- - -
编号：
工程施工分包合同
【公司统一文本】
分包工程：
施工地址：
发包方：
分包方：
土方开挖工程承包合同
发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：
第一条分包内容：
1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工；
2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工；
3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面，坡度;
4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并承担一切费用；
5、负责落实开挖土方的卸料场地，手续完善及相关费用；
6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续，并承担相关费用；
7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况，并承担相关费用；
8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并承担费用。
第二条分包方式：
承包方式为综合单价包干，综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的所有费用。
第三条合同工期：
本工程从合同鉴定之日起，从年月日至年月日完成。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。
第四条分包单价：
1、甲方将本项目
土方开挖工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。
土方开挖单价：元/m3，为最终结算单价，结算时不再做任何调整。该包干单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。
具体单价见附件1：实物量单价表。
如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。
第四条提供作业人员：
乙方根据工程需要，提供符合要求的作业人员共人。
第六条价款的结算与支付
注：本工程无预付款。
1、价款的结算：
1）根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员根据施工任务书出具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。
2）甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认，乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。
2、结算时间：
按月进行结算：定为每月的号。
3、价款的支付：
1）费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证；在建设单位付款正常条件下，甲方按月进度结算额的% 经银行转账形式拨付给乙方，在工程竣工后付至%。
2）工程竣工后留质保金_ _%，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。
第七条工程质量
1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。
2、质量标准，双方约定如下：
质量标准：合格。
3、具体质量要求：
1）工程质量必须符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求，甲方必须指派施工技术人员检查督促，以保证工程质量。
2）所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格，并按规定做好验收记录后，方可进行下道工序的施工。
第八条安全施工及安全事故处理
1、安全施工：
1）甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2）乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门（或指定的负责人）进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。
3）乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理相应安全生产保险，其费用由乙方承担。
2、伤亡事故处理：
乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员（包括但不限于技术人员、农民工等）与乙
方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后，有权向乙方主张权利。
第九条环境控制
乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。
第十条机具设备供应
1、由甲方提供的机械设备为：
搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车。
2、由乙方自备的工具为：
小型手持工具：扫把、铁皮、软管、斗车；扁担、铲子、桶、广线、安全帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。
3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。
4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
第十一条双方义务
1、甲方
1）对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。
2）及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。
3）负责安排好乙方人员的连续生产，避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。
