股份合作劳务报酬分配合同
甲方（施工公司）：江苏国龙翔建设有限公司
乙方（股份劳务合作者）：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，甲、乙双方自愿组成股份制施工联合体，并达成如下协议，以共同遵守。
一、【工程概况】：（具体内容详见甲方与业主方或发包方签订的施工承包合同）。
（一）、【工程项目】淮北机场产业园
（二）、【工程地点】：淮北市濉溪县经济开发区
（三）、【工程总投资】壹佰伍拾亿元（以实际签订的《施工合同》的工程量或工程总投资为准》
二、【甲乙双方合作分工】：
甲方委托乙方负责《工程施工合同》签订之前的项目引、接洽、运作等相关工作，并进行有偿服务；甲方负责提供施工公司的相关资料以及项目签定承包合同后的运作和整个工程的施工和管理等工作。
三、【乙方的投资与回报】：
（一）、【乙方的投资】：
乙方以下列资金作为【股份合作投资款】对工程项目进行投资参股，乙方作为参股方，应享有股东项目分的权利和义务；乙方所应得的【股份合作投资回报款】即是税后红利。
1、乙方的有偿服务报酬款；
2、乙方的有偿服务工作中的劳务费；
3、乙方的有偿服务工作中所发生的各项成本费用（包括乙方负责工程施工合同签订前的相关工作所花费的所有费用）。
（二）、【乙方的回报】
1、乙方所应得的【股份合作投资回报款】作为税后的固定红利，向甲方按乙方要求打入乙方指定帐户中。
2、乙方的【股份合作投资回报款】包括在下述固定红利中（税后），甲方不另外再另加追回或让乙方支付资金；乙方所涉及的所有应税税金都由甲方缴纳，并将税票或税票扫描件交给乙方，甲方承诺乙方所得股份红利为合法的税用税金总造价的0. 5%，任何原因都不能追缴乙方的合法股份红利，否则甲方承担一切经济和法律责任。
3、【其计算方法是】按公司合作报酬总价0.5%计算（税后，即￥_____万元）作为支付乙方的报酬（股份合作投资回报款）
4、以甲方签订施工合同最终结算总价为准支付公司合作报酬的0.4%支付给乙方。
四、【股份合作投资回报款】的具体支付方法，正式合同签订后，具体以淮北机场工业园《工程施工合同》总价款按0.4%人民币的提取比例，当甲方在开工进场收到预付款后的3日内向乙方首次按比例支付8％，并将款项汇入乙方的指定账户，剩余款项按照月进度工程款先后到账的顺序分11次（即在十一个月内）按照提取比例均衡的向乙方支付完毕；当【股份合作投资回报款】付清后，此合同即刻终止失效
五、甲乙双方所签诉本【股份合作劳务报酬分配合同】即刻中止失效。
【股份合作投资回报款】的分配方案：
（一）、甲方每交付款，必须要按照乙方提供的以下指定账户和分配定额，按照比例分配的原则，分别汇款至以下账户，甲方要在支付【股份合作投资回报款】的同时，同步按比例进行分割到位！【股份合作投资回报款】。
六、责任区分：
1、乙方负责工程项目合同签订前邀约施工公司的相关准备工作，协助甲方做好施工公司与业主或者发包方签订《施工合同》及协调与发包方的相关关系。
2、甲方施工公司在施工中发生的人身伤亡事故、机械事故、刑事治安、民事纠纷，财务纠纷，以及工期延误发生的责任均由发包方及施工单位负责，乙方概不承担任何相关经济、法律与连带责任。
3、无论甲方名称和法定代表或法人授权委托人发生变更或任何变化，以及工程合同的分包、转让等都不影响本协议的法律效力，甲方应付给乙方的股份红利（即【股份合作投资回报款】都必须如约履行。
七、其它约定：
1、甲、乙双方的债权债务，由甲、乙双方各自负责，与对方没有任何连带关系。
2、甲方与业主方或者发包方签订的《施工合同》副本交给乙方保管（或在《施工合同》复印件上加盖甲方印章）。当乙方收完【股份合作投资回报款】（即：固定红利）后，乙方退还《施工合同》副本。
3、甲方支付给乙方股份红利由乙方自行分配，甲方不得干涉、甲方在支付时以乙方经办人的签字为准，其他人员签字无效。
八、违约责任及解决办法：
1、甲方【股份合作投资回报款】（即：固定红利）的支付，甲方必须要按照本《股份合作劳务报酬分配合同》规定的时间以及乙方代表人提供的指定账户和定额汇入，以上款项甲方若缓付超过2日内的话，则以后的每一天加付滞纳金（按总工程量或合同总造价的千分之三，甲方支付给乙方。
2、当甲方与业主方或者发包方签订正式《施工承包合同》生效后，既本【股份合作劳务
1、报酬分配合同】同时生效，如甲方或甲方签字人不履行本《合同》，乙方可就此《股份合作劳务报酬分配合同》向甲方或甲方签字人追索【股份合作投资回报款】（即：固定红利）；并有权力要求业主方或者发包方代扣；并且也可以向人民法院提起诉讼；此【股份合作劳务报酬分配合同】生效后，既可作为向任何行政促裁部
门提起诉讼的依据，甲方和甲方签字人不得作任何抗辩和反诉！
2、如果甲方不按本【股份合作劳务报酬分配合同】规定执行、不主动支付给乙方【股份合作投资回报款】（即：固定红利），给乙方造成了经济损失，属甲方违约！乙方有权持本【股份合作劳务报酬分配合同】向业主方或发包方支取【股份合作投资回报款】（即：固定红利），甲方无条件认可，决无异议！
3、乙方也可向工程地有管辖权人民法院起诉，向甲方索赔，申请执行，甲方自愿放弃对本协议所列条款之所有抗辩和申诉权力，除承担违约产生的一切费用外，并按合同工程总造价3%加罚补偿乙方的损失！
九、本【股份合作劳务报酬分配合同】的生效和失效条件：
1、本【股份合作劳务报酬分配合同】以甲方与业主方或者发包方签订正式《施工合同》生效后而生效；假若乙方不能促成甲方与业主方或者发包方签订正式《施工合同》，则本【股份合作劳务报酬分配合同】自行失效。
2、本【股份合作劳务报酬分配合同】上所有空格内的手写字体、打印字体、传真件、电子邮件扫描件等、与原件具有同等法律效力。
3、本【股份合作劳务报酬分配合同】甲乙双方各执两份，甲方签字盖章即可、且与甲方和业主方或者发包方签订的工程《施工合同》同时生效。
十、特别说明：由于本项目建设工程停工、资金链出现断裂，政府行为即自然灾害等现象，甲方相应停止向乙方支付【股份合作劳务报酬分配合同】，若恢复正常施工，则继续恢复向乙方正常支付【股份合作劳务报酬分配合同】。
十一、甲乙双方应保守所涉及本项目建设工程的商业秘密，乙方不得已其在合作过程众获取的甲方的商业秘密而做出任何不利于甲方的任何施工行为（即泄露秘密），若泄露秘密，则视同乙方为违约行为，甲方有权拒绝支付乙方的【股份合作劳务报酬分配合同】。
十二、本【股份合作劳务报酬分配合同】与《施工合同》具有同等法律效力；本【股份合作劳务报酬分配合同】未尽事宜，由甲乙双方协商解决或通过仲裁机构裁定。十三、本合同签约地。
