XX（49.5MW）风电项目风机箱变采购合同合同编号：XX-JG-XXXX-05
买方: XX风力发电有限公司
买方：XXXX特变电气有限公司
中国XXXX
XXXX年XX月XX日
一、XX集团XXXX年风电项目箱变集中采购合同
合同双方：XX电力集团股份有限公司(以下简称买方)
XXXX特变电气有限公司 (以下简称卖方)
双方就XX集团XXXX年风电项目箱变集中采购项目本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则，进行了友好协商，并达成一致，为此，买卖双方授权代表特签订本合同。
一、合同标的
XX电力集团股份有限公司全资或控股的XXXX年拟投产或开工建设的风电项目所需箱变34台，交货地点XX省XX市玉门镇XXXX，包含且不限于以下内容：
变压器本体、外壳、高低压侧开关元件（如：高压负荷开关、熔断器、低压断路器、高低压避雷器等）及相应备品备件及专用工具。
二、合同价格
合同价格为指定位置就位价，包含箱变卸车。
1、合同单价
合同单价为中标人的投标报价，由设备价（元/台）（不可调整）和运输费（2800元/台）（可
调整）组成。合同单价及分项组成详见表1。
表1：合同单价及分项组成表
其中：
设备价：箱变生产所需的所有材料费、人工费、检验检测费、机械使用费、装车费、现场卸车费、企业管理费、利润以及相关保险、风险费用、中标服务费等所有费用的综合单价。
包含变压器本体、外壳、高低压侧开关元件（如：高压负荷开关、熔断器、低压断路器、高低压避雷器等）等招标技术规范中要求的全部设备的价格合计。
还应包含相应备品备件及专用工具，具体项目中，平均33或34台应配置的备品备件及专用工具如下：35kV插入式全范围保护熔断器3组、690V低温型低压断路器2只、操作杆5根、锁具34个。备品备件及专用工具的价格应平均到设备价中。
运输费：当实际运输距离＞1500km时：运输单价固定为2.5元/台·公里。
实际运距以所在地的城镇按最优路线的地图测量值为准，四舍五入，精确到百公里。
投标人根据自身运输情况综合考虑实际运费与招标人给定运费间的差异，将差异（或风险）调整到箱变设备价格中，具体项目合同执行将根据实际运距以招标人给定的运费单价标准进行调整。
2、合同单价调整原则
合同单价中设备价固定不变，在签订具体项目合同时，不予调整；运输费可调整，根据具体项目的实际运输距离和给定的运输单价进行调整。调整方式如下：
调整后的运费=实际运距x运输单价。运输单价的确定原则如下：
当实际运输距离≤800km时：运输单价固定为3.2元/台·公里；
当1500km≥实际运输距离＞800km时：运输单价固定为2.8元/台·公里；
当实际运输距离＞1500km时：运输单价固定为2.5元/台·公里。
实际运距以所在地的城镇按最优路线的地图测量值为准，四舍五入，精确到百公里。
3、调整频次
合同价格在合同执行期内只调整一次，在项目公司签订具体风电项目的箱变采购合同时调整，依据本调整原则确定后，在合同执行期间不再调整。
4、合同总价
合同总价=中标台数×调整后的合同单价=中标台数x（设备价+调整后的运费）
54XXXXX=34×159358=34×（152000+7358）（单位：元人民币）
三、供货期
卖方承诺在技术协议签订后 70 天（XXXX年8月30日前），完成第一批（不少于4 台）箱变交货，90 天（XXXX年9月20日前）34台箱变交货完毕。
卖方承诺XXXX年各月为买方锁定的产能如下：
单位：台
1、买方责任
1）在规定的供货期前40天，应确定卖方中标的风电项目，并督促所属的项目公司在收到定标结果后15日内完成合同签订。
2）在规定的供货期前30天，应督促项目公司按照合同价格调整原则，确定合同价格，支付预付款。
3）在规定的供货期前40天，买方不能确定卖方中标的风电项目，买方应履行通知义务，及时通知卖方，卖方该段供货期的产能解除锁定，因此原因导致的供货延迟，卖方免责，买方履行通知义务后，买方
免责。
4）若招标人原因导致的中标人已中标的内容不能执行的（招标人不能签定具体项目合同的），招标人退还中标人未签约项目的履约保证金（每包10万元），并对中标人未签约项目予以补偿（按照每包10万元的标准）。
5）卖方签订具体项目的采购合同，且提交具体项目合同总价10%的履约保函后15日内，买方退还卖方缴纳的相对应的履约保证金（每包10万元）。
2、卖方责任
1）卖方保证所制造的设备是全新的，质量满足招标文件要求。
2）与XX集团签订集中采购合同后15日内，按照每包10万元的标准提交履约保证金，缴纳形式为汇票、支票或电汇。若拒绝与项目公司签订具体项目的供货合同，该笔保证金将被扣留。
3）卖方签订具体项目的供货合同后15日内，应向项目公司提供金额为具体项目合同总价10%的履约保函。
五、其他
1、《合同条款》为本合同的补充对合同双方具有约束力，本合同中未说明的事项以《合同条款》为准，《合同条款》中与本合同不一致之处，以本合同的说明为准，《合同条款》中关与具体风电项目、合同价格或交货地点等尚未确定的信息，暂不做约定，待相关条件具备后进行补充。
2、当买方全资或控股的风电项目具备条件时，买方所属项目公司与卖方签订《 XX49.5MW试验风电场项目箱变采购合同》，该合同签订后，本合同中买方承担的责任和义务由项目公司承担。
附：《合同条款》
二、XX 49.5MW试验风电场项目箱变采购合同
1定义
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1“买方”是指XX风力发电有限公司（招标人名称），包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.2“卖方”是指XXXX特变电气有限公司（卖方法定名称），包括该法人的法定代表人，法人的继任方和法人的受让方。
1.3“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。
1.4“合同价格”是指本合同4款中规定的部分。
1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。
1.6“技术资料”是指合同设备及其与工程相关的设计、制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件等）。
1.7“合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有物品，如本合同附件所列和规定。
1.8“性能验收试验”是指为检验本合同附件1规定的性能、保证值所进行的试验。
1.9“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，买方对合同设备的验收。
1.10“最终验收”是指买方对合同设备保证期满后的验收。
1.11“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。
1.12“技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。
1.13“现场”是指XX省XX市XX镇XX风电场，为买方安装合同设备所在地。
1.14“备品备件”是根据本合同提供的设备备用部件。
1.15“试运行”是指单机、整机或各系统和设备在调试和工程试运行阶段进行的运行。
1.16“分包商”或“分供货商”是指由卖方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
1.17“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名的文件。
1.18“设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
2合同标的
本合同所订设备将用XX49.5MW试验风电场。
2.1设备名称、数量
设备名称：美式箱变。
数量：34
2.2凡卖方供应的设备应是全新的，技术先进的，并且是成熟可靠的。
2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能、提供的技术服务和技术资料按本合同附件1。
2.4卖方提供合同设备的供货范围按合同附件。
2.6卖方提供设备的运输及保险。
3供货范围
3.1合同供货范围详见附件。
3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确定不是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所短缺的设备、技术、资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。
4合同价格
4.1本合同价格即合同总价为54X万元（大写：伍佰肆拾X万元人民币）。
本合同价格为指定位置就位价，包括合同设备（含备品备件、专用工具等）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费含运费、装卸费及在运输过程中发生的一切费用和保险费等与本合同有关的所有费用。
4.2合同的分项价格见投标报价表。
4.3本合同总价在合同期内为不变价。
5付款
5.1本合同使用货币种类为人民币。