4）为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理。
5）严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放。
6）及时办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。
2、乙方
1）应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。
2）保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保安全、质量目标，按期完成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书
面通知。
3）在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。
4）对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监督和检查，及时向甲方提供有关情况和资料。
5）乙方应每月及时支付工人工资，并每月向甲方提供真实的工资支付表。
6）乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购买。因施工安全措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
第十二条违约责任
1、甲方
1）由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做好记录，作为结算凭证。
2）任务不足时，应提前7天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。
3）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。
2、乙方
1）因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可终
止合同，其工料损失由乙方负担，结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。
2）施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。
3）进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。
第十三条如遇不可抗力因素时，本合同允许变更或终止。
第十四条如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时，双方协商解决并做好善后工作。
第十五条为保证合作顺利进行，乙方为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。
第十六条因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院管辖解决。
第十七条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。
第十八条本合同一式六份，具有同等法律效力。
第十九条本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
补充条款：
1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力，不得以此为由向甲方追加费用。
2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再承担任何费用。
3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满足合同单价包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。
4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。
5、周转工具实行领退料制度，其他按《周转工具管理协议》执行。
6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。
7、合同订立后，不能再行追加合同以外的任何费用，合同中已包含一切的风险。
甲方签章：乙方签章：
联系电话：
分公司主任经济师审批：通讯地址：
年月日年月日
- - - 附件1：实物量单价表
土方开挖合同 发包方（全称）：xxx开发有限责任公司 地址： 电话： 承包方（全称）： 地址： 电话： 依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将**大厦地下室基坑土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方就土方开挖事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况1、工程名称：******地下室基坑土方开挖2、工程地点：******** 二、工程承包方式、范围和内容1、工程承包方式：全包2、工程承包范围：地下室基坑等土方开挖工程。3、工程承包内容：乙方按甲方提供的场地施工图纸进行开挖。开挖过程中等土方开挖涉及的全部内容，并负责土石外运弃置到指定场地。 三、工程结算单价及结算原则1、土方工程量等完工后按实际收方为准，单价:_______元/m3 2、工程量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。3、如含有岩石，岩石爆破开挖_____
