地磅购销合同
合同编号：
买受人：中核华泰建设有限公司（以下简称甲方）
出卖人：新区恒尔电子仪器经营部（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，按照平等互利原则，甲、乙双方就材料采购有关事宜协商一致，订立本合同。
1. 合同最终数量和质量以甲方最终实际验收的数量为准；
2. 上表材料单价包括但不限于材料出厂价、包装费、运至指定交货地点的运费（江苏、上海区域运费包含在以上报价当中，其他地区根据距离另行商谈运输费用）、装卸费、安装调试费、吊装费及各种税费等与采购相关的一切费用。
第二条质量与技术要求
3.质量标准：地磅必须符合GB/T7724-1999标准要求。如不符合以上要求，乙方负责包退、包换、由此造成甲方工期延误等相关损失，由乙方负完全责任，一切费用由乙方承担。
第三条包装标准、包装物的提供与回收、运输
4. 包装标准：乙方对地磅保证经多次转运不散包、不变形、不损坏、质量不发生任何变化，如在运输过程中由于包装、运输等原因造成的损伤、变形或损坏，乙方承担一切责任和损失。
5. 包装物的提供与回收：由乙方提供，乙方负责回收。
6. 运输方式：乙方自行决定
第四条材料所有权及风险转移
8.地磅的所有权自乙方在本合同约定的交货地点或甲方通知指定的交货地点交付时起归甲方所有。
9. 材料毁损、灭失的风险由自本合同第七条约定检验期间届满之日起由甲方承担，经按第七条约定检验，质量不符合本合同约定时，毁损、灭失风险仍然由乙方承担。
第五条材料交付
10. 交付时间：以甲方书面通知要求为准。
11.交货地点：江苏泰兴市石桥花园一期南大门
11.1 乙方负责安装甲方书面通知的要求将设备配送到指定地点，并负责安装、调试。11.2 甲方有权根据需要另行指定其它交货地点，且第一条约定的材料单价及内容不变，但应提前 3 天通知乙方。
12. 交付方式
12.1 本合同材料交付采用实物方式交付，乙方负责设备运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的费用。
12.2 乙方交付材料时应同时提供出厂合格证明、质保书等技术资料，如有许可要求时还应当提供许可证，否则视为材料未交付。
12.3 材料交付并经甲方初验后，甲方材料验收人员在材料交付单据上签字并经甲方指定朱高峰、辛德祥、程浩三人同时签字确认。未经甲方指定确认人签字确认的交付单据无效，视为乙方未交付。甲方检验与签字确认不能免除乙方的质量责任。
第六条材料检验
13. 检验期间：甲方应当在收到材料之日起 3 日内对材料进行检验。
14. 检验方式：甲方指定交付检验。
14.1 数量、规格、型号可以当场检验；
14.2 质量可以进行二次检验
14.3 经检验材料规格、型号、数量或者质量不符合本合同约定时，甲方应将该情形在检验期间内书面通知乙方。
乙方对质量检验结果有异议时，双方可封存本批材料实物试样，共同选择并送甲方指定交付当地计量检测中心检验，检验费乙方先行支付。经检验确定质量存在问题时检验费由乙方承担，造成延期交付时，乙方承担延期交付违约责任。反之检验费甲方承担。
14.4 材料数量不符合约定时，乙方应补足差额；质量、规格型号不符合约定时，乙方应负责更换，造成迟延交付时乙方承担延期交付违约责任。
14.5 乙方拒绝补足数量、更换质量、型号规格不符合约定产品时，甲方有权就该部分材料解除合同，乙方承担违约责任。
14.6 乙方交付的产品质量、规格型号不符合合同约定时甲方有权拒绝收货，由此导致材料交付迟延时，乙方承担违约责任。
第七条价款支付与结算
15. 甲方按如下时间与方式向乙方支付合同价款：
15.1合货到安装完毕经调试合格、检定合格一次性支付完毕。
以上每笔款项支付前，乙方均应按甲方要求提供书面的请款单，并提前提供与每笔请款金额相等的货物销售发票，否则甲方不予支付。
16. 支付方式：[支票/汇票]
第八条权利瑕疵担保
17. 乙方保证对所提供的材料享有完全的所有权或者处分权。否则，乙方承担一切责任，并赔偿给甲方造成的一切损失。
18. 乙方保证对所提供的材料和技术文件不侵犯任何第三方的知识产权。否则，乙方承担一切责任，并赔偿给甲方造成的一切损失。
第九条合同的变更与解除
19. 合同履行过程中双方对合同的变更应当以书面的形式且经双方授权代表签字或双方盖章后生效。
20. 本合同未约定时，合同解除以《合同法》规定为准。
第十条违约责任
21. 迟延交付材料，每拖延一天应向甲方支付 500 元人民币的违约金。拖延超过 2 天，或者经甲方催告，在催告期内仍未交付的，甲方有权解除本合同。
22. 乙方交付材料不符合本合同约定质量、规格型号、数量导致合同全部或者部分解除，应向甲方支付或者合同总价 10 %的违约金。
23.如乙方单位单方面停止供货、无论何种原因、双方不愿协商或协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条争议的解决
24. 双方在合同履行中发生争议，可以协商解决，双方不愿协商或协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
中因联系差错造成损失时对方不承担责任。
第十二条双方约定的其它条款
无
第十三条合同效力与份数
25. 合同签订地点：深圳。本合同经双方签字或盖章生效。
甲方：中核华泰建设有限公司乙方：新区恒尔电子仪器经营部
法定代表人法定代表人
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日
代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用
存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、
汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方：乙方：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：
