海南州XXXXXX33KWp光伏并网发电项目
EPC总承包合同
合同编号： GF201505001
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：青海柳青花新能源有限公司
日期：年月
地址：青海.海南州
合同协议书
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：青海柳青花新能源有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：33KWp光伏并网发电
工程地点：
工程承包范围：本项目为EPC总承包，包括方案设计、所有设备采购、基础施工和电气安装，最终实现本项目并网发电所有内容，无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，发包方和其他主管部门所要求的内容均在承包方范围内。分为：
1、方案设计部分包括：分布式光伏发电项目并网申请、验收和调试，图纸设计（第三方）。
2、设备采购部分包括：太阳能组件、支架、所有电缆、逆变器、汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
3、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）
4、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调
试。
二、工期
开工日期：年月日
并网日期：年月日
竣工日期：年月日
工期总日历天数：天。
三、工程标准、性能
工程质量标准：符合国家和行业验收标准。
性能保证指标:
（1）全站光伏组件总容量≥33 KWp；
（2）全系统电气效率不低于80 %；全系统电气效率依据第三方且有资质的单位依据CNCA/CTS004-2010《并网光伏发电系统工程验收基本要求》进行检测;
（3）逆变器输出效率不低于95.5 %；
（4）多晶硅光伏组件光电转化效率≥14.7 %；
所有设备及部件主要技术参数及保证值以技术协议为准。在试运行、性能试验和竣工验收等进行上述性能指标考核。
四、合同价格和付款方式
1、合同价格
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务
(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费用。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
2、付款方式
（1）、预付款
预付款的额度和支付：预付款比例为合同总价的%，具体金额为人民币万元（大写：元整），视为已支付的工程款，预付款在本合同签定后15个工作日内支付。
（2）、工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间
工程通过电力公司验收，顺利实现并网，发包人在15日内支付合同总价的%，具体金额为人民币万元（大写：元整）。
（3）、质保金
质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查
1、工程质量
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。
六、解决争议的办法
1 、甲乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2、发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：
（1）、合同确己无法履行。
（2）、双方协议停止施工。
（3）、调解要求停止施工，且为双方接受。
（4）、法院要求停止施工。
七、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定
履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。
2、在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。
3、承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
八、其他约定
承包方在发包方未结算清工程款前，持有本项目合同规定的经营活动的产权。在工程竣工验收后，发包方无故恶意拖欠工程款的，承包方有权对本项目合同约定的经营活动的产权进行变更，前期支付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
合同订立地点：青海省黄南州
发包人：承包人：
（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表：
电话：电话：
邮箱：邮箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
建设工程施工合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 1.建设工程施工对象及容： 工程名称： 工程地点： 分包围：。 2.工程计价方式： 2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。 固定综合单价: 元/W，以实际工程量结算 施工围：支架制作安装、防腐处理、线缆布线施工安装、材料转移及吊装、相变、逆变基础、低压接线的施工等相关光伏发电工程的全部施工项目。 2.2 工期要求： 竣工时间：年月日 3.质量标准： 工程质量应满足以下要求： 3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工要求、乙方交给甲方并认可的施工方案依据。如在合同执行过程中，规、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规和规定，则应执行新的规定。 3.2 本合同工程质量目标：符合相关工程的验收规定，达到甲方要求。 3.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定（优先适用）、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，服从甲方代表的质量监督； 3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料的工程质检、验收资料。 4.合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； 5.总（分）包合同：无 6.资料： 6.1乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下： 6.1.