甲方（盖章）：乙方（签字）：法人（签字）：身份证号码：法定委托人（签字）：
身份证号码：
电话号码：
合同签订日期：二0一八年月日
股份合作劳务报酬分配合同 甲方（施工单位）： 乙方（股份劳务合同）： 根据《中华人民国合同法》和相关法律法规，本着平等自愿、互惠互利，诚实守信的原则，甲乙双方自愿组成股份制施工联合体，并达成如下协议，以给他遵守： 一、工程概况容详见甲方与业主方或发包方签订的施工承 包合同 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程总量：万方（土石方、挖运平）合同价元。 以实际工程量为准。 二、甲乙双方合作分工 甲方委托乙方负责《工程施工合同》签订之前的项目引 荐，接洽，运作等相关工作，并进行有偿服务，甲方负 责提供施工公司的熟读鱶主项目签订承包合同后的运 作和整个工程的施工和管理等工作。
三、乙方的投资与回报 （一）乙方的投资 乙方以下列资金作为《股份合作投资款》对工 程项目进行投资参股，乙方作为参股方，应享 受东项目分红的权利和业务，乙方所应得的《股 份合作投资回报款》即是税后红利。 1、乙方的有偿服务报酬款。 2、乙方的有偿服务工作中的劳务费。 3、乙方的有偿服务工作中所发生的各项成本费用（包括乙 方负责工程施工合同签订前的相关工作所花费的所有 费用）。 （二）乙方的回报 1、乙方所应得的《股份合作投资款》作为税后的固定红利， 由甲方按乙方要求打入乙方指定账户中。 2、乙方的《股份合作投资款》包括在下述固定红利中（税 后）甲方再另追加或让乙方支付资金：乙方无须支付资 金。乙方所涉及的所有应交税金都由甲方缴纳，并将税 票扫描件交给乙方，甲方承诺乙方所得红利为合法的税
后资金。无论任何原因都不得追缴乙方的合法红利，否则甲方承担一切经济和法律责任。 3、《其计算方法是》.按工程量万（甲方按每方 支付乙方红利元，（税后）按实际工程量为准，作为支付给乙方的《股份合作投资款》。 四、《股份合作投资款》按工程总量万方，每方共计万元，合同签订5%预付款到账即支付万元整，其余按月进度同时支付，此款包含税，不开票，此款无尾款。 五、《股份合作投资款》的分配方案： 1、甲方付款，必须要按照乙方提供的以下指定账户和分配定额，分别汇款至以下几个账户，甲方要在支付《股份合作投资款》的同时，同步按比例进行分割到位！ 第一次酬金分流表
创始股东协议书 股东一: 身份证号码： 股东二: 身份证号码： 股东三: 身份证号码： 股东四: 身份证号码： 股东五: 身份证号码： 股东六: 身份证号码： 股东七: 身份证号码： 股东八: 身份证号码： 股东九: 身份证号码： 股东十: 身份证号码： 经以上十个股东共同设立，就（以下简称“公司”）事宜，特在友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律规定，达成如下协议： 第一条拟设立公司情况 公司名称为，注册资本为人民币（币种下同）：万元，住所、法定代表人、经营范围、经营期限等主体基本信息情况，以公司章程约定且经工商登记规定为准。
第二条股东出资和股权结构 协议各方经协商，对出资金额、股权比例分配如下： 第三条利益分配 3.1 各方确认公司股权不仅以各自投入的资本作为唯一衡量基础，除各方另有约定外，公司经营利润由全部股东按照股权比例分享，上述比例会在其他方认购新增注册资本或引入投资人时同比例稀释。 3.2 对实际出资的股东实行保本措施，如年底公司产生盈利，以利润部分的60%分配给实际出资股东，剩余40%利润按约定股权进行分配；待已分配费实际出资股东金额等于实际出资后，则按约定股权统一分配。 3.3 公司税后利润，在弥补公司前季度亏损，并提取法定公积金(税后利润的10%)后，方可进行股东分红。股东分红的具体制度为：（1）分红的时间：每财务年度第一个月第一日分取上个财年的可分配的税后净利润总额。 （2）分红的数额为各方持股比例乘以可分配的净利润总额。 （3）公司的法定公积金累计达到公司注册资本50%以上，可不
再提取。 （4）如公司发展需要，经全部股东协商一致，也可不分红，全部利润作为公司发展资金。 第四条表决 4.1 专业事务（非重大事务） 对于股东负责的专业事务，公司实行“专业负责制”原则，由负责股东陈述提出意见和方案，除董事长外由其余股东进行投票，按股权比例进行统计，如支持票多于反对票，则由负责的股东执行。 4.2 公司重大事项 对于公司重大事项，全体股东如无法达成一致意见，在不损害公司利益的原则下，由公司董事长有一票决定权，需由董事长同意后做出决议。 第五条股权处分 5.1 股权锁定 为保证创业项目的稳定，全体股东一致同意：公司在合格资本市场首次公开发行股票前或申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，任何一方未经其他股东一致同意的，不得向本协议外任何人以转让、赠与、质押、信托或其他任何方式，对其所持有的公司股权进行处置或在其上设置第三人权利。 5.2 股权转让 任一股东，在不退出公司的情况下，如需要对外转让股权的，其余股东按所持股权比例享有优先受让权；如确实需要转让给第三方
土石方工程内部合作承包施工协议 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 在甲方已经取得承包该项目的承包权情况下，甲、乙双方本着公平、公正、互惠互利的原则，经甲、乙双方友好协商达成合作共识，现就该项目代号“1226”土石方工程项目联营施工签订以下合作条款： 一、工程项目概况： 1、工程名称：海南三亚军地两用工程代号“1226”。 2、工程地点：三亚锦母角。 3、工程承包施工范围：爆破（按主合同执行），挖装、运、平。 4、工程项目合作数量：壹拾亿立方米。 5、工程项目合作期限：工期3 年。 二、联营方式及利润分配： 经甲、乙双方充分协商，遵循平等自愿，优势互补，共同发展的原则，决定采取如下方式进行本项目工程联营合作方式及责任分工和利润分配。 A：甲方责任 （1）甲方负责落实并能够签订承包合同的工程项目（即甲方出项目工程）。
