 项目地址：平武县白马寨 工程合同造价：42482150元 项目施工期限为： 在建设行政主管部门备案的《中标通知书》编号： 第三条本合同所称农民工工资支付担保是指：乙方向监管方保证，当甲方未能履行农民工工资支付约定的责任和义务，监管方要求乙方支付农民工工资的书面通知到达之次日起30 个工作日，由乙方向监管方负责支付被拖欠的农民工工资。乙方向监管方支付额度最高
不超过乙方为甲方所担保总额。 第四条乙方为甲方提供担保的担保方式为：一般保证。 第五条乙方为甲方提供担保的担保金额为：不超过人民币212 万元（大写：贰佰壹拾贰万元整）。 第六条乙方的担保期间：以乙方向监管方出具的《建筑农民工 工资支付担保函》确定的期限为准。 第七条乙方担保的范围：仅指甲方与农民工签订的劳动合同约 定的农民工工资。 第八条乙方为甲方提供担保, 经双方协商, 在乙方向监管方出具《建筑农民工工资支付担保函》前，由甲方向乙方一次性支付担保 费21200 元整。 第九条在乙方担保期间，甲方转让债务而未经乙方书面同意 的，乙方对未经其同意转让部分的债务，不再承担担保责任。 第十条在乙方担保期间，如果甲方变更有关工程项目合同，应及时书面通知乙方，如涉及农民工工资支付事项的，必须取得乙方书面同意。 第十一条甲方的权利和义务 1、甲方提供真实资料及资信情况, 经乙方调查核实认为甲方符合乙方受理担保业务的条件且甲方已经缴纳担保费后, 有权要求乙方为其上述农民工工资支付提供担保。 2、甲方有提供真实资信资料的义务。 3、甲方应及时向乙方支付担保费用及因甲方违反本协议约定而 产生的其他费用。 4、在乙方担保期间, 乙方对甲方的资信情况有知情权, 如果甲方提供虚假资料, 骗取乙方担保, 乙方有权终止本协议, 甲方应赔偿乙方
编号：_____________ 信贷业务担保合作协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据国家有关法律、法规，本着平等自愿、互惠互利的原则， 甲乙双方经协商一致，就信贷业务担保合作事宜达成如下协议， 共同遵守。 第一条合作范围 甲乙双方合作的范围是在甲方开户的——(个人／中小企业)。乙方为在甲方开立结算账户并符合贷款条件的 (个人／中小企业)提供贷款担保业务，按合同约定向甲方履行保证 责任。 第二条贷款种类 本协议项下乙方担保的贷款种类为： 口短期流动资金贷款； 口中期流动资金贷款； 口个人生产经营贷款； 口个人消费贷款； 口农户贷款； 口其他。 (注：选择贷款种类在口中打∨；不选择在口中打×) 第三条保证金 乙方应在甲方开立保证金专用账户，双方首笔担保业务合作 前，乙方应一次性在该账户内存入不少于人民币万元作为
保证金。该保证金的用途为乙方不履行担保义务时清偿逾期贷款，该保证金账户由甲方管理。在本协议有效期内或乙方所担保甲方债权未全额清偿前，乙方不得以任何理由动用。 第四条乙方承诺：存入保证金账户内的资金全部为自有资 金。进入保证金账户的资金必须从乙方账户转入，不得从第三人 账户转入。 如乙方与借款人存在资金关系而产生纠纷，由乙方自行承担 责任。 第五条担保额度 甲方对乙方担保额度实行总量控制，甲方有权根据乙方年末 保证金账户余额按年调整乙方担保额度。业务合作当年保证担保 额度不超过存入保证金专用账户资金的倍。次年后，甲方可 对担保额度进行调整，但担保额度最高不超过存入保证金专用账 户资金的倍。甲方调整担保额度后，应及时通知乙方。 乙方对单个借款人的担保额度不得超过乙方实收资本的10％。 第六条担保方式 本协议项下担保方式为连带责任保证。 第七条担保操作及责任承担 根据借款申请人的借款申请和乙方的担保承诺，甲方经调查、审查，如同意发放贷款，甲方与借款申请人签订XX银行制式借款合同，与乙方签订XX银行制式保证合同(借款申请人为个人的，甲方与借款申请人和乙方签订主从合一的个人借款合同)。
篇一：买房子交了定金不想买了怎么办 买房子交了定金不想买了怎么办 买房子交了定金不想买了怎么办 一、购房定金可以退吗，怎么才能要回购房定金？《中华人民共和国担保法司法解释》第六部分第一百一十五条规定：当事人约定以交付定金作为订立主合同担保的，给付定金的一方拒绝订立主合同的，无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，应当双倍返还定金。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。买房子交了定金不想买了怎么办签订房产合同后不想买了怎么办，买方房产违约咋赔偿？ 一、签订房产合同后不想买了怎么办？《合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 这就是说，签订房产合同以后，开发商和购房者都必须严格履行房产合同的约定。签订房产后不想买了怎么办？按照法律规定，只有解除房产合同以后，开发商交付房屋和购房者支付价款的义务才予以免除。 《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 买房子定金可以退吗没有商品房预售许可证的房子能买吗，无许可证怎么办？ 一、没有商品房预售许可证的房子能买吗？《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。 