购销合同
合约编号：
供方（甲方）：签约地点：
需方（乙方）：签约时间：20 年月日
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经自愿、平等、友好地协商，就乙方向甲方购买燃料油的有关事宜达成一致，为约束及维护合同双方的行为和合法利益，特订立本合同，以便共同遵守。
1、商品名称：燃料油
2、质量规格：以附件一的质量标准为参考，以装车前双方共同认可交换封存的油样为准。
3、产地：
4、发站：专用线
5、到站及收货人：
6、约定数量：吨，铁路路车发运，结算以油库汽车电子磅检斤或双方共同检尺的装车量单为准。
7、价格：
（1）含税单价：￥：元/吨。
总货款金额为￥：元，人民币大写：元整，此价格内包含货物的运杂费用。
（2）上述单价为闭口价，在本合同履行过程中，甲、乙双方对此价格将不予进行任何调整。
8、付款方式及付款期限
（1）本合同签订生效日，乙方派人到供方验证货物的质量和数量。
（2）乙方查验货物后，乙方支付30%定金，甲方确认收到乙方合同预付的定金即￥：元，人民币大写：元整后，立即报请车皮计划，最长不超过5日开始装车。
（3）装车﹑检质﹑计量后，乙方即日通过银行采取电汇的方式将已装货物货款打入甲方指定帐户，货权同时转交给乙方，全部货物执行完毕双方结清货款，甲方开具燃料油增值税发票并交给乙方。
9、质量验收
以供方合同中提供给需方的燃料油分析报告为参考，以装车前双方认可封存的油样作为复检标准。10、风险责任与所有权划分
在油库内乙方未付全款的货物，其风险、责任及所有权属于甲方；已装付完全款的货物，在做完货权转移后，其风险、责任和所有权则属于乙方。
11、违约责任
本合同中的双方具有自觉履行本合同全部条款的义务，任何一种与之相违背的行为，均可视作违约。
守约方有权按约追究违约方违约责任，具体约定如下：
（1）本合同中的任何一方部分履行或拒绝履行本合同中的任何条款时，由此所造成的守约方法律责任和直接经济损失均由违约方承担，违约方同时还需按合同总额的5%向守约方进行赔偿。
（2）本合同中的需方未能按时按约定付款方式付款的，则每延期一天应按应付货款总金额的3‰累计计算滞纳金。
（3）正常情况（除不可抗力外）下，全部货物应在15日内执行完毕。
12、不可抗力
（1）合同中的任何一方因自然灾害、战争及不可抗拒等事件的影响，致使其不能按约履行其项下义务时，可延期执行，但必须出具国家有关部门的证明。
（2）本合同项下之“不可抗力”是指双方在订立本合同时无法预见，对其发生和后果不能避免且不能克服的事件，包括但不局限于地震、台风、洪水、爆炸、战争、叛乱、暴动、瘟疫、禁运、罢工、
火灾等。
（3）因不可抗力的原因无法履行合同时，合同双方有权根据情况选择延期履行、部分履行或解除本合同，但应在不可抗力事件发生后48小时内及时以书面形式通知不能履行或不能完全履行的情况并
提供有关证明。
13、争议的解决
合同履行过程中，双方发生的争议，应共同协商，本着有利于合同履行的原则予以解决。若协商不成时，争议方应向签约地人民法院提请诉讼，除法院另有判决外，诉讼费用由败诉方承担。双方在诉讼过程中，除进行诉讼的部分外，合同其余部分应继续履行。
14、索赔时效及有关约定
（1）索赔时效
任何索赔应在一方违约后5天内提出，逾时将视索赔方自行放弃索赔权，任何索赔要求均无效。
（2）有关约定索赔方在要求索赔时，需提供相关、完整的证明文件。违约索赔可套用一条相关条款，也可同时套用多条条款。
15、合同有效期、变更、补充和解除
本合同有效期为20 年月日起至20 年月日止；自签订后，因实际情况发生变化或甲、乙双方同意而需要变更、补充或解除本合同时，经甲、乙双方协商一致后，以书面补充合同形式对本合同进行变更、补充或解除。
16、双方声明
双方共同声明：合同签订时，双方签约主体为国家工商及税务部门认可并有效存续之经营实体。合同中双方所提供的地址、电话、传真及双方经营证照和法人身份证明均是真实、有效的，任何一方违反上述声明内容，对方有权单方面解除本合同并追究相关责任。
17、适用法律
本合同适用法律为中华人民共和国的法律。合同的订立、生效、履行、解释、变更和争议的解决适用中华人民共和国现行有效的法律、法规及行政规章并受其制约。
18、其他
本合同未尽之事宜，经双方协商一致后，以书面补充合同形式予以补充。本合同所有附件、补充合同及以书面形式确定的与本合同履行有关的一切事宜属本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
19、合同附件：燃料油材质单
20、本合同一式两份，共4页，双方各执一份，经双方签字、盖章后即时生效，以传真或电子文本签订的本
合同同样有效。
供方：章需方：章
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
SALES AND PURCHASE AGREEMENT 供销合同 (Russian Fuel Oil Mazut M-100 GOST 10585-75) 品名CONTRACT NO 合同编号: SELLER’S TRANSACTION CODE 卖方交易代码: BUYER’S TRANSACTION CODE买方交易代码: This agreement ("The Agreement”) made on this XXX Nov 2010 and entered into Between. 本合同于2010年XXX月XXX日由以下两方共同制定: BUYER买方: ADDRESS地址: TEL 电话: FAX 传真: E-MAIL 电邮地址: 页脚内容1
REPRESENTED BY 代表: TITLE 职务:President Hereinafter referred to as "BUYER" 在下文中称为“买方” AND 和 SELLER 卖 ： 方 ADDRESS地 :: 址 TEL 电话:: FAX 传真:： E-MAIL ： REPRESENTED BY： 页脚内容2