（2）甲方负责协调总承包方，协助乙方结算工程款。 （3）甲方负责签订总承包合同前的一切前期费用，并负责提供符合分包要求的公司执照、资质证书等手续，（但挂户公司的管理费由乙方承担，因已包含在乙方承包单价中）。甲、乙双方共同向总包方内部签订承包的单价为每立方285.00元。 （4）乙方在施工中因不可抗力因素造成乙方无法施工，造成损失的以双方与业主方或总包方签订的主合同赔偿标准予以赔偿乙方，甲方不扣留赔偿款。 B：乙方责任 （1）由乙方负责该工程全部所需资金缴纳总承包方m31.35元的管理费，服装费（此款已包含在乙方承包单价中）和首先支付甲方前期业务费用每立方97元合计：2.05元/m3。甲乙双方共同与总包方签订承包本工程施工协议书，此款在甲方所分得的干包利润每立方5元中扣除，甲方余下的第立方4.3元按拨款的比例由乙方支付给甲方，所产生个人所得税由甲方负责缴纳。 （2）乙方按照业主方提供的施工图纸进行施工，确保工程安全。质量、工期按时完成并保证按相关规范通过验收，施工中若发生一切大小安全事故，经济和法律责任均由乙方独立承担。 （3）乙方承包的工程量是甲方和乙方共同联合承包施
股权分配协议 甲方：______________________________________________ 身份证号：______________________________________________ 联系方式：______________________________________________ 地址：______________________________________________ 乙方：______________________________________________ 身份证号：______________________________________________ 联系方式：______________________________________________ 地址：______________________________________________ 丙方：______________________________________________ 身份证号：______________________________________________ 联系方式：______________________________________________ 地址：______________________________________________ 甲乙丙三方就共同投资运营达成如下投资合作协议： 一、投资合作背景 1.1、由甲乙丙三方共同出资人民币万元租赁、装修、运营宾馆，实支 金额依据进入运营状态财务报表数据确定。其中甲方作为股东实际投入资本金万
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 xx商贸有限公司股权分配协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：________________________ 乙方：法定住址: ^定住址: 法定代表人：定代表人: 职务： : 身份证号码: ^ 份证号码: 通讯地址：讯地址： 联系电话：系电话： 邮政编码：| K政编码： 为寻求合作发展，甲乙合作双方经充分协商，一致同意共同出资设立有限公司（以下简称“本公司”），各方依据〈〈中华人民共和国公司法》等有关法律法规，签订如下协议， 作为各方发起行为的规范，以资共同遵守。 第一条公司概况 申请设立的有限责任公司名称拟定为“ 限公司”（以下简称公司），并有不同字号的备选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。 公司住所拟设在市区路号楼（房）。 本公司的组织形式为：有限责任公司。 责任承担：甲、乙双方以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以其全部资产对 新公司的债务承担责任。 第二条公司宗旨与经营范围 本公司的经营宗旨为：。 本公司的经营范围为：主营，兼营。 第三条注册资本 本公司的注册资本为人民币元整，出资为（货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等）形式，其中： 甲方：出资额为元，以方式出资，占注册资本的51%； 乙方：出资额为元，以方式出资，占注册资本的也些； 全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。 第四条出资时间 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应 当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办 理其财产权的转移手续。 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 甲方投入新公司的应于年月日前办理完毕相 关手续； 乙方投入新公司的现金应于年月日前将货币出资足额存 入公司临时账户； 第五条出资评估 对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行 政法规对评估作价有规定的，从其规定。 用实物(或者工业产权、非专利技术、土地使用权)出资，应当经有企业法人资格的评
一次性劳务报酬协议 甲方： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 乙方： 性别： 出生年月： 证件号码（居民身份证/护照）： 居住地址： 邮政编码： 联系电话： 根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务报酬协议，共同遵守本协议所列条款。 一、协议期限 第一条本协议期限为两年，于2017年月日生效，至2019年月日终止。 二、协议双方的义务和责任 第二条乙方承担的劳务内容为：_ ； 第三条乙方提供劳务的方式为：临时 第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况及从业能力，能依