5.2付款方式：电汇、银行托收或汇票。
5.3合同设备款的支付（1：6：2：1）。
5.3.1预付款：
合同生效，且卖方提交经买方认可的银行出具的设备合同价款10%的履约保函后15日内，买方向卖方支付设备合同价款的10%作为预付款。
5.3.2进度款：
卖方按照双方约定的交货计划，将合同设备运到交货地点，提交设备质量检验合格证明，且合同双方签署交货验收证书后15日内，买方向卖方支付到货设备合同价款60%的到货款。卖方按照合同约定交货后60日内，买方应完成该次付款。
5.3.3验收款：
合同双方在设备初步验收合格后15日内，买方向卖方支付到货设备合同价款20%的验收款。卖方按照合同约定交货后90日内，买方应完成该次付款。
卖方完成全部合同内容，且提交设备合同价款100%的增值税发票后15日内，买方退还卖方提交的履约保函。
5.3.3质保金
剩余设备合同价款的10%作为设备质量保证金，待设备投运满一年后15日内支付。
6交货和运输
6.1本合同设备的交货期应满足工程安装进度的要求，应保证及时和部件的完整性。
6.2交货时间及地点：要求卖方按照设备交货计划完成合同所有设备制造并运至交货地点。合同设备的交货地点为XX 49.5MW试验风电场各机位,确切地点由买方派工程代表现场指定。全部设备及附件必须在约定时间之前运到现场，且配套专用工具、吊具等同时或先到现场。
6.3合同生效后10天内卖方应按本合同附件1的规定向买方提供货物名称、总重量和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在货物预计启动3天前，卖方以传真将6.6款中的各项内容通知买方。
6.4合同设备的交货日期以全部合同设备运到买方交货地点，双方在货物清单上签字为准。此日期即本合同11.10款计算迟交货物违约金时的根据。
6.5卖方需向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从卖方到现场交货地点的运输。
6.6在每批货物备妥24小时内卖方应以传真将该批货物的如下内容通知买方。
（1）合同号；
（2）货物备妥发运日；
（3）货物名称及编号；
（4）货物总毛重量；
（5）货物总体积；
（6）总包装件数；
（7）对于特殊物品（易燃易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
6.7卖方应按附件1《技术规范》规定，向买方分批提供满足工程设计、施工、调试、试验、检验、运行和维修所需的技术资料。
6.8技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数等以传真通知买方。
6.9技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。
6.10买方可派遣代表到卖方工厂检查包装质量和监督装车情况，卖方应提前10天通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。
6. 11因买方原因要求卖方推迟设备发货时（设备已制造完毕），由买方负担仓储费及必要时的保养费。并按本合同规定（视为卖方已交货）支付该批设备的款项。
6.12卖方必须派专人随车押送货物到交货地点，负责货物的运输和现场验货。路途一切费用由卖方负担。
7包装与标记
7.1卖方交付的所有货物要符合国家主管机关的规定，具有适合长途运输和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击及防磨损措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵设备安装现场。设备装货和包装前，卖方负责对其进行检查和清理，不留异物，并保证零部件齐全。
7.2卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。
7.3卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：
（1）合同号；
（2）供货、收货单位名称；
（3）设备名称、编号、图号；
（4）箱号/件号；
（5）数量；
（6）毛重/净重（公斤）；
（7）体积（长×宽×高；以毫米表示）；
应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。
7.4对裸装货物应在金属标签上注明上述有关内容。并要带有足够的货物支架或包装垫木。
7.5每件包装箱内，应附有包括：分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单各二份。
7.6备品备件应分别包装并按7.3款注明上述内容，专用工具也应分别包装并按7.3款注明上述内容。
7.7各设备的松散零星部件应采用良好包装方式，装入尺寸适当的箱内。随整车发送。
7.8对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。
7.9卖方交付的技术资料应使用适合长途运输、防雨、防潮和防磨损包装、每包技术资料的封面上应注明下述内容：
（1）合同号；
（2）供货、收货单位名称；
（3）毛重；
（4）箱号/件号；
每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。
7.10凡由于卖方包装或保管不善致使货物遇到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中发现货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方不负责运输过程中发生的一切费用及责任，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
8技术服务和联络
8.1卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
8.2卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
8.3卖方应在合同生效后7日内以邮寄方式向买方提交执行8.1款和8.2款中规定的服务工作的组织计划一式二份。
8.4卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。
8.5如遇有重大问题需双方立即协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。
8.6各次会议及其联络方式双方均应作会议纪要，并以双方签字为准。所签纪要双方必须执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，并且以签字后的修改本为准。
8.7卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，应尽量满足买方要求。
8.8买方有权将卖方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。
8.9对盖有“密件”印章卖方的资料，双方都有为其保密的义务。
8.10卖方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由其自行负担。
8.11卖方（包括分包）须对一切与本合同有关的供货、技术服务等问题负全部责任。
8.12凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
8.13卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方到现场服务的技术人员在本合同生效后10日内提交买方予以确认。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。
8.14由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。
9质量保证与检验
9.1卖方应按ISO9000系列标准要求进行质量管理。
9.1.1卖方应在履行合同的全过程（从开始供货到最终验收），保证并负责所有供货和服务的质量，即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交货、验收和价格所规定的要求。
9.1.2卖方的质量保证体系应满足以下要求：
卖方应建立健全工厂的全面质量保证体系（并取得ISO9001认证），认真进行产品的质量检查。产品质量自检报告应抄送买方，或买方有权进行抽查。
9.2工厂检验
9.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
9.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的生产加工、组装、试验至出厂试验。
9.2.3卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要求采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。
9.2.4工厂检验要按附件１有关标准进行。
9.2.5出厂试验验收