制冷工程承包合同 篇一：制冷(氨系统)工程承包合同 制冷工程承包合同 合同编号： 发包方：签订时间： 承包方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：①整套空调制冷系统设备的安装与调试； ②制冷系统的冷却水及冲霜给排水系统的安装与调试；③与制冷有关的电气设备、配电箱及电缆（设电缆桥架）的铺设安装；④制冷系统自动控制的安装与调试；⑤制冷管道保温工程、外防护及装饰工程等（福乐斯保温管）；⑥低温车间两氟机组吸排气管路的互换；⑦原氟压缩机组、蒸发冷、部分管道的拆除等安装改造及其他改造项目。 二、承包方式 1、采取包清工的承包方式，按《山东省安装工程价目表》（XX）所规定的主材由甲方供应，定额中包含的辅材类
由乙方承担。乙方中标后，可到工程所在施工现场，了解管道的远近距离等实际现场情况，并结合甲方提供的图纸，提供工程所需的主材规格型号（含阀件）及数量，由甲方代表确认后提前申购。 2、本合同所涉及辅料由乙方负责运输，费用由乙方承担。制冷系统未交付甲方使用前，相关材料均由乙方负责保管，并承担相关责任。 3、乙方负责购买的一切材料均需出具合格证明及材质单，经甲方复验合格后方准许施工； 4、甲方负责购买的一切材料，乙方必须协同甲方人员验收，并共同对材料质量签字确认，如甲方购买的材料存在质量问题，乙方必须在验收时提出，否则因材料不合格造成的一切损失均由乙方负责。 三、工程质量标准及其他相关技术要求 工程质量合格，按国家建筑安装工程技术、质量规范和操作规程进行施工及符合甲方要求。执行《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》SBJ12-XX、《现场设备、工业管道焊接 工程施工及验收规范》GB50236-98制冷设备安装标准。工程质量及主要技术要求如下： 设备安装: 各种氟压缩机等制冷空调设备，管道安装（包括试车及验收要求）应符
篇一：地磅基础工程土建合同 西马炭素地磅基础工程土建合同 甲方：四川都江堰西马炭素有限公司 乙方： 甲方将公司内地磅基础土建工程承包给乙方施工，经双方协商制定以下条款，双方共同遵守：第一条工程内容：地磅土建基础工程。 第二条工程造价决算方式 工程造价计算公式：见《西马炭素地磅基础项目及费用明细表》。 第三条工程款支付 本工程人工及材料款共计45000.00元（肆万伍仟圆整）； 工程竣工后由甲方一次性以现金方式支付给乙方，乙方出具相应发票。 第四条工期 本工程工期为10天，从开工之日起计。因天气等不可抗力因素影响时间顺延，但乙方应通知甲方。 第五条施工组织管理 1．甲方委派宁忠平为本工程管理负责人，代表甲方进行现场施工管理和监督。 2．乙方委派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理，乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员，乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。 第六条工程质量监督 乙方必须严格按设计要求施工，甲方指派现场管理代表对工程质量进行监督： 1．砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验； 2．钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的； 3．未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的； 4．不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的。 乙方因违反上述4条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量乘以80%作为应付工程款，其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。 第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同。 第八条合同履约金及违约处罚 合同签订后，在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同，且不支付任何费用。 第九条前期要求 乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，明白施工技术要求。 第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。 第十一条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 第十二条本合同甲乙双方签字盖章生效，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：四川都江堰西马炭素有限公司乙方(盖章)： 代表人：代表人： 2011年4月2日篇二：地磅房施工合同书1 地磅房施工合同书 甲方：*********公司 乙方：******* 身份证号码： 甲方将位于**镇******公司综合选矿厂的地磅房的建设施工工程经双方友好协商承包给乙方，
电子材料采购合同 近年来,随着现代化社会发展水平的不断提高以及科学技术的进步发展,电子材料的表面抛光技术得到较快发展。那么电子材料采购合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的电子材料采购合同范文，感谢您的欣赏。 电子材料采购合同范文一 甲方(采购方)： (以下简称甲方) 乙方(供应方)： (以下简称乙方) 甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方处采购等材料(或器材)。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条产品及价款 第二条供货时间 从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准(需提前通知)。 第三条质量要求 乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材 第四条运输、交货及收货 1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由承担。 2、交货地点：
