合同编号：
×项目
临水工程施工合同
发包方：
承包方：
签订日期：
阳光交易告知书
为保障公平、公正的商业环境,维护合作双方的共同利益,×地产提倡阳光交易。若各单位在与×地产集团、所属项目公司及各相关部门业务往来中,发现×地产人员存在贪污、索贿、受贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法违纪违规行为,欢迎向×地产监察部门进行举报。具体举报方式如下：
举报邮箱：
来信来访举报：
地址：
邮编：
项目临水工程施工合同
发包方：（以下简称“甲方”）
承包方：（以下简称“乙方”）
甲方确定乙方为项目临水工程的承担施工单位。现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本合同所涉事宜协商一致,在甲方注册登记地订立本合同,以资双方共同遵守。
第一部分：专用条款
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程承包内容
3.1.项目期临水工程,按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会
议纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容：
从市政给水管网到施工场地甲方指定位置的临时给水系统,包括但不限于：设计,
政府部门和给水部门的报建报批,施工占用绿地道路等的施工许可,路面开挖及修
复,管道敷设、水表安装、试压通水等。
4.工程承包方式
4.1.本合同乙方以总价包干形式承包,包干总价包设计、包报批报建、包施工占用道
路绿地等、包人工、包材料、包机械、包验收通过、包安全文明施工、包施工用水电、包措施费、包市政道路、绿化恢复费、包管线测量费、耗水费、水质检验费、装表费等一切有关费用、包一切利润税费等一切费用。
4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整
体工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内,不随其他任何因素变化而调
整。
4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内,由乙方向税收部
门缴纳。
4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计,均不得另行调整造价,任何未
填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。
4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的,乙方
必须经甲方书面确认工程量,增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取：
（1）《预算清单》中有相同清单子目,按《预算清单》综合单价,不因任何因素而调整；
（2）《预算清单》中有类似清单子目,参考类似清单子目综合单价。若只是主
材种类不同,则只调整主材差价,其它费用不调整,即综合单价=类似清单子目综合
单价+（现种类主材材料价-原子目种类主材材料价）；
4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。
5.设计图纸：
乙方向甲方提供经当地供水主管部门设计审核通过的施工图纸,并通过甲方,监
理,施工单位三方签字确认的图纸一式三套。
6.工程质量标准
工程质量标准：合格并正常通水
7.工程总承包价：￥元（大写人民币：元整)
8.工程款支付办法
8.1.工程全部完成后15天内,甲方支付乙方工程总承包价85%工程款, 计￥元
（大写人民币元）。
8.2.工程验收合格并结算后,甲方15天内付至工程结算价的95%。
8.3.余下5%的工程款作为工程质量保证金,质量保证金的返还按本合同附件《工程质
量保修书》的约定执行。
8.4.乙方每次收取工程款前,必须开具合法等值的由乙方单位开出的工程发票给甲方,
否则甲方可顺延付款,且无需承担任何违约责任。
9.工期：
9.1.工程总工期为个日历天,除本合同另有约定外,该工期不因任何原因和理由
（包括但不限于如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各
承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等）延长。
9.2.开工日期暂定为年月日,实际开工日期以甲方书面通知为准。工
程竣工日期定为年月日,以通过甲方组织参建有关各方、内部有
关业务部门依照本合同约定的标准和办法进行的工程质量验收并正常通水,取得
甲方颁发的《分项工程竣工验收单》的日期为准。
10.保修期
10.1.本合同工程保修期为一年,自工程竣工验收合格正常通水,向乙方颁发《分项工程
竣工验收单》之日起计。
11.人员
11.1.甲方项目经理：
11.2.乙方项目经理：
12.通知
12.1.各方向下列地址/号码发出的信函、传真视为已经送达。
12.2.甲方确认其通知方式和银行帐号如下：
通信地址：
联系电话：
联系人：
传真：
开户银行：
帐号：
12.3.乙方确认其通知方式和银行帐号如下：
通信地址：
联系电话：
联系人：
传真：
开户银行：
帐号：
13.附件
13.1.附件1关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定13.2.附件2安全文明施工要求
13.3.附件3分项工程竣工验收单
13.4.附件4工程质量保修书
13.5.附件5工程预算清单
第二部分：通用条款
14.甲乙方一般权利义务
14.1.甲方权利义务
14.1.1.甲方项目经理为甲方委派的驻工地代表,负责监督检查工程进度、工程质量,负责
设计图纸问题的处理,负责设计变更签证、隐蔽工程验收、工程进度签证、拨款签证和其他必须的签证,并对乙方的单位、施工班组进行进场前资格审查（甲方有权要求更换不合格的施工班组,直至合同终止）；甲方同时委派监理公司监督检查工程质量、进度、质量验收及其他事宜。
14.1.2.甲方提供现场工程部及监理公司人员架构给乙方。
14.1.3.监督检查工程质量、进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更、现场签证、工
程进度款的支付、办理竣工结算等。
14.1.4.根据销售等实际需要,对施工现场布置进行调整。
14.1.5.甲方协助解决材料堆放场地问题。
14.2.乙方权利义务
14.2.1.乙方项目经理为乙方指派的驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、
保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜；
14.2.2.遵守有关法律和规定,接受甲方、监理和总承包的指令,按照施工图纸、设计变更
单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。
14.2.3.根据招标文件的要求,完成相关工程施工图设计或与工程配套的设计,经甲方、设
计院、监理确认后使用。
14.2.4.乙方办妥按地方政府要求所办理的施工手续。
14.2.5.有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成
破坏。
14.2.6.每月向甲方、监理和总承包单位书面报送施工月报及下月施工计划,下月施工计
划必须具体、详细,包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。否则甲方有权不予支付下期进度款或顺延支付时间。
14.2.7.按合同约定内容,为甲、乙双方分包的工程提供配合和管理,参加相关工程验收和
竣工验收,并对本工程的施工质量和工期负责。
14.2.8.遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定,
按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方、监理、总承包单位,严格遵守有关环境保护法律、法规,并按照环境检查审核要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施,否则由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。
14.2.9.已完工工程未交付之前,负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏、污染,乙
方自费负责修复,由此给甲方造成其他损失的由乙方负责赔偿。
14.2.10.凡乙方未能完成合同文件规定的内容,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方
的有关损失。
14.2.11.乙方必须按政府有关规定,及时发放工人工资,否则甲方有权在乙方工程款
中扣减工人工资直接支付给工人,并对乙方每次处以20000元的罚款,乙方不得
有任何异议。
14.2.12.对于乙方或其所雇用的工人或任何其它人员的损害或赔偿,责任由乙方自行
承担,与甲方无关；若甲方涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼,所产生的损害赔偿、诉讼费、律师费、赔偿费及其它全部费用由乙方负责；另乙方由于伤亡事故而造成本工程停工的,甲方将不予顺延工期,其所有损失由乙方自负。但由于甲方、监理工程师的行为失误所造成的伤亡除外。
15.设计及图纸
15.1.乙方负责本工程的设计,但设计图纸需经过甲方确认后方可施工。乙方向甲方提