元/m3进行结算，（100m3以内不给予考虑）4、乙方承包价款已包含挖机燃料费，修理和日常维护保养费用，驾驶员和员工工资、奖金，各类津贴、劳动福利和学习培训、技术措施、赶工费用，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。 四、土方开挖工期1：开工日期________年____月_____日，完工日期________年____月_____日。 1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天开始每延一天按1000元处以罚款，罚款最多不超过工程总结算价款的3%。 2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方签证累计工期顺延。 五、工程质量乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。 六、甲乙双方责任 1、甲方责任：（1）负责提供施工平面图和地下管网位置标示。（2）全面履行合同约定，确保乙方正常施工。（3）督促乙方做好安全管理，文明施工。（4）甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。 2、乙方责任（1）负责施工报建手续，碴土管理手续，乙方土石外运期间保证街道卫生，并与相关执法部门协调好关系，全面履行施工合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。（2）服从甲方的指挥和管理，自觉遵守甲方的各项
土方劳务承包合同 甲方：中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方：为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，就本施工合同工程事宜，经甲乙双方充分协商，乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务，经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行：第一条：工程概况 1- 1、工程名称：惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点：西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条：承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械（乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施；架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等）的方式承包。 2- 2、工程承包范围：室外回填按现场实际回填数量计算，土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图，双方签字确认，作为结算依据；车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条：工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天（中到大雨）问题造成乙方无法施工的，经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求，甲方有权单方终止合同，更换队伍，并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算，不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条：施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。
ff 编号： 工程施工分包合同 【公司统一文本】 分包工程： 施工地址： 发包方： 分包方：
土方开挖工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议： 第一条分包内容： 1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工； 2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工； 3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面，坡度; 4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并承担一切费用； 5、负责落实开挖土方的卸料场地，手续完善及相关费用； 6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续，并承担相关费用； 7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况，并承担相关费用； 8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并承担费用。 第二条分包方式： 承包方式为综合单价包干，综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的所有费用。 第三条合同工期： 本工程从合同鉴定之日起，从年月日至年月日完成。本
工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。 第四条分包单价： 1、甲方将本项目 土方开挖工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。 土方开挖单价：元/m3，为最终结算单价，结算时不再做任何调整。该包干单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。 具体单价见附件1：实物量单价表。 如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。 第四条提供作业人员： 乙方根据工程需要，提供符合要求的作业人员共人。 第六条价款的结算与支付 注：本工程无预付款。 1、价款的结算： 1）根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员根据施工任务书出具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。 2）甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认，乙方委托的代理
土方开挖运输合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-031713
