第五章建设工程勘察设计合同管理教学要求：掌握勘察设计合同管理的基本内容
教学时间：1课时
一、勘察设计合同的订立
公路工程勘察设计合同是业主与设计人通过招标投标的方式为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利义务关系的协议。
1．合同书及附件（含澄清文件，如需要）；
2．中标通知书；
3．投标书；
4．勘察设计合同专用条款；
5．勘察设计合同通用条款；
6．勘察设计技术标准与规范；
7．勘察设计工作量及报价清单表；
8．勘察设计工作量及报价计算说明；
9．项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
10．勘察设计工作大纲。
组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以上面所列先后顺序为准。
勘察设计合同订立的依据是：《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条条例》、《公路工程勘察设计管理办法》、《公路工程勘察设计招标文件范本》。
二、勘察设计合同的履行
㈠业主的责任与义务
1．合理的设计周期
业主应严格履行基本建设程序，根据公路工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期。原则上，每公里初步设计周期为6个月（含全部外业和航测），施工图设计周期为9个月。
2．提供设计依据资料
业主应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段（工可报告或初步设计）的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。
3．提供必要的现场工作条件
在设计人员进入现场进行勘察作业时，业主应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助。
4．勘察设计成果的审查和报审
业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责初步设计、技术设计（如需要）和施工图设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答。
5．勘察设计成果的保护
除合同另有规定外，业主应保护设计人的投标书、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，业主对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅
自修改、复制或向第三方转让或用于该合同以外的项目。
6．勘察设计费用支付
7．其他
㈡设计人的责任与义务
1．遵守设计规范、标准，提供真实、准确、可靠的设计文件，保证设计质量
⑴ 设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，以及项目所在地省（自治区/直辖市）关于公路工程勘察设计方面的文件、规定，完成勘察设计工作。
⑵ 设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计。节约资源，保护环境，充分发挥公路工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
⑶ 设计人应按照交通部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作，并对勘察设计质量负责。
⑷ 设计人提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠，并根据勘察测量成果文件进行设计。
2．对设计文件的要求
⑴ 设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。
⑵ 设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求。
⑶ 设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求。
⑷ 设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护的要求；
⑸ 设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。[注：这是我们国家的规定，在一些欧美国家，设计单位是可以指定产品品牌和产生厂家的。]
⑹ 根据项目特点制定的勘察设计技术要求。
3．对各阶段设计的要求
⑴ 对初步设计的要求
① 设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。
② 设计人的初步设计文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及业主的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。
③ 初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图图设计文件、施工招标文件和控制建设项目投资的依据。
⑵ 对技术设计的要求
若业主或业主上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据业主要求，按交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，其费用已包含在相应报价之中，业主不另行支付。
⑶ 对施工图设计的要求
① 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受业主及业主上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。
LOGO 建设工程勘察设计合同(样式 一) WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程勘察设计合同(样式一) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：____________________ 承包方：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程名称__________________; 工程地点__________________; 工程规模__________________; 工程投资__________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： 3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术
文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本
建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形