据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求和方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务义务。 第五条乙方明确了解签署本协议的有关法律意义及责任。双方不具有劳动关系。乙方对上述事项已完全知晓，并理解。 三、劳务报酬的支付 第六条甲、乙双方同意按以下方式确定乙方的工作时间：每周工作5日，每日工作8小时（上午9:00-12:00;下午13:00-18:00）； 第七条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间： 甲、乙双方同意按以下方式确定劳务报酬的支付方式：甲方以银行转账的方式向乙方支付劳务报酬，劳务报酬于协议履行完毕后一次性给付，共计15000元（人民币壹万伍仟元整，税前）。 甲乙双方约定以下账户作为劳务报酬汇入指定账号： 账户名: 开户行： 账号： 乙方应当按照本协议第六条约定的工作时间为甲方提供劳务服务，乙方未按照本协议第六条约定履行的，甲方有权按照乙方实际工作时间向乙方支付劳务报酬。 第八条乙方应依法缴纳个人所得税，甲方有权依法代为扣缴。 第九条如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。 第十条甲乙双方约定，甲方只负责按本协议规定支付乙方劳务报酬，不负担乙方任何医疗、意外伤害、养老保险、农保、工伤、失业、生育、住房公积金等福利保险费用。乙方无权对此向甲方主张任何的经济责任。 第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付乙方劳务报酬，并有权解除本协议。如乙方怀孕的，乙方在甲方处不享有任
本合伙协议适用范围： 本合伙协议适用于创业前各股东之间基于未来项目的投入安排、分工、股权权益限制、收益分配及后续可能出现的影响企业存续发展的例外情况安排的整体约定。在公司成立前或公司已经成立，均可使用本协议。 一般情况下，股东之间在创业初期基于一个共同的目标有着美好的憧憬，考虑到创业初期各股东之间利益纠葛较少，所以在创业初期大家共同的利益点就是利用自己的优势将企业做大做强，对于前期的合伙协议也基本很简单，涉及内容较少。但是，后期随着企业慢慢做大，各方之间对于利益分配越来越在意，如果等到企业做大的时候再去制定各项制度去规范权益限制、收益分配以及出现例外情况再去解决，基本上已经很难或者无法解决，留给各位合伙人的将是合伙人之间的勾心斗角、占着股权不干活或者在私下做着和企业有同业竞争的业务，损害企业整体利益。 本合伙协议主要内容： 根据《公司法》、《企业合伙法》以及实践中的各种案例，我们对该初创企业在创立初期及后期发展过程中的可能遇到的各种影响企业发展发展壮大的事项进
行约束，主要包括项目的基本情况、投入的安排（包括股权结构的安排）、各股东的分工、引入新投资的股权稀释（包括非投资人股东）、表决权的安排、项目后期收益（亏损）安排、股权权能限制、例外情况约束等等。使用人可以根据实际情况对该协议进行增减。 本协议由律师进行备注，以规范用户使用，用户完成修改后，将红色字体部分删除即可。
合伙协议 甲方：XXX，身份证号码：XXX 地址：XXX 手机号码：XXX，电邮：XXX 乙方：XXX，身份证号码：XXX 地址：XXX 手机号码：XXX，电邮：XXX 丙方：XXX，身份证号码：XXX 地址：XXX 手机号码：XXX，电邮：XXX 在实际操作中，以上各方需要是公司所有股东，代表公司100%的股权，小股东亦不能缺少。当然，以上各方中，可以是自然人股东，也可以是法人股东，法人股东填写完整法人全称、统一社会信用代码及注册地址即可。 （以上一方，以下单称“创始股东”或“股东”，合称“全体创始股东”或“全体股东”或“协议各方”。） 本处的简称，在后面的相关条款中均有应用，如无特殊指定，不更改即可。 全体股东经自愿、平等和充分协商，就共同投资设立本协议项下公司，启动本协议项下项目的有关事宜，依据我国《公司法》、《合同法》等有关法律规定，达成如下协议，以资各方信守执行。 在法律效力上，《合伙协议》首先要符合《公司法》、《合同法》等法律和行政法规的要求，其次，如果已经成立公司，《合伙协议》还不能与公司章程相违背。在此前提下，只要是各方一致的意思表示，自愿签订，即具有法律效力。 第一条公司及项目概况 1.1公司概况 公司名称为XXX，注册资本为人民币（币种下同）：XXX万元，公司的住所、
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
公司股权分配协议书 公司股权分配协议书 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由______ 、______ 、______ 、______ 四方出资设立有限公司，特于______年______月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：____________ 第二条公司住所：____________ 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围：____________ 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：____________人民币 ________万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章股东的名称、出资方式、出资额 第五条股东的名称、出资方式及出资额如下：____________ 股东名称：____________ 出资额 ________万元，占注册资本的 ________%出资方式 股东名称：____________ 出资额 ________万元，占注册资本的 ________%出资方式 股东名称：____________ 出资额 ________万元，占注册资本的 ________%出资方式 股东名称：____________ 出资额 ________万元，占注册资本的 ________%出资方式 第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章股东的权利和义务 第七条股东享有如下权利：____________ (1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权; (2)了解公司经营状况和财务状况; (3)选举和被选举为董事或监事; (4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让; (5)优先购买其他股东转让的出资; (6)优先购买公司新增的注册资本; (7)公司终止后，依法分得公司的剩余财产; (8)有权查阅股东会会议记录和公司财务报告; 第八条股东承担以下义务：____________