代表 TITLE 职务： Hereinafter referred to as "SELLER" 在下文中称为“卖方” This Contract is made and entered into and executed by and between the companies “XXXXXX.,”hereinafter referred to as t he “SELLER” represented by XXXXXX, president, on one hand, and the company “XXXXXX” hereinafter referred to as the “BUYER”, represented by XXXXXX , President, on the other hand, acting on the basis of a Corporate Resolution, together hereinafter referred to as the “PARTIES”, agree as follows: 本合同由XXXXXX(即“卖方”）其代表人XXX董事为一方，XXXXXX(即“买方”）其代表人XXX,董事长为另一方, 双方在友好合作的基础上签订以下协议，合同内容如下所述： Product产品：Quantity:数量： Origin:原产地： Price 价格：Destination Port(s)卸货港：XXX (M100) XXX MT/month x 12monthes XXX万吨/月X 12个月XXX (Russia 俄罗斯) USD $XXX PER MT China Port. USD XXX/MT CIF中国港口ASWP China Port 任意安全中国港口 页脚内容3
船舶购销合同范本 《船舶购销合同范本》是合同范本网合同范本大全栏目为您(2)乙方公司及法定代表人印鉴证明书三份。 (3)乙方法定代表人资格证明书三份。 (4)乙方公司章程及董事、监事、股东名册三份。 (5)乙方法定代表人户籍誊本三份。 (6)乙方公司执照，营业登记证影本各三份。 (7)税务机关出具的最近无欠税证明书正本。
(8)船舶所有权登记证正本。 (9)船舶吨位证书正本。 (10)船舶国籍证书正本。 (11)设备目录正本。 (12)航海记事簿正本。 (13)法律所规定的其它文书正本。 (14)船舶检查簿正本。 (15)渔业执照正本。
(16)渔业权抛弃申请书。 (17)船舶无线电台执照正本。 (18)契约渔船船图。暨进口器材规格说明书。 (19)船舶勘航力证书正本。 不要以为我们现在的能源非常的丰富，这是错的，我们每年消耗的能源是一个天文数字。 第七条若发生第六条的情形，虽经甲方修复或补充完整，而船舶仍然无法维持继续作业或短欠，或其性能降低长达一个月时，乙方可根据下列方式选择其一，向甲方提出要求。
(1)换取同种类船舶。其条件为乙方须就已使用该船舶的时间长短支付船价，每半年乙方应支付甲方相当于第二条总金额三分之一的款项。 (2)退还船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所应付如前(1)的款项，其余定金退还与乙方。有关使用船舶的时间、其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方点交船舶日始至乙方提出退还船舶要求之日止，为使用时间。 第八条乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换船舶，则甲方无需催告，本契约视同作废，甲方得将船舶移动、航行并停泊于原船籍港。 有关前述甲方的船舶移动、航行费，以及停泊时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。
工业燃料油运输购销合同 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
工业燃料油运输购销合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 供方：_________ 需方：_________ 经供需双方友好协商，供方同意以火车运输方式在 _________年_________月_________日至_________年_________ 月_________日期间为需方发运工业燃料油，具体条款如 下： 一、产品名称及数量 工业燃料油_________吨（以铁路实际发货结算单为 准） 二、产品价格及运输费用 双方商定火车装车价格为_________元/吨（不含运杂 费），运杂费由需方承担。
三、结算方式 银行汇票或汇兑（电汇、信汇）方式付款，先款后货。 需方应于_________年_________月_________日前将全额货款划入供方银行帐户；款到后供方开始办理请车事宜。如果因为铁路部门原因造成火车不能发运，供方于 _________月_________日到银行办理货款退回业务，同时本合同自行终止。 四、货物到站 按需方向供方提供的《_________铁路运输服务定单》的要求发送至到站。 五、交货地点 供方火车装车场；需方现场验收。 六、计量 采用铁路槽车检尺计量。在计量误差≤千分之三点五范
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 燃油购销合同协议书范本标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
燃油购销合同 甲方： _____________________________ 乙方： _____________________________ 签订日期： _____ 年M 日 甲方（供方）： 乙方（需方）： 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。
