石英石购销合同
甲方（需方）：***********有限公司
联系人及电话：
乙方（供方）：
联系人及电话：
甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，乙方同意销售，甲方同意购买由乙方提供的石英石，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：
一、品名：石英石(硅矿SiO2)
1、普石：技术指标：SiO2含量不低于99.6% 、铁含量不高于80ppm、含泥量小于3%，无杂草树皮树根，块度直径小于500mm。普石供应时，若含泥量过多根据实际扣除数量；若SiO2含量及铁含量不达标，则甲方有权要求退货，不支付货款及其它费用。
2、其它规格石英石：另行根据需要商定或签订补充合同。
二、交货地点：***********之内，甲方指定的场地。若交货场地有变化，则双方另行协商运输费。
三、供货时间：20**年**月**日起，至20**年**月**日止，若需延期，则双方另行协商。
四、供货数量及价格
甲方每年度（20**年**月**日起，12个月为一个完整年度）购进乙方普石至少**万吨，价格***元/吨，从第二年度开始每年价格上浮2元/吨；其它规格石英石数量另定，价格按当时行情或另行协商。其它事宜双方另行协商。
五、结款期：货到甲方指定的交货地点后月4个月内付清。
六、品质、数量及结算依据
1、品质（理化）指标：提货时双方代表共同取样，每天制成一个均样，一分三份，双方各留一份，封存第三份作为公证样；双方协商指定一家检验机构进行化验，如果此二份样的化验结果之差异在0.5%以内，最终结果以此二结果的平均值为准，如果其差异超过0.5%，双方共同执公证样在同一化验机构进行化验，其结果为双方所规定的品质数量均为本合同项下的结算依据。
2、数量：以甲乙双方指定第三方过磅单位开具的过磅清单由甲方签字确定收货，或双方另行商定.
七、其它约定
本协议签订后三天内乙方支付甲方人民币***万元整，用于代为归还***与甲方的协议款，乙方支付后，该协议款的权益归属乙方。同时乙方在正式供应普石后，另行用石英石代***支付该***万元的利息款（签本合同时仇才辉另签字认可）。
八、争议的解决
双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，
诉讼费用人工交通费等由败诉方承担。
九、违约及违约金
1、若乙方达到上述甲方供货要求，而甲方购货量低于3万吨/年，则甲方另赔偿乙方损失伍拾万元作为补偿；若乙方供应达到甲方要求的货量低于3万吨/年，则乙方赔偿甲方损失伍拾万元作为补偿。
2、如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务，违约方须赔偿因此而给对方带来的相关损失。
3、协议签字各方代表愿意为本协议承担连带责任。
十、合同的生效及其它
本合同一式六份双方各执三份；双方签字盖章后正式生效。其它未尽事宜双方友好协商，或签订补充协议，补充协议与本协议具备同等法律效力。
以下无正文
甲方：***********有限公司已方：_____________
代表签字：代表签字：
兰考县南彰镇南彰村美丽乡村建设试点项目第4标段 签订时间 签订地点
路沿石采购合同 甲方：(需方) 乙方：(供方) 身份证号身份证号 因甲方施工需要，同意由乙方供应甲方加气块，仅用甲方所在 项目，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定。遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，订立本合同，以资共同遵照执行。 二、交(提)货时间、地点、方式及风险承担： 2.1 交货时间：甲方通知后12小时内送达交货地点。 2.2 交货地点：兰考县南彰镇南彰村美丽乡村建设试点项目第4标段施工 现场。 2.3 交货方式：乙方交货至合同约定的交货地点。 2.4 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收 合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由乙方转移至甲方。 三、运输费用承担： 3.1 货物的运输及运输费用由乙方承担。 3.2 上车人力及机械资费由乙方承担，运输途中人力及机械资费由乙方承担，下车人力及机械资费由乙方承担。 四、质量要求及技术标准、乙方对质量负责的条件和期限： 4.1、乙方对货物的质量保证期限按国家有关法律法规的规定执行，从全部 货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。双方约定质量保证期为3个月。 4.2、乙方供货时还应该提供如下货物质量证明文件：产品合格证、质量检 验合格证、产品炉批号等。 五、验收标准、方法及提出异议期限： 6.1 验收人员：甲方委派（联系方式：）对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单 给乙方。甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方。 6.2 验收手段：查看相关质量证明文件、外观质量、点数计量等。 6.3 甲方经验收对乙方货物质量有异议时，可在货物质量保证期内随时以