在设备制造完毕后，卖方应组织出厂验收试验。出厂验收试验应有业主代表参加。验收日期应提前10天通知业主。出厂验收试验按GB-T17468-1998标准及有关标准进行。
9.3现场开箱检验
9.3.1货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验，如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量，买方应在开箱检查前3天
前通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方自行开箱或每一批设备到达现场3个月仍不开箱，产生的后果由买方承担。
9.3.2现场检验时，如发现设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、缺少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理，更换或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，造成损坏或缺陷，卖方在接到买方通知后，5日内提供或更换相应的部件，但费用由买方承担。
9.3.3卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后5日内提出，并书面通知买方，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后5日内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。
9.3.4如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
9.3.5卖方在接到买方按本合同9.3.1至9.3.2款规定提出的索赔后，应按9.3.6款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费、风机安装延误费及由此而引起的少发电费和相关的一切费用均应由责任方负担。对于上述索赔，由买方从付款或保证金中扣除。
9.3.6由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响风力发电工程进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后15天，否则按11.11款处理。
9.3.7买方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达风力发电场施工现场之日起的3个月。
9.3.8上述9.3.1至9.3.7款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方应承担的质量保证责任的解除。
9.4设备性能现场验收试验
9.4.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。
9.4.2性能验收试验的地点由合同确定。一般为买方现场。
9.4.3性能试验的时间：试验在试运行结束后1个月内进行，具体试验时间由买方确定。
9.4.4性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在工厂进行，卖方要按本附件9.4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需要的人力和物力等由卖方提供。
9.4.5性能验收试验的内容，买方提出卖方确认。
9.4.6性能验收试验的标准和方法，买方提出卖方确认。
9.4.7性能验收试验所需的测点，一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。
9.4.8性能验收试验的费用
本附件9.4.7和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。
9.4.9性能验收试验结果的确认
性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则按合同中有关条款执行。
进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意（试验结果必须真实），并进行确认签字盖章。
10 安装、调试、试运和验收
10.1本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维护。整个安装、调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行。安装、调试过程中，若买方未按卖方的技术资料规定和现场技术人员指导、未经卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，买方自行负责（设备问题除外）；若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，卖方承担责任。
10.2合同设备安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中的问题。
10.3试运行时间为全部设备运行稳定，达到连续稳定运行15日。试运行期间若发生与本合同不符的情况时，双方要进行协商，商洽试运行期间的问题如何解决，否则买方不予性能初步验收。
10.4试运行结束后由买方负责，卖方参加进行性能验收试验。性能验收试验完毕，合同设备达到本合同附件1所规定的各项性能保证值指标后，买方应在10天内签署由卖方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。
10.5买方在确认以下工作进行完毕后可进行最终验收，并由双方签署最终验收证书，否则不予终验。
10.5.1返修部件已补齐，并由买方确认无任何质量差错。
10.5.2双方签订返修协议。
10.6不管合同设备性能验收试验进行一次或二次买方将于验收证书签发之日起至一年并完成索赔后止20天内按照11.5款的规定签发最终验收证书。
10.7买方出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能参数截至出具的初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除的证据。同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其间应保证到保证期终止后一年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认）卖方应按照本合同11.3款的规定进行修理或调换。
10.8在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请示时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应按下列公式向买方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）
p=ah+M+cm
其中：p-总费用（元）
a-人工费（元/小时·人）
h-人时（小时·人）
M-材料费（元）
c-台班数（台·班）
m-每台设备的台班费（元/台·班）
11 保证与索赔
11.1保证期是指合同设备签发验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起15个月（签最终验收证书）。二者以先到日期为准。该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。
11.2卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证根据本合同附件1《技术规范》所交的技术资料统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。卖方为合同设备承担的保证期应到买方出具最终验收证书时止。
11.3本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的15天内，否则，应按11.12款处理。
11.4由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸说明和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。
11.5合同规定的保证期满后，由买方在20天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。
11.6在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按9.3.3条款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、索赔或委托买方安排修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费、保险费、少发电费、修理费等由卖方负担。
