江西省工程建设施工合同
篇一：江西省建设工程招标代理委托合同
江西省建设工程招标代理委托合同
中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局
招标代理合同
委托方（甲方）：瑞金市住房保障中心
招标代理方（乙方）：江西省天信建设工程咨询有限公司为规范工程招标代理委托行为，明确代理机构的责任，搞好协作配合，经双方协定，特签订以下合同条款共同遵守。
第一条关于工程概况 1、 2、 3、 4、 1、 2、
工程名称工程地点建筑面积结构及层数第二条关于招标
招标方式
招标范围第三条关于图纸及其他相关资料 1、 2、 3、 1、 2、3、 1、
图纸提供日期图纸提供张数其相关资料第四条关于招标代理合同天数
开始时间完成时间合同完成总日历天数
第五条甲方委托乙方代理业务范围按下列内容。提供招标前期的咨询工作及编制招标方案；
理服务
2、 3、 4、 5、 6、 7、
申报及填写有关的招标资料及表格；对投标人进行资格预审；编制招标文件及备案；组织投标人踏勘现场；
组织召开投标答辩会，并将答辩会内容书面文字解答送给各投标单位
编制标底或编制工程量清单；
8、组织开标、评标、定标，推荐中标候选人排序或直接确定中标人（应事先在招标文件中约定）； 9、
招标备案报告书的备案；
10、协助甲方签订工程施工承包合同；
11、其他委托内容第六条费用的约定
招标代理费在国家纪委关于印发《招标代理服务费管理暂行条例》的通知基础上由甲乙双方在合同中约定。
1、全过程招标代理（含标底编制费）按标的总造价收取。
2、全过程招标代理费（含标底编制费）按固定价格：大取。
3、只编制标底代理费按标底总造价元收取。
4、只编制标底代理费按固定价格元收取。
5、甲方要求外出封闭制标底，差旅费、住宿费由负担。第七条付款方式
签订合同预付招标代理费天内付清全部代理费。第八条甲方责任
1、及时完整的提供项目施工图纸、招标人的招标要求、期望及其它
有关招标技术资料。
2、招标人应按合同规定配合招标代理机构开展代理业务，对代理机
构编码值的招标文件、资格预审、有关技术资料及填写的有关招标表格等按要求审查后盖章。同时将审查盖章后的有关文件、表格家有关技术资料及时送招标管理机构备案（可委托招标代理机构进行）。审定招标程序及时对有关招标过程中的一切合法行为和活动予以认可。
3、主持（可委托招标代理机构主持）和参加开标、评标、定标工程，
审查和确定中标人。
4、招标人对招标代理业务中有特殊要求的，如工作量较大，应另行
协商增加招标代理费。
5、招标人对应保密内容有保密职责，并不得泄密。第九条
乙方责任
1、招标代理机构必须具备《中华人民共和国招标投标法》第十三条、
第十四条规定、建设部79号令《工程建设项目招标代理机构资格认定法》的有关规定和《江西省工程建设项目招标代理机构管理办法》的有关规定，并在其资格规定范围内依法从事招标代理业务。严禁代理机构违法、违规从事招标代理业务。
2、招标代理机构应当在招标人委托的范围内依法开展代理活
动。按
有关法律、法规要求编制、填写有关招标文件、资料、表格等，并按法定程序和招标文件的约定依法组织开标、评标、定标工作。未经招标人书面同意，工程招标代理机构不得他人转让代理业务。
3、该工程乙方任命
4、招标代理机构提交的代理成果应符合法律、法规的规定及最大限
度的满足招标人的合法要求，如因招标代理机构责任达不到和所约定内容的应负责完善，给招标人造成严重共损失的招标人可以根据合同约定内容，视造成损失严重性和损失程度，依法追究招标代理机构的赔偿责任。
5、实行全工程代理标的，应依法按招标投标的有关程序，负责将有
关资料送审和备案；按委托范围依法组织开标、评标、定标工作，联络招标监督机构对有关过程实施监督；草拟施工合同。第十条甲方和乙方之间发生的争议或纠纷处理：
1、请调解；
2、调解不成时，由仲裁委员会或向人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效
1、合同订立时间：
2、合同订立地点：
3、本合同约定后生效。
4、本合同一式
建设单位：（章）代理机构：（章）
法定代表人：罗先军法定代表人：杨秀华
负责人：陈瑞兵负责人：邱世裕
开户行：开户行：
账号：账号：
电话：电话：
地址：地址：
篇二：建设工程施工合同(示范文本)GF20130201
建设工程施工合同（示范文本）GF20130201
（GF20130201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局制定
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF19990201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20130201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同（示范文本）GF20130201
目录
第一部分合同协议书 (1)
一、工程概况 ........................................................ .............. (1)
二、合同工期 ........................................................ (1)
三、质量标准 ........................................................ (2)
四、签约合同价与合同价格形式 (2)
五、项目经理 ........................................................ (2)
六、合同文件构成 ........................................................ . (2)
七、承诺 ........................................................ .. (3)
八、词语含义 ........................................................ (3)
九、签订时间 ........................................................ (4)
十、签订地点 ..............