买卖合同 【推荐】买卖协议范文汇编5篇 随着人们法律意识的加强，协议对我们的约束力越来越不可忽视，签订协议也是最有效的法律依据之一。你知道协议的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的买卖协议5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 买卖协议篇1 本协议由以下两方当事人订立： 甲方：;(以下简称“甲方”) 地址： 乙方：;(以下简称“乙方”) 地址： 两方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下协议条款： 一、委托内容 第一条乙方从甲方处购买________ 压路机壹台，总价_______元整。 甲方收到乙方定金元整后甲方负责调试整修费用由乙方负责，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。 第二条此车属二手车，无三包办事，甲方可提供技术咨询。 第三条甲方提供的_______压路机配置为_______发动机，发动机号：_______，出厂编号：_______ 第四条乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。若有异议，甲方乙方应先沟通，沟通不成由甲方所在地人民法院调解。 二、违约负责 1.协议签订后如甲方终止协议，则定金不再退还，归乙方所有。 2.甲方不能按时支付协议费用或不能按协议规按期限履行其义务，导致的工期延误，其负责由甲方负责。 3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。 4.因不可抗力或者其他不测事件，或者使得本协议的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本协议。遭受不可抗力、不测事件的一方全部或部分不能履行本协议、解除或迟延履行本协议的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。 5.两方当事人对本协议的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好沟通解决; 沟通不成的，则可向人民法院提起诉讼。 6.本协议签订后，经两方当事人沟通同意，可以对本协议有关条款进行变动或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本协议的有效组成部分。 甲方：乙方： (盖章) (盖章) 签字日期：签字日期： 联系人：联系人： 买卖协议篇2 甲方招标销售处理本协议项下的废旧物资，甲方确定乙方为中标人。现经甲、乙两方沟通，就甲方招标销售处理的废旧物资买卖达成如下合同，供两方信守：
租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告
经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：
石渣采购合同 甲方（购货方）：南通市苏东建设工程有限公司 乙方（供货方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲、乙双方的合法权益，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同履行： 我公司都匀市剑江流域综合整治工程第一期源头治理工程2号路部分断面需要20595立方米石渣由乙方供应。 一、价格：石渣价格为 26 元/立方米（运至施工现场单价）； 二、供货时间：以甲方通知的到场时间为准； 三、工期：30天； 四、供货地点：绿茵湖项目2号路工程施工现场； 五、运输：装卸方式及费用负担由乙方负担； 六、质量要求及验收标准： 甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起7个工作日内书面通知乙方，经第三方检测中心确认石渣质量确实不合格的，乙方应将质量不合格的石渣运回，所发生的费用由乙方承担，同时乙方在2日内换送合格石渣，甲方不承担任何责任。
七、计量标准： 乙方每车石渣到达甲方施工现场后，甲乙双方共同量方计量，确认方量甲方当场签发每车收料单。 八、结算方式及付款方式： 施工结束后乙方凭借甲方签发的收料单按实结算，凭增值税专用票（抵扣3%）付款。 九、合同未尽事宜，甲、乙双方协商补充，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。 甲方：南通市苏东建设工程有限公司乙方： 代表：代表： 年月日
工矿产品购销合同 需方： 三、出卖人对质量负责的条件及期限：产品质保期为年。 四、交（提）货方式、地点： 五、运输方式及费用承担：汽运，承担运费。 六、标的物所有权自付清全款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 七、包装标准、包装物的供应和回收。 八、验收标准、方法、地点及期限：按出厂合格证验收。 九、随机备品、配件及工具数量：按随机装箱单供应。 十、结算方式及期限： 十一、如需提供担保： 十二、本合同解除的条件： 十三、违约责任：按《合同法》相关规定执行。 十四、解决合同纠纷方式：
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 石材销售标准合同范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
石材销售合同 甲方： 乙方： 就乙方销售甲方石材产品合作一事，经双方协商一致，达成如下协议： 1、乙方独立销售甲方生产的全系列石材产品，甲方按双方约定的单价(见产品销售单价表)给乙方销售，乙方在该单价基础上可自行决定销售价格，销售差额部份所得利润归乙方所有。甲方应在收到货款后三天内将该部份利润支付给乙方，如客户采用分期付款的，则甲方在收到每笔货款后按该货款利润比例支付给乙方。 2、乙方因开拓业务所产生的费用由乙方自行负责，甲方不承担该费用。 3、甲方同意乙方以甲方的名义对外开展业务，甲方应予以配合。 4、乙方可以自行聘请其他人员对外销售，均以甲方的名义对外宣传及销售，费用由乙方自行承担。 5、甲方应保证产品质量符合以下标准：石英含量达到93%以上，同一批货之间的色差误差不明显，一级产品( 达到以上两个标准且不