11.7如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
11.8由于卖方责任合同设备未能达到本合同附件1《技术规范》所规定的一项或多项性能保证指标时，
卖方应承担违约金。
11.9如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等），则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。
11.10不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同的规定推迟交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1款和6.4款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收违约金。
迟交1—2周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；
迟交3—5周，每周违约金金额为迟交货物金额的2%；
迟交5周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的3%；
不满一周按一周计算。
卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。
对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过1个月时,买方有权终止部分或全部合同。
11.11如由于确属卖方责任未能按本合同的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，则每迟交一周，卖方支付违约金2万元/件，迟交时间的计算以6.9款规定为准。
11.12如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付本合同设备总价0.5%的违约赔偿金，本合同设备这部分赔偿金最多不超过本合同设备总价的5%,且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。
11.13卖方对于根据本合同11.10、11.12款承担的本合同设备违约金总额不论单项或多项累计将不超过本合同设备总价的10%。
11.14卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。
11.15如果由于买方原因，迟付货款，买方须按下列方式支付违约金。
迟交1—2周，每周违约金金额为迟付金额的0.3%；
迟交3—5周，每周违约金金额为迟付金额的0.7%；
迟交5周以上，每周违约金金额为迟付金额的1.0%；
不满一周按一周计算。
买方除支付迟付款违约金外，还应支付迟交款的相应利息，每套合同设备迟付款违约金总额不超过每套设备总价的5% 。
11.16卖方保证其供应的本合同设备是由其自己制造的。若卖方未经买方同意将本合同全部或部分设备外委其它制造厂加工生产，用改挂名牌等手段欺骗买方，则买方有权解除合同，并可依法向卖方追究经济责任。
12 保险
卖方需对合同设备，根据陆运运输方式，向保险公司以卖方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为卖方仓库到工地交货（包括卸货）止。
13 税费
13.1根据中华人民共和国有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。
13.2本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务（包括运费）、进口设备或部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。
14 分包与外购
14.1卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备或部件进行分包(包括主要部件外购)。卖方需分包的内容和比例应征得买方同意，否则不得分包。
14.2卖方将本合同范围内的设备或部件的内容和比例提交买方同意后，在本合同生效1个月内，将此部分设备或部件的分包商预选名单、分包商资质材料，提交给买方。买方收到卖方提交的分包商文件后1个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。卖方须在买方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知买方。
14.3分包（外购）设备或部件的技术服务、技术配合按8.9、8.10、8.11款的规定办理。
14.4卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。
15 合同的变更、修改、中止和终止
15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的10个工作日内，提出影响合同价格和交货进度的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后有关部分抄送原合同有关单位。
15.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后2天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在2天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。
15.3如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。
15.4在合同执行过程中，若因国家政策调整而引起本合同无法正常执行时，卖方或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理
15.5因买方原因要求中途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的10-30%并赔偿卖方由此产生的直接经济损失。
15.6因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的10-30%，并赔偿买方由此产生的直接经济损失。
15.7如果卖方破产、产权变换（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。
15.8若15.7款考虑的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。
16 不可抗力
16.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在7天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一切同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
16.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、运试行和验收等问题）。
17 合同争议的解决
17.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以提交经济合同仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。
17.2仲裁地点为工程所在地仲裁委员会。
17.3仲裁裁决或法院判决对双方都有约束力。
17.4上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承担。
17.5在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续履行。
18 合同生效
本合同生效需满足下列条件：
（1）本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用公章。
（2）本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
19 其它
19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。
19.2本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
19.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。
19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
19.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相互工程无关的第三方。
19.7合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。