.......................................................
(4)
十一、补充协议 ........................................................ .. (4)
十二、合同生效 ........................................................ .. (4)
十三、合同份数 ........................................................ ................. 4 第二部分通用合同条款 (6)
1. 一般约定 ........................................................ (6)
1.1词语定义与解释 ........................................................ . (6)
1.2语言文字 ........................................................ .. (11)
1.3法律 ........................................................
(11)
1.4 标准和规范 ........................................................ (12)
1.5 合同文件的优先顺序 (12)
1.6图纸和承包人文件 .........................................................
13
1.7联络 ........................................................ . (14)
1.8严禁贿赂 ........................................................ .. (15)
1.9化石、文物 ........................................................ . (15)
1.10交通运输 ........................................................ (16)
1.11知识产
权 ........................................................ (18)
1.12保密 ........................................................ .. (18)
1.13工程量清单错误的修正 (19)
2. 发包人 ........................................................ . (19)
2.1 许可或批准 ........................................................ (19)
2.2 发包人代表 ........................................................ (20)
2.3 发包人人员 ........................................................ (20)
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)
2.5 资金来源证明及支付担
保 (22)
2.6 支付合同价款 ........................................................ .. (22)
2.7 组织竣工验收 ........................................................ .. (22)
2.8 现场统一管理协议 ........................................................
22
3. 承包人 ........................................................ . (23)
3.1 承包人的一般义务 ........................................................
23
3.2 项目经理 ........................................................ . (24)
3.3 承包人人员 ........................................................ (26)
篇三：建设安装工程承包合同江西省2
建设安装工程承包合同
发包人：重庆永寿新能源有限公司
承包人：江西雄基建设集团有限公司
2014年3月日
目录
第一部分协议书 ........................................................ (4)
第二部分通用条款 ........................................................ (7)
一、词语定义及合同文件 ........................................................ .. 7
1、词语定义 ........................................................ .. (7)
2、合同文件及解释顺序 ........................................................ . (8)
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标
准 (9)
4、图纸 ........................................................ (9)
二、双方一般权利和义务 ........................................................ .. 9
5、总包合同 ........................................................ .. (9)
6、指令和决定 ........................................................ .. (10)
7、项目经理 ........................................................ . (10)
8、承包项目经理 ........................................................ (11)
9、发包人的工作 ........................................................ (11)
10、承包人的工作 ........................................................ .. (11)
11、总包合同解除 ........................................................ .. (12)
12、转包与再承包 ........................................................ .. (12)
三、工期 ........................................................ .. (13)
13、开工与延期开工 ........................................................ (13)
14、工期延误 ........................................................ (13)
15、暂停施工 ........................................................ (13)
16、工程竣
工 ........................................................ (13)
四、质量与安全 ........................................................ . (14)
17、质量检查与验收 ........................................................ (14)
18、安全施工 ........................................................ (15)
五、合同价款与支付 ........................................................ .. (15)
19、合同价款及调整 ........................................................ (15)
20、工程量的确认 ........................................................ .. (16)
21、合同价款的支付 ........................................................