A good retreat should be rewarded like a great victory.精品模板助您成功！（页眉可删） 劳务居间合同的合同范本3篇 劳务居间合同的合同范本篇1 甲方： 乙方： 鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下劳务费支付协议： 一、委托事项 乙方接受甲方委托：引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供项目工程的重要信息，并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同，劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。 二、劳务报酬计算方式、支付时间和支付方式 1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的%，乙方不承担一切税收、管理费。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，给项目建设方付履约保证金的同时，甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币，进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元，余款按建设方每月拨款比例支付，直至完工时一次性付清所有的劳务费用。 三、乙方义务 1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠，具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。 3、乙方承诺所居间介绍该项目工程，履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同，乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。 4、如所介绍项目不真实，乙方承担甲方为此工程所花实际费用。 四、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。
土石方工程内部合作承包施工协议甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 在甲方已经取得承包该项目的承包权情况下，甲、乙双 方本着公平、公正、互惠互利的原则，经甲、乙双方友情协商达成合作共识，现就该项目代号“1226”土石方工程项目联营施工签订以下合作条款： 一、工程项目概况： 1、工程名称：海南三亚军地两用工程代号“1226”。 2、工程地点：三亚锦母角。 3、工程承包施工范围：爆破（按主合同执行），挖装、运、平。 4、工程项目合作数量：壹拾亿立方米。 5、工程项目合作期限：工期3年。 二、联营方式及利润分配： 经甲、乙双方充分协商，遵循同等自愿，优势互补，共 同发展的原则，决定采取如下方式进行本项目工程联营合作方式及责任分工和利润分配。 A：甲方责任 （1）甲方负责落实并能够签订承包合同的工程项目（即 甲方出项目工程）。 （2）甲方负责协调总承包方，协助乙方结算工程款。
（3）甲方负责签订总承包合同前的一切前期费用，并 负责提供符合分包要求的公司执照、资质证书等手续，（但挂户公司的管理费由乙方承担，因已包含在乙方承包单价中）。甲、乙双方共同向总包方内部签订承包的单价为每立方285.00元。 （4）乙方在施工中因不可抗力因素造成乙方无法施工，造成损失的以双方与业主方或总包方签订的主合同赔偿标准予以赔偿乙方，甲方不扣留赔偿款。 B：乙方责任 （1）由乙方负责该工程全部所需资金缴纳总承包方 3 m1.35元的管理费，服装费（此款已包含在乙方承包单价中）3 和首先支付甲方前期业务费用每立方97元合计：2.05元/m。 甲乙双方共同与总包方签订承包本工程施工协议书，此款在甲方所分得的干包利润每立方5元中扣除，甲方余下的第立方4.3元按拨款的比例由乙方支付给甲方，所产生个人所得税由甲方负责缴纳。 （2）乙方按照业主方提供的施工图纸进行施工，确保 工程安全。质量、工期按时完成并保证按相关规范通过验收，施工中若发生一切大小安全事故，经济和法律责任均由乙方独立承担。 （3）乙方承包的工程量是甲方和乙方共同联合承包施 工的，但由乙方独立组织资金设备和所有人员的施工管理。 每立方米280元是乙方独立承包的单价，属于独立核算，自 负盈亏，由乙方独立承担一切经济和法律责任（包括事故赔 偿金在内）。 （4）因为是甲方的关系与总包方产生总承包合同，乙
关注微信公众号：企业家经营哲学zhidao8811) 即可获取四重大礼 1.商业计划书写作步骤（价值999元） 2.商业计划书写作要领（价值999元） 3.商业计划书模板PPT（价值1999元） 4.总裁营销班课程（价值20000元） 赣州迅动科技有限责任公司股权分配协议 A方D方 B方E方 C方 A B C D E 五方就投资合作经营赣州迅动科技有限责任公司（以下简称迅动公司）达成如下投资合作协议： 一、投资合作背景 1.1、赣州迅动科技有限责任公司资本为人民币万元，实收资本为人民币万元。 二、合作与投资 2.1、合作方式 三方共同投资，共负风险，共享利润。 2.2、投资及比例 2.2.1 三方各自投资额及比例如下： A方：姓名投资------元人民币，占总投资比例 B方：姓名投资------元人民币，占总投资比例 C方：姓名投资------元人民币，占总投资比例 D方：姓名投资------元人民币，占总投资比例 E方：姓名投资------元人民币，占总投资比例 三、收益分配 3.1 利润分配比例 3.1.1 五方经营迅动公司期间的收益分配以五方实际股权的比例予以分配。 3.1.2 利润分配计算及时间 3.1.2.1依照严格的财务管理制度和公司章程所规定提取相应的发展基金或
公益金等之后予以核算公司的可分配利润。 3.1.2.2 每半年核算一次公司可分配利润并予以分配。 四、转让投资或股权份额 4.1不论五方是否作为股东办理了工商变更登记，自本协议生效之日起一年内，五方均不得转让投资或转让股权份额。 4.2 本协议生效之后，一方要转让投资或转让股权份额，需提前15日通知其它合作方且取得其它合作方的书面同意，其它合作方有优先认购权。在其它合作方既不同意转让投资或转让股权、也不认购所转让的投资或股权份额时，转让方可以向五方之外的他方转让投资或转让股权份额。 五、合作经营管理 5.1 合作经营期间，由A方出任法人代表，五方另有约定的除外 5.2 合作经营期间的公司管理、业务拓展、财务管理、人力资源配备及薪资等事项及其它重大问题由五方共同决定。具体管理办法另行商讨规定。 5.3 对于公司已知项目拓展别的项目，对于这个项目是否进行，五方一年内各有一次否定权 七、未尽事宜 其它未尽事宜五方共同协商，并以公司章程的规定为准。在参照适用公司章程的规定时，五方均享有公司章程中关于股东的权利和承担关于股东的义务