建设部《城市商品房预售管理办法》第六条规定：商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。 未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。依照上述规定，具备商品房预售许可证是期房销售的前提条件，换句话讲，也就是开发商取得了销售许可证才获得签订期房销售合同的主体资格。 因为无论是商品房买卖合同还是认购书，都要求签订双方具备主体资格，消费者作为买方要具备民事行为能力，开发商作为卖方要具备销售资格，这样双方签...详细 1 / 1篇二：不想买房了购房定金能退吗 不想买房了购房定金能退吗，交了定金又不想买了怎么办 2013-07-25建筑房地产法律服务团队 不想买房了购房定金能退吗，交了定金又不想买了怎么办 一、购房定金可以退吗，怎么才能要回购房定金？ 《中华人民共和国担保法司法解释》第六部分第一百一十五条规定：当事人约定以交付定金作为订立主合同担保的，给付定金的一方拒绝订立主合同的，无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，应当双倍返还定金。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。因此，购房定金是可以退的，但是购房者想要回购房定金必须符合法律规定的条件。因购房者的原因未能订立预售合同的，购房者无权要求返还定金。对开发商来说，如为追求更高的
建筑工程支付担保协议 合同范本
合同编号：_________ 甲方（担保人）：_____公司 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 乙方（被担保人）：_______ 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下： 第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法
规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：1．向甲方提供下列一项或数项反担保： （1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。 （2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。 （3）经甲方认可的其他方式反担保措施。 2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。 第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。 第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的
担保保证合同范本 合同 编号：_________ 保证人：_________法定代表人：_________职务：_________ 债权人：_________法定代表人：_________职务：_________ 为确保_________合同(以下称主合同)的履行，在债务人不履行债务时，保证人_________愿意按照约定履行债务或者承担责任，债权人经审查，同意接受_________作为保证人，双方经协商一致，按以下条款订立本合同。 第一条保证担保的范围 1.保证担保的范围包括：主债权及利息、债务人应支付的违约金(包括罚息)和损害赔偿金以及实现债权的费用(包括诉讼费、律师费等) 被保证的主债权种类、数额：_________. 2.合同双方对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 3.合同双方在保证合同中约定的保证责任范围超过法定的保证责任范围的，对保证合同的效力没有影响，但超过法定保证责任范围的部分没有强制执行的效力。保证人自愿履行的，法律不禁止;保证人在自愿履行后又反悔的，不予支持。
第二条保证担保方式 1.本合同的保证方式为： (1) 一般保证; (2)连带责任保证。 2.本合同当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。 3.保证人对主合同中的债务人的债务承担连带责任，如债务人没有按主合同约定履行或者没有全部履行其债务，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。 4.两个以上保证人对同一债务同时或者分别提供保证时，各保证人与债权人没有约定保证份额的，应当认定为连带共同保证。 5.连带共同保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求任何一个保证人承担全部保证责任。 6.连带共同保证的保证人承担保证责任后，向债务人不能追偿的部分，由各连带保证人按其内部约定的比例分担。没有约定的，平均分担。 第三条保证责任 1.保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。 2.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在