(16)
六、工程变更 ........................................................ . (16)
22、工程变更 ........................................................ (16)
七、竣工验收及结算 ........................................................ .. (17)
23、竣工验收 ........................................................ (17)
24、竣工结算及移交 ........................................................ (17)
25、质量保修 ........................................................ (18)
八、违约、索赔及争议 ........................................................ (18)
26、违约 ........................................................ . (18)
27、索赔 ........................................................ . (18)
28、争议 ........................................................ . (19)
九、保密、保障、保险及担保 (19)
29、保密 ........................................................ . (19)
30、保障 ........................................................ . (20)
31、保险 ........................................................ . (20)
32、担保 ........................................................
(20)
十、其他 ........................................................ .. (21)
33、材料设备供应 ........................................................ .. (21)
34、文物 ........................................................ . (21)
35、不可抗力 ........................................................ (21)
36、承包合同解除 ........................................................ .. (21)
37、合同生效与终止 ........................................................ (21)
38、合同份数 ........................................................ (22)
第三部分专用条款 ........................................................ . (23)
1、本合同适用法律、行政法规及工程建设标准 (23)
2、图纸 ........................................................ .. (23)
3、发包人项目经理 ........................................................ . (23)
4、承包人项目经理 ........................................................ . (23)
5、承包人其他工作人员 ........................................................ (23)
6、承包人的工作 ........................................................ (23)
7、计价方式及计费标准 ........................................................
江西圳业房地产开发有限公司与江西省国利建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案【案由】建设工程施工合同纠纷 【案件字号】(2006)民一终字第52号 【审结日期】2007.03.12 【审理法院】最高人民法院 江西圳业房地产开发有限公司与江西省国利建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案 最高人民法院民事判决书 (2006)民一终字第52号 上诉人(原审被告)：江西圳业房地产开发有限公司，住×××。 法定代表人：梁耀科，该公司总经理。 委托代理人：汤忠赞，江西金凤凰律师事务所律师。 委托代理人：万艺娇，江西金凤凰律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：江西省国利建筑工程有限公司，住×××。 法定代表人：张国仔，该公司董事长。 委托代理人：熊韶云，该公司职员。 委托代理人：王开定，北京市中伦金通律师事务所律师。 上诉人江西圳业房地产开发有限公司(以下简称圳业公司)为与被上诉人江西省国利建筑工程有限公司(以下简称国利公司)建设工程施工合同纠纷一案，不服江西省高级人民法院(2005)赣民一初字第5号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2006年9月12日公开开庭审理了本案。圳业公司的委托代理人汤忠赞、万艺娇，国利公司的委托代理人王开定、闵翰奇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 一审法院经审理查明：2002年6月6日，江西省进贤县人民政府(以下简称进贤县人民政府)与深圳市圳昌投资实业有限公司(以下简称圳昌公司)签订《进贤县政府大院开发及新区建设合同书》。2002年6月8日，圳昌公司向进贤县人民政府出具授权委托书，委托圳业公司全权负责该项目的开发、经营和建设。2002年6月12日，圳业公司申请设立“进贤县政府大院开发行政中心建设项目总指挥部”，并经进贤县工商行政管理局依法核准。进贤县政府大院开发行政中心建设项目总指挥部分别于2002年9月1日、2003年2月25日、2003年3月10日与国利公司签订了三份《建设工程施工合同》及其《补充协议书》，建设工程项目分别为进贤县行政中心建设工程县政府大楼、档案馆、食堂及宾馆。合同约定的承包范围为土建工程(基础、主体、屋面、砌筑、塑钢窗、抹灰楼地面、水电安装等)，三份合同的工程总价款为人民币1424万元。工程项目采用可调价格，合同价款调整方法、范围为：按施工图、变更通知书、签证单进行调整，调整范围不得超过圳业公司与进贤县政府决算价格，最终价格以进贤县政府审定认可的造价为基础。合同约定国利公司承建的工程项目全面竣工结算后，圳业公司半年内需向国利公司支付90％～E程款，土建保修期满付7％，余款3％作为工程质保金。国利公司同意在工程总造价上让利8％。结算依据为2001年《全国统一建筑(安装)工程定额》(江西省单位估价表)，按三类取费。工程质量标准：政府大楼及档案馆为市级优良工程，如达不到市优将扣除工程总造价3％作为违约金；宾馆、食堂为合格工程。合同关于工程竣工结算约定：发包人(圳业公司)收到承包人(国利公司)递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
