北京市加工合同文档2篇Beijing processing contract documents
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
北京市加工合同文档2篇
小泰温馨提示：贸易合同又称契约或合约，是进口出口双方当事人依照法律通过协商就各自的在贸易上的权利和义务所达成的具有法律约束力的协议。本文档根据贸易合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：北京市加工合同文档
2、篇章2：北京市某金属结构厂加工合同纠纷文档
篇章1:北京市加工合同文档
定作人：____________ 签订地点：______________承揽人：____________ 签订时间：______________第一条加工物（注：空格如不够用，可以另接）
第二条定作人提供的材料（注：空格如不够用，可以另接）
第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：____________________________。
第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________。
第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。
第六条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
___________________________。
第七条定作人协助承揽人的事项与要求：
______________________________。
第八条加工物的技术标准、质量要求：
______________________________。
第九条加工物的包装要求及费用负担：
______________________________。
第十条加工物的交付方式、期限及地点：
______________________________。
第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点：
______________________________。
第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件：
______________________________。
第十三条定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）______________________________元。
第十四条结算方式及期限：
______________________________。
第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。
第十六条本合同解除的条件：
（一）定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。
（二）___________________
第十七条定作人违约责任：__________________
承揽人违约责任：__________________
第十八条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：（只能选择一种）
（一）提交_____________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向__________人民法院起诉。
第十九条其他约定事项：__________________
鉴（公）证实行自愿原则）
北京市工商行政管理局制定
篇章2:北京市某金属结构厂加工合同纠纷文档【按住Ctrl键点此返回目录】
上诉人（原审被告）利江特能（xxx有限公司，住所地北京市通州区聚富苑民族工业区聚富苑1路4号。
法定代表人曾大方，总经理。
委托代理人刘香萍，女，1981年1月28日出生，汉族，利江特能（xxx有限公司职工，住利江特能（xxx有限公司宿舍。
委托代理人吴朝晖，北京市天元律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）北京市鑫圣恩金属结构厂，住所
地北京市通州区于家务西马坊村。
法定代表人管炳兰，厂长。
委托代理人郝洪江，男，1954年6月1日出生，汉族，
北京市通州区于家务乡西马坊村农民，住北京市通州区于家务乡西马坊村386号。
委托代理人史孟超，北京市达奥律师事务所律师。
上诉人利江特能（xxx有限公司（以下简称利江特能公司）因与被上诉人北京市鑫圣恩金属结构厂（以下简称鑫圣恩金属厂）加工合同纠纷一案，不服北京市通州区人民法院（XX）通民初字第4664号民事判决，向本院提出上诉，本院于XX年
10月23日受理了本案，依法组成由法官钱丽红担任审判长，
法官孙之斌、刘险峰参加的合议庭，审理了本案，本案现已审理终结。
鑫圣恩金属厂一审诉称：XX年2月，鑫圣恩金属厂与利
江特能公司以口头的形式达成为其加工静电喷涂业务，并有价格单，同年3月正式为利江特能公司加工生产。在加工过程中，在价格单上没有的产品陆续出现，就其价格问题鑫圣恩金属厂也一再追问，利江特能公司几位负责人总说不会让鑫圣恩金属
厂吃亏，肯定有利润可以赚。同年5月，鑫圣恩金属厂要求结账，利江特能公司总以种种理由推脱。以后，由于原材料涨价，鑫圣恩金属厂已无力运行，资金周转不开，所以不再为利江特能公司加工。鑫圣恩金属厂要求结账，利江特能公司却打出了让我们难以接受的价格单，按照利江特能公司的价格单，故诉至法院要求利江特能公司给付加工费 125 860元;利江特能公
司给付自XX年10月16日起到实际给付之日止的同期银行贷
款利息。
利江特能公司一审答辩称：鑫圣恩金属厂所述不完全属实，利江特能公司从来没有拒绝支付其加工费，只要鑫圣恩金属厂能提供所加工货物的正式单据，参照同行业同类产品价格支付鑫圣恩金属厂加工费，对于鑫圣恩金属厂主张的加工数额不予认可。对于鑫圣恩金属厂要求付利息的请求，不同意。利江特能公司很早就说给鑫圣恩金属厂4万元，但是鑫圣恩金属厂没有来领。没有给鑫圣恩金属厂钱的原因是因为帐没有结清，延期付款的责任不应该由利江特能公司承担。