公司股份分配协议书
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期： ?
公司股份分配协议书 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定,由、、、、 、、、方出资设立 ,特于20１８年月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规为准。 第一章：公司名称和住所 1.1.公司名称: 1.2.公司住所: 第二章:公司经营范围： 计算机网络技术研发;物联网技术开发;计算机软件研发、设计与销售;计算机软硬件技术开发、技术咨询；计算机系统集成；网站上门维护；投资信息咨询(不含限制项目)；财务管理咨询;经济信息咨询；经营电子商务；从事广告业务；市场营销策划；企业形象策划。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）^医疗器械、二类、三类医疗机械的销
售。 第三章股东的名称、出资方式及出资额如下： 出资___＿＿___元,出资的形式____＿＿＿_，出资的时间______＿___，占公司股份%。 出资__＿_____元,出资的形式__＿_＿＿＿＿,出资的时间___＿＿_＿_＿_,占公司股份 %。 出资___＿＿＿__元,出资的形式_＿______,出资的时间__________，占公司股份 %。 出资___＿_＿＿_元,出资的形式＿＿____＿_,出资的时间__＿__＿____，占公司股份 %。 出资__＿_＿_＿＿元,出资的形式_＿____＿＿,出资的时间__________，占公司股份％。 出资________元,出资的形式_____＿__,出资的时间__________,占公司股份 %。 出资____＿_＿_元,出资的形式＿__＿____，出资的时间___＿＿__＿__，占公司股份%。 出资__＿_____元，出资的形式___＿＿___，出资的时间_＿____＿_＿_,占公司股份%。 公司股份分配协议签定后，公司向股东签发公司股份证明书。
劳务报酬合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。下面是我为大家带来的劳务报酬合同范本，希望大家喜欢。 劳务报酬合同范本甲方：有限公司 项目负责人：身份证：手机： 合伙人：身份证：手机： 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经充分协商同意后，达成如下协议： 一、劳务事项 甲乙双方为促进各方资源迅速转化为生产力，从而达到共同发展的目的。乙方现有XXXX房地产开发有限公司位于XXXX房屋拆除土石方工程施工承包业务。现施工总承包为XXXX房地产开发有限公司，但XXXX房地产开发有限公司将此房屋拆除工程转包出来，甲方为了顺利承包到“本工程”施工业务，经双方充分协商同意后，甲方诚请乙方为“本工程”施工承包事宜作相关劳务服务工作。甲方房屋拆除工程承包价以XXXX房地产开发有限公司房屋拆除为准（以下简称“本工程”）。 二、劳务报酬支付比例、方式和支付时间
一）甲乙双方约定，乙方完成以上劳务服务事项后，甲方承诺：每平方2元作为报酬，按月进度80%支付给乙方作为劳务服务费的报酬（税后价）； 二）甲乙双方约定劳务报酬的支付时间：1.在甲方签订了施工合同后，甲方支付乙方劳务报酬万大写：万（其后在乙方应得的劳务报酬总额中扣除）；2. 在甲方进场施工3天后，甲方再支付乙方劳务报酬20万大写：贰拾万（其后在乙方应得的劳务报酬总额中扣除），甲方通过银行转账或支付现金的方式支付乙方报酬。 三、违约责任 一）乙方为甲方完成“本工程”业务承揽后，若甲方不按双方约定的时间、方式和金额支付乙方劳务报酬，则视为甲方违约。如违约：甲方除全额支付乙方劳务服务费报酬外，还承诺按照总额的2倍赔偿乙方的损失，并且以劳务服务费报酬总额的5‰每日，作为违约金支付给乙方（另有约定的条款除外）。同时，乙方也可在工程发包人处扣除甲方约定的支付乙方的劳务报酬。甲方不得以任何理由拒付，否则视为甲方违约。 二）若甲方违约，乙方有权向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁，并由甲方承担仲裁和执行中的一切费用（含律师费）。 四、其他约定事项
劳务合同报酬 【篇一：合作劳务报酬分配合同】 股份合作劳务报酬分配合同 甲方（施工单位）： 乙方（股份劳务合同）： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着平等自愿、 互惠互利，诚实守信的原则，甲乙双方自愿组成股份制施工联合体，并达成如下协议，以给他遵守： 一、工程概况内容详见甲方与业主方或发包方签订的施工承包合同 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程总量：万方（土石方、挖运平）合同价元。以实际工程量 为准。 二、甲乙双方合作分工 甲方委托乙方负责《工程施工合同》签订之前的项目引荐，接洽， 运作等相关工作，并进行有偿服务，甲方负责提供施工公司的熟读 鱶主项目签订承包合同后的运作和整个工程的施工和管理等工作。三、乙方的投资与回报 （一）乙方的投资 乙方以下列资金作为《股份合作投资款》对工 程项目进行投资参股，乙方作为参股方，应享 受东项目分红的权利和业务，乙方所应得的《股 份合作投资回报款》即是税后红利。 1、乙方的有偿服务报酬款。 2、乙方的有偿服务工作中的劳务费。 3、乙方的有偿服务工作中所发生的各项成本费用（包括乙 方负责工程施工合同签订前的相关工作所花费的所有费用）。 （二）乙方的回报 1、乙方所应得的《股份合作投资款》作为税后的固定红利， 由甲方按乙方要求打入乙方指定账户中。 2、乙方的《股份合作投资款》包括在下述固定红利中（税 后）甲方再另追加或让乙方支付资金：乙方无须支付资金。乙方所 涉及的所有应交税金都由甲方缴纳，并将税票扫描件交给乙方，甲 方承诺乙方所得红利为合法的税