砌石挡土墙施工合同 发包人：（简称甲方）：江西中煤建设集团有限公司 承包方：（简称乙方）： 本工程甲方愿意将中央水轴的景观砌石挡土墙和景观桥砌石基础承包给乙方，为了确保工 程能如期完成，明确甲、乙的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条 款： 1、工程内容 1）工程名称：新东站片区梁一、梁二、梁三、梁四、纸坊五村城中村改造项目市政配套工 工程二标段 2）工程地点：梁王村 3）工作内容：挡土墙人工砌筑，包括提前备料、垫层、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝等与 砌筑有关所有工作。 2、承包方式：包工不包料方式 3、承包单价：每立方90元。 4、计算方法： 所完成工程量按甲方现场实际测量方量计算。
5、拨款方式：甲方计量进度款申报建设单位，建设单位按期拨付后，按现场已完成的工程 量的80%支付给乙方工程款项，剩余部分工程款工程竣工验收后100%支付给乙方。 6、工期：13天 7、标准规范 按规范和图纸施工及甲方的要求达到验收合格标准。 8、双方的权利及义务 1）甲方负责协调监理关系，及时上报工程进度款申请，待进度工程款拨付后按照合同支付乙 方工程款。 2）甲方给己方提供住宿场所，满足施工条件的施工场地。为保证施工进度施工过程中所需 要的材料及水电甲方配合乙方施工。 2）乙方必须按照相关技术规范进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程 质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责，甲方有权力随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不知整改的，甲方有权利要求退场，所产生的一切费用甲方概不负责。 3）乙方施工期内工程的施工进度要经常跟甲方进行沟通，所需要的材料提前两天以上以纸质 版的形式上报给甲方，由于乙方不及时上报所产生的务工等情况产生的索赔甲方有权利拒绝。 乙方在施工过程中使用的工具需乙方自备，为保证工期甲方仓库有的工具乙方需要使用的应
编号：QJ-HT-0663 江西省建筑施工企业劳动合 同(官方版) Restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together and ensure that their legal rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
江西省建筑施工企业劳动合同(官方 版) 说明：该合同书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 编号:___________ 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订时期:______年_____月_____日 甲方:__________________________ 法定代表人:____________________ 企业地址:______________________ 施工地址:______________________ 工商注册机关:__________________ 乙方: _________________________ 居民身份证号:__________________
出生日期:______年_____月_____日 家庭住址:______________________ 邮政编码:______________________ 户口所在地____省（市）____区（县）_____乡镇_____村 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用） （）1、有固定期限劳动合同 本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月_____日终止。 其中试用期至_____年_____月_____日止。 （）2、以完成一定工作为期限的合同。 本合同生效日期为______年______月______日；以乙方完成______工作任务为合同终止时间。 （）3、无固定期限劳动合同 本合同于_____年_____月_____日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
As long as you do things with integrity, don't ask about success or failure.整合汇编简单易用（页眉可删）施工合同模板集锦9篇 施工合同篇1 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)： (以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程 1.2 工程地点：信丰水东 1.3 工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程 1.4 承包范围： 1.5 承包方式：施工图规定以及甲方认定的内容包工包料 二、合同文件及解释顺序
1.本合同条款; 2.标准、规范及有关技术文件; 3.图纸; 4.工程量清单; 5.工程报价单或预算书; 6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要; 2.水准点与坐标控制点在签订合同后 2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验; 3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; 4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监; 5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作
江西省建筑工程合同 篇一：江西省通用建筑工程施工合同 建设工程施工合同 （GF-1999-0201） 江西省工商行政管理局监制 协议书 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准： 五、中标价款 金额（大写）：（人民币）
￥：___ 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间年月日 合同订立地点：本合同双方约定：后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：审签机关意见（章）：鉴证机关（章）
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 江西省建筑施工企业劳动合同书正式版
江西省建筑施工企业劳动合同书正式 版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 编号： 劳动合同书 (适用于建筑施工企业) 甲方： 乙方： 签订时期：年月日 江西省劳动和社会保障厅 甲方：法定代表人： 企业地址： 施工地址： 工商注册机关： 乙方：居民身份证号：
出生日期：年月日 家庭住址： 邮政编码： 户口所在地：省(市) 区(县) 乡镇村 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用) ( )1、有固定期限劳动合同 本合同于年月日生效，于年月日终止。 其中试用期至年月日止。
( )2、以完成一定工作为期限的合同。 本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。 ( )3、无固定期限劳动合同 本合同于年月日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。 其中试用期至年月日止。 二、工作内容和工作时间 第二条甲方招用乙方在 (项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为。 第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。 ( )1、执行定时工作制(乙方每日工作
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 江西省建筑施工企业劳动合同 (合同范本)