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施；但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。 6.1.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录； 7.甲方义务： 7.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 7.2负责协调现场工作关系。 7.3 提供完成本合同协议书上约定的材料。 7.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务。 7.5现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合； 7.6对乙方每月的施工计划提出明确要求； 8.乙方义务： 8.1 对本合同建设工程施工围的工程质量向甲方负责，组织具有相应书的熟练工人投入工作； 8.2 自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.3严格按照图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，
编号：_____________ 分布式光伏发电项目合作委托开发 协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方致力于分布式光伏项目、储能产业项目、多能互补项目、园区综合能源解决方案等智慧清洁能源项目的开发和建设。公司技术研发涉足新能源发电及相关领域，包括分布式电源、智能微网、智慧能效、储能应用、多能互补、工业节能、海水淡化、智慧城市等绿色能源项目，为大量用户提供了优质解决方案。（2）乙方专业从事地区新能源项目的开发、建设、运维等业务。 （3）甲、乙双方同意合作，共同开发、建设位于双方约定区域内的光伏项目。据此，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等互利的基础上，就甲乙双方开展合作的方式、相关权利义务等达成如下约定，以供甲乙双方遵照执行： 第一条合作内容及委托开发方式 1、双方一致同意在地区（下称“协议开发区域”）光伏发电项目的开发建设中竭诚合作。甲方充分发挥项目投资、电站建设、电站并网和运营管理等方面的技术优势，乙方负责协助甲方取得目标项目的相关/必要审批手续。为此，双方应互相协助，共同发展，结成战略合作伙伴。
乙方应做好项目前期勘察、信息收集及业主沟通工作，并为项目顺利备案建设、并网办理有关政府所需手续，并为项目实施提供全程服务工作。 2、本协议针对以下项目： 3、甲方应在收到乙方推荐的项目基础资料后10日内派遣专业人员对乙方所推荐的项目进行实地踏勘、调查，并完成项目的可行性研究及经济评价。对符合甲方内控要求的项目，列入目标项目（以下简称“目标项目”），该目标项目即属于双方合作范畴内的项目。甲方应最迟于项目可行性研究及经济评价完成后30日内，书面通知（简称：项目立项通知）乙方该项目评审结果；逾期未通知的，则视为该项目属于双方合作范畴内的“目标项目”。 4、本协议签署后45日内，甲方应在项目地设立项目子公司（注册资本不低于人民币万元）。乙方应协助并促成甲方项目子公司与屋顶所有权人/土地使用权人（以下简称“业主”）签订《屋顶租赁协议》。
太阳能光伏安装施工合 同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 工程名称：********** 工程地点：********** 承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 承包方式： 包工不包料（含装卸费） 工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 工程质量：合格 合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 光伏电站项目合作框架协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：____________有限公司 地址： 联系电话： 乙方：____________有限公司 地址： 联系电话： 为充分开发利用________________区域丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进当地新能源产业经济快速发展，_______________有限公司（以下简称甲方）利用自身在本区域的优势，引进________________有限公司（以下简称乙方）建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：_________________________。 （二）项目建设内容：拟建装机容量为_____________MW的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：_______________________________________（适合地面电站建设的场地）。 （四）项目占地：__________________________ 。 （五）项目计划总投资：_______________________元人民币。 （六）建设工期：__________个月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 光伏电站并网调度协议(协议范 本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
光伏电站并网调度协议(协议范本) GF-2014-0518 （示范文本） 制定 国家工商行政管理总局 二〇一四年七月 《光伏电站并网调度协议（示范文本）》 二、《示范文本》主要针对光伏电站并入电网调度运行的安全和技术问题，设定了双方应承担的基本义务、必须满足的技术条件和行为规范。对于本文本中所涉及的技术条件，如果国家、行业颁布新的相关技术规范和行业标准，双方应遵从其规定。 三、《示范文本》中有关空格的内容由双方约定或据实填写，空格处没有添加内容的，请填写“无”。《示范文本》所列数字、百分比、
期间均为参考值。协议双方可根据具体情况和电力系统安全运行的需要，在公平、合理和协商一致的基础上对参考值进行适当调整[1]，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义、附件等。法律、法规或者国家有关部门有规定的，按照规定执行。 四、签订并网调度协议的主要目的是保障电力系统安全、优质、经济运行，维护电网经营企业和发电企业的合法权益，保证电力交易合同的实施。协议双方应注意所签并网调度协议与购售电合同相关约定的一致性。 五、《示范文本》特别条款及附件中略去的部分，双方可根据实际情况进行补充或约定。 第2章双方陈述 第3章双方义务 第4章并网条件 第5章并网申请及受理 第6章调试期的并网调度 第7章调度运行