后资金。无论任何原因都不得追缴乙方的合法红利，否则甲方承担 一切经济和法律责任。 3、《其计算方法是》.按工程量万（甲方按每方 支付乙方红利元，（税后）按实际工程量为准，作为支付给乙方的《股份合作投资款》。 四、《股份合作投资款》按工程总量万方，每方共计万元，合同 签订5%预付款到账即支付万元整，其余按月进度同时支付，此款包 含税，不开票，此款无尾款。 五、《股份合作投资款》的分配方案： 1、甲方付款，必须要按照乙方提供的以下指定账户和分配定额，分别汇款至以下几个账户，甲方要在支付《股份合作投资款》的同时，同步按比例进行分割到位！ 第一次酬金分流表 第二次酬金分流表 第三次酬金分流表 六、责任区分： 1、乙方负责工程项目合同签订前邀约施工公司的相关准备工作，协助甲方做好施工方与业主方或者发包方签订《施工承包合同》及协 调与发包方的相关关系。 2、甲方施工公司在施工中发生的人生伤亡事故；机械事故，刑事治安，民事纠纷以及工期延误发生的责任均由发包方及施工单位负责，乙方概不承担任何相关经济，法律与连带责任。 3、无论甲方名称和法定代表或法人授权委托人发生变更或任何变化，以及工程合同的分包，转让等都不影响本协议的法律效果，甲方应 付给惭方的固定红利（即，股份合作投资款）都必须如约履行。 七、其他约定： 1、甲乙双方的债权债务，由甲乙双方各自负责，与对方没有任何连带关系。 2、甲方与业主方或发包方签订的《施工承包合同》副本交给乙方保管（或在《施工承包合同》复印件上加盖甲方印章）。当乙方收完《股份合作投资款》（即：固定红利）后，乙方退还《施工承包合同》副本。 3、甲方支付给乙方的固定红利由乙方自行分配，甲方不得干涉，甲方在支付时以乙方经办人的签字为准，其他人签字无效。 八、违约责任及解决办法：
股权分配合作协议书 甲方身份证号 已方身份证号 丙方身份证号 丁方身份证号: 现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)经营南京海纳仕企业咨询有限公司，全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经四方合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。 一、出资的比例和出资形式 甲方出资比例出资的形式 乙方出资比例出资的形式 丙方出资比例出资的形式 丁方出资比例出资的形式 二、股权份额及股利分配 四方约定甲方占有股份公司项目股份%;乙方占有公司项目股份%;丙方 占有股份公司项目股份%;丁方占有股份公司项目股份%;四方以上述占 有股份公司的股权份额比例享有分配公司项目利润分红,四方实际投入股本金数 额及比例不完全作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙丙丁可以提 取可分得的利润,甲方可分得利润的%，乙方可分得利润的%,丙方可分 得利润的%，丁方可分得利润的%(公司正常盈利后,按公司的利润%分红),其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经董事会决定通过。 三、在合作期内的事项约定 1、合伙期限
合伙期限为年,自年月日起,至年月日止。如公司正常经营,四方无意退出,则合同期限自动延续 2、入伙、退伙,出资的转让 A入伙:①需承认本合同;②需经董事会通过;③执行合同规定的权利义务。 B退伙:①公司正常经营不允许退伙;②如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;③按退伙人的投资股分60%退出,奖励股份不做结算。④非经四方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 3.、股份的转让:为了公司稳定长远发展,不允许合伙人转让自己的股份。如有特殊情况,经董事会同意,可以合伙人内部相互转让(奖励股份只限个人享有分红权益)。 4、合伙的终止及终止后的事项 合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解 5、纠纷的解决 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 四、在成立股东后 全权委托作为公司运作的总负责人,全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东会研究同意后方可执行: 1、单项费用支付超过5000元 2、新产品的引进; 3、重大的促销活动
公司股权分配协议书 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由、、、四方出资设立有限公司，特于20xx年xx月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称: 第二条公司住所: 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围： 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东的名称、出资方式、出资额 第五条股东的名称、出资方式及出资额如下： 股东名称：出资额万元，占注册资本的 %出资方式 股东名称：出资额万元，占注册资本的 %出资方式 股东名称：出资额万元，占注册资本的 %出资方式 股东名称：出资额万元，占注册资本的 %出资方式 第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第五章股东的权利和义务 第七条股东享有如下权利： （1）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （2）了解公司经营状况和财务状况； （3）选举和被选举为董事或监事； （4）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （5）优先购买其他股东转让的出资； （6）优先购买公司新增的注册资本； （7）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （8）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 第八条股东承担以下义务： （1）遵守公司章程； （2）按期缴纳所认缴的出资； （3）依其所认缴的出资额（股份比列）承担公司的债务； （4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；（备注：所有股东在签属该协议日起一年半时间内无特殊情况下不得退股，否则所 持股份将自动贬值为当下股值的60%被公司收回，由股东会管理。） 第六章股东转让出资的条件 第九条股东之间可以相互转让部分出资。 第十条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；