编号：_________ 建设工程担保合同范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______年______月______日
保证人(以下称甲方)： 住所： 电话：传真： 债权人(即承包商，以下称乙方)： 住所： 电话：传真： 债务人(即业主，以下称丙方)： 住所： 电话：传真： 鉴于乙方与丙方就项目于________年____月____日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。 第一条 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%，数额最高不超过(大写)，币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同
的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至________年____月____日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任： 1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程; 2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设; 3、乙方未提供等额承包商履约担保。 二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。 三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。 四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方
xx投资信用担保有限责任公司 银行股份有限公司 业务合作协议 签约日期：年月日 甲方：xx投资信用担保有限责任公司
乙方：中国银行股份有限公司xx分行 为扶持xx中小企业发展，拓宽中小企业融资渠道，积极参与和支持xx市经济建设，甲乙双方按照《合同法》、《担保法》、《贷款通则》等法律、法规，在平等、自愿、公平、诚实、信用的前提下，经友好协商，达成如下合作协议： 一、合作范围及方式 第一条纳入本合作范围内的中小企业，应符合国家产 业政策，依法合规经营，经济效益好，有发展前景。 第二条甲乙双方可互相推荐贷款项目，并由双方独立 对借款人及其经营情况进行调查、评审。对双方均审核同意的贷款项目，由乙方向借款人发放贷款，甲方提供保证担保。 第三条甲方向乙方推荐的贷款项目，应符合乙方的业 务范围和贷款条件。 第四条甲方对其担保贷款的本金、利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的相关费用等承担全额连带保证担保责任。
第五条甲方应在乙方开立担保基金存款账户，并存入 一定数额的担保基金。担保基金只能用于清偿担保债务，未经乙方同意不得挪作他用。 第六条甲方对乙方贷款提供的担保余额（信用额度） 最高不得超过其存入乙方担保基金总数的6倍。 二、双方的权利与义务 第七条甲方的权利与义务： （一）甲方的权利 1、乙方推荐的贷款项目，如不符合甲方的条件或 未通 过甲方的调查、评审，甲方有权拒绝提供担保。 2、甲方有权就存入乙方的担保基金，按中国人民 银行 规定的利率及计结息规定获取利息。 （二）甲方的义务 1、业务合作开始前，甲方应按乙方对其进行信用 评级 的需求，向乙方提供自身相关的资料，并保证资料的真实性。如果双方合作能够持续，甲方应按年向乙方提供信用平级所需的补充资料。
竭诚为您提供优质文档/双击可除房屋买卖分期付款合同范本 篇一：简单的房屋买卖合同(分期付款) 房屋买卖合同 买方：（以下简称甲方）身份证号码：住所：卖方：（以下简称乙方）身份证号码：住所： 第一条为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下，乙方自愿 将下列房屋卖给甲方所有；房屋坐落 于；买卖双方均清楚该房屋产权 及面积现状，并确认该房屋是以现状出售； 第二条甲乙双方商定成交价格为人民币（大写： ，该价格包括房屋的附 属设施； 付款方式：合同签订后，当事人双方同意按下列方式交付房 款： 分期付款：
1、甲方于签订本合同当日，交付乙方履行合约保证金人 民币（大 写：）； 2、甲方于该房屋办理更名手续成功之时，将扣除履行合约保 证金后的余款人民币（大 写：）交付于乙方； 第三条乙方在该房屋更名成功当日将上述房屋交付给甲方。该房屋 占用范围内土地使用权同时转让； 第四条乙方于甲方交清全部房款当日（工作日）到房管部门及开发 商办理房屋更名手续； 第五条违约规定： 买卖双方规定，违约方应按照房屋成交价（即总价）的10%， 即人民币 （大写：）作 为违约金支付给守约方，若实际损失大于违约金时，违约方 还应承担赔偿责任；