3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。 第五条支付及结算方式 现金支付银行转账 2、结算方式：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的。留作为材料质保金，年后无息返还。 第六条违约责任 (一)乙方应负的责任 1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起 (二)甲方应负的责任 1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。 2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
粮食购销合同书范本 粮食购销合同书范文1甲方(订购方)： ____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________乙方(交售方)： ____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________甲、乙双方根据国家粮食购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原则下，经充分协商，达成如下协议。 一、甲方向乙方定购粮食____________________公斤(____市斤)。 1.品种： 2.订购数： 3.订购价： 二、合同订购的粮食质量、等级、水分执行国家规定标准。 三、合同订购的收购： 四、甲方必须做到及时收购，保证不借故压车、退车，做到认真执行国家质价政策，保证不压等压价。对乙方交售的粮食，结算形式不限，现金、转帐由本人任选。除农业税外，不代任何部门扣款，不打白条。 五、乙方必须做到按签订的合同订购品种、数量、种足种好各种作物，正常年景保证按合同规定的品种、数量交售。 遇灾可向甲方申请减免。
六、在执行本合同期间，乙方负责人(承包人)有变动时，由接替人继续执行本合同。 七、乙方交售粮食时，需携带本合同，每次结算，甲方要在合同的附表内给予记载。 八、本合同一式三份，甲乙双方、粮管所各一份。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 粮食购销合同书xx2甲方(购方)： 乙方(销方)： 甲、乙双方按的有关规定，经双方协商后，签订此合同。 一、产品名称： 二、生产年限： 三、质量标准： 四、储存指标： 五、数量：万吨整。 六、价格：元/吨。 七、总金额(大写)：。 八、包装、运输及小麦质量的具体要求： 九、交货时间：乙方供货时间自签订合同之日起，签订合同数量在1万吨以内(含1万吨)的，乙方须在年月底前完成粮食发运任务，签订合同数量在1万吨以上的，乙方发运截止时间为年月底。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-028448 冷库工程合同书(示范合同)
冷库工程合同书(示范合同) 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程. 2.工程地点： 3.工程合同价：元整 4.施工时间：年月日开工至年月日前完工。总工期天。 二、工程内容： 1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3.系统联动试机、降温。
三、工程质量标准及要求及验收： 1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2.库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式： 1.合同总价：元整。 2.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在年月日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1.甲方责任： （1）负责施工现场的三通一平、临时用电。 （2）提供乙方安装工人的住宿。 2.乙方责任： （1）严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。 （2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。 （3）坚持质量第一的原则，按合同规定的时间完成工程施工任务。 （4）该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责。 （5）乙方对其所承包的工程保修期为一年，一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换，并终身维修。 （6）乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。