劳务报酬合同模板 篇一：劳务报酬协议 劳务报酬协议 甲方：有限公司 项目负责人：身份证：手机： 合伙人：身份证：手机： 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经充分协商同意后，达成如下协议： 一、劳务事项 甲乙双方为促进各方资源迅速转化为生产力，从而达到共同发展的目的。乙方现有XXXX房地产开发有限公司位于XXXX 房屋拆除土石方工程施工承包业务。现施工总承包为XXXX 房地产开发有限公司，但XXXX房地产开发有限公司将此房屋拆除工程转包出来，甲方为了顺利承包到“本工程”施工业务，经双方充分协商同意后，甲方诚请乙方为“本工程”施工承包事宜作相关劳务服务工作。甲方房屋拆除工程承包价以XXXX房地产开发有限公司房屋拆除为准（以下简称“本工程”）。
二、劳务报酬支付比例、方式和支付时间 一）甲乙双方约定，乙方完成以上劳务服务事项后，甲方承诺：每平方2元作为报酬，按月进度80%支付给乙方作为劳务服务费的报酬（税后价）； 二）甲乙双方约定劳务报酬的支付时间：1.在甲方签订了施工合同后，甲方支付乙方劳务报酬万大写：万（其后在乙方应得的劳务报酬总额中扣除）；2. 在甲方进场施工3天后，甲方再支付乙方劳务报酬20万大写：贰拾万（其后在乙方应得的劳务报酬总额中扣除），甲方通过银行转账或支付现金的方式支付乙方报酬。 三、违约责任 一）乙方为甲方完成“本工程”业务承揽后，若甲方不按双方约定的时间、方式和金额支付乙方劳务报酬，则视为甲方违约。如违约：甲方除全额支付乙方劳务服务费报酬外，还承诺按照总额的2倍赔偿乙方的损失，并且以劳务服务费报酬总额的5‰每日，作为违约金支付给乙方（另有约定的条款除外）。同时，乙方也可在工程发包人处扣除甲方约定的支付乙方的劳务报酬。甲方不得以任何理由拒付，否则视为甲方违约。 二）若甲方违约，乙方有权向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁，并由甲方承担仲裁和执行中的一切费用（含律师费）。
劳务居间合同 劳务居间合同（一） 甲方：_________ 乙方：_________ 鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下劳务费支付协议： 一、委托事项 乙方接受甲方委托：引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供项目工程的重要信息，并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同，劳务报酬按发生的量计算（即总造价）。报酬按本合同实施。 二、劳务报酬计算方式、支付时间和支付方式 1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算（即总造价）的 _________%，乙方不承担一切税收、管理费。 2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，给项目建设方付履约保证金的同时，甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币，进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元，余款按建设方每月拨款比例支付，直至完工时一次性付清所有的劳务费用。 三、乙方义务 1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠，具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。 3、乙方承诺所居间介绍该项目工程，履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同，乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。 4、如所介绍项目不真实，乙方承担甲方为此工程所花实际费用。 四、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书等相关资料；负责和建设单位直接洽谈。 2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、甲方和建设单位签订承包施工合同后，则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬，如果甲方不履约或拒绝支付时，乙方向该项目部申请扣除，乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收，并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。 五、合同生效与终止 1、本合同双方签字生效。 2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。 六、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决，如协商不成，双方同意提交合同签订地所在辖区人民法院诉讼。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。 甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日 劳务居间合同（二） 甲方（委托人）：_________ 联系地址：__________________ 联系电话：_________ 乙方（居间人）：_________ 联系地址：__________________ 联系电话：_________ 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就收购_________公司（以下简称_________公司）100%股份，引荐甲方和_________公司单位直接洽谈，向甲方提供_________公司的重要信息，并最终促成甲方与_________公司签订股份转让协议。