合同编号： 工程勘察设计合同 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式： / 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责 2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察中间成果报告，年月日提交经审查通过的最终勘察报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇不可抗力影响时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准，以①预算包干( );②以综合单价包干，按实际完成工作量(需经发包人现场工作人员审核确认)结算( )方式计取收费。本合同未约定及国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费的综合单价为元/m，预算总价为人民币￥元(大写 )。在勘查人提交经有资质的审查机构审查通过的勘察成果资料后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;主体结构验收通过后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;竣工备案通过后14天内，发包人付清余下的勘察费用。 4.2.3勘察过程中，如发包人书面通知勘察人委托任务变更导致工作量发生变化的，经
业主：（以下简称甲方） 承接方：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担_________省“_________”项目__________________的勘察设计任务。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》等有关规定,结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察测量设计工作，经双方协商一致，达成以下协议，供双方共同遵守。 第一条项目名称与建设标准 1.1、项目名称：__________________ 1.2、合同范围 项目设计路线全长约_________ km。 1.3、设计标准 A、公路等级：_________，设计行车速度_________公里/小时。 B、路基宽度_________米，路面宽度_________米；路面为_________路面，结构层: 20cm级配碎石+15cm水泥稳定碎石+4cm沥青混凝土下面层+2.5cm沥青混凝土上面层。 C、桥涵设计荷载：_________。 1.4、设计依据 A、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）； B、《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）； C、《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）； D、《公路水泥砼路面设计规范》（JTG D40-2002）； E、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）； F、其他部颁设计技术规范及部、省、市公路勘察设计管理办法。 第二条工作内容 2.1、乙方承担测量、施工图设计及预算编制以及工程建设期间的后续服务任务。
2.2、乙方向甲方提供设计文件（含一阶段施工图设计、施工图预算）共_________套。 第三条工程总价款及付款方法 经甲、乙双方商议，勘察设计费：道路测设里程_________公里，包干__________________元[￥_________元]；桥梁 1座，设计费__________________元[￥_________元] 。合计人民币__________________元[￥_________元]。付款一次进行：在乙方交付全套设计文件时，甲方一次性付清乙方全部设计经费。 第四条工期 乙方应在协议签定后立即组织人员进场，并按甲方的要求于________年____月____日前提供通过评审的一阶段施工图设计文件_________套。 第五条双方责任 5.1 发包人责任 5.1.1发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 5.1.2 发包人协助设计人处理在本项目勘察设计过程中出现的各类矛盾纠纷。 5.2 设计人责任 5.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第四条规定时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。 5.2.2 负责协助发包人完成合同项目的设计方案评审及施工图审查工作。 5.2.3设计人交付设计文件后，按照发包人组织审查的评审意见，对设计文件进行修编工作，设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 第六条其它事宜 6.1、如因甲方变更本合同的设计内容，需另行签定合同。 6.2、其它未尽事宜双方另行协商解决。
公路工程施工合同管理要点分析 摘要：公路建设项目战线长、作业面广，地质条件复杂多变，并且施工期间存在许多不可预见因素。施工企业必须抓住公路工程的特点，做好公路工程的合同管理工作，以保证工程顺利实施并为企业争创最大经济效益。本文提出了公路工程施工合同管理中存在的问题，分析了加强合同管理要点及措施。 关键词：公路工程施工合同管理要点措施 公路工程施工合同是经济合同的一种。是发包人和承包人为完成商定的工程建设项目的目标和目标相关的具体内容,明确相互权力与义务关系的协议。公路工程施工合同把技术、经济、法律三者科学的结合在一起, 它是订立合同当事人在工程建设中的最高行为准则,经济活动的依据,明确各方权利和义务,协调工作关系, 以及解决合同纠纷的依据,达到顺利完成工程目标管理的重要内容之一, 加强公路工程施工合同管理,规范、完善工程合同,做到管理依法, 运作有序, 有利于在工程建设中,做好公路工程的质量、工期、投资三大控制,规避风险,减少不必要的扯皮、纠纷和经济损失, 确保按期完成公路工程目标和任务。 一、公路工程施工合同管理中存在的问题 目前，我国公路建设市场尚不发达，施工企业普遍缺乏对工程施工合同管理的正确认识。很多承包商签订了工程合同，但由于对合同管理缺乏全面认识，往往导致建设施工合同执行过程困难，甚至产生严重违约，而索赔又无据可依，导致不必要的经济损失。现阶段，公路工程施工合同管理中存在的主要问题有: 1、不重视合同管理体系和制度建设 一些施工企业只重视项目的前期投标工作，一旦工程拿到手就疏于施工合同管理。合同管理制度不健全，没有形成一套系统的合同管理办法。虽然企业制定了相关的合同管理制度，但制度形同虚设，没有得到严格的贯彻执行，合同归口管理机制不完善，部门之间职责不清，分级管理机制不到位，自上而下、自下而上没有形成一套系统的合同管理体系，缺少对合同管理必要的审查和有效的监督，使合同管理流于形式。 2、合同意识淡薄，缺乏专业的合同管理人才 合同当事人合同意识淡薄，不严格按照合同办事。合同由项目经理、项目总工及项目工程师管理，不能对工程合同进行有效的动态管理。出现问题后不能依照合同解决，而是习惯于找领导协调，即便是正当的索赔也不能理直气壮的提出。另外，没有设立合同管理部门，缺乏专业的合同管理人才。大多数项目管理机构都未设立合同管理部门，缺乏可行的有效的动态合同管理制度和具体的操作流程，不能对工程进行及时的跟踪和管理，极大地影响了我国的施工企业合同管理水平的提高。
编号：HT-202146375 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 建设工程勘察设计合同范本(三) Other special terms will be listed bellow.