一审法院经审理查明：自XX年3月起，鑫圣恩金属厂与
利江特能公司建立业务往来，由鑫圣恩金属厂为利江特能公司加工静电喷涂业务。至同年10月，双方终止业务关系，此后
在结算时因价格问题未能达成一致意见。在庭审过程中，鑫圣
恩金属厂出示为利江特能公司加工了的零件并由利江特能公司验收合格的入库单及由利江特能公司向鑫圣恩金属厂提供的加工零件的价目表。鑫圣恩金属厂称其加工费的构成以利江特能公司出具的上述价格单计算，未包括在内的部分产品价格则比照同行业同类产品的价格计算。利江特能公司对其出具的价格单真实性予以确认，但称双方对价格经过了口头协商即应以手写的价格单为准。鑫圣恩金属厂认为利江特能公司手写价格并未征得鑫圣恩金属厂同意，故对此不予认可，利江特能公司亦未能就此提供出其他相应证据予以证实。另利江特能公司提出在鑫圣恩金属厂提供的半成品零件领用单中有十三张由于没有本公司库管员的签字，因此对这些单据不予认可，认为鑫圣恩金属厂没有就该部分产品加工完毕，不应支付加工费，还有XX年8月3日两张半成品零件领用单中库管员回收的数量与领走的半成品数量不一致，因此对于其中有出入的部分不予认可。为此鑫圣恩金属厂申请利江特能公司处库管员唐君萍出庭为其作证，唐君萍证实未签字的单据并非没有加工，而是由于当初拉走的半成品较多开具了几张单据，在加工完后送回时仅一张单据上签字予以确认，关于数量有出入的则是因为在拉走登记时有误。在送回时予以更正，鑫圣恩金属厂并不存在少加工或者加工后送回的半成品少于拉走的半成品的情况。利江特能公司对唐君萍的证言不持异议。对于价目单中未列明的加工
零件的价格，鑫圣恩金属厂提供了三家喷塑厂的加工费价格清单，对此利江特能公司不予采信，并提供反证证明鑫圣恩金属厂的价格的不合理性。鑫圣恩金属厂则认为利江特能公司所提供证据不够真实且并非本行业中的企业，故对利江特能公司的证据不予认可。
上述事实，有半成品零件入库单、半成品零件领用单、
鑫圣恩金属厂提供的价格单、利江特能公司为xxx有限公司出具的价格单、唐君萍的证言及双方当事人陈述等在案佐证。
一审法院判决认定：依法成立的加工合同受法律保护，
定作人应当按照约定的数额支付加工费。根据查明的事实，鑫圣恩金属厂与利江特能公司之间的加工承揽关系成立且有效，因此利江特能公司理应及时结清拖欠鑫圣恩金属厂的加工费。从鑫圣恩金属厂提供的证据来看，虽然利江特能公司对其中的部分单据认为没有利江特能公司工作人员的签字予以否认，但是由于利江特能公司处库管员唐君萍证实鑫圣恩金属厂并不存在未完成工作量的情形，且利江特能公司对证人陈述不持异议，亦未能提供出相应证据证实鑫圣恩金属厂存在未完成工作量的情况。因此对于鑫圣恩金属厂所主张的加工半成品的数量予以认可。关于加工费问题，由于双方对此没有书面的、明确的价格确认单，现鑫圣恩金属厂主张按照利江特能公司为其提供的
价格计算，未包括在内的则参照同行业同类产品计算，利江特能公司对此不予认可并提出应按照其与鑫圣恩金属厂口头协议后手写的价格予以计算，双方各持己见。但是由于利江特能公司对出具给其他公司的该份价格单的真实性没有异议，而对于鑫圣恩金属厂否认的手写价格单又提供不出其他证据予以证实，故对于价格的确定应按照利江特能公司为鑫圣恩金属厂出具的价格单确定，未包括在内的则参照同行业同类产品的价格予以确定。故对于鑫圣恩金属厂要求支付加工费及利息的诉讼请求，于法有据，予以支持。利江特能公司所提供的大通公司的证明不能证明价格的合理性，利江特能公司提供非该行业的其他公司的价格证明，亦不足以证明其价格的真实性，不予采信。关于利江特能公司的辩解意见，因缺乏事实和法律依据，不予采信。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第二百六十三条之规定，判决：利江特能（xxx有限公司给付北京市鑫圣恩金属结构厂加
工费人民币一十二万五千八百六十元，并自二零xx年十一月
一日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息至实际给付之日止，于判决生效之日起七日内执行清;如果未按判决指定的
期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
利江特能公司不服一审法院判决，向本院提出上诉，要求撤销一审判决，依法改判驳回鑫圣恩金属厂诉讼请求。其上诉理由为：
1、一审法院以鑫圣恩金属厂提交的复印件作为定案依据，明显不当。鑫圣恩金属厂提交的三家证明中，两家企业已不存在，另外一家企业，利江特能公司与其发生业务后，价格明显低于其提供给鑫圣恩金属厂的价格;
2、利江特能公司提交的几家企业证明，均证明鑫圣恩金属厂提交的价格过高;
3、一审法院适用法律错误，本案应按照合同履行的市场价格计算，但一审法院未依法处理;
4、本案经发回重审，仍然未查明事实;
鑫圣恩金属厂服从一审法院判决。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
二审中，利江特能公司核算，实际拖欠鑫圣恩金属厂加工费 56 903元。经本院询问，利江特能公司对鑫圣恩金属厂提交的单据中记载的货物不持异议。但由于鑫圣恩金属厂加工货物数量较大，种类繁杂，因此对如何计算价格存在分歧。利江特能公司表示鑫圣恩金属厂加工的货物价格应当包括两个部分，一部分加工费应当依据利江特能公司提供给鑫圣恩金属厂
报价单中的手写部分，报价单中未涵盖的货物加工费则应当依据与其发生业务的北京市大通宏宇喷涂厂等企业在一审中出具的价格计算。鑫圣恩金属厂表示一部分加工费应当依据利江特能公司提供给鑫圣恩金属厂报价单中的机打部分，因为利江特能公司提交给鑫圣恩金属厂时并没有手写部分，因此利江特能公司现在提交的报价单中手写部分是其自行填加的;对于报价单中未涵盖的货物加工费则应当依据北京市大通宏宇喷涂厂XX年4月30日出具的价格单计算。此外，利江特能公司还提出双方存在价格差异的原因为结算应当以喷涂的实际面积为依据，而鑫圣恩金属厂则是以产品的件数作为计算依据，此外利江特能公司主张鑫圣恩金属厂以单一部件当作整套设备计算的情况。经本院多次组织对帐，双方当事人均未能就如何对帐及如何确定价格依据、计算标准达成一致，亦未提供进一步证据对自己的诉讼主张加以证明。