第六条逾期付款违约责任： 甲方如未按照本合同规定时间付款，按下列方式处理：按预期时间，分别处理（不作累加） 1、逾期在7日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起 至实际金额支付应付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期房 价总额的万分之3的违约金，即人民币（大写：），合同继续履行； 2、逾期超过7日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的， 甲方按房价总额的10%，即人民币（大 写）向乙方支付违约金。甲方愿意继 续履行合同的，经乙方同意，合同继续履行，自本合同规定 的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止，甲 方按日向乙方支付逾期房价总额万分之5的违约金，即人民 币（大 写：）； 第七条因合同发生争议，(:房屋买卖分期付款合同范本)
编号：_________________ 工程款支付委托担保合同 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：____ 年_____ 月_____ 日甲方（委托方）：乙方（受托方）：
鉴于甲方与（以下简称承包商）就项目于年 月 日签订编号的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意 为甲方向承包商提供工程款支付担保。双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 1.1 本合同所称业主支付担保是指，乙方向承包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款 时，由乙方代为支付的行为。 1.2 本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 乙方保证的范围是主合同约定的工程款。 2.2 乙方保证的金额是主合同约定的工程款的写: % ,金额最高不超过RMB 元（大 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3.2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内 3.3 甲方与承包商协议变更工程款支付日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的支付 日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1 乙方承担保证责任的形式是代为支付。 4.2 甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的，由乙方在保证金额内代为支付。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5.2 双方确定的担保费率为：。 5.3 本合同签订之日起日内，甲方一次性支付乙方担保费共计RMB 元（大 写：）。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 担保合同样本(标准版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
担保合同样本（标准版） 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
签订合同时为了维护交易更加公平的进行，无论是哪一方利益亏损，只要签了合同，就都有法可循，有法可依，从而使交易更加顺利并且完美化。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。.（本文为你提供合同范本两篇。） 篇一： 债权人（甲方）:郑州思念食品有限公司 保证人（乙方）: 债务人（丙方）: 鉴丁： 1、甲方丙方之间存在务关系，已经或可能存在债务关系或责任； 2、乙方愿意为前述业务关系已经或可能产生的全部债务或责任向甲方提供担保，在甲方与丙方后续的业务中无需乙方另行确定担保。 各方为明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用的原则，经协商一致，特签订本合同，以求共同恪守。 第一条保证范围： 甲方基丁前述业务关系已经及继续产生的债权及全部权益，包括但不限丁债权本金、利息、违约金、损失赔偿、解决争议的费用、律师费、调查费等。 第二条保证形式及期限： 1、保证人对上述合同的债务人的义务承担无限连带责任。如债务人不按主合同履行相应的义务，由此而造成的债权人的损失，债权人有权直接向保证人追偿。 2、主债权转让的，乙方担保责任自动随之转让。 3、乙方的担保期限直至甲方的全部权益最终实现为止。 第三条保证效力： 担保责任的效力或内容不因主合同或主债务的效力、内容或变更、变化而受到任何影响，主债务或主合同的任何变更、变化也无须通知乙方。 第四条放弃抗辩：