汉能光伏销售安装合同 (户用) 项目名称: 项目地点: 年月日
设计单位: 建设单位(以下称甲方): 销售单位(以下称乙主): 经甲乙双方协商,根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，签定本合同，双方共同履行。 第一条甲乙双方责任 一、根据甲方用电要求，乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制定 分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。 二、甲方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证 明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证和房产证明。 三、乙方配合甲方对分布式光伏电站项目申请备案（如有），到电业管理部门办 理其项目相关手续，申请国家（政府）度电补贴（以项目本地政策执行）。 四、乙方负责甲方分布式光伏电站一站式服务，提醒甲方对其电站日常注意事 项。乙方提供 5 年不包括设备异常损坏的售后服务。 五、甲方可以自行管理分布式光伏电站，也可以委托乙方管理其电站，需要签署 甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。 第二条项目工期 本项目自年月日开始施工，至年月日施工完成并到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金按元/天计算。不可抗拒的因素除外。 第三条项目承包方式 分布式光伏电站项目，由乙方提供一站式服务，其项目静态投资按合同要求分步付款。如需开具发票、需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投 资额的 6%，增值税发票为项目静态投资额的 17%。 第四条项目质量
实用文档 合同编号: XXXX分布式光伏发 电系统项目承包合同 发包人： 承包人：合 同签订地： 第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与无锡汇金创科智能化工程有限公司（以下简称“承包人”）于（年月日）商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于 包人以人民币圆整(￥ 分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采 购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等，承包人负责申请电力接入和相关验收工作，并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书； (2)合同条款及合同附件； (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币 （￥4、安全目标 元）。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验 收条件。 发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）
编号：_____________分布式光伏并网发电施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜，经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：本项目为EPC总承包，包括方案设计、所有设备采购、基础施工和电气安装，最终实现本项目并网发电所有内容，无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，发包方和其他主管部门所要求的内容均在承包方范围内。分为： 1、方案设计部分包括：分布式光伏发电项目并网申请、验收和调试，图纸设计（第三方）。 2、设备采购部分包括：太阳能组件、支架、所有电缆、逆变器、汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 3、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工） 4、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期：______年______月______日 并网日期：______年______月______日 竣工日期：______年______月______日 工期总日历天数：______天。 三、工程标准、性能
工程质量标准：符合国家和行业验收标准。 性能保证指标: （1）全站光伏组件总容量≥ KWp； （2）全系统电气效率不低于 %；全系统电气效率依据第三方且有资质的单位依据 CNCA/CTS004-2010《并网光伏发电系统工程验收基本要求》进行检测; （3）逆变器输出效率不低于 %； （4）多晶硅光伏组件光电转化效率≥ %； 所有设备及部件主要技术参数及保证值以技术协议为准。在试运行、性能试验和竣工验收等进行上述性能指标考核。 四、合同价格和付款方式 1、合同价格 本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。 合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费用。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 2、付款方式 （1）、预付款 预付款的额度和支付：预付款比例为合同总价的 %，具体金额为人民币_____万元（大写：__________元整），视为已支付的工程款，预付款在本合同签定后15个工作日内支付。（2）、工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间 工程通过电力公司验收，顺利实现并网，发包人在15日内支付合同总价的%，具体金额为人民币万元（大写：_______________元整）。
.WORD.格式. 合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人： 承包人： 合同签订地： 年月日 .专业资料.整理分享.