建设工程勘察设计合同 工程名称：_______________________________ 委托单位：_______________________________ 设计单位：_______________________________ 设计编号：_______________________________ 合同编号：_______________________________ 订立合同双方： 建设单位：__________________，以下简称甲方； 设计单位：__________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________ 二、甲方的义务
1．甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。 甲方在____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1．乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在_______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计
**高速公路工程勘察设计合同书 **公司 **设计院
二○二○年二月
目录 一、合同书及廉政合同 二、中标通知书 三、投标书（另装册） 四、《**公路工程勘察设计招标文件》合同专用条款 五、《**公路工程勘察设计招标文件》合同通用条款 六、《**公路工程勘察设计招标文件》技术标准与规范 七、勘察设计工作量及报价清单表（另装册） 八、勘察设计工作量计算及报价计算说明（另装册） 九、勘察设计工作大纲（另装册）
**高速公路工程 勘察设计合同书 业主：**公司 设计人：**设计院 本合同书由**公司（以下简称“业主”）与**设计院（以下简称“设计人”）于2020年2月5日在**签署。 由业主发出的《**公路工程勘察设计招标中标通知书》，接受了设计人以人民币元整（￥：元整）为**高速公路工程勘察设计（）（以下简称“本项目”）所做的投标。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经业主与设计人协商一致，双方达成如下条款： 第一条下列文件应作为本合同书的组成部分： （一）本合同书及廉政合同； （二）中标通知书； （三）投标书； （四）《**公路工程勘察设计招标文件》合同专用条款； （五）《**公路工程勘察设计招标文件》合同通用条款； （六）《**公路工程勘察设计招标文件》技术标准与规范；
（七）勘察设计工作量及报价清单表； （八）勘察设计工作量计算及报价计算说明； （九）项目负责人及项目主要参与人员的基本情况； （十）勘察设计工作大纲。 第二条上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。 第三条本合同勘察设计的主要内容和范围是桂三高速公路工程 段及本段内包含的连接线（含路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、绿化、交通工程及沿线设施等），包括初步设计及概算、施工图设计及预算文件编制、后续服务和现场配合服务等（其中交通工程及沿线设施范围仅包括“安全设施两阶段设计以及初步设计阶段的房建工程”）。 第四条设计人应按以下的勘察设计周期提交相应文件： （一）在2020年6月30日前提交初步设计文件（区交通厅预审）； （二）在2020年8月30日前提交全线征地拆迁用地图； （三）在2020年10月30日前提交施工图设计文件。 若本项目路线方案发生大变动，上述文件的提交时间可相应推后，双方另行协商提交文件的具体时间，但设计人应按照所商定的具体时间尽快完成全部勘察设计工作，不得延误。 第五条业主和设计人双方的责任和义务及违约条款除应遵照勘察设计合同专用条款和通用条款的规定外，还应履行以下责任和义务：（一）无论设计进行到何种程度，在符合国家法律法规以及行业标准
公路工程合同协议书 （副本） 工程名称：禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段 发包人：禹州市交通运输局 承包人：河南鸿盛建筑工程有限公司
日期：2017年11月13日 公路工程合同协议书 禹州市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称），已接受河南鸿盛建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段，为梁北镇苏王口村公路工程项目。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款； （7）通用合同条款； （8）技术规范； （9）图纸； （10）已标价工程量清单； （11）承包人有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书； （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （13）施工组织设计安排； （14）项目监理委任书； （15）农民工工资支付承诺； （16）发包人下发的管理文件； （17）其他合同文件。 3.上述文件互相补充和解释，如有不明确和不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）玖拾柒万零贰佰贰拾伍元整（￥97022 5.00元），最终结算费用以财政审核为准。 5.承包人项目经理：陈光。技术负责人：张守乾。 6.工程质量符合合格标准。
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
工程勘察设计合同3篇 新完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程勘察设计合同3篇新完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程勘察设计合同样本一 委托方(甲方)：_______________ 地址：____________邮码： ____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方(乙方)：_______________ 地址：____________邮码： ____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________
公路工程进度、计量、合同管理监理内容 本文为公路工程进度、计量、合同管理监理内容：从工程进度监理的基本工作，工程进度监理的基本工作，进度计划的审批，工程进度计划的检查、调整，工程进度计划的延期和延误，进度控制的其它手段等方面进行描述。 公路工程；进度；计量；合同管理；监理内容 一、工程进度监理的基本工作内容 1、监理工程师进度控制的主要方式是由承包人提交的各种进度计划，对承包人提交的各种进度计划进行审查和批准，并根据对现场工程实施情况的经常检查，要求承包人对进度计划做出必要的调整，以保证进度目标的实现。 2、监理工程师对承包人进度计划的审查和批准，是以合同工期为前提，从总进度计划的审查和批准开始到年进度计划、（季）月工作计划的审查与批准的顺序进行；在批准的总进度目标内，承包人提交逐年的年进度计划，在批准的年进度计划的框架内承包人提交（季）月工作计划。监理工程师的审查与批准，实际上是审查与批准承包人进度目标的逐级分解、细化的过程。 3、监理工程师对承包人进度计划实施情况的检查以及要求承包人实施的进度计划做必要的调整，则与前述顺序相反，是从（旬）月（季）工作计划的检查和调整开始，到年进度计划的检查和调整，最终必须达到