土方开挖运输合同样本(示范合同) 土方开挖运输合同范文篇一 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议： 一、工程概况 1、乙方开挖拖运地点： 2、项目名称： 二、土方工程承包范围 1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。 2、甲方将约准。 3、进场时间大约签约在天之内进场开工。
三、其他 1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。 2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。 四、付款方式 1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。 2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方： 甲方法人代表： 年月日 年月乙方：乙方法人代表：日
合同编号： 土石方施工合同 1、工程名称： 2、工程地点： 3、发包人： 4、承包人：
建设工程劳务(土方)承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律和行政法规，根据平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，为保证工程的进度、质量、安全及文明施工，规范甲乙双方行为，保障甲乙双方权益，双方就本建设施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 土方体积：约立方米（以结算书为准） 二、工程地点： 三、承包形式：包工程中所发生的所有土方挖掘、石方爆破、基坑基槽开挖、基底回填平整、 土石方外运，修筑施工道路，包安全、包验收、以单项工程定价包干。 四、工期：地下室基坑基槽土方（石方爆破、清理工期另计）个工作天。 五、工程承包范围及价格： （一）工程承包范围及价格： 1、包质量、包进度、包文明施工、包安全行为及公司、国家和地方部门的安全法规或 规定的执行与实施。 2、包“工完场清”（包括道路清理）。 3、具体承包范围： （1）工程全部土方开挖、岩石爆破、外运（结算工程量以实际为准）； （2）属于自行工作范围的所有收口，做到每天工完场清，所发生的费用（包括城管、交管、城监、市容市貌管理费）由乙方负责。 （3）属于自行工作范围因质量原因或自行施工错误造成返工应无偿返工。 （4）乙方自己申请开通临时出入口，土方外运，必须保持道路清洁，理顺当地村民、城管、交管、城监、市容市貌的关系，由此发生的费用由乙方全部负 责。
（5）岩石爆破包括炸药、雷管的采购，爆破时现场的安全防护。 （二）价格：（根据实际项目填写） 1．土方开挖元/m3 ，（其单价包括地下室土方挖掘、基底回填平整、余土外 运、回填土【不包括地下室外围回填】、挖排水沟及降水井等工作）。 2．石方爆破元/m3 ，（其单价包括石方爆破、外运等工作）。 3．乙方必须保证有足够的挖掘机械及运输车辆，在甲方指定时间内完成施工 任务。 4．基坑、基槽石方爆破、清理元/m3。 六、付款方式： 乙方每完成叁万立方米土方，甲方按工程价款60%支付给乙方进度款，所有基础土方（包 括地梁、承台）工程全部完成，甲方在15 天内按工程价款20%支付给乙方进度款，余款20% 待甲乙双方确认工程量办理结算手续后，在两个月内一次性付清。 七、乙方应履行的职责和必须达到的要求： （一）职责： 1．必须具有大型土石方开挖及爆破施工的相关资质。 2．遵守甲方公司及项目部的所有规章制度。 3．必须无条件的服从公司及项目部管理，听从项目部的统一指挥和工作安排。 4．合理组织挖掘机械和运输车辆，确保工程进度，不能因任何借口缺少满足工 程的挖掘机械和运输车辆，确保工程需要的机械资源的配置。也不能以任何借口 停工，消极怠工。甲方若发现乙方施工过程中乙方配备挖掘机械和运输车辆不足 或借故拖延时间，难以满足甲方正常的工期如期完工，甲方随时有权安插挖掘机 械和运输车辆协助施工，产生的费用由乙方承担，情况严重时，甲方有权立即终 止合同，工程款结算时只付给乙方80%进度款。 5．对进场工人进行安全教育劳动技能的交底。 6．严格按照设计施工图、公司项目部的施工质量技术交底、安全交底等要求施 工，不得擅自更改。 7．所有施工过程乙方主管必须在施工现场，参加督促下属工人的施工管理工作， 有要事需离开必须经上级领导主管部门请假，批准后，方可离开。否则由此造成 的一切事故损失均由乙方负责。
建设工程施工劳务分包合同 （土石方） 工程名称： 承包单位： 劳务分包单位： 建设工程施工劳务分包合同 承包方（简称甲 方）： . 劳务分包方（简称乙 方）： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》及相关法律、法规。遵循平等、自愿、公平合法、诚实信用的原则，甲乙双方 就 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：
第二条：承包范围及施工内容 2.1承包范围：本工程设计图纸范围（含设计变更）内的一切土石方挖运内容。 2.2施工内容： 2.2.1土石方挖运； 2.2.2协调渣土证办理； 2.2.3外运场地； 2.2.4周边居民协调； 2.2.5城管、公安等主管部门协调； 2.2.6 现场清理； 2.2.7标高控制； 2.2.8坡道整修，存放打堆。 第三条：承包方式 3.1承包方式：采用一切机械在内的单价包干。 3.1.1包清工、包工期、保质量、保安全、包文明施工、包一切机械； 3.1.2包括所有费用：如人工费、管理费、保险费、安全文明施工费、劳保用品以及当地政府要求劳务公司交纳或办理的各项规费等费用。 第四条：合同工期
4.1开工日期：； 4.2计划完成日期：； 合同工期总日历天数。 第五条：工程款支付 5.1合同预算价款暂定（人民币）：￥元(大 写： )； 5.1.1预算数量（暂估，具体以实际测量为准）：土方：、石方：； 5.1.2承包价格：详见下表（含17%增值税发票） 5.2工程量计算标准：
5.2.1依据双方共同测定高程且经过甲方验收合格的实际土方工程量据实结算。 5.2.2因乙方原因造成超范围施工或返工的工程量，甲方不予计量。 5.3进度付款： 5.3.1甲方主管（施工队长）申报劳务预算书、工程量计算书、占用甲方人工费、材料费、机械费等、付款计划。 5.3.2施工总管审核； 5.3.3造价人员、成本会计复核。 5. 4.4上报项目经理审批。 5.4分包结算: 5.4.1甲方主管申报劳务预算书。 5.4.2施工总管审核。 5.4.3造价人员、成本会计、保管员复核。 5.4.4上报项目经理审批，审核时效不超过10个工作日。 5.5付款方式：先开票后付款。分包工程结算完毕，乙方必须根据结算价款全额提供17%的增值税专用发票。 5.5.1 在建设单位工程款到位的前提下，工程量完成100%后付至合同价款的40%，结算完成后付至结算价款的70%。 5.5.2余款在审计完成后6个月以后无息付清。