担保合作协议 要点 甲方和乙方就信贷业务担保事宜，双方制定本文本。其中包括担保对象、担保的业务种类和担保保证金等内容。 担保合作协议 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《贷款通则》等有关法律法规，就信贷业务担保事宜，甲乙双方本着诚实守信、平等自愿、风散和控制风险的原则，双方在互惠共赢的基础上，达成如下合作协议： 一、担保对象 在市范围内依法设立、合法经营的小微企业、个体工商户等经济组织及具有完全民事能力的自然人均属于信贷担保业务的对象。 二、担保的业务种类 1. 甲乙双方担保合作业务种类包括但不限于：小微企业融资担保、个体工商户经营贷款担保、个人消费性贷款担保、个人经营性贷款担保等。所列的个人消费贷款不包括个人汽车消费贷款和汽车按揭贷款。 2. 乙方提供保证担保的中小企业融资项目，由甲方按照《合同法》及相关法律法规和农村信用社的信贷等相关规定自主审批。 3. 乙方根据《中华人民共和国担保法》和《合同法》对符合乙方条件的企事业法人、自然人从甲方获得的贷款融资及法人客户签发的银行承兑汇票进行信用担保，单笔或单户担保总额原则上不能超过乙方注册实收资本金的 %。 三、担保程序 1. 甲乙双方可以相互推荐信用等级好、符合国家贷款政策的客户，可以各自独立或联合开展客户评价及调查工作，贷款权在甲方，担保决定权在乙方。 2. 乙方可以根据被保证企业、人的经营状况、发展前景及企业类型、个人情况，贷款金额、贷款期限，要求被保证企业提供反担保措施。 四、担保保证金 1. 乙方在甲方开立保证金专户，并一次性存入担保基金人民币元，用于以个体工商户、小微企业为主的小额信贷担保，在双方合作期内，按照国家规定的同档次利率，由甲方
【简易版房屋买卖合同范本 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将坐落在 __________________________ 产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相 关的土地使用权同时出卖给乙方。 （附平面图）二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人 民币大写_______________________________________________ ,即人民币小 三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写 四、乙方支付定金之日起______________ 个月内，向甲方支付首付 款（定金从中扣除）。五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。 六、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产公证手续，待房产公证到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。 七、甲方应在公证前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何
担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、入网费、有线电视费等。 八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支 付_______ 元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房 款，每逾期一日，应向对方支付_________ 元罚金，逾期30日视为毁约。 九、附加条款： 2、3、4、 十、本合同一式三份，甲乙各一份，公证一份，具有同等法律效 力，自双方签字之日生效。 （共3页）甲方（卖方）： （印）身份证号：住 址：电 话： 年乙方（买方）： （印）身份证号：住 址：电 话： 年月日月曰 【简易版房屋买卖合同范本二】
立合同人以下简称 卖方：甲方 买方：乙方 经充分协商，甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下： 一、甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有，并已收取乙方购房定 金人民币（大写）。 1、房屋状况（请按《房屋所有权证》填写） 房屋座落： 幢号室号建筑结构总层数建筑面积（平方）用途 2、该房屋的所有权证号为：；国有土地使用权证号为：。 3、该房屋的土地使用权取得方式“V”：出让（）、划拨（）本合同一经签订，该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。 二、甲乙双方商定成交价格为人民币（Y ）元，大写：佰拾万仟佰拾元整，乙方在 年月日前分次付清，付款方式：。 乙方支付房款具体约定为： 1、于前，支付甲方房款； 2、于前，支付甲方房款； 3、
建筑工程支付担保协议书范本 合同编号：_________ 甲方（担保人）：_____公司 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 乙方（被担保人）：_______ 法定代表人：_____________ 住址：___________________ 邮编：___________________ 联系电话：_______________ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月 _________日在_________市订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下： 第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规