第二条乙方若需超过本合同约定数量和期限供油，属正常销售的，其数量、价格、期限、提油 方式需经双方重新书面确认。 第三条提油方式及期限： 甲方在合同生效且购油款到帐后天内将本合同约定的油品数量运送至乙方库房指 定的地点。甲方负责汽车运输，运费另行结算，元/吨（兴隆和围场出库为 元/吨）。货物交付前风险由甲方承担。 第四条油品验收 1、验收方式：由甲、乙双方各委托一名相关人员对油品的数质量共同验收，并在相关记录上签字确认。 2、数量验收： 对数量的异议，甲方配送的油品，乙方如有异议，应在卸油过程中或在运输工具离开前提出。 经双方确认，承载工具为油罐车的，交接允差约定为士%00若发货数量比验收数 量多并超出%时，以实际验收数量为结算数量；若发货数量比验收数量少并超出 3%时，超出 %的部分，由甲方承担；若或多或少均在 %以内时，则以发货数量（提油单或卡载明的数量）为结算依据（送货油罐车必须出库铅封完好）。 3、质量验收： 以合同承诺的标准为准，由双方共同封存油样备查。乙方应当要求甲方留样交乙方留存。若乙方未要求留样的，则以甲方的留样为准。 对有质量异议的油品，由双方将共同封存的油样送往乙方所在地市级以上法定质检机构检验。检验结果表明，属甲方原因造成油品质量不合格的，检验费用由甲方承担；否则，检验费由乙方承
燃油采购合同 甲方（购货方）: 纳税人身份： 纳税人识别号： 开户银行及账号： 地址： 乙方（供货方）： 纳税人身份： 纳税人识别号： 开户银行及账号： 地址： 根据《中华人民共和国》及相关法律法规的规定，本着互惠互利、平等自愿的原则，甲乙双方就油的购销 业务，经协商达成以下协议： 一、乙方愿暂以元/每升、吨，供给甲方0#柴油。油价以此为基础，随着市场价的上下浮动而做相应调整。上述单价为含专用增值税单价（专用增值税税率为17%,甲方在支付乙方货款前，乙方应向甲方开具相应数额的合法合规的增值税专用发票。 二、每次油价的调整主要依据当地加油站挂牌价涨跌幅度调整 （以第一次供油单价及当天零售加油站票据单价作计算油价涨跌为依据）。 三、乙方所供柴油必须符合国家质量标准，因油质问题导致甲方机械部件损坏，以劣充优，甲方有权自动解除合同，乙方应负相应的赔偿责任。 四、如果甲方对乙方所供的燃油数质有异议，应现场检测，可根据所需要随时取样，由乙方签字后封存备检。 五、乙方应做好燃油的储备工作，市场出现紧缺情况，乙方也应满足甲
方的工地机械用油，如因不可抗力事件（如地震、水灾、雷击、雪灾）或市场供应发生重大变化特殊情况下，乙方不能按甲方约定的数量或时间供货时，乙方应提前通知甲方。 六、乙方必须按甲方要求送货到指定地点，因地理条件限制，甲 方应提前两天通知乙方，所送货地点均在标段工地内。 七、乙方供油时，甲方无正常理由拒绝接货，应派负责人验收，互相履行验收签字手续，出具油品的交付凭证，以此作为双方结算油款的依据。 八、付款方式：乙方供给甲方燃油，经双方协商，。 __________ 乙方凭甲方现场负责人签署的收货单找甲方现场负责 人结算货款，乙方出 具相应数额的合法合规的增值税专用发票及收款收据后，甲方以转 账方式支付乙方货款。甲方必须按时支付乙方油款，如甲方故意拖延或拖欠油款，乙方有权停止供油，同时甲方需支付每天0.6 %o违约金给乙方。 甲方现场负责人为，电话：。 九、乙方供油过程中，甲方应遵守乙方相关安全环保规章制度，因不服从不遵守规定而造成的损失，由甲方承担。 十、本合同未尽事宜，双方另行签字书面补充协议，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。 十一、本合同经双方签字盖章并开展实际业务后生效；甲方支付 完乙方全部的经甲方现场负责人签署的收货单货款后合同自动终 止。合同期限内甲方有权根据实际情况另行购进第三方燃油。 十二、如因本合同发生争议，协商不成，可向乙方注册地的人民法院起诉。
合同编号： 活动房采购合同 工程名称： 项目名称： 甲方：北京住总集团有限责任公司工程总承包部乙方： 建设方： 监理方： 签订地点： 签订日期：年月日
甲方：北京住总集团有限责任公司工程总承包部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。 注：标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为 结算依据。 第二条．质量标准 应符合国家强制性标准。 第三条．交（提）货方式及验收 １．甲方提前日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。 ２．标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。 ３．未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。 ４．经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。 ５．货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。 第四条.结算及付款 ① 第五条.违约责任 1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的
违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。 2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2％的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。 3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。 4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10％的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。第六条．合同解除 1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过日的，甲方有权解除合同； 2、甲方迟延付款超过日的，乙方有权解除合同； 3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。 第七条．不可抗力 因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。 第八条.争议解决方式 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。 第九条．其他 1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力； 2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准； 3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日； 4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。 （以下无正文）
