不锈钢水箱承包合同合同编号：JZT-XS-1508003发包方（甲方）：
承包人（乙方）：郑州金之泰供水设备有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就工程承包合同相关事宜，达成如下协议。
第一条工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.规格：
4.工程总价款：人民币元，大写：元整。
第二条施工承包方式及范围
包工包料，水箱的制作、水箱配件制作（含人孔，进水、出水、排污、溢流的开孔及其配件，外扶梯等，不含浮球）以及水箱的运输、安装（注：水箱混凝土基础由甲方完成，乙方只负责水箱的进水、出水、排污、溢流的开孔及其配件）
第三条合同工期
开工日期：甲方支付预付款后日内；竣工日期：甲方支付第二批款后日内（即本合同第六条2.2项）乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延：
1.不可抗力；
2.发包人未按时提供图纸；
3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时；
4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建；
5.甲方未按约定支付工程款项；
6.工程量变化和设计变更；
7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度；
8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。
9.甲方同意工期顺延的其他情况。
第四条技术要求
1.在水箱顶板上设检查入口，水箱外设不锈钢扶梯，以便检修保养。
2.水箱均按设计图纸要求制作，如有变更，须经甲方同意后施工，水箱除保证有效容积外，仍需考虑浮球液位控制空间。
3.水箱上各进出水管口直径和标高尺寸可按图施工，但具体位置应结合现场实际情况确定，即现场开孔焊接。
第五条验收合格标准
本工程约定的工程质量标准为：48小时无渗漏无变型。
第六条工程款支付
1.本项目工程款项以转帐方式按以下节点、比例及数额支付
2.工程款支付方式：
2.1双方签定合同三日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%即元作为预付款，乙方开始施工前的材料准备。
2.2设备材料进场，甲方向乙方支付工程总价款的50%即元作为进度款，乙方开始施工。
2.3工程竣工后，甲方向乙方支付工程总价款的15%即元（结算款）。
2.4质保金的支付：工程总价款的5%即元作为质保金，质保期为十二个月，自工程竣工之日起计算，保修期内的质量问题，乙方负责免费维修，超过保修期的维修只收取成本费。满一年且完成保修任务后，10日内将质保金一次性全部付清。
第七条甲乙双方权利义务
1.甲方的权利义务
1.1 按合同条款约定支付乙方工程款项。
1.2 甲方水电工现场配合乙方的施工。
1.3 工程竣工后，甲方签订竣工报告。
1.4做好施工设备及材料或已完工程未交付前的成品保护工作。
1.5 及时组织相关单位进行竣工验收。
1.6属分包合同的甲方不得以第三方未付工程款为由，拖欠乙方工程款，由此造成的一
切由甲方承担责任。
1.7甲方不能以未验收或未使用为由而拒付工程款，否则视为违约。
2.乙方的权利义务
2.1 服从甲方施工现场场地的分配调度，严格服从监理单位的施工管理，遵守各项管理制度，严格质量管理，确保工程质量合格。
2.2 做好施工现场各项布置。
2.3 确保施工现场整洁有序，做到安全生产、文明施工
2.4施工中属甲方问题或不可抗拒的自然条件，乙方不应承担责任
2.5甲方未付清所有款项之前，货物权归乙方
第八条违约责任
1.甲方违约责任：
1.1 甲方工程款支付违约：若因甲方未按约定支付工程款，或因甲方的原因不能施工，造成工期延误，延误产生的费用由甲方支付。甲方在指定日期付清工程款，否则甲方需按应付款支付日息10%违约金给乙方，违约期限从竣工报告指定日期计起，若无竣工报告，参照本合同第十条。
1.2因甲方原因致使合同终止，甲方应支付乙方已完成工程量100%的工程款，并赔偿乙方的经济损失。
1.3因甲方原因，工程中途停建、缓建，甲方在十日内结算完毕并支付乙方已完工程量的100%的工程款，并赔偿乙方的相应损失。
2. 乙方违约责任：
2.1工期违约责任：因乙方原因，工期每逾期一天（包括节点工期），乙方向甲方支付本节点延期工程造价的万分之五的违约金（如节点工期延期，乙方在下一节点赶回工期，则甲方退还乙方上一节点延期违约金）。
2.2工程质量标准违约责任：若由于乙方责任使工程质量没有达到验收合格要求的，乙方必须返工整改至合格为止，由此造成的所有费用及工期责任均由乙方承担。
3. 双方责任
本合同签订后，擅自解除本合同的一方，应向另一方支付本合同工程总造价万分之五的违约
金，同时赔偿守约方的经济损失。
第九条合同的生效与终止
本合同自签字并盖章或签字并手印之日起生效，工程款付清后失效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
第十条其它
1.若无需签订工程竣工报告，则甲方须于年月日前支付剩余工程款，即本
合同第六条2.3款项，否则视为违约。
2.工程竣工报告具有与合同同等法律效力。
第十一条争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决；当协商不成时，通过原告所在地人民法院诉讼解决。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法人代表:(签字) 法人代表:(签字)
或或
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
(手印) (手印)
联系电话：联系电话：
身份证号：身份证号：
合同签约地：合同签约地：
签订日期年月日签订日期年月日