AHTD----2016
编号:
建筑装饰工程项目承包协议书
工程名称:市委党校二期室外装修工程
工程地点:市委党校
新时尚建设
建筑装饰工程项目承包协议书
发包人:新时尚建设(以下简称甲方)
承包人:安小龙(以下简称乙方)为切实加强企业管理,充分调动项目承包的积极性,努力提高企业经济效益和市场竞争能力,做到“优质、安全、高效、低耗”。依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国安全生产法》及其他有关法律、行政法规和公司有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于市委党校(以下简称建设单位)与发包人已经签订施工总承包合同,双方就本建设工程项目承包事项协商达成一致,订立本协议。
第一部分总则
本协议旨在共同完成该建筑装饰工程项目《建筑装饰工程施工合同》的全部容为主体。以项目工程为管理对象,项目经理负责制为基础,投标(议标)报价为依据,创优良工程为目标,承包协议为纽带,最终产品的最佳经济效益和社会效益为目的。以“经理负责、项目承包、确保上交、单独核算、盈亏自负,风险自担”的方式,实行以工程项目开工到竣工验收交付使用,一次性全过程的项目承包(即包人工、包料具、包费用、包安全、包质量、包工期、包创建、包交工、包资料、包回访)。
第二部分协议基本条款
一、工程概况
工程名称:市委党校二期室外装修工程
建设地点:市委党校
结构形式:
建筑面积:
现场要求:
二、工程承包围
承包容:中空玻璃断桥隔热铝材窗及地弹门、百叶窗
承包方式:包工包料
三、工程工期
工程工期:满足外装工程工期进度。
四、质量标准
根据建设单位与发包人签订的《建筑装饰工程施工合同》有关质量的约定,本工程必须达到质量评为合格等级。
五、合同价款
金额:[大写]暂定叁拾万圆整。(人民币)
¥:300000.00元
六、组成本协议的文件包括
1、本工程施工总承包的《建筑装饰工程施工合同》
2、本协议书
3、投标书及其附件
4、施工图纸
5、工程量清单
6、工程报价单及预算书
7、标准、规及有关技术文件
8、双方有关工程洽商、变更等书面协议及经济签证视为本协议的组成部分。
第三部分协议专用条款
一、质量考核:
乙方必须严格按国家现行的《建筑装饰工程施工及验收规》、《建筑装饰工程质量评定标准》及企业制定的《建筑施工工艺标准》,从进场材料控制质量开始,杜绝使用不合格材料,在施工中做到开工前有交底、施工中有标准、施工后有验收,确保工程质量达到合同规定的质量标准。如有质量问题,均由乙方负责,及时整改、返修,其费用自理。
二、安全考核:
认真贯彻执行《中华人民国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,落实公司制定的安全生产责任制,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,切实履行甲、乙双方签订的《建筑安全生产目标管理责任书》,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消防安全隐患,有效控制和杜绝各类安全事故的发生,确保施工现场安全生产,文明施工达标率100%。乙方在承包期间,所发生的一切安全事故,其风险系数在承包围之,责任及费用概由乙方负责。项目结束后,公司依据《市建筑行业安全生产目标考核细则》
及《项目经理安全生产责任状》中的有关条款进行考核并奖惩兑现。
三、核算方式:
80系列深灰色断桥隔热铝材推拉窗,铝材壁厚1.4mm,6LOW-E+12A+6中空玻璃(见样品及图纸),含五金配件,包干综合单价按¥320元/㎡(需要钢化处理的玻璃,另加钢化玻璃差价20元/㎡);100系列地弹簧门,铝材壁厚1.4mm,6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃,五金配件,包干综合单价按¥530元/㎡;百叶窗单价¥170元/㎡必须满足规要求;工程量按现场安装实际面积计算,以上单价包含17%增值税发票。
四、付款方式及费用承担:
1、预付工程款 1 万元,框全部安装验收合格后再预付12 万元;玻璃窗扇到现场后支付¥6 万元,工程竣工验收合格后,支付至合同价格的80 %;项目竣工决算经审核确认后,支付至项目工程造价的95%;项目工程余款5%作为质量保证金,质保期两年无质量问题一次性付清。
2、承包方收到工程款,要确保工程施工需要,做到专款专用,不得挪作他用。
3、承包方应依据《建筑装饰工程施工合同》、《项目承包协议书》与有资质的劳务公司签订劳务合同及人工费发放协议书,按期足额支付工人的工资,班组发工资时必须填写有作业人员本人签字的工资表一式叁份,项目部留底备查。要切实维护农民工的合法权益,不得恶意克扣和拖欠职工工
资,若造成农民工上访、闹事,将追究责任人的责任,并按合同总额的 1 %予以处罚,且发包方有权解除项目承包合同。
5、承包方按建设单位要求缴纳工程质量、工期履约保证金/ 万元;同时还应向承包人缴纳安全保证金/ 万元;所有保证金工程必须在竣工验收后,且竣工资料、竣工决算办理完毕后方可无息退还。
6、项目工程所有材料均由承包方自行采购。
7、承包方在承包期间所形成的债权及债务由承包方自行处理,发包方概不负责。
8、工程竣工后,由乙方负责对该工程进行回访保修,并承担一切费用。
五、违约和争议
1、乙方在工程开工七天,必须将施工人员花名册、、婚育证等复印材料送至公司综合工程部办理相关手续,否则,工程进度款公司暂时予以冻结,待以上材料送至公司综合部后方可解冻。如在办理相关手续时,需要缴纳的费用,按主管部门有关文件规定标准收取。
2、甲乙双方按本协议约定的容,认真履行各自的责任、义务,违约应承担相应的法律责任。
3、协议履行中发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,调解不成可向市仲裁委申请仲裁,或向人民法院起诉。