需求方：______________(以下简称甲方) 供应方：______________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，乙方向甲方提供外墙节能保温材料。为明确双方权益和义务，特签订如下协议以共同遵守： 一、材料供应范围 乙方向甲方承建的______________工程工地提供外墙节能所需外墙保温材料。 二、施工质量要求及验收 1、乙方严格按保温材料行业标准及国家有关规范，确保材料质量。 2、乙方负责甲方保温材料现场取样送检一次(费用由。并配合甲方组织验收。 3、乙方须保证外墙保温材料验收合格，如因检验不合格，损失由乙方承担。 三、材料单价 数量为暂定，具体以现场收量为准。 四、付款方式 当月送货至_______日上报业主，次月_______按业主单列款数金额支付材料款，该材料款业主同意单列费用支付 五、双方职责和义务 A：甲方： 1、甲方需按合同约定及时支付乙方材料款，否则乙方有权停止供料。 2、甲方负责提供材料进场计划，提前一星期申报计划，乙方凭甲方电话通知发货。 3、甲方因严格按乙方提供的施工方案施工。 B：乙方：
1、必须按照甲方订购的数量提供材料送至乙方工地，并随货提供产品出厂检验报告(复印件)、合格证(原件)、使用说明书(原件)、施工方案、生产厂家资质证明(复印件)等资料，复印件需加盖公章。 2、如因乙方提供材料质量问题导致外墙保温系统验收不合格由此给甲方造成的损失由乙方承担。 3、乙方承诺配合甲方保温工程质量的验收工作。 六、生效日期 本合同自乙方所供第一车货到甲方施工现场之日起生效。 七、争论或纠纷 本合同在执行中发生争论或纠纷，甲乙双方协商解决，解决不了时按以下方案处理。 1、申请仲裁机构仲裁 2、向管辖地人民法院起诉。 八、其他 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，业主执一份，货款结清后自行失效。 甲方单位(盖章)：_________________乙方单位(盖章)：_________________ 联系电话：_______________________联系电话：_______________________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日 甲方(供方)：_____________________ 乙方(需方)：_____________________ 甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守： 一、定货明细 乙方向甲方购买以下常规产品：
购销合同 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经自愿、平等、友好地协商，就乙方 向甲方购买燃料油的有关事宜达成一致， 为约束及维护合同双方的行为和合法利益， 特订立本合同，以便共同 遵守。 1、 商品名称：燃料油 2、 质量规格：以附件一的质量标准为参考，以装车前双方共同认可交换封存的油样为准。 3、 产地： 4、 发站： 专用线 5、 到站及收货人 : 6、 约定数量： 吨，铁路路车发运，结算以 油库汽车电子磅检斤或双方共冋检尺的装车量单为准。 7、 价格： (1) 含税单价：Y: 元/吨。 总货款金额为Y : 兀，人民币大与： 元整，此价格内包含货物的运杂费用。 （2）上述单价为闭口价，在本合同履行过程中，甲、乙双方对此价格将不予进行任何调整。 8、 付款方式及付款期限 （1） 本合同签订生效日，乙方派人到供方验证货物的质量和数量。 （2） 乙方查验货物后，乙方支付 30%定金，甲方确认收到乙方合同预付的定金即Y:元，人民币大写：元整 后，立即报请车皮计划，最长不超过 5日开始装车。 （3） 装车、检质、计量后， 乙方即日通过银行采取电汇的方式将已装货物货款打入甲方指定帐户， 货权同时 转交给乙方，全部货物执行完毕双方结清货款，甲方开具燃料油增值税发票并交给乙方。 9、 质量验收 以供方合同中提供给需方的燃料油分析报告为参考，以装车前双方认可封存的油样作为复检标准。 10、 风险责任与所有权划分 在油库内乙方未付全款的货物，其风险、责任及所有权属于甲方；已装付完全款的货物，在做完货权转 移后，其风险、责任和所有权则属于乙方。 11、 违约责任 本合同中的双方具有自觉履行本合同全部条款的义务，任何一种与之相违背的行为，均可视作违约。 守约方有权按约追究违约方违约责任，具体约定如下： 供方（甲方）： _________________________________________ 需方（乙方）: __________________________________________ 合约编号： 签约地点： 签约时间：20年 月曰
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-022469 工业燃料油购销合同(示范合
工业燃料油购销合同(示范合同) 工业燃料油购销合同(铁路运输) 合同编号：_________供方：_________需方：_________签署地：_________经供需双方友好协商，供方同意以火车运输方式在_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日期间为需方发运工业燃料油，具体条款如下： 一、产品名称及数量 工业燃料油_________吨（以铁路实际发货结算单为准）。 二、产品价格及运输费用 双方商定火车装车价格为_________元/吨（不含运杂费），运杂费由需方承担。三、结算方式 银行汇票或汇兑（电汇、信汇）方式付款，先款后货。 需方应于_________年_________月_________日前将全额货款划入供方银行帐户；款到后供方开始办理请车事宜。如果因为铁路部门原因造成火车不能发运，供方于_________月_________日到银行办理货款退回业务，同时本合同自行终止。四、货物到站 按需方向供方提供的《_________铁路运输服务定单》的要求发送至到站。