定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的 条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须： 1．向甲方提供下列一项或数项反担保： （1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。 （2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。 （3）经甲方认可的其他方式反担保措施。 2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。 第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据 或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。 第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代 偿金额的_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。 第六条担保条款的修改
保证合同(合同范本) Guarantee contract (1) (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-038994
担保合同 保证合同(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 合同编号： 保证人（以下简称甲方） 名称： 住所： 法定代表人：电话 开户金融机构：邮政编码： 帐号：传真： 借款人（以下简称乙方） 名称： 住所： 法定代表人：身份证号码：
开户金融机构：帐号： 营业执照注册号：传真： 电话：邮政编码： 贷款人（以下简称丙方） 名称： 住所：电话： 传真： 法定代表人或主要负责人：邮政编码： 甲方受乙方的委托，愿意为乙、丙双方所签订的年字第号借款合同（以下简称主合同）以保证方式提供担保。丙方经审查，确认并同意甲方作为乙方的还款保证人。甲、乙、丙三方经协商一致，于 年月日在（地名）按下列条款特订立本合同。 第一条保证金额及期限 一、根据主合同第条、第条的有关规定，乙方（为进行项目）在期内向丙方借用（币种）万元（大写）本金，相应的利息为（币种） 万元（大写）。甲方愿意就此本金加利息的％向丙方提供担保，保证金额总额为（币种）万元整。 二、甲方提供保证的具体期限和数额为： ； ；
； 。 第二条保证责任 一、甲方保证乙方能够按照主合同的规定就甲方保证金额内的款项到期向丙方偿还。 A．乙方在主合同到期时未能偿还上述款项，丙方必须首先要求乙方偿还，只有当乙方不能偿还，直至丙方对乙方的财产申请并实施强制执行后仍不足以清偿时，丙方才有权要求甲方代为清偿，甲方则应在保证金额的范围内和在本合同 约定的期间内，就其不足的部分代乙方向丙方予以清偿。 B．乙方在主合同到期时未能偿还上述款项，且确实无力清偿或无法清偿时， 丙方有权要求甲方代为偿还，甲方则应在保证金额的范围内和本合同约定的期间 内代为偿还。 二、在甲方保证期内，超出甲方保证金额与保证期限的款项，甲方不承担担保责任。 三、本合同规定的保证金额随乙方履行主合同义务如期偿还或甲方按照前述第一款的约定代为偿还，或丙方因乙方违约收回贷款而相应部分或全部扣减，同时相应部分或全部解除甲方的保证责任。 第三条除甲方外，若还有其他担保人为乙方的债务提供担保的，甲方仅就其在本合同中约定的保证金额承担按份保证责任，同其他担保人之间，不负连带责任。 第四条甲方的求偿权和代位权 一、按照本合同第二条的规定，甲方代为乙方向丙方偿还债务后，有权立即 向乙方行使求偿权，即有权要求乙方归还下列款项： （一）甲方保证金额的本金及自付款之日起的利息（利率）；
担保业务合作协议 甲方：xxxxxxx 负责人： 地址： 乙方： 负责人： 地址： 为促进我省经济和社会发展，拓展中心企业融资渠道，化解和分散金 融风险，根据国家有关法律，法规和行政规章的规定，甲乙双方本着平等、 自愿、互惠互利的原则，经充分协商一致，达成如下协议： 第一条业务合作事项 甲乙双方建立甲方经营范围内的担保业务合作关系。 第二条业务合作关系的建立及基础 甲乙双方负责业务合作关系的建立、业务推动、业务督导。甲方与乙 方的具体的业务合作包含乙方所辖分支机构。 第三条保证金账号的开立及约定 一、甲方同意在乙方或乙方指定的一家分支机构开立保证金存款账户，甲方根据在乙方的每一笔担保业务，在向乙方出具书面放款通知之前，按不低于担保额度10% 存入保证金，乙方对甲方该笔保证金按固定期限存 入（如以现金担保或固定资产担保，则无需再存入保证金）。如甲方保证