------------ ---- 时磊Sr彳-------------- --- --- 电子地磅采购安装合同 购货方（甲方）：__________________________________________________ 供货方（乙方）：__________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下条款： 第一条：合同标的 1、供货明细见附页（品名、数量、规格、品牌、单价、金额）。 2、承包形式：本工程采用包工、包料、包工期、包工程质量和工程造价等一次性包 死的承包方式。 第二条：合同金额及付款方式 1、合同总价：甲乙双方约定，该合同总价款为人民币大写：_______________________________ （￥：____________ 元整）。 2、付款方式： 本合同生效七日内，甲方一次性向乙方支付合同总价款的30 % ，即人民币大写（￥：________ 元整）作为定金汇入乙方指定账户内，乙方收到甲方首付款之日起，须严 格按照双方合同标准在甲方规定的时间内完成生产，并将货物发往甲方工程所在地，货到工程地安装验收后，甲方再向乙方支付合同总价款的65 %即人民币大写（￥ : ______________ 元整），余款即合同总价款的5 %，即人民币大写（￥：________ 元整）作为质保金，在工程验收完毕后一年内付清。 以下是乙方公司的汇款资料卡号公户 名称：_______________________________________________________________________ 纳税人识别号：_______________________________________________________________ 地址、电话：_________________________________________________________________ 开户行及帐号：_______________________________________________________________ 个人帐号：__________________________________________________________________________ 注：以上合同总金额包含：税金、包装费、安装费、运杂费（包括产品运抵甲方工地现场后的卸车、吊装、合理放置等）、运输保险费、资料费、操作维护人员培训费、验收
采购 合 同 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 责任项目：
采购合同 甲乙双方经过协商一致，本着合作共赢之目的订立本合同，由甲方向乙方采购用于项目，合同金额为（含税、大写），小写：元（其中不含可抵扣增值税价款元，可抵扣增值税为元）。依据《合同法》及相关法律法规，为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，双方商定同意按如下条款和条件签订合同,合同签订时间： 2017 年11月8日，签订地点：市区，履行地点：市区。 第一条货物名称、型号/规格、数量及金额（清单另附） 第二条质量 乙方提供的产品应符合最新的国家、行业标准，以及合同约定标准，并符合甲方的使用要求与合同目的。 规格型号：详见货物清单。 （二）技术要求
执行GB13295-2013标准，压力等级PN25，内衬硅酸盐水泥，外涂层为锌涂层加高氯化聚乙烯防腐涂料。 第三条包装方式和包装品的处理： 乙方应根据买卖标的的性质与特点，采用符合国家或主管部门包装标准制作的，可以充分保障买卖标的的运输与吊装安全的包装物。该费用已经包含在合同价款中。 第四条交货方式： 1、交货时间：计划提前 7天通知。乙方接到通知后提前生产备货。 2、交货地点： 3、运输方式：乙方自理,费用由乙方承担 4、发票提供：乙方在规定时间内必须提供合法有效的全额（含装、运等费用）的发票，发票的开票单位必须为乙方单位，发票类型：增值税专用发票。 5、所有货物指定接收人为，其它人签字接收一律无效。 6、保险：乙方办理，费用自理。 第五条合同文件内容 以下文件是合同不可分割的部分 1、本项目招标文件； 2、中标人提交的投标书； 3、中标通知书； 4、合同履行过程中，双方签订的补充协议。 第六条供货及验收 货物到达甲方指定地点后，甲方作初步的规格型号、数量、外观等验收，该验收合格不应视为货物内在品质的合格，也不能因此免除出卖人的质量保证义务。在货物使用过程中发现的质量问题，甲方应及时提出，并采取措施防止损失的扩大。 若乙方对于甲方的验收结果或质量异议不予认可，则甲方可以单方选定具有相应资质的第三方检测机构进行检测，该第三方的检测结果对于双方当事人均有约束力，乙方对此不持异议。 甲乙双方按照招标文件约定，合同签订后按甲方规定的地点、时间交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据：制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书及与项目有关的技术资料等。货物运送至指定地点后，由甲方在三个工作日内负责验收，甲方可聘请相关部门和技术人员履行监督责任，对产品质量、数量及规格进行认可。
废品买卖合同范本 出售方（以下简称甲方）： 地址： 收购方（以下简称乙方）： 地址： 鉴于甲方在生产过程中产生废旧物品（以下简称“废品 ”），乙方有意收购其物品，双方经友好协商，就废品出售与收购事宜，达成一致意见，签订本合同，供双方遵照执行。 一、标的物 1、名称： 2、规格： 3、单价： 4、数量： 5、重量： 二、提货 1、乙方上门提货，乙方应在接到甲方通知后________小时之内或者甲方指定的时间自行组织车辆到甲方指定的废品仓库提货。 2、乙方提货时，由甲、乙双方共同对废品进行计量： （1）按件计量物品：由双方共同点数，双方确认无误后，签字或
盖章确认。 （2）按重量计量物品：在甲方监管下，乙方装车后到甲方地磅房双方共同过磅，确认数量、重量。 3、乙方自行负责废品的装卸、运输和安全，所需费用均由乙方自行承担，装卸、运输途中废品的毁损、灭失风险由乙方承担。 4、废品计量完毕，乙方缴纳废品收购款后，凭甲方开具的相应单据将废品运出厂，出厂时应接受甲方门卫的检查。 5、乙方上门提货人员限于乙方营业执照上的负责人或乙方书面授权的员工，乙方如需变更授权人员，应提前_______天以书面方式通知甲方，授权书应加盖乙方公章，否则甲方有权拒绝乙方提货。 三、结算 1、乙方应在提货之前预付废品收购款的_______%至甲方指定账号，每次乙方上门提货，双方对废品计量无误后，以书面形式确认废品收购款金额，乙方再支付剩余价款，否则，乙方不得将废品运出厂。 2、如乙方以现金交付废品收购款，应在确认废品数量后，将废品收购款交至甲方财务单位并取得加盖公章的收据，否则，不得将废品运出厂。 四、废品处理 1、甲方根据本合同出售给乙方的废品均为已经使用过的废弃物品，甲方不保证所销售的废品是可用的，不对其安全、质量或技术性能负责，无论乙方将废品用于何种目的，甲方均不承担任何责