19.8任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系在正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。
19.9本合同一式正本2份，双方各执1份；副本6份。
19.10本合同双方的地址如下：
买房：XX风力发电有限公司卖方：XXXX特变电气有限公司（盖单位合同章）（盖单位合同章）
法定代表人：法定代表人：
（或委托代理人）（签名）（或委托代理人）（签名）
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
联系人：联系人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：
银行账号：
签字日期：XXXX年XX月XX日签字日期：XXXX年XX月XX日
三、合同附件附件1：技术规范书
附件2：供货范围及分项报价
发电机销售合同范本 篇一：发电机组购买合同 柴油发电机组采购合同 甲方（买方）：湖南省永州市新亿佳房地产开发有限责任公司（曼谷峰景项目）乙方（卖方）：长沙明邦科联机电有限公司签定时间：2011-1-1 签定地点： 就柴油发电机组采购项目，经甲乙双方协商，根据中华人民共和国合同法签订以下合同，以便共同遵守。 注：以上价格1、含税 2、安装（卸车、发电机组就位）、调试 3、油箱、防震垫、充电机、排烟管道（机房出墙1米）、蓄电池、柴油机备件箱、 二、交货期 设备交货期：2011年1月9日（如延迟一天交货罚款1000元/天） 三、交货时间地点 1．交货地点：甲方工地四、付款 货到工地付至合同总额的80%后卸货，安装调试合格后需在5个工作日内付清全部货款（如延迟一天按1000元/天交纳违约金给乙方）
(在未付清全部货款之前，货物的所有权属于乙方) 五、出机前客户需要准备的工作 1、需提供符合安装机组条件的机房（包括混凝土机座、进风通道、排风通道及排烟通道等土 建工程） 2、提供所需的柴油、机油。 3、提供配电柜到发电机组之间的电缆及接电。 六、售后服务1、所有本公司销售的柴油发电机组，三包服务为一年或者累计运行1000小时（以先到为准），由调试当日计算。电机部分保修贰年。 2、在三包期内，凡属于产品质量或制造缺陷导致的故障，本公司负责进行维修服务为买方尽 快恢复电力。 3、本公司免费为用户调试机组，培训机组操作人员，并亲临现场指导安装。 4、在三包期内，用户应承担更换机油、柴油、空气滤清器等常规费用。 5、在三包期内，用户应使用本公司规定的柴油、机油以及按本公司的建议程序定期进行维修保养。 6、以上三包服务，应在机组正确使用与保养前提下进行。 7、详细操作规则，以机组说明书为准。三包规定的内容以国家三包标准与依据为准。8、即使在保修期内，发生下列情况之一者，不属于免费修理范围：
XX县XX风电工程（48MW） 设备供货合同 产品名称：10KV高压开关柜及400V低压配电屏合同编号：需方XXFD SB-005 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 （合同签订地：XX）
供货合同 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关经济法规，供需双方本着相互协作、互谅互让的精神，就XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V 低压配电屏设备的供货事宜，同意按下列条款签订本合同。 一、供货内容及价格 1、合同内容：10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备壹套，合同金额：人民币￥325000.00元,大写：叁拾贰万伍仟圆整； 2、此价格为闭口到岸价格（含税），不受市场上任何因素影响； 3、本合同价已包括制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、各种试验费、安装调试费、技术资料、技术配合服务、包装费、运杂费、税费等各项费用； 4、供货详细内容见合同清单。 二、质量标准 供方所供设备应符合有关国家标准和行业标准，产品实行三包。具体的技术要求按双方签定《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》执行，《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》与本合同具有同等的效力。 三、交货地点及运输方式 1、供方将所供设备运至XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备施工现场交货并负责设备就位。 2、设备运输由供方负责，供方应确保设备按期运出；运输前要勘察有关路线；供方应在发运5日前将所供设备的合同号、名称、件数、外形尺寸、重量及发运日期等以传真方式通知需方。
设备采购合同 工程名称：山西国电XX风电工程、山西国电XX风电工程 合同设备名称：35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险合同号：XXXX-SS-WP-EPC-YY-P-XXXX-003 买方：中国XX工程（集团）有限公司 卖方：保定XX变压器有限公司 合格供方编号： 签订日期：XXXX年6月
总则 中国XX工程（集团）有限公司作为买方和保定XX变压器有限公司作为卖方，就下列合同文件于XXXX年06月22日签订本合同。 本合同以业主（山西XX电力集团有限公司）及上海电气集团股份有限公司与买方签订的合同（即外合同，合同号）有关条款为基础，买方作为本合同的需方，按外合同相关条款履行其义务；卖方是本合同的供方，按外合同相关条款履行其义务。双方宗旨是履行好外合同。 一、合同文件 附件一：通用合同条款 附件二：专用合同条款 附件三：合同设备供货范围、交货期、交货地点 附件四：技术条款 附件五：投标书 上述文件汇集并代替了本合同签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。本合同没有规定的部分遵从上述文件的有关规定。 二、合同的范围和条件： 本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。 三、货物及数量： 本合同项下提供的合同设备为35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险，详细供货清单见附件三。 本合同提供的合同设备数量按如下规定确定： 1、首批供货设备数量为2套；
2、后续供货设备数量，在首批设备交货验收后10个工作日内以合同附件补充协议形式书面确定。 四、合同金额： 根据上述合同文件，合同单价为人民币205,800元（大写贰拾万零伍仟捌佰元整）。以上合同价格包括合同设备的设计、厂内试验、制造、检测、技术文件、技术服务、安装调试指导、包装费、运输费、生产厂内仓储费等一切费用和合理的利润。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价。 合同最终总价，按最终确认的供货设备数量乘以单价确定。 五、付款条件： 合同货物的付款条件详见附件二，专用合同条款。 六、交货时间和地点： 合同货物的交货时间和地点详见附件三。 七、合同生效： 本合同需同时具备以下条件后生效： 1、双方授权代表签字并加盖公章， 2、卖方向买方开出履约保函， 八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。 九、其它约定事项 1. 在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。 2.双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。 3. 买方项目负责人：XXX
设备采购合同书模板(合同示 范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-011438
设备采购合同书模板(合同示范文本) 甲方(需方):____乙方(供方):____经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同. 一,产品清单及友情链接1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称 ____设备型号 ____数量 ____单价 ____合计 ____中标总价格(大写) 2.友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 %即元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额 %的余款即元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付. 二,交货时间及地点1.交货时间: (投标文件承诺时间).若延期