第一部分：合同协议书 ）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人： 电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日
光伏发电项目工程施工分包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
合同编号： 张北县郭村20兆瓦分布式光伏发电项目C标段 12.5MW光伏系统工程施工分包合同 甲方：××科技股份有限公司 乙方：××建筑工程有限公司 2016年 3 月1 日
第一部分合同书 总包单位(全称)：××科技股份有限公司（下简称：甲方） 分包单位(全称)：××建筑工程有限公司（下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 分包工程名称：张北郭村二期22MW光伏发电项目C标段12.5MW光伏系统工程 工程地点：河北省张家口张北县 二、分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 A、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 B、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及
编号：QJ-HT-0412 光伏电站并网调度协议(官 方版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
光伏电站并网调度协议(官方版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 GF-2014-0518 光伏电站并网调度协议 （示范文本） 国家能源局 制定 国家工商行政管理总局 二〇一四年七月 《光伏电站并网调度协议（示范文本）》 使用说明 一、《光伏电站并网调度协议（示范文本）》（以下简称《示范文本》）是对光伏电站并入电网时双方调度和运行行为的约定，适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目与电网
之间签订并网调度协议。接入10kV电网的分布式并网光伏发电项目可参考此《示范文本》，在合同双方充分协商的基础上，简化条款内容签订。其他形式的可再生能源，如生物质能、地热能、海洋能等，可以参照使用。 二、《示范文本》主要针对光伏电站并入电网调度运行的安全和技术问题，设定了双方应承担的基本义务、必须满足的技术条件和行为规范。对于本文本中所涉及的技术条件，如果国家、行业颁布新的相关技术规范和行业标准，双方应遵从其规定。 三、《示范文本》中有关空格的内容由双方约定或据实填写，空格处没有添加内容的，请填写“无”。《示范文本》所列数字、百分比、期间均为参考值。协议双方可根据具体情况和电力系统安全运行的需要，在公平、合理和协商一致的基础上对参考值进行适当调整[1]，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义、附件等。法律、法规或者国家有关部门有规定的，按照规定执行。 四、签订并网调度协议的主要目的是保障电力系统安全、优质、经济运行，维护电网经营企业和发电企业的合法权益，保证电力交易合同的实施。协议双方应注意所签并网调度协议与购售电合同相关约定的一致性。
光伏施工合同范本 光伏施工合同范本1 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 一、基本内容 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工) 2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期： 并网日期： 竣工日期： 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。 2、质量检查： 五、解决争议的办法 1 起诉讼。 (1)调解要求停止施工，且为双方接受。 (2)、法院要求停止施工。 六、违约 1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任： (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。 七、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。 八、合同份数 本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 光伏施工合同范本2 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太
合同编号：____ 屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同 发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxx xxxx年xx 月xx日
第一部分合同书 发包方(全称)：xxxxxx（下简称：甲方） 承包方(全称)：xxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。 工程地点：________________________ 二、承包工程范围和方式 （一）工程承包范围 屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于： 1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。 2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。 3土建工程：包括但不限于： （1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。 （2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。 乙方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作，含测量
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 光伏项目合作框架协议企业 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合作框架协议 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲乙双方本着平等白愿、优势互补、互惠互利的原则，经有好协商就20兆瓦一期8MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容： 一、合作模式 甲乙双发合作模式为EPC总承包模式，即由甲方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。 二、合作规模 根据双方的战略规划，计划在2015年内共同协作完成光伏电站13兆瓦的装机容量。 三、甲方的权利和义务 1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文件，电站并网等相 关申报审批手续；