五、交货地点 供方火车装车场；需方现场验收。 六、计量 采用铁路槽车检尺计量。在计量误差≤千分之三点五范围内时，以供方出厂计量为准，超出计量误差范围时，供需双方协商解决。 七、产品质量 产品执行供方企业标准-----q/syhs0013-2001（合格品）。 八、其它约定事项： 1.任何一方由于停工检修（一周以上时间的）等原因，而不能按时履行合同时，应提前半个月书面通知对方后，方可暂停提供货。 2.需方在卸车前应检验经供方认可的铅封，如果有破损应及时通知供方，双方协商解决。 3.需方对质量有异议，应于卸车前当场提出并及时通知供方；对接卸后提出的异议供方不予认可。 4.根据有关行政主管部门的要求，需方只能用于电厂助燃用油、城市烧火用油和船舶用油，否则由此产生的一切后果由需方负责。 九、违约责任 违约方负全部责任。 十、合同未尽事宜以《中华人民共和国合同法》为准。 十一、合同有效期限 货款到帐日至_________年_________月_________日（经供、需双方签字、盖章后传真有效）。
甲方（卖方）： 单位地址： 乙方（买方）： 单位地址： 丙方（监管方）： 单位地址： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，合同各方经友好协商，本着平等互利的原则，协商一致签订本合同，以资信守,鉴于为确保合同项下货物的安全性与完整性，甲方与乙方同意丙方作为监管方对合同项下燃料油实物进行监管。 一、产品名称、数量、价格： 二、交货时间地点与运输： 1、交易方式 （1）甲方按乙方要求（包括品名、质量要求、数量、单价、交货安排等），向其指定的（以下简称供应商）代为采购本合同项下的商品（乙方在签订本合同时已确认甲方与供应商签订的《采购合同》文本）。 （2）甲方从供应商处获得供应商签发的《可转让提货凭证》后，以本合同约定的价格销售给乙
方（甲方最迟应于收到供应商《可转让提货凭证》后一个工作日将其传真给乙方、丙方确认，原件应于传真后两日内交予丙方转交乙方）。 （3）丙方负责监督协调《可转让提货凭证》与收货确认回执单》（见本合同第三条）在甲、乙、丙三方之间的传递，经三方确定的上述单据原件由丙方负责归集、送达甲、乙方。 2、交货地点 具体交货地点以及时间由甲、乙、丙三方具体商定。 3、运输及运费 乙方负责合同标的货物的运输并自行承担包括运费、保险费、出仓费、装卸费等提取货物所产生的一切费用及确认《收货确认回执单》（见本合同第三条）和获得《可转让提货凭证》后的一切风险。 三、收货确认： 乙方需于收到甲方货物时，协同丙方验收入库。并在《收货确认回执单》签字并加盖章，以证明乙方已收到标的货物。 四、货物质量及验收标准： 以乙方指定供应商出具的检验报告为准。 五、货物验收： 1、乙、丙双方应在收到标的货物当日进行验收，如发现标的货物的数量、重量与本合同约定不一致的，最迟应在收到标的货物后___________个工作日内将书面异议（加盖公章）传真至甲方（原件应于传真后___________日内交给甲方）。 2、逾期不提出异议则视为标的货物数量、重量符合合同要求。 3、合同各方应于甲方收到乙方书面确认的《可转让提货凭证》，以及乙、丙双方书面确认的《收货确认回执单》后，视为完成货物所有权的交付，丙方有权在合同有效期限内，随时对合同标的货物进行检验。
编号：_____________船舶燃油供应协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：公司 乙方：公司 甲乙双方经协商，本着平等、互惠、互利原则，就甲方船舶及其代理供应的船舶，在_____委托乙方代为供应燃油一事达成如下协议： 一、协议原则 1、甲方遵循的原则： 甲方是其船舶（含其代理船舶，下同）在_____燃油供应的唯一代理，根据需要将甲方在_____船舶所需燃油供应业务委托乙方代为供应。 2、乙方遵循的原则： 乙方受甲方的委托，按本协议条款，以优质、高效的服务，全天候做好燃油供应工作，完成甲方要求的供油需要；不得以任何方式和形式，越过或避开甲方，接受或向甲方代理的船舶或船舶公司进行供油业务。 二、供油计量和质量 1、乙方供应的燃油计量按交通部一九九七年颁布的标准JT/T339--1997《船舶供受燃油管理规程》执行。 2、供应的燃油数量以乙方供应船为准，供油前和供油结束时，由供受油船舶责任人在现场共同检查供油船计量，并签字确认。 3、双方现场规范取样共同保存，作为今后查核质量的依据。所有油样自取样之日起，至少保存一年。燃料的取样按GB/T4756--1998规定执行。 4、乙方提供油品常规质量指标是指：水分、运动粘度、灰分、残碳、硫含量、机械杂质、总潜在沉淀物、倾点、凝点、闪点、密度、铝+硅、钒、水溶性酸碱等。 5、严禁使用非标油品，0#轻柴油必须符合GB252—2000标准，4#燃料油必须符合Q/SY 22-2001标准，120CST、180CST燃料油执行ISO 8217：2005（E）。
采购合同 合同编号: 签订日期: 签订地点: 甲方（买方）: 乙方（卖方）: 根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方基于平等、自愿的原则，经协商一致，特订立本合同，并共同遵守执行。