交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理. 2.交货地点:送货上门,安装调试. 三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容).下例情况不属保修范围: 1.不可抗力引起的损害; 2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏; 3.用户私自维修引起的损坏; 4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外); 5.其它不属于供应商负担的保修事宜. 四,相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;
分散式风电项目合作协议书 甲方： 乙方： 经甲乙双方多次洽谈、考察,甲方认可乙方具备分散式风电项目前期开发的优势资源，乙方认可甲方具备项目投资、建设、运营的实力。为明确双方权利义务,双方本着平等互利、合作共赢的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就项目开发达成以下合作协议, 以供双方遵照执行,具体内容如下: 一、合作内容 甲方委托乙方开发安徽省范围内的分散式风电项目(以下称“目标项目”), 由乙方提供目标项目前期的开发咨询及协调全程服务工作,确保项目顺利备案并投产实施。 1．本协议签订之后2日之内,双方均有权对对方公司进行尽职调查,尽职调查应在3 日之内完成。双方应当对调查工作给予全面配合。 2．乙方负责获取目标项目备案指标, 为明确起见, 本协议项下目标项目备案等前期工作之完成是指目标项目取得包括但不限于附件1和附件2 所列的以及付款节点表中的所有文件,本项目之前期开发和后续投建所涉协调服务工作类事项均由乙方主导完成且协调各方资源,甲方予以辅助配合相关事宜。 3．在目标项目完成备案等前期所有合规性手续后且经甲方认可通过后,甲方按照已获得的项目的实际批复容量支付乙方咨询服务费用。价格为0.25元/瓦(本价格已涵盖并包含项目开发及全部手续费用等,为固定大包干费用,包括但不限于本协议附件1、附件2 以及付款节点表中所列全部工作事项)。 二、服务期限 1.本协议项下服务的有效期限为2018年6月22日—2019年6月21日,有效期到期但乙方未能完成本协议约定的代理或服务内容的,经甲方同意后,本协
议有效期限自动顺延。本协议也可以由双方协商一致提前终止。如一方提出延长此服务期限的,须在服务期限届满前一个月书面通知另一方,经甲乙双方协商一致并签署新的协议后, 本协议项下的服务期限可以延长。 2.乙方在履行本协议时应遵守国家、地方法律法规的相关规定,避免不正当竞争等不当行为,因乙方行为对甲方造成商业信用、信誉、品牌形象损失的, 甲方有权立即终止本协议, 并有权向乙方要求赔偿由此导致的一切经济损失。甲方委托乙方开展的业务,如果存在同业竞争,乙方应以甲方利益为重,避免甲方利益受损。 三、双方责任 乙方责任: 1.乙方向甲方提供目标项目所在地风力发电方面有关的政策信息,包括但不限于地方发改委的政策信息, 当地国土部门、环保部门、规划部门、电网企业等在办理风电项目开发方面的具体流程安排、政策等。 2.乙方负责为甲方在当地境内选择符合分散式风电项目开发的土地,但是推荐的目标项目用地不得为基本农田或公益林地、保护性草地、风景区等国家明令禁止进行建设风力发电项目的土地。提供所用地块的土地性质、坐标、周边电网系统接入和当地气象有关的基础材料,配合甲方完成目标项目评估和规划工作。 3.协调当地政府争取将该目标项目列为当地重大招商引资项目，给予甲方有关优惠政策,同类优惠政策在国家和省、市分别有规定的,按最优惠政策执行。 4.维护甲方投资项目的合法权益,乙方负责办理土地流转、征、租、用等建设项目有关前期手续。 5.配合甲方做好建设风电项目必要的水、电、路及土地平整等目标项目现场的协调工作。 6.乙方负责办理项目开发至项目开工前所需的所有手续及文件(详见附件1) ,办理过程中产生所有费用由乙方承担。 7.营造良好投资环境, 积极协调解决甲方在目标项目推进与运营中遇到的
发电机组采购合同模板 近年来我国电力行业发展迅速,大量结构复杂、装机容量不断增大的汽轮发电机组相继投入电厂运行,发电机组采购合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的发电机组采购合同范文，感谢您的阅读。 发电机组采购合同范文1 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额(元) 发电机组台合计(大写):以上报价为交货价，该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按JB/T1033-20xx 生产供货。质量“三包”期1年或1000个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在现场指导安装调试运行(安装耗材由需方自购)。
三、交货时间及交货地点：供方收到预付款日前交货，交货地。 四、运输方式及达到的费用：供方负担厂部到昆明运输并承担运费，需方至。 五、合理损耗及计算方法：无 六、包装标准、包装货物的供应与回收;不回收。 七、验收标准：由需方安合同的第一项验收。 八、随机备品，配件及供应办法、随机、还需要提供原装配件各出厂检验合格证、使用说明书和各项技术参数资料一套。 九、结算方式，需方按照合同签订后预付%( .00)作为设备款给供方，供方组织安排生产，合同项下所列全部货物在到达需方所在地，提货时支付合同总额的%( .00)给供方，经需方安装验收合格后，支付到合同价款的%( .00) 十、如需提供提合同担保书另定，作为本合同附件。 十一、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，当事人双方同意由供方项目所在地仲裁委会员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向在地人民法院起诉)。
XXXX风电有限公司助爬器采购合同合同号：XXXX-XX -XXXXX XXXX风电有限公司 助爬器 采购合同 合同号：XXXX-XX-XXXXX 买方： XXXX风电有限公司 卖方：XX机电设备有限公司 中国 XX XXXX年XX 月
合同书 买方：XXXX风电有限公司 收货方: XXXX风电有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 卖方：XX机电设备有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 买方愿购买，卖方愿提供通讯助爬器及其相关服务。 合同总价为人民币：(小写) ￥XXXXXX.00元 (大写) 元整。 本合同规定如下： 1.本合同所用语言与“合同条款”中定义的相应用语的意义相同。 2.合同构成资料 以下资料构成本合同,成为本合同不可分割的一部分： 合同书； 合同条款； 附件一：合同价格表及交货时间 附件二：技术协议书 附件三：现场服务条款 附件四：工作进度周报表 附件五：廉洁备忘录 3.买方同意将按合同规定的条款支付给卖方货款，卖方同意按合同规定向买方提供货 物及服务，并保证按合同规定的要求对出现的问题及时进行补救。 4.合同宗旨 4.1 卖方作为一个独立承包商负责本合同项下各项内容，应当独立承担因本合同履行所 产生的所有应负责任和费用。
4.2 一方无权以对方的名义签订合同及其他法律文件，使对方在任何方面对任何第三人 承担任何责任，或由对方负担任何费用、履行任何义务。 4.3 任何一方不得超出本合同规定的作业范围而使用合同，或将合同作为其他方面的证 明。 4.4 双方应本着善意解释和履行合同，特别应当尽其全力，彼此应表明其谨慎、忠实和 合作。 4.5 双方在履行合同的过程中，应遵守法律、法规的相关规定。双方签约代表或履约代 表，在进行合同项下的交易活动，应当有必要的书面授权。 4.6 一方聘用、雇用或借用的职员、雇员、临时人员、学习人员或调用人员，以及该方 的分包商或承包商及其工作人员，为履行合同所实施的行为，应当视为该方的行为，由该方承担行为的法律后果。 5.买方的权利和义务 5.1 向卖方提出具体的工作内容和要求，为卖方提供必要的协助。 5.2 卖方工作完成后，买方组织人员验收。工作成果达到买方要求后，向卖方开具完工 报告，作为付款依据。 5.3 有告知卖方人员需遵守的买方管理规定的义务。 6.卖方的权利和义务 6.1 对于买方提出的建议，卖方应当参照执行，并从专业角度完成规定的工作。 6.2 卖方应于买方事先规定的合理期限内完成本合同中规定的全部工作，交由买方审 验。 6.3 卖方应保证工作质量；对于不能达到要求和质量的工作，卖方应自行承担费用返工 重做。 6.4 定期与买方工作人员沟通情况，及时协调解决可能影响工作进展的各种问题。 6.5 对于买方提出的任何需完善和修改之处，卖方应在最短时限内给予完善和修改。 6.6 严格执行买方的健康安全环保要求。 6.7 卖方保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号,除非合 同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。 6.8 货物的质量保证期：经调试正式启动，买方向卖方颁发验收合格文件之日起12个月 内，或在最后一批合同货物到达目的地后且验收合格的24个月内，以先发生的为准。 如质保期内对相关设备进行了更换，则该设备的质量保证期为更换完成之日起12个月。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