冷库定做安装及调试合同书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议： 第一部分：产品购销 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量 1、名称：成套冷库 2、商标：见附件；要求温度控制范围在：保鲜库±5℃.冷藏冷库-18℃。 二、安装及调试地点： 三、运输费用：乙方 四、甲方负责协调相关关系、保证乙方正常的施工时间。 五、甲方必须把主电源线送到冷库控制箱。 六、甲方必须把水路接到指定位置。 七、组织具有施工经验丰富的施工队伍，负责本工程具体施工，保证安装质量及系统功 能使用正常，并保证制冷系统运行平稳、高效。乙方负责处理因安装引起的质量问题。 八、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各设备、管线。 九、在施工过程中，乙方必须按国家有关劳动法规、条例规定的要求进行施工，甲方不负安 全责任，安全责任由乙方自负。 十、乙方必须遵守甲方现场管理的各项制度。 十一、工期 1、开工时间：合同签订后七天施工。 2、竣工时间：以开工之日十日内完工。
3、由于下例原因造成工期延迟，乙方不负责： 4、甲方原因：如施工水、电及场地等原因，因甲方工程变更原因或其因甲方原因成的工期 延迟。 十二、质量管理、验收： 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称经双方认可后方能施工。 2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊性质量要求，双方应确定增加费用，需 另签订补充合同。 3、工程竣工后，甲方按乙方提交的竣工验收报告验收。 十三、付款方式 1、合同签订后，甲方即付给乙方工程总额款的20%，即人民币大写： （）元整，小写：（￥） 2、设备到场后，甲方付乙方工程总额款的60%，（支付承兑） 即人民币大写（）元整，小写（￥） 3、设备安装调试完毕后，甲方付乙方工程总额款的10%，（支付承兑） 即人民币大写（）元整，小写（￥） 4、设备安装调试完毕后，剩余10%保修期满后一次 十四、保修： 1、保修内容、范围：全部合同设备及管路系统。 2、保修期内的维修人员差旅费由乙方承担。 3、工程保修期限为壹年整，工程竣工经甲方在验收单上签字生效。（易损件及制冷剂除外）。 4、其它约定事项：冷库自验收合格之日起免费质保壹年；压缩机按沈阳谷轮公司质保条例执行。 乙方负责将三相四线电源，水源接至电控箱，压缩机，水池和土建地平由乙方负责，冷库设备须由专人负责管理，由于人为操作不当；管理保养不善造成压缩机缺油，电源缺相等又没采取相应措施使压缩机损坏，由乙方负担材料费及维修费用，注合同按清单为准。 7、保修期满后，乙方仍会本着友好合作的精神，对保修范围内出现的问题，将根据甲方需要派 人维修，收取成本费用。 十五、售后服务 1、可提供的优惠条件： （1）工程保用期：验收合格后12个月内。 （2）冷冻设备保用期内设备验收合格12个月，即本保修期内设备因产品质量问题，由我方免费提供服务。 （3）免费提供技术指导安装及设备调试服务。 （4）终身优惠价提供局部易损部件，并协助用户进行机组大修。 （5）为使用方便培训两名技术操作人员，免收培训费。 （6）为使用方便提供机组的保养服务。 2、服务内容： （1）技术人员到现场调试时对用户操作人员进行现场讲解和现场操作培训，使用操作人员具有独立操作能力。 3、服务保障： 公司接到报修电话，维修人员将在2-5小时内赶到现场，一般故障24小时内解决。联系电话： 十六、争议和纠纷处理： 1、本合同在履行期间，双方发生争议时在不影响工程进度的前提下，甲、乙双方可以协商
石料购销合同 甲方： 乙方：平乐县二塘镇牛角江口采石场 经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方购买石料，为明确双方的权利义务，签订本合同以兹双方共同遵守。 一．供货地点、方式及计量方式： 1、交货地址：甲方站内料场 2、供货方式：乙方负责运输 3、计量方式：以甲方站内地磅过磅数为准 二．供货单价： 1、1-3渣、2-4渣、1-2渣，均为41元/吨。 2、0-8渣，32元/吨。 3、石粉，50元/吨。 三．质量要求： 乙方货到甲方场地后，甲方验收合格后过磅，甲方人员签收后视为乙方货物质量合格。如甲方认为乙方石料不合格，甲方可拒收，甲方应通知乙方来查验石料质量，双方现场查验，若合格，甲方收货；若不合格，乙方把石料运回。 四．价格变动通知： 双方价格若因市场原因需调价，必须提前15天通知对方，若对方书面认可，则在书面调价之日执行新价格。若对方不予认可，则双方暂时中止合同，待双方达成一致后再重新履行合同。 五．运输费用及费用负担： 运输费由乙方承担。 六．货款的支付及结算： 1、每个月的15日甲方结清乙方上月供货货款，但乙方需在每月5日前将上月供货品种、数量、金额提供给甲方审核。甲方需在5日内审核完毕，如有异议则双方在4日内核对清楚。 2、双方商定以甲方过磅单作为甲、乙双方结算依据。。 3、乙方收到甲方货款3日内将发票交予甲方。 七．其他约定： 1、双方如因不可抗力的原因，不能收货或者供货时，应及时通知对方。 2、甲方保证阳普公路至甲方场地道路畅通，若因道路原因引起的纠纷由甲方负责解决。 3、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了 时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
政府采购服务类合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