供的设计图纸数量见专用条款。甲方需要增加图纸套数的,乙方应代为复制,复制费用由乙方承担。乙方应在施工现场保留一套完整图纸,供甲方代表及有关人员进行工程检查时使用。
15.2.除另有说明外,乙方应在开始施工前或在甲方书面要求后十四天内提交足够数量
的深化图纸。甲方可拒绝、认可或更改这些深化图纸,乙方不会因上述拒绝或更改而取得索偿或工期延长。若任何图纸退回给乙方作修改,乙方应不迟于退回图纸后的七天内,将经修改的图纸再呈交给甲方审批。甲方对任何深化图纸的认可并不会解除乙方在本合同中的任何责任和义务。
15.3.图纸的修改,必须由甲方联系设计人确定,乙方不得擅自修改图纸。
15.4.乙方在施工过程中,如发现图纸与实际不符,必须在征得甲方及设计人员同意后
方能施工。
15.5.乙方在竣工后14天内,须提交完整的竣工图给甲方使用,并按政府规定提交竣工
资料归档。工程竣工结算的款项须在提交前述竣工图纸及资料后才可以向乙方支付。
16.乙方人员
16.1.乙方项目经理应该常驻工地现场,而且其全部时间应用于本工程的管理,不得兼
任其他工作。
16.2.乙方必须按本合同组织施工,乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施
工期间（包括准备和收尾阶段）,均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排等进行变更,必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执
行。
16.3.乙方委派的现场管理代表及各专业人员须持有与工程项目相应的资格证书,乙方
在开工前应向甲方提供拟派人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。
16.4.以下甲方确认无法胜任工作的人员,经甲方要求,必须在24小时内调离本工程范
围；同时,乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人
员。
1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
3)不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；
4)违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
6)与本合同规定名册不符且没经甲方同意者；
7)与本工程施工无关的人员等。
17.施工组织设计及工期
17.1.开工、竣工时间在专用条款中约定。
17.2.乙方编制施工组织设计和材料、设备进场计划送甲方及监理公司审定。
17.3.乙方必须按甲方、监理、总承包方确认的进度计划组织施工,接受甲方、监理、
总承包方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时,乙方应按甲方、监理、总承包方的要求提出改进措施,经监理确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
17.4.开工及延期开工
17.4.1.乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。
17.4.2.因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,
推迟开工日期,工期相应顺延,给乙方造成的损失费用另行协商处理。
17.4.3.由于乙方原因造成延期开工的,合同总工期不予以顺延,造成的费用乙方自行承
担,乙方并赔偿因此给甲方或其他单位造成的损失。
17.5.工程暂停施工
17.5.1.甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要
求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。若因甲方的原因导致停工,工期可以相应顺延,给乙方造成的损失费用另行协商处理。施工中因乙方工序、质量、安全文明等原因或责任造成停工、返工而增加的人工、材料或器材等费用均由乙方承担,工期不予顺延,乙方并赔偿因此给甲方或其他单位造成的损失。
17.5.2.具备复工条件时,甲方和监理工程师应立即向乙方发出复工令,乙方应立即组织
复工。乙方无故拖延或拒绝复工的,由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。
复工前甲方和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检
查。乙方负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏。
17.6.工程施工过程中,如遇到不可抗力的自然原因,经甲方及监理公司确认为不能施
工,则工期相应顺延。
18.乙方采购材料设备
18.1.乙方负责采购材料设备的,应按照双方约定及设计和技术标准要求采购,并提供
产品合格证明,对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货24小时以前通知甲方代表检验。
18.2.乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时,乙方应按甲方代表要求的时间运出
施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
18.3.乙方采购的材料设备在使用前,乙方应按甲方代表的要求进行检验或试验,不合
格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
18.4.本工程所有材料、设备均应附有产品合格证书,并经监理工程师和甲方共同检查
验收、签署验收合格文件方可使用。
18.5.甲方、监理工程师对材料的检验、认可、验收并不免除以后因材料缺陷引起工程
质量缺陷时乙方应承担的责任。
18.6.甲方代表发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求乙方
负责修复、拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
18.7.乙方需要使用代用材料时,应经甲方代表认可后才能使用,由此增减的价款双方
以书面形式议定。由乙方原因造成必须使用代用材料的,责任由乙方承担,若导致费用增加的,乙方承担所增加的费用,若导致费用减少的,减少的价款甲方直接从
合同价款中予以扣除。
18.8.已经送抵工地的材料、设备,乙方不能擅自取走,并对它们的遗失或损坏负全部责
任。
18.9.乙方提议使用某一类型的材料、构配件、设备时,不论该类型是在合同文件中规
定的或是乙方提议使用的,将被视为保证该材料、购配件、设备在所有正常使用
环境下皆是满意的。
18.10.乙方被视为保证其所供应的物料使用优质材料和先进工艺制成、全新、未曾用过,
并完全符合合同文件规定的质量、规格和性能要求。
18.11.乙方采购材料设备样品
18.11.1.乙方用于本工程之任何材料和设备的品质,在使用前必须得到甲方认可。在
定购大宗材料和设备前,乙方要免费提供样品作认可之用。
18.11.2.对于甲方在招标书和合同中规定可供选择的产品,乙方必须提前送样由甲方
确认,且样品品牌或型号不少于三个。
18.11.3.乙方须在工地保存认可的样品,作为以后验收货物或工程的标准。
18.11.4.由于乙方送样不及时导致的工期延误,由乙方承担相应责任。
18.11.5.甲方对任何样品之认可,并不会减轻或解除乙方按合同须履行之责任。
19.现场管理
19.1.安全文明施工
19.1.1.乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全文明施工规范、条例,并遵守甲方安
全文明施工管理规定,详见附件《安全文明施工要求》。
19.1.2.乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定,并办理施工场地交通、噪声、环境
卫生和场外污染等有关手续,发生的费用及造成的罚款全部由乙方承担。
19.1.3.乙方应严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督
检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
19.1.4.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不
得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
19.2.人员管理
19.2.1.乙方应加强对本施工队的工人进行思想教育,不得在工地范围内盗窃,如果发现
施工队的工人盗窃财物并且人赃并获,甲方有权按盗窃财物总价值的10倍处罚
乙方,乙方不能有任何异议。若乙方否认该盗窃人员及事实,经甲方核实盗窃事实及人员属实,发包人追加罚款1万元。
19.3.事故处理
19.3.1.乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。在施工期
间发生的施工质量、安全事故,其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
19.3.2.发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理
及甲方,同时按政府有关部门要求处理。
19.3.3.甲方乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理,或参照争议解决