以上事实，有双方当事人陈述在案佐证。
本院认为，鑫圣恩金属厂与利江特能公司之间的加工承揽关系成立且有效，因此利江特能公司理应及时结清拖欠鑫圣恩金属厂的加工费。一审中，利江特能公司否认鑫圣恩金属厂已完成加工量，经利江特能公司库管人员唐君萍出庭做证后，利江特能公司对该证言不持异议，二审中对鑫圣恩金属厂提交
的单据亦表示认可，但仍坚持认为鑫圣恩金属厂计算加工费的依据不当。利江特能公司认为报价单上存在手写部分，但未能提供证据证明曾将记载手写的报价单交付给鑫圣恩金属厂，且鑫圣恩金属厂对手写部分不予认可。故对利江特能公司的上诉主张，本院不予支持。利江特能公司提交北京市大通宏宇喷涂厂等报价说明，因北京市大通宏宇喷涂厂与利江特能公司存在交易关系，且与北京市大通宏宇喷涂厂XX年4月提供给鑫圣
恩金属厂的价格清单不符，故对利江特能公司主张应按北京市大通宏宇喷涂厂第二次价格清单作为计算依据的主张，本院不予支持。利江特能公司认为双方结算应当按照面积计价，但根据报价单、北京市大通宏宇喷涂厂等企业提供的价格清单，计算单位均为个、件或套，故利江特能公司主张根据面积计算加工费的主张，缺乏事实依据，本院不予支持。利江特能公司主张鑫圣恩金属厂以一件作为一套设备计算，但因该单一部件未有对应价格，且利江特能公司系以自己提交的价格单作为计算依据，故本院不予采信。综上，利江特能公司与鑫圣恩金属厂于XX年3月至10月发生业务关系，利江特能公司至今以帐目核对不清为由拖延支付加工费，又未积极履行核对帐目的义务，引发诉讼，构成违约。诉讼过程中利江特能公司否认单据真实性，但未提交自己留存单据予以核对。二审中，利江特能公司坚持认为鑫圣恩金属厂加工费的计算方式及依据不当，但未提
供足够证据证明自己的计算方式或计算依据。一审法院根据鑫圣恩金属厂提交证据确认利江特能公司拖欠加工费金额，并判令利江特能公司支付逾期付款利息，处理结果并无不当，应予维持，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费五百四十八元，由利江特能（xxx有限公司负担（于本判决生效后七日内交至原审法院）。
二审案件受理费一千零九十六元，由利江特能（xxx有限公司负担（已交纳）。
审判长钱丽红
代理审判员刘险峰
代理审判员孙之斌
二○○八年十二月十六日
-------- Designed By JinTai College ---------
YOUR LOGO 北京市劳动合同书范本(2021年) The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 北京市劳动合同书范本(2021年) 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 编号：_____ 甲方：__________乙方：__________签订日期：_______年_____月_____日 北京市劳动和社会保障局监制 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 第一条甲方法定代表人（主要负责人）或委托代理人： ____________注册地址：_____________________________经营地址：_____________________________ 第二条乙方：__________ 性别：________户籍类型（非农业、农业）居民身份证号码：_____________________________或者其他有效证件名称：________________ 证件号码： __________________在甲方工作起始时间：_____年_____月 _____日家庭住址：___________________邮政编码： ___________________在京居住地址：_______________ 邮政编码：___________________户口所在地：_____省（市） _______
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-032565 加工合同(格式文本)
加工合同(格式文本) 甲方：________________________ 乙方：________________________第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。 第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条材料由_________方负责。第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。 （一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。 （二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处 _________违约金。
（三）继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处 _________违约金。 （四）继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。第十条按期交足定货而合格率为100％，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95％，给予总价_________奖励金。第十一条试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_________分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分等级。第十三条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_________。第十四条乙方应找（乙方资本额二倍）殷实铺保连带保证乙方履行本约。 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.