专业工程分包施工合同 合同编号：承合字 2012 第 工程名称： 发包方(简称甲方): 承包方（简称乙方）： 合同签定日期：年月日 合同签定地点：
专业工程分包施工合同条款 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款： 一、工程概况 建设单位名称：昆明大润房地产开发有限公司 工程名称： 建设地点： 工程内容:机械开挖场地土方（含人工清底、修边坡、开挖道 路及运输土方道路的铺设，开挖出来的土方，有序组织运出土 场）。 二、质量要求：基底的平面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸要求，偏差控制在施工规范允许范围内，按现行验收规范和要求一次性验收合格。若达不到一次验收合格，甲方按结算总价的8%处罚乙方，并且返工的一切损失费及责任由乙方承担。 三、工期要求：天完成，从项目部安排的进场时间起计,直至承包范围内所有工作内容全部完工,最终按项目部安排的施工进度计划完成。逾期一天支付违约金10000.00元，提前一天奖励10000.00元，累计计算，并承担给甲方造成的一切经济损失和法律
责任。 四、承包范围及工作内容：场地土方、基础土方机械开挖（含人工清底、转运、平整、修边坡、承台、地梁土方、长螺旋机引孔土方、开挖道路及运输土方道路的铺设等，土方清底后需确保混凝土垫层能正常浇筑）。 五、承包方式：包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 六、合同价款及其他要求： 1、合同量：暂估 2、机械及人工费综合单价：按元/M3(每挖土、清底、运费、管理费及税金等) 3、乙方必须服从甲方的指挥，严格按照（基础土方施工方案）组织施工，若不服从甲方指挥出现超挖、多挖并由此增加其它工作量，甲方不给予结算多余部份工作量。同时若在施工中不服指挥引起的管桩桩身损坏等相关责任由乙方全权承担。 4、以上单价均包括完成该合同承包范围及内容的人工费、材料费、机械费、燃油费、生产工具使用费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病假人员工资、节假日加班工资、乙方的管理费及税金、风险费、措施费、政策性人工调差和市场人工及材料价格波动等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备
挖掘机土石方开挖工程合同范本（精选3篇） 挖掘机土石方开挖工程合同1 甲方： 乙方： 双方为保证工程顺利施工，乙方为甲方进行机械开挖公路，双方本着平等、互利、互惠的原则，订立合同内容如下： 一、工程名称： 二、工程价格：开挖硬石方价格为每立方14.00元，其中包括上车；土方开挖按照每立方15.00元，其中包括运输费用。以上价格不含税。 三、倒场全权由甲方负责。 四、工程进度：以开工之日起70个晴天日完成。 五、工程质量：按照甲方的图纸进行施工，如没按图纸施工，所造成的返工所受损失由乙方自行负责。 六、结算方式：按照工程进展方量预期借款，借款额度不超过70%，工程完工，经甲方检验合格后，所剩资金一个月内一次性付清。 七、安全：保证必须按照安全管理条例进行施工，机械作业因不慎操作所造成的损失，甲方概不负责。 八、违约责任：本合同一旦签字形成后，若任何一方违背此内容，付违约责任金贰拾万元。 九、特别约定：因二组所留石方由乙方挖完，甲方给乙方
补贴费用壹万伍仟元整。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方： 乙方： 年月日 挖掘机土石方开挖工程合同2 甲方： 乙方： 为保证工程的顺利施工，乙方为甲方进行机械开挖沟槽，土方外运。双方本着互惠互利、平等的原则，合同内容如下： 一、期限：按照甲方要求进行施工; 二、合同价格： 挖掘机沟槽开挖按实际长度结算:25.00元/立方米(深度1.4米,宽度4米，含税金,提供发票) 三、结算方式：在规定期限内乙方施工完毕后，清理完现场，按实际验收数量进行结算，工程款一次性结清(未执行完毕，不予结算)。 四、双方的权利： 1、甲方的权利： (1)、提供开挖的深度，并进行监督; (2)、提供地下管线具体位置，定位放线; 1、乙方的权利： (1)、根据甲方提供的深度及宽度要求进行开挖、土方
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。
XXX 土石方边坡支护及 软基处理工程 劳务清包合同 甲方： 乙方： 日期：
清包人工费承包合同 订合同单位： 发包方：XX公司 (以下简称甲方) 承包方： XX (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和参照《建筑装修工程承包合同条例》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条、工程概况 1.1工程名称：XX土石方边坡支护及软基处理工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：施工图范围内的基础施工、辅助工程人工费 1.4工作内容：人工（清包工） 1.5承包方式：清包工 1.6工期：2007 年 8月 1 日开工，于2007 年 11 月 1 日竣工。 1.7工程质量：合格 1.8合同价款(RMB大写)：壹佰零贰万伍仟圆（￥1025000，00元），其中设备使用维修费20万元，人工费按一次性包干，包括：砌围墙、水沟、喷射砼、钢筋绑扎、CFG桩施工及工地杂工，如有工作量增减，则按增减的工作量进行计价，按一次性包干价。包安全，包质量。 本合同结算价款所涉及的所需向有关部门缴纳的一切费用均由乙方自行办理，并负责向甲方提供其需要的有效证明。 第2条、甲方工作 2.1开工前10天，向乙方提供经设计确认的施工图纸或施工说明，并组织设计、业主、乙方、监理等相关部门进行图纸会审、向乙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种手续。