备注：该油品不含煤焦油、废机油、轮胎油、动植物油、化工废料等影响船 舶使用或损害船舶设备的物质。 第三条产品的交付 1、交货时间： ------ 年一月一日至------------- 年一月一日。 2、交货地点： -------------- 油库。 3、交货方法：由甲方自备运输工具到油库提货，可分批提货。 第四条付款 1、付款时间：每批次货物提货完毕并经最终检验合格后，甲方凭乙方开具的全额增值税发票3日内付清所提批次货物数量百分之九十的货款。若付款期内计价未结束，双方暂根据每批次货物提货当天新加坡普氏现货收盘价所对应的人民币单价支付货款，待计价结束后结清。 2、付款方式：甲方以---------- 方式向乙方以下账户支付货款： 户名：—— 开户银行：------------------------- 帐号：---------------------------- 第五条验收方法及质量异议 1、甲、乙双方同意货物的数量以 -------------------- 油库出库为准，出库数与码头量船数误差超出千分之二部分由乙方承担；质量以独立商检机构化验结果为准，对甲、乙双方均具约束力。 2、甲、乙双方在出库管道中抽取油样封存，如甲方对货物质量有异议，应在提货之日起三十个工作日内向乙方书面提出，双方对货物质量有异议不能达成一致意见的，由独立商检机构SGS 做出质量认定（费用由责任方承担）,并据此作为交货、付款及认定质量责任的依据。 第六条风险转移 在 ----------------- 油库码头，当货物经过油库与甲方所派船舶的法兰盘接 口时，货物风险由乙方转移至甲方。 第七条违约责任 1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务，或履行义务不符合合同约定的，均构成违约，依法律规定及合同约定，违约方应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此所受的损失。
材料购销合同 合同编号：买受方：（以下称甲方） 出卖方：（以下称乙方） 根据工程的需要，甲方委托乙方供应防水材料，为维护甲乙双方的合法权益，明确和维护双方的责任与权利。经乙甲双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条：建筑用***材料名称、品牌、规格、质量标准、数量、单价按下表所示： 第二条：结算方式及材料款支付 1、结算方式：货到工地甲方支付给乙方总材料款的80％，自货到工地之日起七个 工作日之内支付给乙方剩余20％材料款。（或自材料检测合格之日起七日内支付 给乙方剩余20％材料款）。 2、付款方式：甲方按照本合同第一条之约定，以现金或票据方式支付给乙方。 3、本合同所有材料款项甲方在收到乙方相应发票后以票据方式支付。汇票应付至 乙方在合同中指定的户名、帐号内；转帐支票中的收款人应注明为乙方；如须 现金支付，须先征得乙方财务部门书面同意，否则后果以及扩大的经济损失由 责任方自负。 第三条：材料验收 1、乙方货到现场由甲方指定的负责签收，如临时指定其他人员签 收时应加盖甲方公章，否则乙方不予卸货，所造成的损失由甲方负责。 2、如属长期或多批供货，乙方可根据实际情况，向甲方提供发货清单，甲方如 对供货清单的内容无异议，应签章确认；如甲方对供货清单的内容有异议， 应在收到供货清单后个工作日内书面提出异议，双方再行核对。如甲方 逾期未提异议，视认可供货清单的内容。 3、乙方所提供的产品，其质量指标按有关标准执行，甲方自收到货物后七天内对 产品质量提出异议，逾期视无产品质量问题。有质量问题，无条件退货。未经 检测，不得使用；一经使用，视为产品合格。 4、乙方必须提供其产品合格证、检验报告等相关资料，需后期补充的资料在甲方 要求的时间内送到。 5、本次合同项下的货物，运输方式为：，运费承担由：。
2020-08-20燃料油供应合同 CONTRACT TEMPLATE 买卖合同
燃料油供应合同 燃料油供应合同 燃料油供应合同范文一 一、双方当事人 甲方： 乙方： 2、甲乙双方协商，油料供应条款及结算方法如下。 3、方在施工期间，所有机械的柴油由乙方及时供应。乙方向甲方供应的柴油必须有质量保证，数量有保证、够数。如果乙方向甲方提供的柴油造成甲方的机械损坏，《经权威部门鉴定》、造成损失由乙方负责。 4、在施工期间柴油的价格随着市场波动及时调整价格。如果出现批零倒挂由甲方自由选择使用权利。 5、在施工期间，乙方向甲方提供到元的柴油时甲方必须及时付给乙方，否则乙方有权拒绝供油。 6、甲方在机械需要加油期间应提前2小时通知乙方，避免供油不及时，乙方在接到甲方通知时应及时把油送到工地。 7、乙方给甲方供油到元时，如甲方不及时结账，拖延的时间应向乙方加付利息。 8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字生效施工结束款付清终止 甲方： 乙方： 年月日 燃料油供应合同范文二 甲方：_________公司________加油站 乙方：___________________________ 甲乙双方本着自愿、公平、互利、诚信的原则，就甲方给乙方供油事宜，经协商达成协议如下：
一、总体共识 (一)双方一致同意，按照国家标准建立供需油品业务关系。 (二)双方一致同意恪守本合同条款内容。 (三)双方共同遵守国家和省市人民政府有关成品油质量、计(数)量、供需方面的政策、法规和规定。 二、权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1.甲方应按本合同规定保证质量向乙方供应油品。 2.在乙方不按本合同规定履行时，甲方有权终止合同并不承担任何责任。 3.甲方承担因甲方原因造成的油质不合标准给乙方车辆及设备造成的损失。 4.甲方有权拒绝本合同以外的要求。 (二)乙方的权利和义务 1.乙方作为甲方的定点机构客户，有权享受站内设有的免费服务设施。 2.乙方应遵守甲方加油站现场管理的有关规章制度。 三、油品价格 以甲方当日加油站挂牌价为基础。 四、供油方式 1.先款后油 2.乙方需持经乙方加盖公章的油品供应凭证到甲方加油站加油。 五、结算方式和期限 1.加油凭证的制作有乙方负责，经乙方盖章有效。此凭证只做定点加油使用，不得兑换现金。 2.乙方持加油凭证加油时，应在凭证上注明单价(当日挂牌价)、加油数量、油品标号及司机签名。 六、违约责任