存在人工修复的石英石板)与二级产品(不能达到一级产品标准的其他产品)不得混在一起销售。因质量问题造成的客户退货等损失由甲方负责，产生的费用包括但不限于运输费用由甲方承担。 6、甲方同意乙方可对客户承诺最长付款期为__天，超过该期限应经甲方同意。在付款期内产生的损失由甲方负责，乙方应积极配合，如未经甲方同意，乙方签订超过本条约定付款期的合同造成的损失由乙方承担。 7、乙方开拓的客户资源归乙方所有，甲方不得未经乙方同意与乙方客户自行签订合同销售产品，否则所得利润归乙方所有。 8、 9、产品销售单价见附件，附件与本协议具同等效力。双方未尽事宜，可另行协商。 10、本协议一式两份，甲乙双方执一份，具同等法律效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日________年____月____日
工程 水泥制品 购销合同 合同编号： 工程项目编号： 需方单位：（简称甲方）供方单位：（简称乙方）工程地点： 合同签订地： 合同签订时间：二〇一七年九月日
产品购销合同 需方(甲方)：合同编号： 供方(乙方)：签订时间：2017年月日为规范水泥制品购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙（供需）双方就购销水泥制品事项协商一致，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。 一、供货地点 二、供货清单
三、质量标准 乙方所提供的水泥制品及使用的原材料，其质量应符合《建筑工程施工质量与验收规范》及其所引用的相关技术标准。若经检测水泥制品质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收，乙方将承担相应的一切责任。如果由此造成返工，同时乙方应按实赔偿甲方一切损失及费用。水泥制品现场取样送检需要乙方配合甲方的，乙方应无条件配合甲方工作，且不得额外增加费用。 四、交货方式 乙方送货至现场，运费由乙方负责。货到现场，经检验合格，交货完成。若检验不合格，由乙方承担相关费用及责任。 五、供货时间 自2017年月至2017年月，具体以甲方通知为准。甲乙双方任意一方想要变更合同时间的，需提前两天通知对方并征得对方同意。 六、付款方式 1、货到工地经现场验收，重量可根据施工图纸计算（实体丈量计算），也可以过地磅称重。 2、本工程无预付款，具体支付节点依据建设方或总承包单位付款节点的比例来支付。建设方批准的工程款到达甲方帐户后10个工作日内，按照相应的比例，通过银行转帐的方式，直接支付到乙方的账户。 3、乙方根据甲方要求供货，当月付至供货金额的40﹪，其余款项在年底内付清（或在工程竣工验收合格后二个月内付清）。 4、水泥制品付款时，供应商需提前提供正规的增值税专用发票。 5、乙方对本项目的情况充分了解，理解甲方对乙方的工程款支付是在本工程业主或总包支付给甲方后才予以支付的，若甲方由于业主工程款支付的延迟导致了甲方对乙方的工程款支付延迟，乙方予以理解并接受，并承诺不因此追究甲方的责任。 七、关于发票 1、乙方每次拿款时，必须提供增值税专用发票，开票信息如下： 户名： 纳税人识别号：
合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业
花岗岩石材购销合同 购销合同主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。花岗石采购合同范文一 购货单位：(甲方) 供货单位：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，加以双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 一、产品名称、规格、数量、价格等情况：： 说明：以上单价为含税、到购货方指定地点价，不含卸货;数量为暂定数量，最终按实际数量结算。 二、产品质量及要求： 1、乙方应随货提供石材相关材料的质检报告、合格证、国家法定机构出具的石材冻融性实验报告及石材弯曲强度。 2、石材质量满足国家、行业及地方的相关标准要求。(如：金属与石材幕墙技术规程JGJ133-2001、天然花岗岩石建筑板材标准JC205，以及其他的比重、硬度、抗压度、杂质等符合相关使用范围要求。) 3、石材的包装：石材成品或半成品在制作完成后板块与板块之间用牛皮纸、瓦楞纸包裹或泡沫板隔离;根据是石材板块的大小，用5mm以上厚度的夹板及50*100木方制成木箱;在木箱底部及侧面垫厚的泡沫板。制作木箱应牢固、可靠，以免损坏石材。
4、按要求选择石材，等级为优等品;同一品种的石材不能有明显色差，不能有裂纹、裂理、方解石脉或影响坚固性的伤痕;板材不得有缺棱、缺角、色斑、色线、坑凹、污染等质量缺陷。 三、付款方式 合同签订，一周内甲方预付三十万元定金给乙方，乙方开始备货，按甲方要求的先后顺序供货。石板合格产品数量每达到一千五百平方米(1500㎡)时，甲方一周内支付货款给乙方;雕刻石材合格产品数量每达到一百立方米(100m3)时，甲方付款价款80%给乙方，并在此后一周内结清该批次货款。以此类推，定金在每批货款中逐次扣除，在最后一批货款结算时可以全部转入结算货款。甲方指定人员签收的乙方送货单作为甲乙双方石材款项结算凭据。在所有石材供应完的一个月内与乙方做出结算，余款在一个月内付清。 四、其他 1、本合同在履行过程中双方发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成时，双方提交甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、合同自双方签字盖章之日起有效，双方必须严格遵守。对于该合同的任何补充、修改和修订必须经双方有权代理人协商一致，签字盖章后生效，并成为该合同不可分割的一部分。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。 甲方(公章)：乙方(公章)：授权代理人：授权代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：乙方开户行：开户名：账号：