2.2甲方指派XX驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收相关事宜。 2.3甲方方承担各相关原材料的进场检验工作，保证乙方所用之材料的规格、数量、质量均符合国家规范及现行行业标准。 2.4甲方提供施工必需的住宿用房、水、电设施及合理的仓储用房。提供必要的道路畅通、堆放材料和制品场所等工作。 2.5甲方在接到乙方完成每施工段完成书面要求验收通知书后2天内组织监理等有关人员进行初步验收，若逾期不验收乙方则认为此部分工程内容已初步合格。 2.6甲方不得在乙方已完成好的产品及半成品上发生有损于质量的行为，若因此有所损坏，由甲方负责赔偿。 2.7甲方必须严格按照施工规范配合、监督乙方施工。 2.8负责督促乙方施工场容管理、施工进度及其施工安全。 第3条、乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或施工说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2乙方指派XXX为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
合同编号：YT-FS-6362-52 建筑土方工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑土方工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条工程承包范围：三元区长安路3号(海西金属市场A-11地块) 建设用地平整土方施工范围坐标点省略，并按发包人提供的土方平整平面示意图的放坡范围，坡度进行放坡，在土方开挖范围内的所有原有建筑旧基础、建筑垃圾、毛石挡墙、砼路面、树根树枝及未砍伐的树木等均包含在内。 第二条工期要求：本工程施工工期为 75日历天。
(1)边坡土方施工期：开工至结束75天; (2)平整土方施工期：开工至结束30天; (3)以上两个工段同时进行施工; (4)开工日期，以甲方提前三天书面通知为准。 (5)如遇下列情况之一者，经甲方签证后工期允许顺延。 1)因设计变更、方案改变使施工无法进行的原因而影响进度。 2)雨天人力不可控制并不可抗拒的自然现象。 3)因甲方原因造成的延误工期。 (6) 乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方现场代表提出书面报告，5天内未提出或逾期提出报告的，甲方可视为延期要求不予确认。 第三条：承包方式 以包工包料的形式由承包方就本合同工程实行固定单价、固定总量施工总承包。 第四条：工程承包价： 土石方单价(实方)为每立方米
土方工程劳务分包合同模板 土方工程劳务分包合同 甲方：（以下称甲方） 乙方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将xx填筑区的土方回填工程由乙方进行劳务分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、土方开挖、土方回填和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：XX市XX堤XX填筑区 2.工程名称：XX市XX城区段综合治理堤防加固工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主和设计图纸的要求进行土方开挖、土方回填、土方运输。 2、土方回填工程内容包括挖土、运土、堤基清理、回填、压实达到设计图纸和业主要求，平均运距约公里。 3、土方回填工程量按业主及设计图纸要求回填部位的填方量理论计算（不计超填土方量）。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施 工。 工程量：填方约万m3。 四、质量要求 回填土质量及标高必须符合业主及设计图纸要求。
四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1、开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价： 1、结算方法按上述要求及内容计算，回填土方承包单价为元/m3。本单价在合同期内不予调整。 六、付款方式 土方回填工程按实际完成工程量 %结算，经双方结算确认后半月内付清，剩余工程款经业主验收该段土方回填工程合格后一个月内付清。 七、甲方责任 1、负责确定开挖土方的开挖方案及堆放场地； 2、负责按时拨付工程款； 4、乙方有如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求。乙方不听劝阻影响工地正常施工，甲方有权终止合同，清退乙方出场。甲方另请施工队组织施工，单价变化造成甲方损失的，全部增加费用由乙方承担。 1) 进度达不到合同要求的； 2）不按安全、文明施工有关规定施工的； 3）不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度； 4）其它违约行为。 九、乙方责任 1、负责按甲方提供的尺寸与标高或方案进行定位和测量； 2、负责自用临时道路（包括挖土、运土、卸土施工过程）的修筑压实及维护（不计工程量）；
中铁工程局 建设工程施工劳务分包合同 合同名称：南站市政配套工程南站站 土建施工项目土方工程施工合同 合同编号： FBHT- 007 中铁工程局南站站土建施工项目部 二〇一三年十月二十九日
建设工程施工劳务分包合同 工程承包人（甲方）:中铁工程局 南站站土建施工项目经理部 劳务分包人（乙方）:中铁十一局集团 呈贡新城东外环工程项目经理部 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作容 1.1工程名称：南站市政配套工程南站站土建施工项目土方工程。 1.2工程地点：省市呈贡新区白龙潭村 1.3劳务作业容： 1.3.1主要作业容包括：土方开挖、运输、弃置；淤泥开挖、运输、弃置。 具体作业容包括(但不限于)： （1）土方施工边坡修理、土方开挖、土方运转、土方弃置，淤泥开挖、运输、弃置，现场文明施工、安全维护、便道洒水等。 （2）施工区域管线调查与保护等其它相关辅助工作容。 （3）施工所需全部人员、设备、材料（本工程甲方无材料供应）及其它相关费用，甲方提供的材料见材料供应清单，乙方提供的人员设备见附件9主要人员表，附件10主要施工机械、设备、仪器表。 （4）达到市及国家相关安全、文明、环保及绿色施工标准而发生的相关费用；