条款。
19.4.现场用水用电管理：
19.4.1.乙方应按总承包方要求提供用水用电计划,配置必要的计量装置,或直接与总承
包方协调妥当。
19.4.2.甲方或总承包方为乙方提供施工用水电的接驳点,接驳点至施工位置的水电线路
由乙方自行负责。施工用水电费用由乙方承担。
19.4.3.乙方的生活用水用电由乙方自行承担。
20.与其他单位的配合
20.1.乙方必须服从总承包方的管理,包括总承包方对现场安全和文明施工的统一管
理。
20.2.乙方应对跟本合同项目直接相关的已完成的工程及场地进行检查、接收。
20.3.乙方在工程完工后,必须做好与后续进场单位的交接工作。
20.4.乙方应就本合同项目施工程序中与其他单位有矛盾的地方进行协调并找出解决
办法。
20.5.乙方在各分项施工前须与总承包方联系,提供或了解其在分项工程上的特殊要求,
如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土）,配合总
承包单位确认。否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。
20.6.乙方应与总承包方核对相关的工程图纸。
20.7.乙方应在施工期间,负责乙方承包区域的一切设施和工程成品、半成品的保护工
作。从开工之日起直至工程竣工验收后将工程移交给甲方止,乙方对所有有关工
程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责,所发生的费用及损失由
乙方负责。
21.销售配合
21.1.甲方将根据销售需要,安排施工现场不定期对社会开放,乙方在开放日前应对施
工现场进行清理,并作好相应的安全措施。
21.2.凡施工过程中必须配合销售需要而由甲方发出的指令变更等,乙方不得以任何理
由拒绝设计变更、修改,拖延工期,必须按时完成销售需要的工程。
21.3.为配合销售而提前需要施工的项目,乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。
22.质量与检验
22.1.本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规
范的要求。标准、规范之间如有差异,则乙方执行较高标准,且甲方无需为此支付
任何额外的费用。标准、规范之间如有矛盾时,由甲方做出决定,乙方不得提出增
加费用或延长工期的要求。
22.2.乙方在施工过程中应严格执行安全及施工规范,必须保证工程质量,若出现质量问
题及所引起的一切责任及安全事故、费用等由乙方承担。
22.3.检查和整改
22.3.1.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令
施工,随时接受甲方、监理的检查检验,为检查、检验提供便利条件,并根据要求
向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
22.3.2.工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按甲方、监理、总承包方的要求拆除和
重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
22.3.3.施工过程中发现工程质量、工程进度问题时,甲方或监理单位以书面通知乙方,
乙方须24小时内给予答复意见并在三天内采取有效措施,整改达标后交甲方验
收；否则甲方有权责令停工,直至终止合同,调换队伍,整改费用及甲方由此遭受的损失由乙方承担,工期不得顺延。
22.3.4.如果乙方存在严重的质量问题（如多次整改均不能通过分部分项验收等）,同时
甲方和监理均认为乙方很难保证工程质量,那么甲方有权选择①将乙方所承包的工程部分或全部委托给其他单位负责施工,乙方须无条件接受。甲方为完成该委托所支出的费用另加15%管理费由乙方承担。②甲方有权解除合同,乙方承担一
切损失和赔偿。
22.3.5.工程经整改仍无法达到使用要求的,但甲方同意降级接收的,乙方支付该工程总
额20%的违约金,因此造成的甲方其它损失由乙方负责。
22.4.隐蔽工程和中间验收
22.4.1.工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前
48小时以书面形式通知监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间
和地点。乙方准备验收记录,验收合格,监理在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。
22.4.2.甲方、监理、总承包方不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方
提出延期要求,延期不能超过48小时。监理未能按以上时间提出延期要求或不进行验收,乙方可自行组织验收,监理应承认验收记录。
22.4.3.经监理验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,监理不
在验收记录上签字,视为监理已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。
22.4.4.对于关键工序施工完毕后,必须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收
前向监理提交检查记录、施工交底记录等资料）,方可进行下道工序施工。22.4.5.为保证施工质量,施工难点以及容易发生质量通病的地方,乙方应先报施工方案
经甲方确认,甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板,样板经甲方验收合格后
乙方方可按样板进行大面积施工。
22.4.6.当甲方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,
并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。
23.变更与签证
23.1.甲方有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减,这均属于合同范围,上
述变更不应以任何方式使合同作废或失效,乙方对于甲方发出的变更、签证,应及
时、完整地执行,不得以任何理由拒绝,并保证工程的质量和进度要求；甲方应按
照变更、签证的内容及其完成情况支付乙方变更签证的价款。
23.2.所有变更都必须有甲方批准的变更指令才可实施,否则不计价。
23.3.变更与签证详见附件《关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定》
24.工程竣工验收与结算
24.1.竣工验收
24.1.1.工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的
施工及验收规范和质量检验标准为依据。
24.1.2.竣工验收前,乙方必须自检合格,监理复查合格；工程具备竣工验收条件,乙方按
国家工程竣工验收有关规定,提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。
24.1.3.初验合格后,甲方与有关部门联系,确定验收日期,组织有监理、政府有关部门、
甲方、乙方参加工程质量验收。工程质量验收合格并达到正常通水状态的,向乙方颁发《分项工程竣工验收单》。乙方取得《分项工程竣工验收单》,方视为竣工验收通过。
24.1.4.工程质量验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行返工,直至符合验收条件,所
产生的费用由乙方承担,工期不予顺延,不增加结算工程量。
24.1.5.乙方应及时配合总承包方向城市档案馆办理工程资料验收和移交,属于甲方应提
供的资料由甲方负责及时提供给乙方,乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担。
24.1.6.工程竣工后乙方应做好场地清理工作,并将施工场地清扫干净,否则甲方可视情
况从乙方的质量保证金中扣除相应款项。乙方在本工程施工现场的临时设施,竣工验收通过后10天内应及时拆除,并且做好场地的清理工作（包括余泥垃圾及其
他堆积物的清理、临时的生产和生活设施拆除）,将给排水管、地面等清扫干净,否则甲方有权指派其他施工单位强行拆除并清理,发生费用及责任均由乙方承
担。
24.1.7.在工程竣工验收通过后2日内,施工单位人员（除驻场维修人员外）必须撤离施
工现场,否则甲方视情况在质量保证金中扣罚。
24.2.竣工结算
24.2.1.完成工程竣工验收后28天内,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,
并按照合同约定的计价办法办理结算。乙方向甲方提交的工程结算书必须盖有乙方或其书面授权的公司的有效印章,否则甲方不予接受,所引起的结算延误责任
由乙方承担。
24.2.2.甲方收到乙方递交的符合编制要求的竣工结算报告及结算资料后60天内进行审
核,给予确认或者提出修改意见,并于之后的90天内完成审核（结算有争议时除外）,出具结算审核意见。
24.2.3.乙方未按合同规定的时间递交工程竣工结算报告及完整的结算资料,甲方将发出
催促通知,在催促通知后的28天内,乙方仍未提交工程竣工结算报告,则甲方视
为乙方不具备编制结算书的技术能力,甲方有权单方面进行结算（包括自行结算及委托第三方结算）,且以该结果作为结算造价,乙方必须无条件接受该结算造
价。
24.2.4.乙方上报的结算金额,不得高出最终审定结算金额的5%,否则,甲方收取超出审定
结算金额5%以外部分造价的10％作为违约金,并在结算工程总价款中扣除,乙方不得有任何异议。