亚计山搅拌站石渣购销合同书 甲方（以下简称甲方）：辽宁金泰建筑工程有限公司贵港市亚计山林场搅拌站 乙方（以下简称乙方）：梁玉军 丙方（以下简称丙方）：扬翔股份有限公司 根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本项目的具体情况，甲方决定将工程所需石料承包给乙方购销并承运，为了明确甲乙双方的责任与义务，经双方协商一致制定以下条款双方共同遵守。 一、材料的名称、规格、单价 注：1.表中单价包含材料出场、运输及保险、保管、装卸等费用，不含税金； 2.材料质量必须符合相关建筑要求； 二、材料供应结算及付款方式 以吨换算为方（每吨/1.5=方）作为计量单价,以15天为一个结算周期，每月15日、30日为结算时间，乙方提供票据，甲方核对无误后于3个工作日内通过银行转账向乙方支付货款。 三、交货地点与交货方式
1.交货地点：贵港市亚计山搅拌站 2.交货方式：由甲方派专人对送达的货物进行检验接收并签字确认； 四、石料供货时间： 五、双方的权利与义务 1.甲方的权利和义务 （1）负责按照本项目工程进度及材料需求，及时书面或者电话通知乙方提前备料，并提前一天将需求材料规格、数量、需求时间、送达地点等书面通知或电话通知乙方 （2）.负责派专人对乙方送达的材料进行验收和计量，计量方式采用地磅称重，以吨换算为方（每吨/1.5=方）作为计量单价； （3）负责按本合同约定时间、方式、结算价支付材料款； （4）有权拒收不按本合同质量约定送抵的材料。 2.乙方的权利与义务 （1）负责按甲方的通知及本合同约定，按时、按量、按质供应各种规格材料送达本合同的约定地点，并卸货； （2）配合甲方搞好工程材料款的结算； （3）对不按本合同约定送达被甲方拒收的材料，由乙方负责运出甲方施工现场，损失由乙方自行负责； 六、材料供应坐结算及付款方式 以15天为一个结算周期，每月15日、30日为结算时间，乙方提供票据，甲方核对无误后于3个工作日内通知银行转账向乙方支付货款。
路沿石供货合同 甲方（需方）：资中古城重龙大道建设工程项目部 乙方（供方）： 经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济法有关规定 就完成资中古 城重龙大道建设工程花岗路沿石供货，签订如下供货合同： 一、石材规格、数量、及单价（含税金） 1、路沿石采用芝麻黑花岗石，顶面有一边倒角2cm数量暂定5500m数量按现场实际收方数量为准 2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金, 3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故，一切费用由乙方自行承担。 二、产品质量： 乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省，尺寸正负误差不得超过3mm产品优等、均按照甲方指定的样砖执行，如因本产品质量问题，甲方有权拒付20%勺货款。如不是因本产品质量问题所导致的，乙方不承担任何责任，甲方无权拒付货款。 三、供货时间：2015年3月日至2015年3月日，乙方按照甲方书面或短信订货单生产。 四、交货地点：乙方运至甲方指定的施工现场
五、运输及卸货费用承担：运输及卸货费用由乙方负责承担： 六、验收方式： 供货到达施工现场，由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成 损，由乙方负责；卸货过程中造成损坏由乙方自负， 七、货款付款方式： 1、甲方在合同签定_日内向乙方支付_万元预付款。 2、乙方送货至定货总量_%时，甲方支付乙方已送货物款项的一%，余下货款在竣工验收后一个月内结清，产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准 八、违约责任： 1、经甲乙双方认可，验收不合格产品由乙方退换； 2、乙方未经甲方许可延2天交货（不可抗力因素，供货期顺延），甲方有权 终止合同。乙方承担违约金____________ 元。 3、合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由违约方所在地为法律诉讼地。 九、本合同未尽事宜，双方可协商补充，除甲乙双方协商、约定补充条款外，不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决，调解无效后，可申请仲裁或依法提 起诉讼。 十、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，由甲、乙双方签字盖章后生 甲方： 法定代表人：（盖章）乙方： 法定代表人： （盖章） 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 路缘石破
私人玉石买卖合同 私人玉石买卖合同 篇一: 玉器买卖合同销售合同甲方: (需方) 合同编号: 乙方: (供方) 签订时间: 1.交货日期: 2017年12月13日前。 2.交货地点: 按照约定的时间，运输方式交付到需方指定地点。 3.技术条款: 按国家指定的同行业的技术要求执行，技术抽样达到同行业标准，达不到标准即退货 4.验收标准: 乙方收，如果发现质量问题的当场退货。合格的即入库 5.包装条款: 乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、其它说明等。 6.付款方式: 货到验收合格之后，七个工作日内付款。(无质量问题) 7.违约责任: 如果产品达不到标准即退货,甲方承担所有运费及其他费用，如果要货请提 20天通知对方,甲方必须按乙方的要求供货，如有违约按20%赔偿违约金。