工业燃料油购销合同(铁路运输) 合同编号：_________供方：_________需方：_________签署地：_________经供需双方友好协商，供方同意以火车运输方式在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间为需方发运工业燃料油，具体条款如下：一、产品名称及数量工业燃料油_________吨（以铁路实际发货结算单为准）。二、产品价格及运输费用双方商定火车装车价格为_________元/吨（不含运杂费），运杂费由需方承担。三、结算方式银行汇票或汇兑（电汇、信汇）方式付款，先款后货。需方应于_________年_________月_________日前将全额货款划入供方银行帐户；款到后供方开始办理请车事宜。如果因为铁路部门原因造成火车不能发运，供方于_________月_________日到银行办理货款退回业务，同时本合同自行终止。四、货物到站按需方向供方提供的《_________铁路运输服务定单》的要求发送至到站。五、交货地点供方火车装车场；需方现场验收。六、计量采用铁路槽车检尺计量。在计量误差≤千分之三点五范围内时，以供方出厂计量为准，超出计量误差范围时，供需双方协商解决。七、产品质量产品执行供方企业标准-----q/syhs0013-xx（合格品）。八、其它约定事项：1.任何一方由于停工检修（一周以上时间的）等原因，而不能按时履行合同时，应提前半个月书面通知对方后，方可暂停提供货。 2.需方在卸车前应检验经供方认可的铅封，如果有破损应及时通知供
方，双方协商解决。 3.需方对质量有异议，应于卸车前当场提出并及时通知供方；对接卸后提出的异议供方不予认可。 4.根据有关行政主管部门的要求，需方只能用于电厂助燃用油、城市烧火用油和船舶用油，否则由此产生的一切后果由需方负责。九、违约责任违约方负全部责任。十、合同未尽事宜以《中华人民共和国合同法》为准。十一、合同有效期限货款到帐日至_________年_________月_________日（经供、需双方签字、盖章后传真有效）。供方：_________需方：_________代表：_________（签章）代表：_________（签章）经办人：_________（签章）经办人：_________（签章）_________年____月____日_________年____月____日 内容仅供参考
油品购销合同 签订时间：年月日甲方（供方）： 乙方（需方）： 根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规有关规定，在平等自愿、协调一致的基础上，订立本合同。 第一条产品名称.规格型号.数量.单价.总金额 第二条乙方若需超过本合同约定数量和期限供油，属正常销售的，其数量、价格、期限需经双方重新书面确认。 第三条油品所有权和风险自油品装入乙方承运工具时转移给乙方。在乙方自提时，乙方逾期提油的，自乙方逾期之日起风险转移给乙方。 第四条油品验收 1、验收时间：若甲方配送的，乙方可现场监卸，如有异议须在卸油过程中及时提出，甲乙双方协 商解决，否则甲方不承担任何责任。若乙方自提的，须在乙方罐车或其他运输工具离开提货点前提出，否则甲方不承担任何责任。 2、验收方式：由甲、乙双方委托一名相关人员对油品的质量共同验收，并在相关记录上签名确认。 3、有质量异议的油品由双方共同将提油油库封存的油样或甲乙双方封存的其他油样送往油品质 量检验机构检验。 4、经双方确认，承载工具是油轮、油驳的，发货油品数量误差超过±3‰的，以实际发生额结算； 油品数量误差在±3‰之内的，以提油单（卡）载明的数量为结算依据。 5、油品质量：按照国家现行标准，若无国家标准的，则执行合同签订地地方标准或中石化标准。 6、检验费用：检验结果表明属甲方过错的，由甲方承担，甲方无过错的由乙方承担。 第六条结算 1、结算内容：油品货款、逾期提货的保管费、延迟支付货款的滞纳金等。结算数量以提油单（卡） 记明的数量或经甲方及乙方加盖公章或授权的人员签认的送油单为准。 2、结算方式乙方以现金方式、汇票、转帐.电汇等甲方认可的方式付款 第七条违约责任
周转材料合同协议书Revised by BETTY on December 25.2020
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 周转材料承包合同 发包人（屮方）： 承包人（乙方）： 为加强工地现场施工管理，节约成本，提高发、承包双方的经济效益，结合工程 实际悄况和北京城建十六公司相关规定，根据劳务招标文件及补充招标文件的要求, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就结构、二次结构、装修工程的周转材料 等山承包人承包，双方协商达成一致，订立本合同，作为劳务分包合同的一部分，与 劳务分包合同具有同样的法律效力。 第一条工程概况: 详建筑工程劳务分包招标文件工程地点： 第二条租赁内容S 结构工程、二次结构、装修需用的一切周转料具，包括但不限于: 内外脚手架（外挂架）、卡子、脚手板、安全网，工字钢、槽钢、外挂架予埋铁件包括现场安全示意、导向牌的搭设，各种防护棚（包括但不限于变压器、配电箱及 塔吊范M内各种设施）、井、洞口、马道、出入口、卸料平台、电梯井操作平台等所 有防护所用材料。 模板及模板支撑系统（大小钢模、大钢模插放架、异形及角模、架子管、碗扣架及顶地托等），方钢、板方材、竹胶板及多层板，各专业孔洞（包含测量放线预? 洞口）预?所需材料。 穿墙螺栓（含外墙止水穿墙螺栓），穿墙套管、止水钢板、后浇带用钢板，框架柱护角角钢等。 吊灰斗，吊料斗，布料杆、现场内各种运输工具，吊料用钢线绳、U型卡环 等。
以上材料的购置、租赁、修理、运输、保管、使用、清理、退还、赔偿等全部 费用。 冬期施工的保温、洞口封堵材料、采暖材料用品；雨期施工期间的水泵等防汛物资。 第三条合同价款.承包方式及价格构成说明及违约处理： 建筑平米综合包干单价为：88元/ M：,除本协议有特殊说明外，此单价不允 合同价款总额暂孔也元（人民币），大写壹仟万元整。 承包人在本工程施工时使用钢制品周转材料必须满足要求。 承包人使用的安全网、配电箱必须到枣庄市建管局指定厂家釆购或到有安全经营 经销许口证的厂家釆购，否则视为承包人违约，发包人有权拒绝材料进场，山此造成 的一切损失山承包人承担。 施工中非承包人原因造成施工方案出现重大变更，发包人将按实际悄况给予费 用调整。除此之外，承包人施工时不得因方案的变化而提出任何费用的增加。 承包人在施工过程中涉及的特殊部位、非常规做法、支撑加密及发包人根据设讣 变更或现场施工悄况临时决定变更方案等悄况造成的物料及租赁等费用支出的增减均 不予调整，此费用已包含在包干单价中。 3. & 1非承包人原因造成连续72小时以内的停工造成的物料及租赁等费用支出的增减已包含在包干单价中。山于发包人原因造成的连续停工达72小时以上的，双方 根据现场实际悄况协商解决。 3?&2承包人应充分考虑春节停工期间周转材料的租赁费，此费用含在包干单价中。 3?&3业主或监理验收不及时造成的停工，山此造成的物料及租赁等费用支出的 增加应包含在包干单价中。