乙方可以拒绝发放贷款；如甲方保证金余额超出上述比例时，对超出资金的部份，甲方可支取使用；若甲方保证金余额小于或等于双方协商确定的比例时，未经乙方的同意，甲方不能动用保证金账户资金。 二、当借款人不能按期履行债务（债务范围以《借款合同》有关约定为准），发生甲方的代偿责任时，甲方同意将保证金账户内资金作为乙方实现债权（包括本金及利息）的担保。 第四条担保责任金额和担保责任余额的约定 甲方为乙方对单个企业提供的担保责任金额和担保的责任余额按照财政部相关规定执行。甲方应当按季度如实向乙方或乙方通报对外担保情况。 第五条担保责任承担 甲方对借款的贷款实行余额担保，对甲方担保的贷款，若借款人不能按期履行债务，由甲方承担担保责任。若甲方与乙方针对单笔具体签订的保证合同等法律文件，其中，对所涉担保责任承担比例另有特别约定的，按该约定执行。 第六条保证合同约定 甲方对外担保总额按《融资性担保公司管理暂行办法》第二十八条办理。乙方对甲方所担保的借款人的借款实行利息从低原则，同时甲方对借款人提供优惠担保。保证方式、保证期间等具体事项，以甲方与乙方签订的保证合同等法律文件约定为准，但不得与本协议规定条款相冲突。 第七条甲、乙双方协作工作程序 一、项目推介：甲乙双方可相互推介项目，所推介项目应当是推介
垫付首付款合同协议书 效力 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
垫付首付款合同效力 近期，笔者在多地遇到一些开发商打出了“一成首付”、“分期首付”、“首付3万”等等概念。细问得知，具体操作为：开发商承诺为购房者“垫付”大部分首付款，购房者只需交纳极小一部分首付，先由开发商出具足额首付的发票，办理银行贷款，由购房者在一定时期内分期向开发商或第三方交足垫付的首付。 面对国家对限购、限贷政策的一步步收紧，这种促销手段极大的缓解了部分购房者的压力，也让开发商先下手为强，在打破持续低迷的楼市上，可谓独具匠心。但这种由开发商为购房者垫付首付的做法在法律上又有哪些风险呢？ 目前在房地产市场上，由开发商垫付部分首付款的方式主要有以下两种方式：一是开发商直接对购房者垫付部分房款（在业内称为分期首付）；二是通过第三方（个人或担保公司）对购房者借款。 笔者将结合相关法律和个人经验，对两种不同的垫付方式做逐一分析。 ? 一、开发商直接对购房者垫付部分首付款的法律风险 ? 根据2010年颁布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》规定“（三）实行更为严格的差别化住房信贷政策。对购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭（包括借款人、配偶及未成年子女，下同），贷款首付款比例不得低于30%；对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于50%，贷款利率不得低于基准利率的倍；”即国务院明确规定了购房者购房时需交付一定比例的首付款，此为国家对于购房首付款、限贷的政策性规定。 而在法律实务中，由开发商垫付首付款是否有一定的依据呢？实际上，垫付并非法律概念，法律上有借款合同、指示交付或债务承担等概念。垫付，根据文义解释，一般是为他人向第三方垫付，没有债权人为债务人向自己垫付之说。而开发商为购房者的垫付可能涉及三种类型的法律关系：①借款合同，即开发商借款给购房者、购房者再将借款交给开发商；②第三人代为履行，即开发商作为第三人根据购房者的指示将款项交付给自己，代购房者履行债务；③债务承担，即开发商作为第三方为购房者承担购房者对开发商的债务。 首先，对于借款合同，因开发商即是房地产买卖法律关系中的债权人，同时又向购房者借出部分首付，借出的款项又需要给开发商自己，因此，开发商名义上垫付首付，但实际上并未垫付。 因借款法律行为系实践性法律行为，需要实际交付借款才会产生借款合同生效的法律后果，因此，为实际交付借款的，借款行为并未生效。开发商所享有的债权，本质上还是房地产买卖合同所确立的债权。并不存在一个真实、有效的借款法律关系，也不存在所谓的垫付。 其次，开发商根据购房者的指示将款项交付给自己，开发商不属于第三方，很明显不属于第三人代为履行的情形，不会产生实际履行的法律效力。换句话说，即实际上此时也不存在垫付，购房者没有付足首付。 再次，债务承担，是指在不改变合同的前提下，债权人、债务人通过与第三人订立转让债务的协议，将债务全部或者部分转移给第三人承担的法律现象。即必须存在一个独立于债权人、债务人之外的第三人，而开发商为购房者承担购
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 总承包商付款委托保证合同(示 范合同) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
总承包商付款委托保证合同(示范合同) 委托保证人（总承包商，以下称甲方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 保证人（以下称乙方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 鉴于甲方与_____（以下简称分包商）就_____项目于_____年_____月_____日签订编号为_____号《分包合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义