8.本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任一方可向人民法院起诉。 9.本合同自签定之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，同具法律效力。 甲方:乙方: 代表人签名: 代表人签名: 签约日期: 2017 年 10 月 18 日篇二: 玉石购销合同采购合同甲方: 乙方: 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就玉石采购事宜，订立本合同。 第一条产品明细、简介。 1. 乙方所购产品(品名、产地、材质、数量、单价) 2. 简介:中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就玉石采购事宜，订立本合同。 第一条产品明细、简介。 1. 乙方所购产品(品名、产地、材质、数量、单价) 2. 简介》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。 一、产品 二、产品质量产品质量标准按行业标准执行，乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后十五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。
合同编号 ERP编号景石采购合同 工程名称： 甲方： 乙方：
景石采购合同 甲方：（采购方) 乙方：【】（供应方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就景观工程用景石采购事项协商一致，订立本合同。 第一条采购内容 甲方采购、乙方供应约定景石。具体景石采购种类、规格、数量见附件“采购清单”。 第二条质量标准及技术要求 2.1 乙方供应景石质量应符合国家及行业标准。乙方保证供应景石质量达到国家、地方及行业有关验收规范等的合格标准。乙方保证供应景石无假冒伪劣、以次充好情形。乙方保证供应景石来源可靠、环保无毒害。 2.2 乙方应提前与甲方沟通供应景石的参数要求（包括但不限于重量、大小、密度等）、预期艺术效果及现场条件，结合甲方工程情况确认具体要求后方可实施供货。 甲方景石技术对接人：【】，电话【】。 2.3 景石艺术效果应服从甲方专业人员指导意见。 2.4 质量保证期为交付后【】个月。质量保证期间，供应景石出现故障、质量瑕疵或缺陷等，乙方应于甲方通知后3日内按照甲方要求进行免费修复或更换，否则，甲方有权自行或委托第三人修复，相关费用从甲方应付乙方的任何款项中扣除。 第三条运输、交货及验收 3.1乙方负责供应景石的包装、运输、装卸并承担景石交付前一切风险。景石运输和装卸过程中发生毁损、灭失或造成其他人身或财产损失的，乙方承担责任。 3.2 景石应按附件载明日期运至甲方指定地点，即【】。甲方对景石外观、数量进行交货检验。交货检验应达到如下标准： 【】。 3.3乙方供应景石符合交货检验标准、移交甲方，甲方签署入库单的，乙方完成供应景石交付。景石交付不免除乙方对其供应景石隐蔽瑕疵的质量责任，以及在质量保证期间的保修责 1
定制产品销售合同 卖方： 买方： 本着公平公正、诚实信用的原则，现就买方向卖方订购产品事宜《合同产品清单》，为保证买卖双方合法权益，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同金额：商品金额：￥元，大写：万仟佰拾元； 远程费：￥元，大写：万仟佰拾元； 合同总金额：￥元； 备注：远程费为泰顺县以外的区乡，按路程计价。 产品清单：1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 二、付款方式：本合同签订之日须支付预付款元（含定金元），大写万仟佰拾元，余款元，安装验收合格15天内一次性付清。 三、安装时间及地址：双方约定产品安装时间为：卖方收到买方支付预付款日起40天内。 约定送货及安装地址：泰顺县罗阳镇新城。 四、设计方案：卖方负责上门测量甲方厨房或房间尺寸，确定家具/橱柜等产品的设计方案，制作设计图纸和产品清单，买方应签字确认。经买方签字确认后，不得更改。 五、违约责任： 1、除不可抗力和买方自身原因外，卖方未能按约定时间安装，每延误一天，按合同总额的千分之一向 买方支付违约金，但违约金总额不超过合同金额的5%。 2、因买方自身原因推迟合同产品安装的，卖方可为合同产品提供安排延期安装日期，日期由卖方安排。 3、由于定制商品的非通用性，合同生效后买方不能单方面要求解除合同；若买方产品需求方案有变动， 买方需在合同签订之日起2日内提出，合同金额按调整后方案重新核算,多退少补。同时，安装日期相应顺延，合同签订之日起2日后，卖方不再接受方案更改要求。 4、买方未按合同支付余款、买方所购买产品拥有权仍然属于卖方所有，卖方有权无偿拆回产品。 六、产品验收： 对家具验收执行国家轻工行业标准《QB/T 1951.1-1994木家具质量检验及质量评定》； 对橱柜验收执行国家轻工行业标准《QB/T 2531-2001厨房家具》；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 古玩买卖合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
买卖协议 甲方： 乙方： 根据合同法及相关法律的规定，甲乙双方就乙方向甲方购买古董事宜，经友好协商，达成如下协议： 一、古董基本情况 1、古董名称： 2、古董描述： 3、古董数虽： 二、价格和付款 1、成交价格：人民币 2、付款方式：乙方应于本协议签署后的日内，按前款约定的金额自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。 三、交付和验收 1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将古董交付给乙方。 2、交付地点：由双方另行确定 3、甲方应按照本协议条的约定向乙方交付古董，双方 应于古董交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的古董后 发生的风险概由乙方自行承担