加工合同范本
加工合同（二） 甲方：_________________________ 乙方：________________________ 第一条乙方加工事项，以甲 方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。 第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条材料由方负责。第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为 ________ 。第六条验收时的检验方法是采用，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq 为_________________ ，或正常检验，四 级检验水准。一边规格界限，形式_________ ，alq 为_______ 。 第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。 （一）过期 5 日内，每逾 1 天，按未交部分总价，处_________ 违约金。 （二）继续逾期 5 天以上至10 天以内者，每逾一天按未交部分总价，处__________ 违约金。 （三）继续逾期10 天以上至20 天以内者，每逾一天按未交部分总价处____________ 违约金。 （四）继续逾期20 天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。第十条按期交足定货而合格率为100 ％，给予总价___________________________________ 奖励金。按期交足定货而合
编号:
产品委托加工合同 甲方： 乙方:签订日期：—年月 日 甲方：
乙方:
第一条：总则 一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 二、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产, 乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。 第二条：本协议应用范围 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单（见 第三条）。 二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处将按此协议相关条款执行。 三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议, 与此协议具有同等约束力 第三条：委托加工订单 ―、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订 单屮说明，经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格（含17%增值税）、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等, 其经双方确认签字盖章后，具有同本协议 同等的法律效力。
费（具体价格乙方另行报价）。 六、甲乙双方根据每次不同型号的新产品就产品加工价格进行一次协商确认。 第四条：项目约定一、甲方委托乙方加工生产之产品为GPS车载等系列产品，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工 订单要求进行交货 二、甲方负责制定所生产产品的BOM文件、产品生产工艺要求、包装等产品加工所需的一切资料， 定义制成品测试程序，提供测试规范性文件，并对乙方工程人员作必要的技术支持。 三、甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法，经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。 四、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。 五、乙方所加工生产甲方委托之产品，其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信息、财 务信息等所有权均属甲方所有，乙方有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得抄袭、修改或复 制，不得留存技术资料、复制品，不得自行加工销售予第三方，亦不得利用甲方产品技术自行进 行同类产品研发。不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。 六、印刷钢网及模具由甲方负责提供，如需乙方代制作，属甲方财产，费用由甲方承担。甲方第 一次付加工费同时支付钢网及模具费。乙方代制作钢网及模具时，向甲方提《钢网模具制作申
技术资料 编号： 劳动合同书 (固定期限) 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
北京市劳动和社会保障局监制 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 法定代表人（主要负责人）或委托代理人 注册地址 经营地址 第二条乙方性别 户籍类型（非农业、农业） 居民身份证号码 或者其他有效证件名称证件号码 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 在京居住地址邮政编码
户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇) 二、劳动合同期限 第三条本合同为固定期限劳动合同。 本合同于年月日生效，其中试用期至年月日止。本合同于年月日终止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任工程技术 岗位(工种)工作。 第五条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为北京 第六条乙方工作应达到岗位职责的要求的 标准。 四、工作时间和休息休假 第七条甲方安排乙方执行标准工时制度。 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为周六，周日
甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。 第八条甲方对乙方实行的休假制度有法定休假日，年休假， 婚嫁，伤假，探亲假，产假等假期。 五、劳动报酬 第九条甲方每月 10 日前以货币形式支付乙方工资，月工资为 3600 元或按 执行。 乙方在试用期期间的工资为2500 元。 甲乙双方对工资的其他约定 第十条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为元或按北京市最低工资标准的70% 执行。 六、社会保险及其他保险福利待遇 第十一条甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。 第十二条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、北京市有关规定执行。甲方按北京市最低工资标准的80% 支付乙方病假工资。 第十三条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。