24.2.5.竣工结算具体要求详见附件《关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定》。
25.工程保修
25.1.工程质量保修范围和内容
25.1.1.按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,乙方承担施工合同约定的所
有施工承包范围内工程质量保修责任。
25.1.2.凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主
的相关损失,均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任,但是属于乙方保修范围的,乙方应维修,费用由责任方承担。
25.2.工程保修的其他约定详见合同附件《工程质量保修书》。
26.转让与分包
26.1.转让
26.1.1.乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人。
26.2.乙方分包
26.2.1.分包须经甲方书面批准,并向甲方提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程
施工方案；本合同规定的工程项目,如有未经甲方批准的第三方施工单位进场,
甲方有权中止该分包合同；分包合同不得与本合同发生抵触。
26.2.2.乙方分包合同不改变乙方对该分包工程的任何义务与责任,乙方在分包现场派驻
监督管理人员,保证合同的履行。分包单位的任何违约行为,均视为乙方违约。26.2.3.乙方应在开工后20天内（并且不迟于分包工程开工前30天）提交乙方分包工程
（包括三方施工合同工程）、甲方分包工程的进退场时间,经甲方监理确认后执
行；否则,由此造成的责任由乙方负责。
27.违约责任
27.1.因甲方原因而导致逾期付款的,按逾期付款金额银行同期的一年期流动资金贷款
利率承担违约责任。
27.2.乙方必须在规定的时间内竣工,否则,属乙方原因导致本工程逾期竣工的,乙方应
承担逾期竣工的违约责任：
27.2.1.逾期竣工未超过20天的,每逾期一天,由乙方按合同暂定价的1‰向甲方支付违
约金。
27.2.2.逾期竣工超过20天的,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方按合同暂定价
的10%向甲方支付违约金；甲方同意继续履行合同的,自本合同规定的竣工日期
的第二天起至实际竣工之日止,乙方按日向甲方支付合同暂定价的2‰的违约金。
27.3.在合同履行过程中,如乙方单方面提出终止合同（包括不履行合同及不能履行合
同）,乙方应无条件向甲方支付合同暂定价10%的违约金,并承担由此而造成甲方
的全部经济损失；如甲方单方面提出终止合同,甲方应无条件向乙方支付已完工
程结算造价10%的违约金。
27.4.乙方项目经理未经甲方允许调离项目现场或在其他项目兼职,每次乙方须向甲方
支付违约金贰万元。
27.5.乙方主要管理及技术人员有兼职,或未经甲方允许调离项目的,乙方每发生一项
（或一人）,需支付违约金1000元。
27.6.若甲方发现乙方未经甲方许可将工程全部或部分进行分包或转包,甲方有权终止
本合同,乙方应无条件按合同暂定价的10%向甲方支付违约金。
27.7.乙方进度滞后或者存在质量问题时,甲方有权罚款,情节严重的,甲方有权解除合
同,并根据合同与乙方就完成的合格工程量进行结算,不做任何补偿,乙方必须在
收到甲方退场指令后10天内完成退场,乙方不得提出异议。
27.8.凡乙方发生违反本合同的违约行为,且在甲方、监理提出书面整改意见15天内
仍无实质性改进的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方后收回工程,由此造
成的经济损失,甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。
27.9.因乙方原因终止合同时,乙方承担违约责任,赔偿甲方损失,甲方保留向乙方索赔
合同暂定价10%的违约金的权利。
27.10.工程施工过程中出现的所有属于乙方责任的违约金/罚款,乙方必须在当期进度
款中予以确认并即时扣除,结算时相应扣减工程款。
27.11.本合同中约定的乙方应赔偿给甲方所造成的经济损失的,其赔偿金包括但不限于
甲方由此而产生的律师费、诉讼费、执行费、评估费、第三方服务费、差旅费、拍卖费及税费等。
27.12.本合同中的条款（包括违约责任条款）均由甲乙双方协商一致,是双方的真实意
思表示,对双方均具有法律约束力。因双方承担的工程建设及其他方面的风险不
同,双方确认将根据本合同的违约责任条款各自承担不同的违约责任。且双方确
认在本合同签订后将不会以重大误解、显失公平、欺诈、胁迫、或者乘人之危
等作为不履行本合同或违约责任条款的抗辩理由。
27.13.由于意外情况引起的停工、窝工造成的损失应查明责任,其损失应由责任方负
担。
27.14.在合同终止的情况下,违约金的支付作为特别结算和清理事项不受合同终止的影
响。
28.争议解决
28.1.双方约定,在履行合同过程中产生争议时应协商解决,协商解决不成时采取向工
程所在人民法院提起诉讼的方式解决。
28.2.发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好
已完工程：
1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工；
2)法院要求停止施工。
29.合同解除
29.1.甲乙双方协商一致,可以解除合同。
29.2.因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。
29.3.甲方根据市场需要,工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时,甲
方有权单方面提出解除合同。
29.4.一方依照合同约定提出要求解除合同时,应以书面形式向对方发出解除合同通知,
并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除,对解除合同有争议的,
可以依本合同有关的约定处理。
29.5.合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲
方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方的撤出提供必要
条件,已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后结算办理结算手续
后支付。
29.6.除甲方原因外,甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用,已经订货的
材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。
30.来往书面文件
30.1.除签证外,甲方的来往文函经甲方项目经理签署方有效。
30.2.签证文件经甲方项目经理签字并加盖甲方公章方有效。
30.3.乙方的要求、通知等来往文函,均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方公
章后递交甲方。
31.合同文件解释顺序
31.1.下列文件均是本合同的组成部分,在彼此内容不一致或发生歧义时,文件优先解释
顺序如下：
1)履行本合同的相关补充协议；
2)专用条款；
3)通用条款；
4)合同附件；
5)中标通知书；
6)乙方投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；
7)图纸；
8)标准、规范及有关技术文件；
32.合同生效
32.1.本合同一式四份,双方签字盖章后生效。甲乙双方各执两份,具同等法律效力,
未尽事宜,协商解决。
中建一临水临电分包合同 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Division Construetion & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX项目之临水临电分包合同 、总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 BZTF-005-xx 目录 第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条丄程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7
第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8屮建一局集团建设发展有限公司临水 临电分包合同2 BZTF-005-xx临水临电分包合同 总包方（甲方）：分包方（乙方）:依照《中华人民共和国合同法》、《屮华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、1工程名称： 1> 2工程地点: 1、3建筑面积： 1、4建筑物檐高： 第二条工程范围及内容 2、1工程范围：施工现场及生活区临水临电施工。 2、2工程内容：按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1合同价款金额小写：元（其中：税金元，人工费 元）大写：人民币元 3、2合同价款明细表序号工程内容单位工程量（暂定）固定
编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）： 工程性质（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥：元