四、违约责任 1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格万分之五的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。 2、若甲方交付的古董不符合本协议条约定的，乙方有 权拒绝接收古董，同时甲方应按照成交价格10%的比例向乙方支付违约金。 五、其他约定 1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向有管辖权的法院提起诉讼。 2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后即刻生效。 甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：日期：日期：篇二：古董买卖合同古董字画买卖协议 甲方： 乙方： 根据合同法及相关法律的规定，甲乙双方就乙方向甲方购买古董事宜，经友好协商，达成如下协议： 一、古董基本情况 1、古董名称： 2、古董描述： 3、古董数虽：
石渣购销合同 甲方（供货方）： 乙方（购货方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲、乙双方的合法权益，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同履行： 一、供货材料：石渣 二、价格：石渣价格为24元/m3，不含任何费用及税费。 三、供货数量：甲方每月数量不能低于5万方（不可抗力因素造成的数量不达标除外）。 四、供货时间：以乙方通知的到场时间为准。 五、供货地点：工程施工现场。 六、运输：装卸方式费用负担由甲方承担；乙方负责施工现场道路维修、平场碾压，甲方不承担任何费用。 七、质量要求及验收标准：货物到场后由乙方签字认可方可使用，如有质量问题乙方收到货物当日内书面通知甲方，否则该批石渣的质量视为完全合格。经双方确认石渣质量确实不合格的，甲方应将质量不合格的石渣运回，并承担运回所产生的运费，但乙方不承担其他责任。 八、付款方式：乙方按5万方支付甲方50% 的款项，余下所
欠方量及款项，累积5万方后再行支付50%给甲方，以此类推，剩余尾款在停止供货后一个月内付清。 九、计量标准：甲方每批货物到达乙方施工现场后，由乙方材料员现场清点数量，确定数量并签认，由甲方提供收料单，一式三份，交乙方一份，作为结算依据。 十、违约责任： 1、乙方一次性需求量超过m3以上需提前一周书面通知给甲方，否则甲方不承担任何违约责任。 2、乙方不能按合同约定结算货款，逾期每月按总欠款的3%向甲方支付违约金。 十一、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，可签订本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： 年月日
精心整理 工程 水泥制品 购销合同 合同编号： 需方( 供方( 依照《中华人民共和国合同法》有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙（供需）双方就购销水泥制品事项协商一致，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。 一、供货地点
乙方将承担相应的一切责任。如果由此造成返工，同时乙方应按实赔偿甲方一切损失及费用。水泥制品现场取样送检需要乙方配合甲方的，乙方应无条件配合甲方工作，且不得额外增加费用。四、交货方式 乙方送货至现场，运费由乙方负责。货到现场，经检验合格，交货完成。若检验不合格，由乙方承担相关费用及责任。 五、供货时间 自2017年月至2017年月，具体以甲方通知为准。甲乙双方任意一方想要变更合同时间的，需提前
两天通知对方并征得对方同意。 六、付款方式 1、货到工地经现场验收，重量可根据施工图纸计算（实体丈量计算），也可以过地磅称重。 2、本工程无预付款，具体支付节点依据建设方或总承包单位付款节点的比例来支付。建设方批准的工程款到达甲方帐户后10个工作日内，按照相应的比例，通过银行转帐的方式，直接支付到乙方的账户。 3、乙方根据甲方要求供货，当月付至供货金额的40﹪，其余款项在年底内付清（或在工程竣工验 4 5 乙方1 2 3 4、 业增值税专用发票已报税证明单》等其他证明材料。 5、乙方所提供的发票的开票单位需与合同签订单位保持一致，否则甲方有权不付款。 八、担保 如需提供担保，根据《合同法》相关规定另立合同担保书，作为合同附件。 九、违约责任 按合同法。
十、合同的解除? 十一、1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同：? 十二、（1）因不可抗力致使合同无法履行；? 十三、（2）因一方违约（包括因工程停建或缓建、水泥制品生产运送设备严重故障）致使合同无法履行; 十四、（3）法律规定的其他情形。 2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前?10?天告知 3 4 1 2 3 称： 续， 据。 4 甲方乙方： 单位名称(章)：单位名称(章)： 单位地址：单位地址： 委托代理人：委托代理人： 用户名：用户名： 公司账号：公司账号：