YOUR LOGO 北京市劳动合同书(合同示范文 本) The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 北京市劳动合同书(合同示范文本) 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 编号：________ 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：___年__月___日 北京市劳动和社会保障局监制 劳动合同签约履行须知 1.用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。 2.劳动合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；劳动合同期限在六个月以上一年以下的，试用期不得超过三十日；劳动合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。劳动合同期限在两年以上的，试用期不得超过6个月。试用期包括在劳动合同期限内。 3.用人单位支付劳动者工资不得低于本市最低工资标准。劳动者患病或因工负伤的，在病休期间，用人单位支付劳动者的病假工资，不得低于本市最低工资标准的80％。 4.用人单位依法安排劳动者延长工作时间的，支付劳动者不低于工资的150％的工资报酬；安排劳动者在休息日工作又不能安
排补休的，支付劳动者不低于工资的200％的工资报酬；安排劳动者在法定休假日工作的，支付劳动者不低于工资的300％的工资报酬。 5.当用人单位有克扣或者无故拖欠劳动者工资等违反劳动保障 法律、法规或者规章的行为，侵犯劳动者合法权益的，劳动者可以依法向用人单位用工所在地的劳动保障监察机构投诉。 6.用人单位应当按照有关法律、法规和国家及本市相关规定参 加社会保险。农民工参加工伤保险和医疗保险均由用人单位缴费，个人不缴费。 7.双方应当仔细阅读合同条款，以明确其权利和义务。 甲方：___________________ 法定代表人：_____________ 经营地址：_______________ 联系电话：_______________ 乙方：___________________ 居民身份证号：___________ 出生日期：____年___月__日 邮政编码：_______________ 在京居住地：_____________ 户口所在地：_____省（市）________区（县）_______乡镇 _________村 根据《劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿
文件编号：RHD-QB-K8731 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 机械加工合同范本标准 版本
机械加工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 承揽人:（甲方） 法定代表人： 地址： 电话： 开户银行： 帐号： 定作方：（乙方） 法定代表人： 地址： 电话： 开户银行：
帐号： 甲方为乙方加工某种机械，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。 第一条加工成品 品名、规格（长，宽，高cm）、单位、数量、备注 第二条加工成品质量要求： 1、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。 2、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。 3、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。 4、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样
品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。 第三条原材料由甲方提供。 第四条图纸由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。 第五条工程价款：按核定价格单计算款_______元。 第六条验收标准和方法： 本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知_______天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rights of both parties after signing. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 加工合同书(合同示范文本)
加工合同书(合同示范文本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 合同编号：___________ 定作人：____________ 签订地点：___________ 承揽人：____________ 签订时间：____年__月__日 第一条加工物、数量、报酬、交货期限 ┏━━━┯━━┯━━━┯━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃加工物│规格│计量│数│报酬│交货期限及数量┃ ┃名称│型号│单位│量││┃ ┠───┼──┼───┼─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┨ ┃││││单│金│合││││││││┃┃││││价│额│计││││││││┃
┠───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨ ┃││││││││││││││┃┠───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨ ┃││││││││││││││┃┠───┴──┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┨ ┃合计人民币金额（大写）：┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ （注：空格如不够用，可以另接） 第二条定作人提供的材料 ┏━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━┯━━┯━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃材料名称│规格型号│计量单位│数量│质量│提供日期│ 消耗定额┃ ┃││││││┃
代工合作协议 甲方（需方）： 乙方（供方）： 一、甲方委托乙方加工__钢质防火门____产品，合同额共计145430元（大写：壹拾肆万伍仟肆佰叁拾元整)，含税，乙方包工包料，（因本单五金为安恒利通旗型合页，合页衬铁工艺与我司不符，故由贵司提供合页衬铁），（具体明细详见附件清单），定金为合同额的30%，制作完成发货前付清全款；工期要求：乙方收到预付款后开始加工生产,工期12天。循诚实信用、平等自愿的原则，经甲乙双方协商一致，达成以下协议。 三、甲乙双方职责： 1、甲方职责 1.1、提供委托生产产品的技术和质量文件，包括生产工艺、物料要求、生产过程中产品质量控制、成品出厂质量标准、包装要求等。确因图纸工艺错误造成的质量问题由甲方负责； 1.2、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。 1.3、负责加工过程乙方提出问题的确认。 2、乙方职责 2.1严格按甲方技术要求和质量要求进行加工定制；按甲方图纸要求及交期顺序组织生产，不得擅自变更工艺、材料，负责配合甲方对代加工产品的检验和确认。 2.2负责代加工产品的原料、生产过程、产成品的检验并保存检验记录； 2.3负责售后处理（涉及到的加工质量问题）； 2.4对甲方产品的技术参数，制作工艺等相关资料严格保密，不得外泄甲方的任何资料； 2.5工地现场破拆或者是督察在库房合格产品中破拆发现产品未按照工艺做的，所有的损失乙方负担。 四、代加工产品制作要求： 1、技术要求： 1.1乙方具备代加工产品所需生产及检验测量设备，检验测量设备需经校准并有效控制。