承包人在总进度计划中对进度目标所做的承诺。监理工程师对进度目标的控制是从月工作计划开始，对各阶段进度目标的逐步控制来保证总目标的实现。 4、进度控制必须随时对现场实施情况进行检查，发现现场进度与计划进度之间的差异应及时地要求承包人进行调整，实现动态控制。一般月进度的延续，原则上对其进行调整并赶上目标要求的时间不应超过三个月（一季度），一般不不应出现跨年度的进度延误，一旦出现跨年度的进度延误，如受到气温、雨水、台风等季候影响，会受到许多因素制约，从而影响到总进度目标。 二、工程进度监理的基本工作 1、总体工程计划的编制 承包人在接到中标通知书后应在合同规定的时间内向监理工程师 递交工程总体进度计划，该计划内容包括： （1）工程项目的合同工期，工程进度安排，网络计划及关键路钱。 （2）完成各单位工程及各施工阶段所需的工期，最早开始和最迟结束的时间。 （3）各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估量。 （4）各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量。
第五章建设工程勘察设计合同管理 了解：设计合同的违约责任。 熟悉：发包人应为勘察人提供的现场工作条件；设计合同的生效、变更与终止。 掌握：发包人订立设计合同时应提供的资料和委托工作范围；设计合同履行过程中双方的责任。 第一节勘察设计合同概述 一、勘察设计合同概念 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。 建设工程设计合同是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。 为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理，建设部和国家工商行政管理局在2000年颁布了建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本。 二、勘察设计合同示范文本（了解） (一)勘察合同示范文本 勘察合同范本按照委托勘察任务的不同分为两个版本
(二)设计合同示范文本 设计合同分为两个版本。 第二节勘察设计合同的订立 一、勘察合同的订立 依据范本订立勘察合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内
明确以下方面的具体内容。 (一)发包人应提供的勘察依据文件和资料 (1)提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)； (2)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图； (3)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料； (4)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图； (5)其他必要的相关资料。 (二)委托任务的工作范围 (1)工程勘察任务(内容)。可能包括：自然条件观测；地形图测绘；资源探测；岩土工程勘察；地震安全性评价；工程水文地质勘察；环境评价；模型试验等。 (2)技术要求。 (3)预计的勘察工作量。 (4)勘察成果资料提交的份数。 (三)合同工期 合同约定的勘察工作开始和终止时间 (四)勘察费用 (1)勘察费用的预算金额； (2)勘察费用的支付程序和每次支付的百分比。 (五)发包人应为勘察人提供的现场工作条件（熟悉） 根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括： (1)落实土地征用、青苗树木赔偿； (2)拆除地上地下障碍物； (3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题； (4)平整施工现场； (5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 (六)违约责任 1．承担违约责任的条件。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同(最新版) 建设单位（甲方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 勘察单位（乙方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2．在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3．甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4．甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
建设部和国家工商行政管理局 《建设工程勘察设计合同管理办法》 第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，保护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的需要，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。 第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等）,其勘察设计应当按本办法签订合同。 第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。 第四条勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。 第五条签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。 双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。 第六条双方应当依据国家和地方有关规定，确定勘察设计合同价款。 第七条乙方经甲方同意，可以将自己承包的部分工作分包给具有