文化石购销合同 工程采购合同 合同编号：201 （）-YJCG- 买方：（下称甲方）地址：电话：卖方：（下称乙方）地址：联系人： ______电话： 传真：营业执照号/身份证号码：开户行:______ 户名:______ xxxxxxxxxxxxxxxx 账号:______ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格、价格和质量 1、名称、品种、规格：序号名称规格数量单位单价（元）合计（元）备注1 文化石 m2 合计人民币金额（大写）：（￥）以上单价含以下（1）（2）（3）（4）共4 项费用。合同内单价不再调整。 （1）货到工地运费（2）税金（3）装货费（4）卸货费（5）安装费（6）包装费（7）调试费（8）其他合同标的物数量以甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。 材料实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的数量）超出合同量，所增加材料单价不作调整。 2、质量标准：（1）若甲、乙双方共同确认的技术附件及图纸对货物的规格及数量等有更详细的规定，则以技术附件及图纸
的规定为准。技术附件和图纸作为本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。 （2）若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。 （3）货物应执行国家相关标准或相关行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。 （4）质量控制及质量保证承诺：乙方承诺提供的材料按甲方要求进行加工，出厂为合格产品。 第二条交货方式 1、交货时间： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人： ______莫万湘电话： XXXXXXXXXXXXXXXX 2、交货地点：。货到甲方指定地点前一切风险由乙方承担。 3、运输方式：t汽运□船运□其他。由乙方负责运输，乙方承担运费。乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方承担。 4、包装方式：应采用适合于本合同所规定运输方式的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵甲方指定地点。乙方应承担由于其包
合同编号: 物资采购合同 工程名称： ---------------------------- 需方: -------------------------------- 供方： ------------------------------- 签订地点： ---------------------------- 签订日期：2017年09月5日
景观石采购合同 需方：_____________________________ （以下简称：甲方） 供方：_____________________________ （以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就______ 采购事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条标的物产品价格（含税） 小写：大写: 第二条质量要求 乙方所供的建筑材料成批量生产以前须由乙方送样品至现场经甲方、监理、建设单位确定后由乙方报验，合格后方可成批量供应。 乙方所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家营业执照 等，确保标的物符合本工程施工图纸相关要求。以及北京市现行的有关标的物的验收标准。 标的物进场后并根据甲方及监理方的要求进场后做二次复试；同时，材料 进场后仍需按照有关办法进行试验；上述全部试验合格后方为检测合格。 第三条甲方对标的物产地、品种、厂家的限制：______ 无 第四条交（提）货时间、地点和方式:供货时间为甲方提前10天通知。供货期间，甲方提前24小时内电话通知乙方供货规格、数量，乙方根据甲方
要求供货。交货地点 _施工现场指定地点，若未按甲方要求时间供货至现场， 由乙方承担违约责任。 第五条运输方式、到达站、港及装卸费用负担:汽运，由乙方负担全部费用。甲方指定收货联系人：厶，电话：厶；乙方指定送货联系人： _，电话：。 第六条包装要求及费用负担：____________________ 。 第七条合理损耗及其他：丄—。 第八条验收标准、方法及提出异议的期限：XX市地方验收标准、双方确认的图纸、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定等作为验收标准；货到指定地点日内，甲方组织清点验收，若有异议当即书面通知乙方，乙方___________________ 小时内将标的物全部退场，并承担因此而造成的违约责任以及工期延误的各项损失。以收货人签发的入库单并且经检测合格的资料作为结算依据。 第九条随机备品、配件、工具数量及供应方法：随标的物备齐，与标的物一并移交。 第十条结算、支付及期限： 1货到现场乙方开据送货单，甲方验收合格后在送货单上签字确认，并以此做为结算货款的依据。结算款按甲方现场签收的实际供货量和价格计算。 2、本合同标的物无预付货款，材料到场后，双方根据收货人签认的入库单 进行结算，付到进场货物的80%货款。剩余货款于货物进场满30日内按照实际供应数量支付。 3、乙方必须为一般纳税人，每次甲方付款时乙方需要提供税点为xx%的现 行国家合法增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。乙方承诺必须开具正规合法增值税专用发票，如果开票不规范、不合法或者涉嫌虚开，开票方应该承担全部违约责任，并重新开具正规、合法增值税专用发票。如果逾期送达导致发票作废，乙方应当承担由于逾期产生的违约费用由乙方全部承担。乙方开发票的单位名称必须和签合同单位名称一致，否则甲方有权拒收并拒绝付款，并承担全部违约责任。由于各种原因合同变更涉及到采购货物品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化，乙方应该无条件根据实际变更情况作废、重开、补开、红字开具增值