北京市建设工程施工合同条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议： 第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。 第2条工期 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。 第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。 第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。 第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量 以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项 工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。
临水工程施工合同 发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 甲方确定乙方为项目临水工程的承担施工单位。现根据《中华人民共 和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方 就本合同所涉事宜协商一致，在甲方注册登记地订立本合同，以资双方共同遵守。 第一部分：专用条款 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程承包内容 3.1.项目期临水工程，按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议 纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容： 从市政给水管网到施工场地甲方指定位置的临时给水系统，包括但不限于：设计，政府部门和给水部门的报建报批，施工占用绿地道路等的施工许可，路面开挖及 修复，管道敷设、水表安装、试压通水等。 4.工程承包方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包，包干总价包设计、包报批报建、包施工占用道 路绿地等、包人工、包材料、包机械、包验收通过、包安全文明施工、包施工用
水电、包措施费、包市政道路、绿化恢复费、包管线测量费、耗水费、水质检验 费、装表费等一切有关费用、包一切利润税费等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体 工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，不随其他任何因素变化而调 整。 4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内，由乙方向税收部 门缴纳。 4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计，均不得另行调整造价，任何 未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的，乙方必 须经甲方书面确认工程量，增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取： （1）《预算清单》中有相同清单子目，按《预算清单》综合单价，不因任何 因素而调整； （2）《预算清单》中有类似清单子目，参考类似清单子目综合单价。若只是主 材种类不同，则只调整主材差价，其它费用不调整，即综合单价 =类似清单子目综 合单价 +（现种类主材材料价 -原子目种类主材材料价）； 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸： 乙方向甲方提供经当地供水主管部门设计审核通过的施工图纸，并通过甲方，监理，施工单位三方签字确认的图纸一式三套。 6.工程质量标准 工程质量标准：合格并正常通水 7.工程总承包价：￥元（大写人民币：元整) 8.工程款支付办法 8.1.工程全部完成后15 天内，甲方支付乙方工程总承包价85%工程款 , 计￥元 （大写人民币元）。 8.2.工程验收合格并结算后，甲方15 天内付至工程结算价的95% 。 8.3.余下5%的工程款作为工程质量保证金，质量保证金的返还按本合同附件《工程 质量保修书》的约定执行。
临时用电工程合同 建设单位：（简称：“甲方”） 施工单位：（简称：“乙方”） 为了完成双方约定的电气安装工程，明确甲方与乙方之间的权利、义务关系，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规之规定，双方经协商一致特签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称 。 第二条工程地点 。 第三条工程范围 。 第四条工程主要内容 4.1 临时用电工程方案设计，包括但不限于建筑红线外电网公司供电点至红线内用电点敷设设计，根据工程用电需要配置相应规格变压器及其布设位置，电缆电线预埋管方式设计等。 4.2 根据设计方案施工，包括但不限于临时用电工程设备采购及安装、设备基础施工、相关电缆电线敷设工程、裕度井等相关电缆井的砌筑、管线土方工程、道路破坏与修复、停复电相关手续办理、工程调试。 4.3 保证一次性验收通过，电网公司正常入网备案，保证通电使用。 第五条承包方式 。
第六条工程期限 本工程工期为：。 本工程在下列情况下工期顺延： 6.1 不可抗拒的自然灾害而影响施工进度。 6.2 其它不可控制因素而影响施工进度。 第七条技术资料 以电力技术安装规范为准。 第八条工程质量标准 8.1 按国家颁发的现行质量检验评定标准及有关反措要求； 8.2 按业主要求及有关文件、技术资料； 8.3 产品生产厂质保书及出厂说明书原件； 8.4 合格率100％。 第九条工程管理 9.1 乙方应按要求供应设备，精心组织，精心施工，确保工程安全、文明、优质、高效地实施创优目标。 9.2 甲方需提供给乙方施工存放场地，以便规范施工条理。 9.3 工程签证：在供电局供电方案协议书不变情况下发生的方案设计调整、变更签证应该不再额外索赔，含在风险报价中。若因供电局供电方案协议书变更或甲方原因要求方案调整、设计变更、变更签证等，应增加额外费用。 第十条工程造价（RMB） 10.1 本工程合同价为人民币（大写）（￥元）。 本工程预算书详见附件一：工程预算书。 本工程采用基于提供方案的、含税总价包干形式，此价格包括但不限于方案设计费、施工人工费、材料费（主材及辅材）、机械费、设备费、措施费、管理费、利润、税金（需在
1、临水： 施工单位在总进水管安装水表，对产生水费按水表计量，我司代缴，产生水费根据供水公司价格及水表水量从当月工程款中扣 除； 2、临电电费合同条款 （1）施工单位承担所有用电期间产生的一切电费（包括变压器自损、相应的税率等一切供电局需缴纳供电局电费金额），并由 我司在当月的工程款中扣除，我司只负责代缴产生电费。施工 单位用电前需向甲方提出申请，施工单位须每月确定当月用电 量，相关负责人签字并盖章，用电结束后，向甲方管理人员报拆除，以确认相关的读数，不够一个月按照一个月扣除产生电费。 （2）甲方用电以电表读数为准，电费价格按照 1.2元/度，从施工单位应缴纳用电费用中核减，同时施工单位须自备发电机用于甲方营销（销售）中心专用应急供电； （3）施工单位应考虑临电中断情况下自备发电机用于现场施工 用电； 3、临电要求 （1）总配电箱 1）总配电房的设置要符合地面绝缘、通风、采光、消防、防鼠 圭寸堵等相关规定； 2）总配电箱应采用冷轧钢板制作，并有防腐处理；
3） 总配电箱钢板厚度为1.2mm,箱体做防锈处理； 4） 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于 30mA,额定 漏电动作时间应大于 0.1S,动作电流与动作时间的乘积大于 30mA.S 5）总配电箱中N 线端子和PE 线端子应分开设置 6）箱体颜色为中黄色（静电喷涂处理），CI 及闪电标识为不干 （2）二级配电箱（分配电箱）、三级配电箱（开关箱） 1）二级配电箱顶部设双层防护，二级配电箱、三级配电箱箱体 采用冷轧钢板制作，壁厚不小于 1.2mm ，防水防尘等级IP65, 箱门接地线不小于4mm2 ;表面采用静电喷涂处理，箱外设置 施工单位LOGO 标识，闪电标识，箱体管理责任人及联系方式； 2） 二级配电箱壁厚不小于1.2mm ，箱体表面做防腐处理； 总酝电轴系列尺d ''mm'1 序号 宽肿 矽HI 厚度 1 1 ZP1 900 3&0 1750 15 ZF 厂 1100] 380 1750 1.5 3 1 ZP3 850 550 2000 1.5 4 ZF ? + 850 550 2000 1.5 ■丄 ZP4 550 550 2000 t5 6 1 r zp?! SOol 38D 1750 1.5 r ZPG 「 1000 380 V50 1.6 1 8 ZP7 860 38D I ■?'? 1.5 胶刻字