江西省建筑施工企业劳动合同(合同范本)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。劳动合同按合同的内容分为劳动合同制范围以内的劳动合同和劳动合同制范围以外的劳动合同；按合同的形式分为要式劳动合同和非要式劳动合同。 江西省建筑施工企业劳动合同 编号：_________ 签订时期_________年_________月_________日 甲方：_________ 法定代表人：_________ 企业地址：_________ 施工地址：_________ 工商注册机关：_________ 乙方：_________ 居民身份证号：_________
出生日期：_________年_________月_________日 家庭住址：_________ 邮政编码：_________ 户口所在地_________省(市)_________区(县)_________乡镇 _________村 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用) ()1、有固定期限劳动合同 本合同于_________年_________月_________日生效，于 _________年_________月_________日终止。 其中试用期至_________年_________月_________日止。 ()2、以完成一定工作为期限的合同。 本合同生效日期为_________年_________月_________日;以乙方完成_________工作任务为合同终止时间。 ()3、无固定期限劳动合同 本合同于_________年_________月_________日生效，于法定或约
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
_______________（以下简称委托人）与_______________（以下简称咨询人）经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本（GJ-2002-0212）制定的。 第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务 （一）项目名称（全称）：__________________________________ （二）建设地址（全称）：__________________________________ （三）项目咨询业务范围： （A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价； （B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核； （C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核； （D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔； （E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。 第三条咨询人、委托人的义务 （一）咨询人的义务 1．向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。 2．咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 （1）“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作； （2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务； （3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加的额外工作量。 3．合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。 4．咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。 5．在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 （二）委托人的义务 1．委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。 2．委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。 3．委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转
建设工程施工专业分包合同 项目名称： 签订日期：2012年10月25日签订地点：
建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)： 工程分包人(以下简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：。 工程内容：。 2、分包工作期限 2.1开始工作日期： 2012 年 11 月 10 日，结束工作日期： 2013 年 1 月 9 日，总日历工作天数为： 60 天。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 3、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：合格。 4、合同价款 4.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：元）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。
4.2本工程的设备购置一览表（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 4.3本合同设备单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、设备装卸费、燃油等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5、甲方的权利、义务 5.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。 5.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 5.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 5.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 5.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 5.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 5.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。 5.10经乙方向甲方书面授权，代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
江西省建筑施工企业劳动合同（官方范本） In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-845715 江西省建筑施工企业劳动合同（官方范 本） 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 编号:___________ 甲方:____________ 乙方:____________ 签订时期:______年_____月_____日 甲方:____________ 法定代表人:_____________ 企业地址:_______________ 施工地址:_______________ 工商注册机关:___________ 乙方:___________ 居民身份证号:___________ 出生日期:______年_____月_____日 家庭住址:_______________ 邮政编码:_______________
The agreement is applicable to Party A and Party B in order to clarify their rights and obligations and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建设工程施工合同协议条款(协 议文本)