1.2乙方严格按照甲方的技术图纸要求加工并执行甲方规定的质量控制程序进行代加工产品的生产。 1.3乙方代加工产品所用原材料及配件需经甲方确认，乙方按甲方规定的技术指标要求采购甲方指定的关键原材料及元器件，执行甲方指定的关键工序的操作标准和要求。（具体由甲方提供产品图纸、关键材料清单及技术要求、关键工序作业指导书）。 1.4甲方对关键工序操作人员进行培训和考试，由考试合格人员进行关键工序操作 2、原材料检验、过程检验及成品检验要求. 2.1乙方单独标识存放甲方指定关键原材料及元器件，并保存完整进货记录及检验记录，以便于甲方检查和确认。甲方有权利对代加工产品所用原材料进行抽样和抽检。 2.2乙方负责在关键工序及生产线上设置能清晰观察检查操作的摄像头，甲方指定管理人员进行视频检验检查，必要时进行现场检查和检验。乙方负责检验、填写、保存完整生产过程、关键过程、产成品检验记录以便于甲方检查和确认。 3、产品验收标准及方式： 3.1执行GB12955-2008《防火门》标准并按甲方提供图纸及技术要求验收。 3.2代加工产品乙方自检合格后通知甲方进行验收，并提供自采购、生产检验记录，甲方在5日内进行验收。 3.3甲方检验发现不合格品对OEM工厂每单处罚500，奖励发现人每个问题100。 4、铭牌、标识、标志使用方式： 4.1铭牌、标识及标志由甲方统一定制、保存及管理，铭牌由乙方自检合格后加施。4.2甲方验收合格后，由甲方统一加施标识及标志。 4.3乙方自产品出厂之日起保修2年 五、价格、交货期及发货： 1、价格：乙方报价给甲方并经甲方确认，甲乙双方价格变动必须经双方确认。 2、交货期：乙方应按订单协商时间进行交付产品。
编号：GR-WR-26760 北京市劳动合同书模板（适用于在京建筑施工企 业农民工） After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
北京市劳动合同书模板（适用于在京建筑施工企业农民工） 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方___________ 乙方___________ 签订日期：_____年______月___日 北京市劳动和社会保障局 北京市建设委员会监制 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条 甲方：______________ 法定代表人：______________ 施工工地地址：____________ 在京住所地通讯地址：____________
第二条 乙方：__________性别：_______ 居民身份证号：____________ 出生日期：_____年_____月____日 家庭住址：________________ 邮政编码：________________ 户口所在地：_____省（市）_____区（县）______乡（镇）______村 乙方工作起始时间：______年_______月_______日 二、劳动合同期限 第三条劳动合同期限（甲乙双方选择适用） 1．以完成一定工作为期限的合同 本合同生效日期为______年____月____日；乙方完成_______工作任务时本合同终止。 2．有固定期限劳动合同 本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月____日终止。其中试用期至_____年_____月_____日止。 三、工作内容和工作地点
加工合同大全 委托加工合同范本示例一委托方：(以下简称甲方)被委托方：(以下简称乙方)甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。 光盘加工复制合同合同编号：签定地点：甲方(委托方)：乙方(受托方)：节目名称：母盘刻字号：经协商，甲乙双方就上述节目光盘的加工复制及相关事宜达成协议，签定合同如下：一、甲方委托乙方：图像压缩制作母盘复制切割包装保存母盘、发货二、甲方须向 外包加工合同范本外包加工合同范本甲方：________________________乙方：________________________第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。 服装加工合同书范本服装加工合同书范本定作方(甲方)：，身份证号：。承揽方(乙方)：，身份证号：。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方委托乙方加工_________，双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经充分协商，达成如下合同条款 加工生产合同书范本合同编号：__定作人：__ 签订地
点：__承揽人：__签订时间：__年__月__日第一条加工物、数量、报酬、交货期限第二条定作人提供的材料材料、规格、计量数量、质量、提供日期、消耗定额等内容第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、 模型模具加工合同范本买方:联系人:卖方：联系人:经买卖双方友好协商,买方委托卖方加工生产____模具共______套。双方达成如下加工协议模具基本情况:产品名称序号零件名称穴数(模具类型)模具单价(RMB元)交货条件总价：(含17%增值税)以上各套模具使用材质：_____ 来件加工装配合同甲方：地址：________________电话____________法定代表人：________________职务：____________国籍：____________乙方：地址：________________电话：____________法定代表人：________________职务：____________国籍：__________ 服装发外加工合同甲方（供应方）：_____________ 合同编号：_____________乙方（加工方）：_____________ 签定地点：_____________现经双方友好协商，特制定以下协议：一、签定时间：_____ 年__ 月__ 日交货地点：_____________制单款号货品名称 设备加工装配合同甲方：公司乙方：香港有限公司双方在遵守中华人民共和国政策、法律和特区有关规定的前提下，本着平等互利的原则，就来料加工各款塑胶五金玩具业
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 外发加工合同(合同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
外发加工合同(合同示范文本) 甲方：_________ 乙方：_________ 第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外发加工单为凭。 第二条：乙方须按照外发加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。 第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。 第四条：材料由_________方负责。 第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。 第六条：验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。 第七条：乙方必须确实遵守外发加工单所规定的交货期，或甲