政府采购服务类合同亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目 项目编号：BZCG［2017］146号 亳州市公共资源交易中心 二○一七年十二月
亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目合同 项目编号： BZCG[2017]146号 甲方：亳州市城市管理行政执法局电话： 乙方：上海环境卫生工程设计院有限公司电话： 见证方：亳州市公共资源交易中心电话：0558-******* 甲方通过见证方组织的采购活动，经谈判小组的认真评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同： 1、合同文件 下列文件是构成合同不可分割的部分： （1）单一来源采购文件及补充文件；（2）响应文件；（3）成交通知书等。 2、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与有关规定相一致。 3、采购内容及服务要求 亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目，包含对亳州市生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的监管。具体采购内容及服务要求详见附件。 4、合同金额 根据单一来源采购文件的要求和乙方承诺，合同金额为人民币壹佰玖拾捌万陆仟元整（￥1986000.00元）。 5、付款条件 监管服务费用分2期等额支付，每半年期满支付一次，成交人在收到季度考评结果后办理申请资料，采购人收到成交人
提交的申请资料和发票后15个工作日将应付价款直接支付至成交人基本账户。 6、服务期（工期） 成交供应商在签定合同后， 365日历天内完成。 7、质量保证 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。采购人按照采购文件、技术要求中所述的质量严格执行。 8、服务承诺 按甲方的要求和乙方响应文件中的承诺执行。 9、合同纠纷解决方式 在本合同执行中所发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法加以解决，如得不到解决，则应申请仲裁。仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向亳州仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。 10、合同生效 本合同经三方授权代表签字盖章后生效。本合同一式六份，甲乙双方、市公共资源交易中心、市公管局、市财政局国库科及甲方财务部门各执一份。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 11、未尽事宜 未尽事宜，经双方及见证方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： 单位盖章：单位盖章： 代表签字：法定代表人签字：
钢材购销合同 供方：厦门霞来贸易有限公司签订时间：2016年03月20日需方：管义安签订地点：厦门市思明区 供、需双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法 规，就下列产品购销事宜达成如下一致协议： 一、货物名称、材质、规格、生产厂家、数量、单价 二、供货方式、供货地点及包装标准 1、供方送到需方指定地点。 2、需方不接收货物或未按时接收货物的，由此造成的损失由需方自行承担。 3、包装标准：捆扎包装。 三、数量验收 1、结算数量按实际验收数量确定。 2、数量验收办法：螺纹钢按理论计算方法（以钢厂每件理计重量乘以所供件数 为准）验收；线材、盘螺以过磅方法验收。 3、需方接收货物的同时验收数量，有异议须当场提出，当场未提出的，视为无 异议。 4、争议处理：因线材、盘螺数量发生争议，双方同意送至共同认可的第三方 地磅进行复验。若磅差在千分之三以内，则以供方提供的数量为准，由此产生 的一切费用由需方承担；若磅差在千分之三以外，则以该机构的复验结果为准， 由此产生的一切费用由供方承担。 四、质量验收 1、需方应按国家有关规范要求进行质量检测合格后使用，如有质量异议，应在 接收货物后十日内向供方提出。需方超过十日未向供方提出的，视为对质量 无异议。因使用未经检验的产品造成损失的，由需方自行负责。 2、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交厦门市建筑工程检测中心站进
行检验，并以该机构的检验结果为准。若质量符合备注约定标准的，因此而发生的费用均由需方承担；若质量不符合备注约定标准的，因此而发生的费用均由供方承担。 五、有权验收人 货到需方指定地点后，由需方有权验收的验收人签名验收，并将验收单据提交供方作为验收凭证，该验收人签名字样为（）。需方应保证按上述字样签收，否则仍视为已验收。需方变更验收人的，应书面通知供方，并提交变更后的授权验收人的签名字样。上述通知应在供方送货前作出，否则供方有权不供货，因此多产生的费用由需方承担。 六、结算方式 1、款到发货。 2、本合同第一条约定的单价是指货到工地包卸车价。 该单价有效期为签订当日。超过此有效期限，若双方无异议，以上单价继续有效。. 3、付款方式：转帐支票、银行汇票、银行汇款或供方认可的银行承兑汇票。若以银行承兑汇票付款的，贴息费用由需方承担。 七、争议解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方一致同意提交厦门仲裁委员会适用简易程序进行仲裁，双方另有约定的除外；并由违约方承担对方因本次仲裁所支付的一切费用，该费用包括但不限于差旅费、仲裁费用、律师费用等。 八、本合同自双方盖章之日生效。本合同壹式贰份，供方壹份,需方壹份，每份均具有同等法律效力。