柴油发电机组购销合同 甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲乙双方共同协商，就甲方购买乙方的“”柴油发电机组合同，达成如下协议，以兹双方共同遵守。 一、供货范围： 发电机组名称及型号发电机组配置情况型号及备注 型号： 免维护电瓶 备品备件 消音器￠150mm 发动机原装专用1套含主机内 随机资料原装发动机及机组标配1套含主机内 随机工具原装发动机及机组标配1套含主机内 蓄电池200A 风帆2只含主机内 蓄电池连接线150# 3根含主机内 二、合同总价：（大写）元整（小写）￥：元，含税。（以上价格含税费、运输费、二次搬运费、安装费、调试费、排烟管的制作安装费、柴油发电机机房排气通风工程费、税金、保险等一切费用） 三、供货日期：年月日前将货物运至甲方工地。于年月日安装调试完毕，验收合格。
四、到货地点：。 包装及标识：。 运输方式：汽车运输。 五、运输及风险责任 1、自货物装货开始至货物交到指定地点安装完毕验收合格之前，所发生的一切费用和风险由乙方承担。 2、货到指定地点。随货应提供产品质量合格文件，技术说明书，检测证明文件等资料。 3、货物交到指定地点之后，甲乙双方代表应根据货物原厂标准配备对货物进行清点确认，若有异议，与合同及附件约定不符的，乙方应在甲方通知后2天内给予换货。 六、技术服务 乙方负责机组安装，调试、排烟管的制作安装、柴油发电机房排气通风工程。 七、技术指导及质量标准 1、乙方提供售前、售中、售后相关技术指标。 2、乙方的设备及其提供的清单（含产品的品牌、型号、规格等相关的技术参数）须符合国家标准及甲方酒店的功能要求。 3、设备按国家相关标准及乙方提供的产品相关质量技术参数进行验收。 八、付款方式 （1）自签合同之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的％作为定金给乙方。 （2）在乙方安装完工调试验收合格交付后，资料交付齐全、正确、有效后，甲方在15个工作日内支付至结算总价款的95%（含定金）。 （3）结算总价款的5%的作为质量保证金（不计息），乙方履行完保修义务并经甲方确认的，甲方在质保期满后30个工作日内支付。
工程总承包（EPC）总承包合同
第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1
2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3
发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方
电脑设备采购合同模板(合同 范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032768
电脑设备采购合同模板(合同范本) 出卖人(甲方)：_________ 买受人(乙方)：_________ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1.产品名称：_________商标：_________规格/型号：_________原产地：_________生产厂家：_________ 2.交易数量：_________ 3.单价：_________总价款：_________ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_________执行
b.按照国际通用标准：_________执行 c.按照行业标准：_________执行 d.按照封存的样品标准执行 e.协商约定质量达到以下水平：_________ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a：_________质量标准或参数：_________ 部件b：_________质量标准或参数：_________ 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平： 以下部件作业应当达到以下水平： 部件a：_________作业水平：_________ 部件b：_________作业水平：_________ 6.产品的整体技术性能标准为： 以下部件采用以下技术： 部件a：_________采用技术：_________ 部件b：_________采用技术：_________ 7.产品功能
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
编号：JY-HT-02168 柴油发电机组购销合同通用 版 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
柴油发电机组购销合同通用版 合同编号：买方：(甲方) 卖方：(乙方) 甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款： 一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下： 序号机组 型号柴油机型号额定 功率电机单位数量单价 (RMB) 1 备注 合计人民币： 二、合同的价格： 1.合同含税总金额为：。
2.付款货币为人民币。 三、付款方式 A、甲方在合同签订时支付乙方20%货款元整，作为该合同的定金。 B、甲方在货到达工地卸货后7天内支付乙方65%货款元整。 C、机组安装调试经甲方验收合格后7天内支付乙方12%货款元整。 D、余款保修期满后7天内付清3%货款元整。 四、交货时间、地点及包装运输 1.交货时间：具体到货日期由甲方提前7个工作日通知。 2.在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。 3.交货地点：甲方指定工地内。 4.供货清单：机组设备及基础槽钢、随机自启动控制柜、
测风塔及测风设备采购、安装 合同 项目名称：贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目 委托方：贵州昶盛投资有限公司 （甲方） 服务方：衡水双利风电设备制造有限公司 （乙方） 签订地点：贵阳 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目的技术服务，经协商 一致，签订本合同。
一、项目名称： 二、服务的内容、方式和要求 1、测风塔的制作、建设和安装 乙方负责完成测风塔的制作、建设和安装工作，本次测风工作拟在贵州省铜仁市松桃县永安乡新建1座测风塔，采用美国赛风测风设备，测风塔位置、数量和配置见下表： 测风塔数量和位置 测风塔设备配置 2、测风设备的安装、调试、维护 1）设备的安装调试 由乙方负责测风设备的安装调试，以确保设备正常测风。 2）设备的维护 为了保证数据的完整性和连续性，由乙方负责远程监控设备的安全运行，以确保数据的完整率不低于98%。 除地震等不可抗力因素和人为破坏外，测风塔及测风设备质保期一年。 3、数据采集和数据分析
1）数据采集和存储 为了取得至少一个完整年的测风数据，测风工作要无中断地连续进行一年以上，且数据的完整率不低于98%，有效数据的完整率不低于90％。根据国家有关规定确保原始数据的安全保存。 2）数据的分析 根据《GB/T18079－2002风电场风能资源测量方法》和《GB/T 18710－2002风电场风能资源评估方法》的要求，乙方对数据质量进行控制，对缺测和可疑数据进行处理。在对甲方完成培训前，数据采集的分析由乙方负责协助整理，并在第二月的前五日内向甲方提供整理报告。 三、承包方式 本合同甲方以总价发包方式将工程交乙方承包。 四、结算货币单位 本合同以人民币为结算货币单位。 五、合同总价款 注：工程总承包价中不含二次搬运和山地施工费用，如果实际施工中产生二次搬运和山地施工，则该项费用由甲方另行支付。 六、合同工程工期 本合同全部工期为 15天，于4月15日前完成并开始测风工作。
广东水电二局股份有限公司 关于签订风电项目塔筒采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签订的合同是采购合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2020年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日披露了“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)”的中标情况。详见2020年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于风电项目塔筒制造中标的公告》。 明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、合同签订概况