方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。 （一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。 （二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。 （三）继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。 （四）继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。 第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。 第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工
食品代加工合同范本 委托方(以下称“委托方”) : xxx有限公司地址：xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真： xxx 银行：xxx 银行户头号码:xxx 增值税号码:xxx 加工方(以下称“加工方)：xxx有限公司地址： xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真：xxx 银行xxx 银行户头号码：xxx 委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守： (1)委托方希望根据下列条件委托加工方xx产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。 (2)加工方希望根据下列条件为委托方加工xx产品，有关产品将按本协议规定完成。 (3)委托方为xx_产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。 第一、每月订单 1、委托方必须提前 x 天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。 2、加工方在收悉订单后，必须在xxx 内以传真书面向委托方确认订单。 3、除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。 4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。 5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。 原材料及包装材料安排 6、原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。 加工费
7、含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币 xx 。于此协议签订日起计至 x 年 x 月 x日，可以双方同意下，根据情况作出调整。 8、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。 9、委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。 第二技术及工艺 成品各项理化指标由委托方提供(见附件一)，加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担，除非： a 产品含有非配方所含的其他物质; b 产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物; c 产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质; 第三付款条件 1、首次加工费，委托方在产品生产完成 x 日后全数汇至加工方的银行户头。 2、加工方必须在委托方付款之后 x 个工作天内向委托方开具增值税发票。 有关知识产权、专利及商标的侵权责任 3、非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。 第四双方责任 加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。 第五协议终止
编号： 劳动合同书 (固定期限) 甲方： 乙方： 签订日期：年月日北京市劳动和社会保障局监制
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 法定代表人（主要负责人）或委托代理人 注册地址 经营地址 第二条乙方性别 户籍类型（非农业、农业） 居民身份证号码 或者其他有效证件名称证件号码 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 在京居住地址邮政编码 户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇) 二、劳动合同期限 第三条本合同为固定期限劳动合同。 本合同于年月日生效，其中试用期至年月日止。本合同于年月日终止。
三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任工程技术 岗位(工种)工作。 第五条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为北京 第六条乙方工作应达到岗位职责的要求的 标准。 四、工作时间和休息休假 第七条甲方安排乙方执行标准工时制度。 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为周六，周日 甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。 第八条甲方对乙方实行的休假制度有法定休假日，年休假， 婚嫁，伤假，探亲假，产假等假期。 五、劳动报酬 第九条甲方每月 10 日前以货币形式支付乙方工资，月工资为 3600 元或按 执行。 乙方在试用期期间的工资为2500 元。
甲乙双方对工资的其他约定 第十条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为元或按北京市最低工资标准的70% 执行。 六、社会保险及其他保险福利待遇 第十一条甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。 第十二条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、北京市有关规定执行。甲方按北京市最低工资标准的80% 支付乙方病假工资。 第十三条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。 第十四条甲方为乙方提供以下福利待遇 七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 第十五条甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 第十六条甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