建设工程施工合同协议条款(协议文本)说明：本协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，保证权利双方合法权益不受损害。可用于实体印刷或电子存档（使用前请详细阅读条款）。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级：
１．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期 ４．２图纸提供套数： ４．３图纸特殊保密要求和费用： 第５条甲方驻工地代表。 ５．１甲方驻工地代表及委派人员名单： ５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：第６条乙方驻工地代表 第７条甲方工作。 ７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求： ７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
江西省建筑施工企业劳动合同（官方范 本）.DOC 甲 方:__________________________ 乙 方:__________________________ 签订时期:______年_____月_____日甲方:__________________________ 法定代表 人:____________________ 企业地 址:______________________ 施工地 址:______________________ 工商注册机 关:__________________ 乙方: _________________________ 居民身份证
号:__________________ 出生日期:______年_____月_____日家庭住 址:______________________ 邮政编 码:______________________ 户口所在地____省（市）____区（县）_____乡镇_____村根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适 用）（） 1、有固定期限劳动合同本合同于_____年_____月 _____日生效，于_____年_____月_____日终止。其中试用期至_____年_____月_____日止。（） 2、以完成一定工作为期限的合同。本合同生效日期为______年______月______日；以乙方完成______工作任务为合同终止时间。（） 3、无固定期限劳动合同本合同于_____年_____月 _____日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至_____年_____月_____日止。
编号：QJ-HT-0777 江西省建筑施工企业劳动合 同(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
江西省建筑施工企业劳动合同(官方 版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 编号:___________ 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订时期:______年_____月_____日 甲方:__________________________ 法定代表人:____________________ 企业地址:______________________ 施工地址:______________________ 工商注册机关:__________________ 乙方:_________________________ 居民身份证号:__________________
出生日期:______年_____月_____日 家庭住址:______________________ 邮政编码:______________________ 户口所在地____省（市）____区（县）_____乡镇_____村 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用） （）1、有固定期限劳动合同 本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月_____日终止。 其中试用期至_____年_____月_____日止。 （）2、以完成一定工作为期限的合同。 本合同生效日期为______年______月______日；以乙方完成______工作任务为合同终止时间。 （）3、无固定期限劳动合同 本合同于_____年_____月_____日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的
编号：_____________建设工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款3部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理
合同编号：建设工程施工合同 (GF—１9９9—０２0１） (协议专用条款附件） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定江西省工商行政管理局监制?协议书
发包人（全称）: 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数:天。 四、质量标准
工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写)： (人民币） ￥： 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、招标、投标文件及其附件 ４、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效 合同订立时间: 年月日 合同订立地点： 本合同双方约定： 发包人:(公章) 承包人：（公章) 住所：住所: 法定代表人：法定代表人: 委托代理人: 委托代理人： 电话：电话： 传真: 传真: 开户银行: 开户银行： 帐号: 帐号： 邮政编码: 邮政编码： 备案机关意见（章）鉴证机关(章) 经办人：经办人： 年月日年月日?专 用条款 一、词语定义及合同文件 ２、合同文件及解释顺序
LOGO 建设工程施工合同协议书范文WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程施工合同协议书范文 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 1.2开工日期： 竣工日期：
总日历日期： 1.3质量等级： 1.4合同价款： 第2条合同文件及解释顺序。 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言： 3.2适用法律法规： 3.3适用标准、规范： 第4条图纸。 4.1图纸提供日期 4.2图纸提供套数：
4.3图纸特殊保密要求和费用： 第5条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单： 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：第6条乙方驻工地代表 第7条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求： 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
7.5办理证件、批件的名称和完成时间： 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.7会审图纸和设计交底的时间： 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第8条乙方工作。 8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：8.2提供计划、报表的名称、时间和份数： 8.3施工防护工作的要求： 8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求： 8.5对施工现场交通和噪音的要求： 8.6成品保护的要求：