1．1 本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向分包商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。 1．2 本合同所称工程款是指_____。 第二条保证的范围及保证金额 2．1 乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。 2．2 甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币_____元（大写：_____）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_____日。 3．3 甲方与分包商协议变更主合同付款日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式
建设工程施工合同担保保证协议书 建设工程施工合同担保保证协议书 具保证人： 根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。 第一条、保证事由 由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。 第二条、保证内容 1、税、费： a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等； b、按国家规定施工企业应缴纳的
规费； c、按>规定向分公司上缴的管理费； d、民工工资支付、材料费支付； e、债务偿还。 2、质量、安全、文明施工、工期、违约： a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等； b、因出现质量事故而发生的返工整改费用；因工期延误发生的违约损失；因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。 3、债务： 拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。 第三条、保证责任 1、对第二条所例条款内容，由保
证人承担民事责任和经济偿付； 2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿； 3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿； 4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产物对债权人进行清偿。 第四条、保证方式 1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元；工程总价的xx%。 2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后： 第五条、抵押担保保证权的实现 凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿； 2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人
担保合作框架协议范本 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】
担保合作框架协议 协议编号： 甲方： 法定代表人：职务： 联系地址：邮政编码： 乙方： 法定代表人：职务： 联系地址：邮政编码： 鉴于： 1、甲方拥有（）的商标专用权，并在国内通过经销合作模式广泛销售该品牌的（）产品； 2、乙方是经（）省人民政府批准成立、面向全省企业提供专业的融资及非融资担保服务的省级信用担保机构； 3、为推动甲方业务拓展，扩大销售，防范收款风险，经甲乙双方友好协商，乙方愿意就甲方的上述（）产品销售业务为甲方提供授信额度，并在额度范围内为甲方上述业务的应收账款提供连带责任担保。 双方依照《合同法》、《担保法》等法律法规，就上述担保业务的合作开展达成如下协议： 一、合作内容 甲乙双方同意：在合作期限内，甲方将对具备足够的（）产品国内销售实力、具备一定的资金偿付信用和能力的企业法人、自然人或个体工商户（以下简称“客户”）开展（）产品销售业务，并就应收账款给予“客户”一定期限的放账，乙方同意按本协议约定为“客户”该类业务项下的应付账款提供连带责任担保。 双方承诺，将尽最大努力全面覆盖甲方的上述类型业务。 二、担保的申请与接受 乙方同意，在本协议有效期内，将在最高额度（）元人民币范围内为甲方（）产品销售业务应收账款提供连带责任担保服务，具体操作中，采用“总额授信、分个实施”的模式，基于甲方的担保申请，对“客户”进行资信审查，授予信用额度，提供连带责任担保。 上述额度在本协议有效期内可循环使用。 具体按照以下方式开展： 1、信用额度申请 甲方应在与“客户”开展具体的（）产品销售业务前向乙方提交“信用额度申请表”，并按照乙方要求提供下列材料，以便乙方进行“客户”资信审查，所需材料包括但不限于：1）关于“客户”： A、该客户从事（）产品销售的从业经历介绍； B、企业法人营业执照、税务登记证、验资报告和公司章程的复印件、法定代表人身份证复印件； C、企业贷款卡、近期财务报表、企业纳税申请表和银行扣款证明、银行开户信息、土地及房产权属证明文件或其他资产证明文件。 2）关于双方合作：甲方与“客户”的业务谈判情况、双方合作历史、具体采购意向、采购规模等情况的具体介绍。 甲方承诺应如实提交上述材料，不做任何虚假性、误导性陈述或重大性遗漏。甲方应对“客户”提