燃油购销合同 甲方(购货方): 乙方(供货方): 根据《中华人民共和国》及相关法律法规的规定，本着互惠互利、平等自愿的原则，甲乙双方关于柴油的购销业务，经协商达成以下协议： 一、乙方愿暂以每升、吨元人民币，供给甲方0#柴油。油价以此为基础，随着市场价的上下浮动而做相应调整。并按季节变化要求更换油号（10#-10#-20#）。 二、每次油价的调整，需要由新闻联播、报纸公布。其主要依据当地加油站挂牌价涨跌幅度调整（以第一次供油单价及当天零售加油站票据单价作计算油价涨跌为依据）。 三、乙方所供柴油必须质量标准，执行国家现行标准，因油质问题导致甲方机械部件损坏，或乙方降低标号供油，以劣充优，甲方有权申请工地所在地相应权威部门检测，一旦检验属实，甲方有权自动解除合同，乙方应负相应的赔偿责任。 四、如果甲方对乙方所供的燃油数质有异议，应现场检测，可根据所需要随时取样，由乙方签字后封存备检。 五、乙方应做好燃油的储备工作，市场出现紧缺情况，乙方也应满足甲方的工地机械用油，如因不可抗力事件（如地震、水灾、雷击、雪灾）或市场供应发生重大变化特殊情况下，乙方不能按甲方约定的数量或时间供货时，乙方应提前通知甲方。 六、乙方必须按甲方要求送货到指定地点，应地理条件限制，甲方应提前两天通知乙方，所送货地点均在标段工地内。 七、乙方供油时，甲方无正常理由拒绝接货，应派负责人验收，互相履行验收签字手续，出具油品的交付凭证，以此作为双方结算油款的依据。 八、付款方式：乙方供给甲方燃油，经双方协商，可现金付款，可先款后货打入公司帐户，可货到付款，甲方必须按时支付乙方油款，如甲方故意拖延或拖欠油款，乙方有权停止供油，甲方应按已供总油款的10%支付乙方违约金，在油款未结清之前，甲方不得以其他方法购油（特殊情况下，乙方可采取法律途径来保护自身利益），在乙方确认收到款后继续履行合同规定。 九、乙方供油过程中，甲方应遵守乙方相关安全环保规章制度，因不服从不遵守规定而造成的损失，由甲方承担。 十、本合同未尽事宜，双方另行签字书面补充协议，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。 十一、本合同经双方签字盖章后方可生效，有效期内双方均承诺遵守本协议所有条款，任何一方无权单方解除合同。 十二、如因本合同发生争议，协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。 十三、合同期限：合同生效之日起至甲方工程竣工。
[引用回复][搜索][献花][顶贴][加答谢币]第1楼2008-5-1 14:56:00 模板工程分包施工合同 甲方： 乙方： 为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。 一.工作内容： 甲方将工程模板工程分包给乙方。工作内容包括模板制作、安装、拆除、周转使用时人工清理浮浆、刷油，模板、钢管、卡具自加工区至作业面之间的搬运、拆除后运送到场区内甲方指定地点，按规格码跺、整齐堆放等全部工作内容。 二.单价及结算方式： 1.单价：梁板为元/平方米，柱为元/平方米。 2.按每____层作为结算段，每层拆除后，经甲方项目部经理、技术负责人及工长验收合格后，由技术员核对工程量，签发结算书。乙方拿到结算书后，报送给项目部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 三.质量要求、验收办法及处罚措施： 1. 乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范优良标准。 2. 支撑系统必须安装牢固，卡具不能松动，立杆及横杆间距必须符合甲方要求，底部不是混凝土面时须加设垫板。 3. 模板表面平整度≤1.5mm，对于清水混凝土模板，表面平整度要求≤1mm，相邻模板表面高
差≤1mm，柱、墙垂直度≤5mm。 4. 竹胶板模板，板接缝处须加塞胶条，以保证混凝土不漏浆。 5. 拆模后，要求不胀模、不漏浆、混凝土不夹渣、混凝土表面观感好，竹胶板模板，混凝土表面必须达到清水混凝土要求。 6. 一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视情况罚款100—500元。甲方在检查中提出了整改意见，乙方必须限时整改，若整改不及时或不认真整改时，每处罚款300元。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调20%。 7. 模板拆除后，乙方须请甲方对混凝土外观质量进行检查， 合格签字后方可进行结算。对不合格的部位，乙方要无偿修整，并接受处罚：胀模1 m2 内，每处罚50元，1 m2 以外，每处罚500元；混凝土板、梁下垂，每处罚1000元；漏浆，每个漏浆点罚50元。 8. 如果在现浇混凝土过程中出现塌陷，面积为50 m2以内，要及时修复并每处罚款3000元；大于50 m2扣除以完成的全部人工费，并解除合同，三日内驱逐出施工现场。 9. 分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。 四.安全文明施工要求及处罚措施： 1.进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。 2.使用电动工具时，要用有责任心、有经验的人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。 3.对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工安装、架设并维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。 4.高处作业时，必须系好安全带、不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚，操作时不准嬉戏打闹，扳手等工具必须系在身上不得掉落。工具箱、盒必须牢固放置并有可靠的放掉落措施。