（5）税金及规费。 1.3.2为完成本工程所发生的生产、生活临时设施，机械设备，工器具，周转材料，辅助材料，现场文明施工等，并包含与承包围相关的一切永久性工程及附属工程的一切工序容，以及为完成上述工程所需的土方工程和施工技术措施，直至竣工验收前的保护和缺陷责任期的维修等。 1.3.3做好施工过程中的测量放样和甲方要求的施工过程中的原始资料的记录及相关实验并按甲方工期节点时间要求提交给甲方。 1.3.4如果乙方工程质量不能满足要求或不能按时完成甲方下达的工程进度计划或乙方人员不服从甲方管理等，甲方有权对分包围劳务容和数量进行调整，且无须向乙方解释原因，乙方必须无条件服从。但调整通知书须提前 5 天送达。 2、分包工作期限 2.1 基底以上2米土方开始工作日期：2013年10月 17日； 结束工作日期：2013年11月 25日； 剩余土方开始工作日期：2013年10月 17日； 结束工作日期：2014年2月 20日； 合同工期总日历天数为 126天，具体工期以业主下发的总体计划及过程中甲方制定的进度计划及施工任务单为准。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 2.3工期的其他约定：由于甲方原因造成工期延长的，工期可以按此顺延。但甲方不承担由此给乙方造成的任何经济损失。其他原因造成的工期延长，全部由乙方自行承担该风险，并且按照工期每滞后一天罚款人民币￥10000元（大写人民币壹万元整）。 3、质量标准 3.1 乙方必须按照中铁工程局地铁南站市政 配套工程南站站土建施工项目项目施工设计图及配套图纸、国家现行的
编号： 工程施工分包合同 【公司统一文本】 分包工程： 施工地址： 发包方： 分包方：
土方开挖工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议： 第一条分包内容： 1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工； 2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工； 3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面，坡度; 4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并承担一切费用； 5、负责落实开挖土方的卸料场地，手续完善及相关费用； 6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续，并承担相关费用； 7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况，并承担相关费用； 8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并承担费用。 第二条分包方式： 承包方式为综合单价包干，综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的所有费用。
第三条合同工期： 本工程从合同鉴定之日起，从年月日至年月日完成。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。 第四条分包单价： 1、甲方将本项目 土方开挖工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。 土方开挖单价：元/m3，为最终结算单价，结算时不再做任何调整。该包干单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。 具体单价见附件1：实物量单价表。 如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。 第四条提供作业人员： 乙方根据工程需要，提供符合要求的作业人员共人。
建筑工程劳务承包合同范本5篇Model of labor contract for construction project 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
建筑工程劳务承包合同范本5篇 小泰温馨提示：建筑合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据建筑合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建筑工程劳务承包合同范本 2、篇章2：建筑工程劳务合同文档 3、篇章3：建筑工程劳务合同文档 4、篇章4：建筑工程劳务承包合同文档 5、篇章5：建筑工程劳务文档 篇章1:建筑工程劳务承包合同范本 劳务承包 1.劳务承包是从企业的生产经营战略出发产生的劳务经济;
2.劳务承包属于民事合同中的承包合同的一种。 3.劳务承包一般是指具有承包资质的企业进行的.其具有承担相应的业务的资格，像建筑行业; 4.与劳动者签订劳动合同,劳务承包是企业和劳动者之间的法律关系; 5.劳务承包适用的是民法中的《合同法》. 建筑工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：史家庄小区B区1#2#3#楼 二、工程地点：福山城里街西首 根据甲方与业主的总承包合同确定。
基坑土方开挖合同 合同编号： 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。 第一条合同内容与承包方式 一、工程名称：基坑土方开挖 二、工程地点： 三、工程范围：万方综合体范围内的土石方工程。具体施工范围以甲方提供的施工图（总平面图、桩基施工图、基础图纸）、设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等文件资料为准。工程施工过程中，根据工程建设需要，甲方有权视乙方的工程质量、进度、安全等情况对乙方承包范围内的工程量进行调整。 四、工作内容： 1、工程范围内的清理，包括林木砍伐、树桩基挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。 2、场内土石方平衡：挖方区土石方的挖、装、运、平整、修边坡及基底（平台按设计要求标高或缓坡要求完成），含土石方中障碍物清除。边坡及缓坡造型按设计要求及相关规范要求完成。 3、基坑/地下室土石方开挖、装运。 4、原有建筑物基础破碎、清理、外运。 5、淤泥、流沙的开挖、清运。 6、多余土石方外运。 7、零星土石方工程（如甲方要求乙方配合完成的道路、场地平整等）。 8、为可能需要配合的零星工程提供机械设备台班。 五、承包方式：