中环阳光星苑临时给排水合同 发包人：深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包人：深圳市水务（集团）工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就中环阳光星苑临时给排水工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：中环阳光星苑临时给排水工程 工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳 工程规模及特征：项目配套临时设施：临时给排水工程。 二、承包范围 中环阳光星苑项目临时给排水工程及办理与此相关的验收手续和临时排水证、供水合同、通水执行单，保证该工地正常给排水。 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。（施工现场临时排水设施满足要求） 四、质量标准 本工程质量标准：合格，并符合市政工程施工质量验收统一标准。 五、合同价款及支付 （一）合同采用固定总价包干合同。合同价为：，（大写：）。
固定总价包括本合同所规定的中环阳光星苑临时给排水工程及办理临时排水证、供水合同、通水执行单和相关验收手续直至移交相关部门并通水使用所需的一切费用。（二）付款方式： 1、本工程进场施工前预付款50%，待该工程临时给排水施工完毕通水后，承包人通过水务部门验收合格，正式通水、取得临时排水证并办理完所有验收后，在7个工作日内，发包人应支付本工程的剩余款项。 2、承包人申请付款时必须提供正式发票。 六、工程承包方式 承包人应包工、包料、包质量、包工期、包安全、包办理有关本工程相关的验收手续及其费用、包验收移交相关部门。 七、发包人责任 1、按照合同约定的时间支付合同价款。 2、按国家规范进行现场的工程质量管理和监督。 3、创造施工进场条件，确保承包人施工正常进行。 4、督促红线内施工单位提供红线内关于审批水表及办理排水证的相关资料。 八、承包人责任 1、按照合同规定完成红线外市政给排水管道安装及办理相关验收手续和编制节水评估报告及审批、临时排水证、供水合同、通水执行单。 2、严格按照施工图、按照国家相关规范及水务集团相关规定施工。 3、在交工、验收时发现施工质量问题由承包人负责整改直至验收通过为止，不包括红线内整改， 4、凡隐蔽工程和中间验收，经发包人、监理工程师检查合格后方能继续施工。
临建道路及土方工程合同 总包方（甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司 分包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，甲方作为赛格三星扩建工程临建设施的总承包商，将该工程的室外道路及雨排水工程分包给乙方施工，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称：赛格三星扩建工程临建道路及土方工程 1.2工程地点：深圳龙岗大工业区 1.3承包范围：赛格三星扩建工程临时设施中甲方指定的部分临建道路及室外排水沟工程；包括压路机碾压、路基成型、上铺碎石石粉，室外排水沟的开挖、修坡，广场场地、材料堆场、工场场地的压路机原土碾压，化粪池挖土，砼排水沟的施工等。 1.4承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工 第二条合同工期 2.1开工日期： 2003年3月7日， 2.2竣工工日期： 2003年3月20日 2.3施工日历天数：共 14 天 2.4乙方应严格按甲方制定的施工进度计划施工，确保全部工程施工按时完工，乙方原因造成工期延误，每延迟一天，则由乙方承担罚款500.00元。如因业主及甲方指令原因，工期相应顺延。 第三条价款及支付方式 3.1本工程单价一次包死，工程数量按现场地形标高图和其它设计及签证单，经甲方确认后按实结算。 3.2本分包工程包干价不含营业税、城建税、教育费附加。乙方按单价计算后的总价另加2.6%的所得税作为乙方含所得税价，甲方向乙方付款时，乙方需向甲方交纳属地所得税发票。 3.3工程包干价中已包括乙方所需劳保用品、生产工具、自身队伍人员的劳动保险、医疗费等费用，结算时不再调整。
中建——临水临电分包合同 (2) 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX 项目之临水临电分包合同、总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 目录第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条工程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7
第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8 中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同2 临水临电分包合同 总包方（甲方）：分包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、1 工程名称： 1、2 工程地点： 1、3 建筑面积： 1、4 建筑物檐高： 第二条工程范围及内容 2、1 工程范围：施工现场及生活区临水临电施工。 2、2 工程内容：按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1 合同价款金额小写：元（其中：税金元，人工费元）大写：人民币元
3、2 合同价款明细表序号工程内容单位工程量（暂定）固定综合单价合价合计 3、3 合同价款说明 3、3、1 计价原则：执行2001 年《》，其中：人工费按50 元/工日调整； 且在定额的基础上机械费下调 %，辅材费下调 %，甲方委托采购材料按实际市场价。 3、3、2 本合同为固定综合单价合同，本合同综合单价包括为完成本合同约定的所有中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同3 工作内容，包含的工作应视为满足国家规范、规程、标准和设计要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。即本固定综合单价应是包工、包料、包损耗、包工期、包质量、及满足业主、监理和甲方的合理要求，并包括但不限于如下费用：人工费、材料费、机械费、机械进出场费、试验检验费、冬雨季施工费、成品保护费、清洁费、工具费、赶工费、食宿交通费、文明施工费、临时设 施费（除发包方提供之外的乙方为完成本工程所必需的临时设施）、保险费、技术资料费、与其他分包商的配合照管费、管理费、利润及税金等相关所有费用。 单价已包含在保修期（本工程保修期至总承包工程竣工）内各种保修费等。
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
合同编号： 工程名称： 四川东嘉建筑工程有限公司 分包合同 工程名称： 工程地点： 总包单位： 分包单位： 2016年月
临水临电工程劳务合同 项目 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 电话：电话： 电子邮件：电子邮件： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目临水临电工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务，甲乙双方经友好协商，特订立本劳务分包合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围： 1、施工现场一、二、三级配电箱安装（含移动电箱在三级箱搭拆）、移动及拆除，线路的敷设和维护（包括电气线路穿管、挖沟、开槽等）以及劳务及相关施工用电用水的实际操作作业，现场所有三级箱外线路的规范管理（是指对包括劳务在内的各施工班组的用水用电进行现场安全与质量的指导与控制），负荷相序的调配、监督，临时用电的日检、旬检、月检报表真实记录，临时照明、临电接地、生活及生产用水、排水、用电至每个单元的每个楼层。 2、乙方不承担对内对外各项检测费用及相关物资运、吊产生的费用，只对施工作业中产生的人工费用包干，含场地内的临时用水用电拆除（线要成捆，堆码整齐并移交到库房），小型施工机具费用。 三、施工工期：
1、本工程工期必须满足甲方施工进度计划，具体开工时间以甲方指令为准。 2、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。 3、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务，结算时按实际发生人工费，由乙方支付给协助班组）。 4、如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时仍按工作联系单中要求内容进行结算。 5、节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。 6、如遇下列情况，工期作相应顺延： 甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。 四、质量要求： 1、本工程创省级或直辖市文明工地、省级或直辖市标准化工地。 2、本工程所有箱、管线布置必须按照规范施工，观感及功能达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准及甲方要求。 3、施工工序、工艺、工程质量标准按□万科A6标准执行；如万科A6标准执行与上述有矛盾之处，以工程部书面确认实施标准为准；否则由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。 4、施工样板质量预控： （1）本工程施工实行“样板”引路制，包括重要的部位、关键的节点、主要工序、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的施工必须实行“样板”引路制。 （2）明确工艺流程：“样板”制作之前由甲方项目部牵头，甲方工程部根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准，乙方实施。 （3）制作统一“样板”：甲方项目部根据工程情况，在开工前明确需要制作“样板”的清单，统一施工。同一分部分项工程，必须统一采用一个“样板”。 （4）“样板”做法：施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点，经甲方审核后由乙方实施，制作“样板”时要显示每道工艺的结果，由一系列“样板”组成，而不仅仅是显示完成面的情况。 （5）“样板”确认：“样板”作好后必须经甲方公司领导、工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。