石英石购销合同 甲方（需方）：*********** 有限公司 联系人及电话： 乙方（供方）： 联系人及电话： 甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，乙方同意销售，甲方同意购买由乙方提供的石英石，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款： 一、品名：石英石（硅矿SiO2） 1、普石：技术指标：SiO2 含量不低于99.6% 、铁含量不高于 80ppm、含泥量小于3%,无杂草树皮树根，块度直径小于500mm。普石供应时，若含泥量过多根据实际扣除数量；若SiO2 含量及铁含量不达标,则甲方有权要求退货,不支付货款及其它费用。 2、其它规格石英石：另行根据需要商定或签订补充合同。 二、交货地点：*********** 之内,甲方指定的场地。若交货场地有变化,则双方另行协商运输费。 三、供货时间：20**年**月** 日起,至20**年**月**日止,若 需延期,则双方另行协商。 四、供货数量及价格
甲方每年度（20** 年** 月** 日起，12 个月为一个完整年度）购进乙方普石至少** 万吨，价格*** 元/吨，从第二年度开始每年价格上浮2 元/吨；其它规格石英石数量另定，价格按当时行情或另行协商。其它事宜双方另行协商。 五、结款期：货到甲方指定的交货地点后月4 个月内付清。 六、品质、数量及结算依据 1、品质（理化）指标：提货时双方代表共同取样，每天制成一个均样，一分三份，双方各留一份，封存第三份作为公证样；双方协商指定一家检验机构进行化验，如果此二份样的化验结果之差异在0.5%以内，最终结果以此二结果的平均值为准，如果其差异超过0.5%，双方共同执公证样在同一化验机构进行化验，其结果为双方所规定的品质数量均为本合同项下的结算依据。 2、数量：以甲乙双方指定第三方过磅单位开具的过磅清单由甲方签字确定收货，或双方另行商定. 七、其它约定 本协议签订后三天内乙方支付甲方人民币*** 万元整，用于代为归还 *** 与甲方的协议款，乙方支付后，该协议款的权益归属乙方。同时乙方在正式供应普石后，另行用石英石代*** 支付该*** 万元的利息款（签本合同时仇才辉另签字认可）。 八、争议的解决 双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成，则 提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，
外墙保温施工承包合同 武汉新七建筑集团泰然南湖项目部（以下简称：甲方）上海墙特建材科技有限公司（以下简称：乙方）武汉市泰然房地产开发有限公司（以下简称：丙方）依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着“公平、公正、自愿”的原则，结合工程实际情况，就泰然南湖玫瑰湾1—12#楼在建工程项目的外墙保温承包施工事宜，经甲乙丙三方多次协商，达成共识特订立本合同，供三方共同遵照执行。 一、工程名称：武汉泰然南湖玫瑰湾一期外墙保温工程 二、工程地点：南湖山庄旁 三、承发包方式： 经甲乙丙三方商定，属甲方总承包范围内的，泰然南湖玫瑰湾一期1、2、3、5、7、8、9、10#楼外墙保温工程施工，经甲方推荐三家，丙方审定确认，以包工包料的方式发包给乙方，由乙方承包施工。 四、承发包范围： 1、依据设计图纸，和甲、丙双方就该工程外墙保温书面文件相关要求的部位做外墙保温系统（门窗侧面等部位不做保温板，但须做网格布至外墙砖或涂料或文化石等面层工序之前的收边收口）； 2、外墙保温各栋号暂定面积（暂定总面积为：28124m2） （1）1、2、3#楼各5777m2; （2）5#楼1445 m2; （3）7、8、9、10#楼各2337m2; 五、工期约定： （1）自合同生效之日起，工期为二十八天（即：2007年4月30日至5月26日），约定的工期不得逾期。若逾期，每逾期一天，乙方自愿承担甲方由此造成的5000元经济损失（含甲乙双方依据丙方要求的节点工期6月13日外架拆除，而制订周进度的滞后）。 （2）合同约定的工期内，经甲方书面认可的因素，工期准予相应顺延。
六、合同价款及支付方式 1、含税综合包干单价包括：工程所需保温材料的生产、承运、上下力资、成品保护、耗损、收边、现场内转运、安装施工（依据该工程设计图说和经设计、业主书面认可的技术方案，施工层面除砖墙面水泥砂浆找平层外，至外墙面砖、涂料、文化石粘贴等装饰面施工，之前的所有工序），以及下道工序非故意性造成破损的修复，和交付甲方前全过程所发生的人、材、机等全部费用。其单价为：外墙面砖保温系统为：72 元/m2 外墙涂料保温系统为：65 元/m2 外墙艾特板保温系统为：65 元/m2 外墙贴文化石保温系统为：75 元/m2 2、暂定合同总价款为180万元（最终合同总价款，以实贴且经甲方验收书面确认的面积，结合合同约定的含税综合包干单价计算）。 3、工程款支付方式： （1）甲乙丙三方共同约定，本合同工程款不予付工程款，按工程形象进度支付进度款； （2）经甲乙丙三方协商，乙方在对工程质量、进度和服从甲方管理等完全履行合同约定的条件下，完成50%的工程量（即：1、2、3或5、7、8、9、10#楼），且经甲方、工程监理单位书面确认，甲方则向乙方支付实际完成工程量60%的工程款；乙方承包范围的工程量满足设计、施工规范要求，和本合同的各项约定，甲方则依据合同暂定总价支付80%的工程款（含之前支付的60%）；待甲乙双方共同办理完工程款结算并书面签认，甲方则向乙方支付最终结算款95%的工程款（含之前的80%）；余款5%作为质保金，待质保期满两年且无任何质量问题，甲方则在质保期满后的十五日内一次性付清； （3）本合同涉及到的款项，当乙方具备支取工程款条件。则由甲方出具书面确认函，丙方则依据甲方的确认函直接给乙方支付工程款（丙方向乙方支付工程款，由乙方提供正规税务发票）。 七、检查与验收 1、本工程质量等级为市级优良。