近日，公司与阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳公司”）签订《明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)商务合同》，该风电塔筒制造项目供货范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。 （一）交易对手方：阳江明阳海上风电开发有限公司。 （二）合同类型：塔筒采购合同。 （三）合同标的：风电机组塔筒及其附件。 （四）合同金额：16,327.64万元。 二、交易对手方介绍 （一）交易对手方基本情况 1.采购方名称：阳江明阳海上风电开发有限公司。 2.法定代表人：肖亦羽。 3.注册资本：500万元。 4.经营范围：新能源的开发、建设、运营等。 5.住所：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼410、411号房。 6.成立时间：2018年4月3日。 （二）公司与阳江明阳公司不存在关联关系。 （三）公司上一会计年度未承接阳江明阳公司的工程。 （四）阳江明阳公司实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。 三、合同的主要内容 （一）合同主要内容：
电脑采购合同模板 甲方： _________ 乙方：_________ 根据《中华人民共和国合同法》的要求，甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。 一、电脑的品牌、型号、配置和金额 1、多媒体电脑室_________套，货款总额为人民币 _________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整（￥_________元）详细见附件一《预算表》。 2、详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。 二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》 三、质量保证及售后维护服务 1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。 2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随
机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。 3、乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。 四、工期及验收 1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后_________个工作日前完工。 2、乙方工期：签定本合同后第_________个工作日前安装电源和网络线路；签定本合同后第_________个工作日前安装电脑台和稳压电源；签定本合同后第_________个工作日前安装调试电脑并完工。 3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件四《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。 4、验收日期：由完工后的_________个工作日内进行。 五、付款方式 1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。 2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。
风力发电基础工程承包合同书 甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司 乙方：松原市市政建设有限责任公司 经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。 —、工程概况： 1、工程地点：巴彦县巴彦港镇 2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程 3、工程规模：50台机组 4、土建工程：约人民币10亿元 5、承包方式：包工包料 6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开 挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。基础规格为35米X 35米X 20米，自合同生效期两个月内开工。
二、开工日期：2014年09月30日 三、质量要求：合格 四、结算方式： 1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。 2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。 3、该基础项目利润按定额中限进行结算。 4、甲方按结算总造价下浮5个点。 五、付款方式： 甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度 计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定 再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。 六、合同履约金： 合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银
内部编号：AN-QP-HT354 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 发电机组采购合同通用范本
发电机组采购合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额(元) 发电机组台合计(大写):以上报价为交货价，该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按JB/T1033-20xx生产供货。质量“三包”期1年或1000个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在现场指导安装调试
XX县XX风电项目 工程总承包合同 发包人：XX风力发电有限公司 承包商: XX工程建设有限公司 2018年XX月
目录 第一部分合同协议书 (3) 第二部分通用条款 (5) 1 一般规定 (5) 2 工程概况 (9) 3 发包人 (10) 4 发包人代表 (10) 5 承包人 (12) 6 施工文件 (17) 7 职工 (19) 8 工程设备、材料和施工质量 (20) 9 开工、延误和暂停 (22) 10 移交及竣工试验 (23) 11 接收工程 (26) 12 移交、竣工后试验 (26) 13 缺陷责任 (27) 14 合同总价与付款 (28) 15 变更 (32) 16 承包人的违约 (32) 17 发包人违约 (33) 18 风险与责任 (34) 19 不可抗力 (35) 20 索赔、争端和仲裁 (36) 21 其他 (37) 第三部分专用条款 (38) 第四部分附件 (45)
第一部分协议书 本协议由XX风力发电有限公司（以下简称“发包人”)与XX工程建设有限公司(以下简称“承包人”)于2018年XX月XX日商定并签署。 鉴于发包人拟建设XX县XX风电项目，并通过2018年XX月XX日的中标通知书接受了承包人以人民币4XXXX万元，其中承包商自行施工承包价4XXX万元（固定价3XXX万元，暂定价XXX万元）为本工程总承包所做的投标，双方达成如下协议：1本协议中所用术语的含义与上文提到的合同文件中相应术语的含义相同。 2下列文件应作为本协议的组成部分： 2.1合同协议书、签署的其他相关协议、合同谈判纪要； 2.2中标通知书； 2.3合同专用条款、合同附件及合同执行过程中签订的补充协议 2.4合同通用条款； 2.5标准、规范及有关技术文件； 2.6招标文件及附件(含招标文件补遗书与此有关的部分) ； 2.7投标报价书及其附件(包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经 发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)； 2.8投标报价的投标单位报价表、设备清单、材料清单； 2.9审定的图纸； 3上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 4考虑到发包人将按下条规定付款给承包人，承包人在此立约，保证全面按合同规定完成XX县XX风电场项目（不包括110KV送出线路工程）采购、施工、试车及质保期内的服务。 5考虑到承包人将进行XX县XX风电场工程（不包括110KV送出线路工程）的采购、施工、试车及质保期内的服务。发包人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包人。 6为此，双方代表在此签字并加盖公章。