1、本工程采用单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、检测费用的形式由乙方承包。 2、如本工程需办理外运弃置土方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。 第二条工期要求 一、开工日期：暂定年月日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。 二、合同总工期：日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。 三、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。 四、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。 第三条施工技术要求 一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。 二、施工技术要求详见本合同附件。 第四条验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格； 二、施工质量验收按国家《土石方工程施工技术要求》执行。 第五条合同价 一、合同暂定总价：。（含税） 二、计价方式：单价元/方（大写：壹拾叁圆伍角每立方米），按乙方实际挖掘土方测量后计算的工程量，乘以土方单价，据实结算。 三、以上包干单价所包含工作内容： 包括但不限于材料费、人工费、机械费、各种材料损耗、机械进退场费、定位测量放线、管线处理费、垃圾及植被等的开挖及清运、土石方中障碍物清除、场地平整、土石方清运、渣土排放增加费、淤泥流沙开挖清运处理费、施工场地抽地表水费用（含技术处理费，基坑土石方开挖的降水排水费除外）、
土石方工程合作协议书 项目合作协议（以下简称甲乙双方） 甲方：身份证号：籍贯： 乙方：身份证号：籍贯：甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下： 一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。 二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。 三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。 四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。 五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。 六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。 七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。 八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指
挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。 九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。 十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。 项目合作协议双方签字生效： 甲方：乙方： 合作协议签订时间：年月日 双方身份证复印件：
机械施工劳务分包合同 发包方：衡阳市宏宇建筑工程有限公司湘潭市桑榆公寓项目部 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《海南省建筑工程管理条例》及其它相关条例行政法规，遵循平等、自愿、公和诚信的原则，双方就本项目土石方工程施工项目协商一致，特签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1 工程名称：桑榆老年公寓 1.2 工程地址：湘潭市响水雅艾村、星沙村 1.3 工程内容：场地清表、土石方挖、装运、场平整 二、承包方案 2.1 按照第一条工程概况1.3工程内容，乙方以机械施工劳务分包形式进行承包施工。自带机械设备，听从甲方施工员及现场管理员的安排，保质、保量、保安全，按时完成施工任务。 三、合同工期 3.1 开工日期：暂定于2014年9月下旬（具体开工时间以甲方书面通知为准）。 3.2 竣工日期：待定 3.3 合同工期天数，以建设方要求为准 四、质量标准，以建设方验收合格为准
五、合同价款 5.1 土方按每方7元（人民币）按实际工程量结算，石方按2006年定额下浮20%进行结算（税费除外）。 5.2 本项目工程量约400万元（人民币）大写：肆佰元整。 5.3 按实际工程量按本合同单价结算。 六、付款方式 6.1 乙方按甲方开工通知及通知时间组织机械设备和相关人员进场施工，其机械设备进场费由乙方自负（机械设备进场后由甲方预付第一次支付工程款扣回）。工程款由乙方每15天向甲方申报工程量，经甲方核实后按乙方实际完成工程量的工程款80%付给乙方，剩余的工程款经建设方验收合格后30天内一次性全部付清给乙方。 七、安全施工 7.1 乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定，按严格要求标准组织施工，并随时接受行业安全检查员依法实施的监督检查，采取严格的安全防护措施不，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自行承担，乙方必须对施工员办理工伤意外保险，并为施工场内的有关人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 7.2 实施爆破作业施工时，乙方应在施工前15天以书面形式通知乙方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后方能实施，由甲方承担安全防护措施费用。 八、双方职责