相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果与乙方向甲方承担连带责任。 禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。 第八条建设行政主管部门和工商行政管理部门，应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为： 一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章； 二、制定和推荐使用建设工程勘察设计合同文本 三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同，监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为； 四、指导勘察设计单位的合同管理工作，培训勘察设计单位的合 同管理人员，总结交流经验，表彰先进的全同管理单位。 第九条签订勘察设计合同的双方，应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案，也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。 第十条合同依法成立，即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的，应当依法承担违约责任。 第十一条在签订、履行合同过程中，有违反法律、法规，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，依法给予行政处罚。构成犯罪的，提请司法机关追究其刑事责任。 第十二条当事人对行政处罚决定不服的，可以依法提起行政复议或行政诉讼，对复议决定不服的，可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉，以不执行处罚决定的，由作出处罚的部门申请人民法院强制执行。
建设工程勘察设计合同通用版本工程名称： 委托单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号： ____年____月______日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：__________________，以下简称甲方; 设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________ 二，甲方的义务 1，甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;
工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。 大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)
合同管理办法 一总则 第一条为做好项目合同管理工作，使项目合同的谈判、起草、审核、审批和执行等管理达到程序化、标准化、规范化的要求，特制定本办法。 第二条本办法依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）及上级部门对合同的有关管理规定制定，如本办法同以上法规有抵触之处，以《合同法》及上级部门规定为准。 第三条本办法适用于xx高速公路项目。 二合同分类 第四条合同分类原则： 1．全面性：能够比较全面地反映工程合同的组成，尽量做到不遗漏； 2．合理性：要求分类不重复，并尽量与概算项目的分类保持一致，以方便与概算项目的对比； 3．统一性：要求各部门的合同编号保持统一，所有合同均由计划合约部备案并统一编号； 4．与竣工文件归档相衔接：归档内容相对应的合同，直接归入；没有相对应的，则按归档内容函盖的内容归入。 第五条合同分类内容。本办法规定合同分为工程类合同、行政类合同和廉政类合同三大类，各大类合同又按要求细分。工程合同指与工程建设直接相关的合同，如征地拆迁、工程施工、勘测设计、工程监理等方面合同；行政合同指为保证公司办公及生活方面的正常运转所签定的合同，如房租、水电等合同；廉政合同是指为确保工程建设各方严格遵守国家、行业的有关制度和规定，确保工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，确保工程建设正常秩序所签订的合同。 (一)工程类合同（代号为GC）。按不同内容暂分8小类（见《合同分类表》），具体说明如下： 1．工程土建类合同(代号为tj)：
（1）指高速公路线路范围内包含的路基、路面、桥涵、隧道、交叉等工程施工合同； （2）与环境保护有关的合同，包括绿化、隔音墙、污水处理等； （3）其他有关建安费用计算的工程，如应地方要求而修建的便道、桥、排水沟等工程； （4）其他。 2．交通工程类合同(代号为jt)： （1）包括波形护栏、防撞墙、隔离栅、公路标线、各类标志牌等安全设施； （2）包括收费站、通讯系统、监控系统、供电系统等设施的安装、调试等； （3）包括收费站、管理中心、服务区等的房建工程； （4）其他。 3．材料设备购置合同(代号为cl)： （1）材料的购销合同； （2）设备购置（包括各种为满足公路的营运、管理、养护需要购置的设备、工具、器具合同； （3）其他。 4．征地拆迁类合同(代号为zd)： （1）包括征地及青苗、鱼塘、苗圃补偿等； （2）包括房屋、电力、水利、管线拆迁等； （3）包括界桩的测设、埋置等； （4）包括办理征地拆迁各种证件和手续等。 （5）其他。 5．管理项目合同(代号为gl)： （1）包括建设单位为建设项目的筹建、招投标、建设、竣工验收、总结等工作所发生的管理费用； （2）包括工程质量监督、检测费，工程监理费； （3）包括设计文件审查费等； （4）其他。 6．科研试验合同(代号为ky)： （1）包括为此工程而进行的各种研究和支付科技成果、先进技术的一次性技术转让； （2）包括按照技术规定在施工过程中必须进行的试验和为本建设项目提供或验证设计数据、资料而进行的试验；
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
建设工程勘察设计合同样式范本 发包方：_________ 承包方：_________ 根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称__________； 工程地点__________； 工程规模__________；
工程投资__________； 第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后＿＿天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在＿＿天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为＿＿元估算设计费为＿＿元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务 1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。 提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。 2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1） （2） （3）
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。 4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1、承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和