2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并 协助解决问题； 3、甲方负责整个项目的投融资工作； 4、甲方负责整个项目的地勘工作； 5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保 护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更； 6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务 及其他权利和义务； 7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的 工程情况。 8、甲方承担具体范围 (1) 甲方负责电厂区外的所有项目的验收； (2) 监理由甲方负责委托； (3) 甲方可向项目总包方提供项目质押，即工商质押XXXXXX 有限公司所属XXXXXX电有限公司100%的股权。 四、乙方的权利和义务 1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施工、部分项目验收服务 等的总承包； 2、本工程建设期间，甲方不支付任何工程预付款和进度款，所有工
光伏电站合作合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
____________ （以下简称甲方）代表人：地址： ____________ 有限公司（以下简称乙方） 代表人： 地址： 为充分开发利用本地丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进本地能源产业经济快速发展， 甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：____________________________ 。 （二） _______________________________________ 项目建设内容：拟建装机容量为MW勺太阳能光伏并网电站，以最终适合建设 的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设勺场地。 （四） __________________ 项目占地：亩。 （五） ___________________________ 项目计划总投资：约亿元人民币。 （六） __________________ 建设工期：月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合勺方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能源产 业发展勺各项优惠政策；且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定勺优惠。 2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助 协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目 设计、采购、施工合同 合同编号： 项目名称： 项目地点： 总发包方： 总承包方： 合同签署时间：年月日 合同签署地点：
公司 MW屋顶 分布式光伏发电项目 发包方：（以下简称甲方） 总承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。 一、工程概况 .工程名称： .工程地点： .工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。 .光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准） .乙方承包范围： 根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计； 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。 提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等； 乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。 负责本工程的调试，试运行，和协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目正式商业化运营； 光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。 二、承包方式 本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。 三、合同及施工期限 .合同期限：合同有效期自签订之日开始，合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。（工程质保期为项目竣工验收后壹年） .项目工期：项目工期为60日历天（含前期备案、后期并网时间，其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成），具体开工日期以甲方书面通知为准。 四、工程质量：合格，并达到甲方要求验收通过。 项目验收标准：北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/:2009《并网光伏发电系统工程验收基本要求》等，达到甲方要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收，系统正常投入运行。甲乙双方确定以下列方式对功能性完工进行验收：
光伏发电项目租赁合作协议（模板） 出租方（以下简称甲方）： 承租方（以下简称乙方）： 为积极响应国家发展清洁能源、推进低碳经济的号召，甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，以建设分布式光伏电站项目为用途，就甲方屋面和地面租赁供乙方建设光伏电站事宜达成以下协议。 一、租赁内容 甲方同意将本公司厂房屋面和部分地面（合计可建设约XX MW的光伏电站的面积）租赁给乙方用于建设分布式光伏电站，并免费提供约XXXX平方厂房建筑内部面积用于安装配电设备使用。 租赁面积以电站实际占用的屋面和地面面积，经过双方测量核实后，双方另行签订具体补充协议为准进行结算，租赁期内屋面及地面租金为每年每平方米￥XX元（大写人民币XX 元）。 租赁期限为20 年。计租时间为项目施工开工之日起。
甲乙双方按_年_结算租金，甲方开具正规票据。乙方于_每年12月25日前_一次性付清上年度应付月度租金。 二、双方的权利与义务 电站资产所有权和运维管理权限归乙方所有。租赁期限内，除不可抗力外，甲方应确保乙方电站资产和电站运营维护、售电等行为的合法权益不受影响和损害。租赁期限内因政府重大规划造成电站权益受损或无法正常运营，乙方有权处置电站以及配套设备资产，同时享有独立获取政府补偿的权利。 注：不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。它包括但不限于像某些自然现象（如地震、台风、洪水、海啸等）和某些社会现象（如战争、暴乱等）。 乙方负责电站项目的投资并组织完成电站的设计、施工、建设和维护等。如电站项目申报过程中，乙方无法从政府部门获取正常补贴时，乙方有权终止本协议。 该电站项目资产项下资产设备及运行、维护、管理权限及项目带来的相关收益全权归乙方所有。 租赁期限内，乙方应确保电站的建设和运营维护不会对甲方生产、生活造成严重不利影响。 租赁期限内，甲方应保证乙方所使用土地面积的正常使用权，如因重大变故导致土地权或该土地上标的建筑物出现重大