施工现场临时用电安全管理协议书 甲方: 乙方: 工程名称: 为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条理》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》及《北京市建设工程施工现场防护标准》有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务保障施工现场临时用电安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。 负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的B级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。 按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 二、乙方的权利、责任和义务： B级箱以下的设备设施由乙方负责，甲方对乙方的使用情况进行监督检查。乙方严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内的临时用电负全面管理责任。 向甲方提供书面的临时用电申请，设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 保证各种用电设备设施完好，中小型设备在使用前必须经过检查验收。临时用电设施和器材用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运作。保证临时用电符合有关安全用电标准。
XXX工程 临时用水供给协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因工程需要临时用水,乙方为甲方提供临水接驳及水表。为了明确甲、乙双方在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市供水条例》等有关法律、法规，经甲、乙双方协商，订立本协议，以便共同遵守。 第一条用水地址、用水性质 1、供水地址为： 2、供水性质：施工用水。 第二条供水方式和质量 1、供水方式：乙方通过市政供水管网及附属设施向甲方供水。 2、供水质量：达到国家规定的工程要求及安全用水要求，满足施工需要的水质、水压。乙方保证在计费总水表处的水压不低于MPa。 第三条临水接驳及水表安装 1、本合同签订五天内乙方应在规定的时间内将临时用水设施及水表安装在甲方指定的位置。 2、安装所需材料由乙方提供，并达到国家规定的材料质量验收标准。 3、用水计量采用水表计量方式，水表安装时应登记注册。 4、本协议所涉及的管线埋设施工，需考虑埋设深度，必须保证不影响日后建筑主体工程及景观、市政等配套工程的施工。 第四条合同价款及结算方式 1、施工临水接驳及水表总费用暂定为人民币元整（具体以结算金额为准）。 2、合同签订一个月内甲方向乙方支付合同价款的10%。
2、工程全部完工经甲方和自来水公司验收合格并供水正常使用后，甲方向乙方支付至结算工程款的95%。 3、本工程合同结算价款的5%作为质保金，质保期满后一个月内付清。 4、本工程质保期为年。 第四条甲方的权利和义务 1、甲方有权监督乙方施工，对乙方施工材料不符合要求的，甲方有权通知乙方立即整改。 2、乙方供给甲方的临时用水由于水质、水压等不合格导致甲方的施工、生活不能进行时，甲方有权向乙方提出赔偿经济损失。 3、甲方发现供水设施损坏时应及时通知乙方维修，时限为当日，若乙方未在规定时间内进行维修，甲方可自行维修，所发生的费用由乙方承担。 4、按照合同约定支付给乙方相关费用。 5、甲方不得私自向其他用水人转供水。 6、甲方停止用水，应到乙方相关负责人办理停用手续，并由乙方负责拆除用水设施。 第五条乙方的权利和义务 1、监督和管理甲方正常用水。 2、维护供水线路及设备，并对突发停水事故进行抢修。 3、严格按照国家施工标准进行施工，采取安全防护措施，承担本工程施工过程中的安全责任。 4、遇有供水管道及附属设施损坏时，乙方负责协调相关部门，乙方应当及时进入现场抢修。 5、在合同约定时间内完成临水接驳及水表安装。 第六条违约责任? 1、甲方未按合同履行职责，致使乙方延误工期及供水，造成乙方的经济损失由甲方赔偿。 2、乙方未按合同履行职责，致使工程不能按时供水，每延误一日，按照合同价款的千分之一向甲方支付违约金，并负责赔偿因此造成甲方的直接经济损失。 3、其他违约按国家相关规定承担经济责任。发生争议协商解决，协商不成由事发当地法院裁决。 ???第七条合同有效期限
施工现场临时用电用水使用安全协议书范本 总包单位： （以下简称甲方） 分包单位： （以下简称乙方） 为贯彻国家安全生产的法律、法规，保障施工现场临时用电安全，执行“安全第一，预防为主”防止人身触电事故。依据建设部“施工现场临时用电安全技术规范”（JGJ46-2021）、“北京市建筑工地施工临时用电标准”明确临时用电安全责任。甲、乙双方应按照各自职责，严格遵守协议规定的权利、责任、义务，保障施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权力、责任和义务 1、贯彻落实国家、北京市建筑工程对临时用电的有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对用电过程安全检查和指导。 2、按照施工临时用电组织设计和施工工序，从箱变指定一路为乙方专用，乙方组织人员把电源送至乙方施工区域内，安装A#、B#配电箱，经验收后交给乙方使用。 3、甲方依据标准监督乙方用电和用电设备运行情况，发现存在隐患和不符合标准的乙方无条件执行整改。不服从管理的甲方有权停电整改，必要时实行经济处罚，直至整改完毕。 4、乙方作业人员的电工操作证复印件及考核记录存档备案，未经考核人员不得上岗。
5、甲方临电安装完毕后，组织甲、乙方主管领导及安全部门共同验收后，方可使用。 6、甲方对箱变、水表定期维护。 7、甲方每月20日查表，甲、乙双方认可后，乙方七日内交费，否则将押金抵齐后有权停水、停电。 二、乙方的权利、责任和义务 1、严格执行国家、北京市建筑工程临时用电的管理制度和操作规程，对自己辖区内的临电负全面的管理责任。 2、自己区域内增加设备时，应先向甲方申请，同意后实施。不得私自增加用电容量，造成上一级跳闸的后果乙方负责。 3、保证自己施工区所有配电箱、线路及各种用电设备、设施完好，加强日常维护和巡视，有问题及时上报，严禁设备设施带“病”运行。 4、雨、雪等恶劣天气后，应对用电设施进行绝缘遥测，合格后方可投入使用。 5、有专人负责临电设施，对操作人员要进行用电交底。避免违章指挥，违章操作，确保安全用电。 6、乙方有权对甲方提供电源不符合标准时，提出整改申请，对上级提出有关临电存在的问题，必须认真落实整改。 7、甲方电缆乙方不得随意挪动，不得堆积易燃物。违章操作和未通过甲方擅自拆、改造成的恶果，由乙方负全责，造成的甲方损失由乙方承担。 8、乙方在使用中造成的箱变的跳闸，乙方先查清自己的原因，故障排除后书面向甲方说明确认，方可合闸。由于乙方频繁跳闸造成的闸具（箱变）损坏由乙方负责。
石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目 临时用电工程 施工合同 （合同编号：） 建设单位:石家庄市德临房地产开发有限公司 施工单位:石家庄广电电力安装有限公司 签约时间： 2015 年 5 月日
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方):石家庄市德临房地产开发有限公司 承包人(以下简称乙方): 石家庄广电电力安装有限公司 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目临时用电工程 二、工程地址： 石家庄市槐安路南，香榭苑东侧。 三、工程内容:包括临电工程方案审批、施工图设计审批及施工图设计文件所包含的全部工作内容（外线部分、箱变部分、环网柜部分的全部内容，高压出线及计量、顶管施工、一进三出环网柜施工、630kva欧式箱变施工及低压出线计量和相关设备安装调试、验收、送电等）。 四、合同总价: 合同一次包干总价为人民币1150000元整，大写壹佰壹拾伍万元整。报价中应包括但不限于方案设计、施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、检测、验收、所有措施、保险、利润、税金政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。 五、工程工期： 1、总工期45日历天，合同签订后10天内办理完毕相关的施工手续并进场施工。