地磅购销合同 合同编号： 买受人：中核华泰建设有限公司（以下简称甲方） 出卖人：新区恒尔电子仪器经营部（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，按照平等互利原则，甲、乙双方就材料采购有关事宜协商一致，订立本合同。 1. 合同最终数量和质量以甲方最终实际验收的数量为准； 2. 上表材料单价包括但不限于材料出厂价、包装费、运至指定交货地点的运费（江苏、上海区域运费包含在以上报价当中，其他地区根据距离另行商谈运输费用）、装卸费、安装调试费、吊装费及各种税费等与采购相关的一切费用。 第二条质量与技术要求 3.质量标准：地磅必须符合GB/T7724-1999标准要求。如不符合以上要求，乙方负责包退、包换、由此造成甲方工期延误等相关损失，由乙方负完全责任，一切费用由乙方承担。 第三条包装标准、包装物的提供与回收、运输 4. 包装标准：乙方对地磅保证经多次转运不散包、不变形、不损坏、质量不发生任何变化，如在运输过程中由于包装、运输等原因造成的损伤、变形或损坏，乙方承担一切责任和损失。 5. 包装物的提供与回收：由乙方提供，乙方负责回收。 6. 运输方式：乙方自行决定
第四条材料所有权及风险转移 8.地磅的所有权自乙方在本合同约定的交货地点或甲方通知指定的交货地点交付时起归甲方所有。 9. 材料毁损、灭失的风险由自本合同第七条约定检验期间届满之日起由甲方承担，经按第七条约定检验，质量不符合本合同约定时，毁损、灭失风险仍然由乙方承担。 第五条材料交付 10. 交付时间：以甲方书面通知要求为准。 11.交货地点：江苏泰兴市石桥花园一期南大门 11.1 乙方负责安装甲方书面通知的要求将设备配送到指定地点，并负责安装、调试。 11.2 甲方有权根据需要另行指定其它交货地点，且第一条约定的材料单价及内容不变，但应提前 3 天通知乙方。 12. 交付方式 12.1 本合同材料交付采用实物方式交付，乙方负责设备运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的费用。 12.2 乙方交付材料时应同时提供出厂合格证明、质保书等技术资料，如有许可要求时还应当提供许可证，否则视为材料未交付。 12.3 材料交付并经甲方初验后，甲方材料验收人员在材料交付单据上签字并经甲方指定朱高峰、辛德祥、程浩三人同时签字确认。未经甲方指定确认人签字确认的交付单据无效，视为乙方未交付。甲方检验与签字确认不能免除乙方的质量责任。 第六条材料检验 13. 检验期间：甲方应当在收到材料之日起 3 日内对材料进行检验。 14. 检验方式：甲方指定交付检验。
编号：GR-WR-73855 电子设备采购合同模板常 用版 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电子设备采购合同模板常用版 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》的要求，本着平等互利的原则，经双方协商同意签订本合同。 一、合同标的 1、商品名称： 2、单价： 3、商品数量： 4、总金额： 二、货品质量要求及乙方对质量负责的条件和期限 1、乙方提供的货品必须符合中华人民共和国国家安全
环保标准以及该产品的出厂标准。 2、乙方提供的货品必须是全新的机器（含零部件、配件、随机工具等）。 3、乙方对所供设备提供_______年的免费保修。在保修期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的质量或故障问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的所有费用。乙方不能修理或不能调换，均按违反售后服务承诺处理。 三、交货及验收 1、交付使用时间：_______年_______月_______日前。 2、乙方应将所供货品的产品使用说明书、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。 3、交货地点：_______。 4、货物的验收：设备现场安装过程，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。 四、付款方式 1、甲方需支付乙方设备订金款项的_______%合计。 2、经验收合格后_______个星期内甲方一次性支付给乙方全部项目款的_______%。
脚手架购销合同 需方（甲方）：哈尔滨金利安脚手架有限公司 法定代表人：薛刚 供方（乙方）： 法定代表人：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1、所订产品如下: 共计：Y 696230.00 元（含税金）大写人民币：陆拾玖万陆仟贰佰叁拾元整 2、付款方式： （1 ）、合同总价：出96230.00元（含税金）大写人民币：陆拾玖万陆仟贰佰叁拾元整 （2）、结算方式：本合同签订后，甲方在三日内一次性向乙方支付全款出96230.00元（含 税金）大写人民币：陆拾玖万陆仟贰佰叁拾元整 全款到账后，乙方需在三日内发货，（乙方支付运费，甲方负责卸货）；其余价款每批货物送 到甲方接货地后，甲方需在三日内支付货物全部价款，直至合同履行完毕。 3、提货方式：配货车送甲方所在地，运费由甲方承担，甲方接收货物后，签发回批单。 4、合理损耗及计算方法：地磅检斤，合理磅差为 3 %。以内。 5、违约责任： （1）、在本合同履行期内，（除乙方欠款外）任何一方不得以任何理由终止或解除合同。 （2）、如需方付款超过约定期限 1 0天，供方有权单方终止合同，由此产生的损失由需方 全部负责。供方必须按需方约定及时供货，否则应承担相关责任（由天气、交通、需方欠款 原因造成的除外）； 6、本合同在履行过程中如发生争议，由合同各方协商解决，协商不成的，由需方所在地人 民法院管辖。
7、其他约定事宜：本合同未尽事宜，双方协商解决，以书面补充合同为准。8本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方：哈尔滨金利安脚手架有限公司乙方： （签字盖章）（签字盖 章） 电话：电话： 传真：传真： 法定代表人：法定代表人： 开户行：汇款名称： 账号：农行卡号： 本合同签订日期：年月日