简单加工合同范本 委托加工合同 甲方： 乙方： 甲方根据工作需要，委托乙方加工工装服装套，每套元，合计人民币元，大写：。双方经平等协商，根据《合同法》的有关规定，达成协议如下： 一、面料由乙方提供，但须经甲方确认； 二、款式由甲方确认，与乙方协商，并由乙方确定； 三、由乙方按照甲方要求款式，先制作做9套样本服装，分为大中小3个号码，每个号码3套，由甲方工作人员进行试穿，试穿时间10 天。试穿过程中甲方及时将发现问题反馈乙方，并形成最终款式。如甲方对乙方提供样本服装不满意，有权利中止合同。 四、甲方负责提供订做服装的尺寸，套数。
五、甲方需在试穿满意后，并与乙方确认最终款式及各项具体要求后，预先支付乙方面料、加工费全部金额的 50 %，即人民币元，大写：。余款须于加工服装完成提货后，30天内全部付清，并由乙方提供正规发票； 六、乙方根据服装标准尺码生产，甲方检查，并有权对各种质量问题提出要求； 七、面料质量及做工问题由乙方负责。尺码不合适 时，由乙方无偿修改； 八、乙方需按照甲方要求时间交货，交期为 xx年月日； 九、未尽事宜，双方协商。 甲方： 代表： 乙方：代表：年日月
委托加工合同 甲方（委托方）：乙方（承揽方）： 甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方加工产品达成如下协议： 上列价格为含包装费之成品含税价，从乙方至甲方仓库运费由乙方承担。二、质量标准和资质要求 1、产品质量标准见经双方盖章的附件（一）。 2、乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记 证”复印件、“认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件和条件。 三、订货和交货 1、甲方按实际需求向乙方书面下达生产订单。
委托加工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因业务需求，委托乙方加工，为明确双方的权责和义务，特签订本合同。 第一章合同组成及内容 1.1本合同规范由乙方供料并委托甲方承揽加工后，将全数加工制成品交付乙方之一切 相关法律行为。 1.2原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日 期、支付方法，按经甲方确认之乙方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件；本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。 第二章合同期限 2.1本合约期限自年月日起至年月日止，共计年；合约到期前日 甲乙双方得就本合约之内容重新检视，检视无意见则本合约自动续约年，甲乙双方并得协议无条件期前终止。 第三章合同价格及结算方式 3.1委托加工原物料、成品等所涉费用，由双方协商决定并注明于发票/采购单。 3.2加工费、运杂费、保险费等款项的结算，应遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则， 付款采每月结算形式并在乙方采购单及甲方发票上注明，亦可采用信用证结算方式。 第四章质量要求及运输方式 4.1各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格 之约定，就有关标准之任何变更，应经双方同意始生效力。 4.2乙方供料及甲方就加工制成品之发货(以下简称“发货方”)应按约定时间、数量、 质量、规格提供，对于乙方供料，由甲方位于厂房,按经双方确认之乙方采购单所列核对数量、规格、型号，不符合约定的，应向乙方提出，乙方应在接到甲方通知后七日内调换或补齐；属于多发、错运物料或加工制成品，收货方应做好详细记录，妥为保管，收货后日内通知发货方；收货方对发货方加工制成品之质量或性能有异议的，应在收到加工制成品后日内提出异议，发货方应在接到通知后日内完成返修，收货方逾期提出以上异议的，发货方不承担物料质量、数量、规格、型号不合格的责任。 4.3发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。 4.4发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求 装足容量或吨位，以节约费用。
产品委托加工合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。小编整理了产品委托加工合同范本，希望对你有用。 甲方： 乙方： 一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 二、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单(见第三条)。 二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。 三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力 一、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17%增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，
具有同本协议同等的法律效力。 三、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。 四、订单货物加工价格确认：由乙方根据加工成本和利润，提出报价单，经甲方签字确认。 五、测试治具及乙方没有的测试设备由甲方负责提供。测试治具如需乙方代制作，乙方收取制作费(具体价格乙方另行报价)。 六、甲乙双方根据每次不同型号的新产品就产品加工价格进行一次协商确认。 一、甲方委托乙方加工生产之产品为GPS车载等系列产品，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工订单要求进行交货. 二、甲方负责制定所生产产品的BOM文件、产品生产工艺要求、包装等产品加工所需的一切资料，定义制成品测试程序，提供测试规范性文件,并对乙方工程人员作必要的技术支持。 三、甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。 四、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。 五、乙方所加工生产甲方委托之产品，其产品技术所有
编号：QJ-HT-0989 北京市劳务派遣劳动合同书 范本(标准版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
北京市劳务派遣劳动合同书范本(标 准版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 (劳务派遣) 编号：____ 甲方：____ 乙方：____ 签订日期：____年__月__日 北京市劳动和社会保障局监制根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 法定代表人(主要负责人)或委托代理人：____
注册地址：____ 经营地址：____ 第二条乙方：____性别：____ 户籍类型(非农业、农业) 居民身份证号码：________ 或者其他有效证件名称：________证件号码：____ 在甲方工作起始时间：____年__月__日 家庭住址：____________邮政编码：____ 在京居住地址：________邮政编码：____ 户口所在地：____省(市)____区(县)____街道(乡镇) 二、劳动合同期限 第三条本合同为固定期限劳动合同。 本合同于____年__月__日生效，其中试用期至____年__月__日止。本合同于____年__月__日终止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任____岗位(工种)工作。