2、合同签订后3天内，按照总工期要求编制施工各节点进度计划。施工节点包括：外线部分、箱变部分、环网柜部分的土建工程完成时间，顶管施工完成时间，线路敷设完成时间，630kva箱变进场及安装时间，环网柜进场及安装时间，全部安装完毕时间，调试时间、竣工验收时间，正式送电时间，正式移交时间。 3、工程开工日期:2015 年5月日， 4、工程完工日期:2015 年月日； 5、如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： ①由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍； ②遇不可抗力而引起的延误。 如果乙方认为其有权提出工期顺延，应以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否给予工期顺延，但甲方不承担因顺延工期而产生的费用。 六：工程施工资质：要求送变电工程专业承包叁级以上资质（含叁级）。 七、工程承包方式 1、乙方负责安元嘉里项目临电的报装；图纸设计；图纸审批、临电工程的设备、电缆等设备材料采购、材料设备检测送审；负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理、土建工程、基础工程等一切与本工程相关的所有内容。 2、本工程承包方式为大包干工程：包报装、包设计、包审批、包工、包设备、包材料、包土建施工、包设备安装、包调试、包维护、包相关市政费用（绿化的补偿和道路的破除、恢复）、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续、包括管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的一切与工程有关的所有费用。 八、材料供应 本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明、认证和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问
甲方：北京XX集团有限责任公司 乙方：北京XX消防工程有限公司 为了保证乙方在XXX中心施工的顺利进行，本着双方平等互利的原则，经甲乙双方协商，签订本协议。 一、协议内容： 1、乙方按甲方施工现场临时水电布置调整二级箱以下临电施工方案及临时用水 方案，调整后符合甲方临电要求。乙方施工用水用电费用采用包干形式支付给甲方。乙方需加强现场用水电管理，服从甲方安排，确保用水用电安排，严禁浪费，如施工过程中甲方发现乙方违反用水用电管理规定，浪费水电情况，甲方有权视情况处以罚款。双方约定以上用水用电内容限于乙方开工至正式水电投入使用后，甲方临水临电设施拆除为止。 2、根据XX市环保部门收费标准，本工程应缴纳工程噪声排污费共计174800 元。由项目参建各方按合同金额分摊，经甲乙双方协商，乙方同意一次性向甲方缴纳一定的分摊费用，由甲方代为缴纳。 3、经协商，乙方不向甲方缴纳安全或质量以及任何名义的押金。乙方应加强本 单位在安全、质量等各方面的管理工作，避免发生事故。乙方的一切行为和后果均由乙方自行负责，与甲方无关。 4、经协商，乙方在本工程中的施工用水用电费和工程噪声排污费两项费用一起 的总包干价共计：元（大写：壹拾叁万伍仟元整）。 5、经双方协商确认，乙方向甲方缴纳了上述施工用水用电费和工程噪声排污费 后，甲方不再向乙方收取其它任何费用，乙方也不在向甲方缴纳任何名义的其他费用。 二、付款方式 双方确认，乙方分两次向甲方支付协议款。本协议签订后，乙方于2018年4月30前向甲方支付第一笔协议款计柒万元整（￥元）；2018年8月30日前支付第二笔协议款计陆万伍仟元整（￥元）元。甲方提供等额盖有财务章的收据。 三、协议生效与终止
编号：__________ 建设工程临时用水合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方：__________________________________ 乙方：__________________________________
甲方因____________ 工程需要临时用水, 乙方为甲方提供临水接驳及水表。为了明 确甲、乙 双方在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城 等有市供水条例》 关法律、法规，经甲、乙双方协商，订立本协议，以便共同遵守。 第一条用水地址、用水性质 1、供水地址为：___________________ 2、供水性质：施工用水。 第二条供水方式和质量 1、供水方式：乙方通过市政供水管网及附属设施向甲方供水。 2、供水质量：达到国家规定的工程要求及安全用水要求，满足施工需要的水质、水压。 乙方保证在计费总水表处的水压不低于MPa。 第三条临水接驳及水表安装 1、本合同签订五天内乙方应在规定的时间内将临时用水设施及水表安装在甲方指定的 位置。 2、安装所需材料由乙方提供，并达到国家规定的材料质量验收标准。 3、用水计量采用水表计量方式，水表安装时应登记注册。 4、本协议所涉及的管线埋设施工，需考虑埋设深度，必须保证不影响日后建筑主体 工程及景观、市政等配套工程的施工。 第四条合同价款及结算方式 1、施工临水接驳及水表总费用暂定为人民币___ 元整（具体以结算金额为准）。 2、合同签订一个月内甲方向乙方支付合同价款的10%。
施工用水用电协议 甲方:中国建筑第四工程局有限公司紫悦台花园项目部 乙方: 乙方需使用甲方临时水电,通过沟通协商,双方就水电费收取相关问题达成以下意见,形成本协议,以资共同遵守履行。 一.水电费用划分 乙方需缴纳的水电费包括:施工用水用电费、设备调试水电费、办公用电费及水电费分摊等。 二、水电费收取办法 1、乙方施工用水电费、设备调试水电费经综合考虑按施工合同总造价的__%元收取,即:______元X __% = ______元(施工合同总造价:_____ _元); 2、乙方办公室用电、仓库照明用电需在临电引入处装电表计量,甲方每月底派人员抄表记录。 三、水电费缴纳方式及时间 1、施工用水电费、设备调试用水电费按总数分三次收取,第一次收取时间为:_ __________________;第二次收取时间为:__________ _________;第三次收取时间为:___________________。 2、办公室用电,仓库照明用电费乙方每月以现金形式支付。 四、其他方面
1、施工用水用电甲方只提供用水用电接驳点,接驳点以后的管线由分包单位负责 安装拆除,临水临电管线不得妨碍其他专业施工,现场用电严禁私拉乱接,必须符合安全用电规范要求,生产用水排放必须有组织排放,,防止水患影响其他专业成品,在生产过程中应该严格保证消防储备水量,严禁从消火栓取水作为生产用水,一经发现,甲方将给予乙方200-500元的处罚,将从押金中收取. 2、施工过程必须杜绝水电的浪费,如甲方发现浪费现象将对乙方进行处罚,罚金最低1000元,最高5000元,将从押金中扣取。 3、施工结算造价如果比原投标价增加10%或以上,我部有权调整水电费收取金额。 4、如果施工阶段政府提高水电费标准,我部则按相应比例调整。 5、严禁在甲方指定的用水用电接驳点外进行乱拉乱接,一经发现,甲方将对乙方进行处罚,罚金最低1000元,最高5000元,将从押金中收取。 6、本协议一式三份。甲方执贰份、乙方执壹份,效力均等。 7、本协议自甲、乙双方项目负责人签字后生效。 8、收款单位:中国建筑第四工程局有限公司 开户行:账号: 9、未尽事宜,双方共同协商解决。 甲方:中国建筑第四工程局有限公司乙方: 紫悦台花园项目部
展示厅工程合同范本（工程施工行业） （文中蓝色字体有风险提示） 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：展厅布展设计及施工 4、建筑面积：约_____平方米 5、承包方式：包工包料、设计施工一体化
6、工程内容：布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO 设计表现制作等。 布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。 合同生效后，乙方在15日内完成方案设计优化，报甲方审核。 二、合同工期 1、开工日期：______年____月_____日； 2、竣工日期：______年____月_____日； 3、合同工期总日历_________天。 三、质量标准 布展质量标准：合格 四、合同价款 金额（大写人民币）：_________元整。 五、付款方式
1、合同签订后七日内应预付项目总款的30%。 2、方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。 3、内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在_____对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。 4、布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。 5、工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体（虚拟数字影院）、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）保修期满后两周内支付。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、补充协议书 3、中标通知书 4、招标文件、投标书及其附件 5、本合同专用条款 6、标准、规范及相关技术文件 7、施工图纸 8、明确双方权利，义务的记要、协议 9、工程报价单或预算书 10、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求 双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、甲方工作