文件编号：RHD-QB-K4322 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 冷库工程合同书标准版 本
冷库工程合同书标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程. 2.工程地点： 3.工程合同价：元整 4.施工时间：xx年xx月xx日开工至xx年xx
月xx日前完工。总工期天。 二、工程内容： 1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3.系统联动试机、降温。 三、工程质量标准及要求及验收： 1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2.库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式：
1.合同总价：元整。 2.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在xx年xx月xx日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1.甲方责任： （1）负责施工现场的三通一平、临时用电。 （2）提供乙方安装工人的住宿。 2.乙方责任： （1）严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。 （2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。 （3）坚持质量第一的原则，按合同规定的时间
编号：HL202079886 国内采购合同电子版本 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
国内采购合同 甲方：________________ 乙方：________________ 根据《中华人民共和国合同法》及________________号的招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、供货货物名称及规格型号、数量、价格等 二、货物质量要求 1．乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。 2．乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。产品必须具备出厂合格证。 3．乙方货物如有质量问题而发生争议，由使用单位所在地商检部门进行质量鉴定。鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 三、送货及验收 1．送货地点：________________________ 2．送货时间：________年_____月_____日前。 3．乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门及安装。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 保温材料购销合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
以下是关于《保温材料购销合同范本》，供大家学习参 考！ 合同编号：：需方：供方甲乙双方本着平等互利、 自愿合作的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同 法》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。 一、产品名称、规格型号、生产厂家、数虽和金额产品 名称规格型号生产厂家单位数虽单价总金额备注合计总金额人民币： 二、质虽要求和技术标准本合同项下的沥青产品为沥青，其品质应符合交通部颁发的标准jtgf40-XX 《公路沥青路面施工技术规范》执行，具体的技术指标详见附件。 三、交货地点、方式和期限交货地点及方式：交货地点为；乙方按照甲方的要求负责送货至甲方指定的地点。 交货期限及数虽：乙方应在年月日前供应沥青材料吨; 甲方视施工需要将每批次需要的数虽提前天通知乙方，乙 方应及时按照技术规范组织生产和供应沥青材料。 四、运输方式及费用承担乙方采用 汽车运输的方式送 货至甲方的指定地点，乙方采用的汽车运输应为沥青专用罐 车装运，运输过程中应采取有效的保温措施。乙方承担沥青 中转及运输过程中的一切费用。其他运输方式的约定： 五、合理损耗及计虽方式沥青交货数虽的确定原则以
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 冷库工程合同书(合同示范文 本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
冷库工程合同书(合同示范文本) 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程. 2.工程地点： 3.工程合同价：元整 4.施工时间：年月日开工至年月日前完工。总工期天。 二、工程内容： 1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安
装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3.系统联动试机、降温。 三、工程质量标准及要求及验收： 1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2.库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式： 1.合同总价：元整。 2.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在年月日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1.甲方责任： （1）负责施工现场的三通一平、临时用电。 （2）提供乙方安装工人的住宿。